ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Отрасль МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 58 806 997,9 36 313 368,5 47 293 119,4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 58 806 997,936 313 368,547 293 119,4
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 58 806 997,936 313 368,547 293 119,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 903 405,0615 169,92 435 751,5
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Минтранс России 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Росморречфлот 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Росморречфлот 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
[190100546] строительство 2020 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1 Ведутся работы в рамках контракта от 26.12.2018 № 953/ДО-18 с ООО"Невс... ский ССЗ". Выполнена закладка киля парома. Паром зарегистрирован в реестре строящихся судов.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 2 118 405,0360 169,9701 774,4
Минтранс России 2 023 475,2350 409,6692 502,1
Росморречфлот 2 023 475,2350 409,6692 502,1
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 301 064,7157 440,6153 514,4
Росморречфлот 301 064,7157 440,6153 514,4
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 301 064,7 157 440,6153 514,4
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым 220 000,0 132 029,9132 029,9
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
[190100541] реконструкция 2019 220 000,0 132 029,9132 029,9 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на разработку р... рабочей документации и реконструкцию объекта. Генподрядчиком разработана рабочая документация. Выполняются работы по зданию ЦУДС, по РТП, по устройству систем контроля управления доступа. Ведутся работы по благоустройству территории. В июле 2019 года заключен государственный контракт с АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" на осуществление авторского надзора. Срок ввода объектов в эксплуатацию в установленные государственным контрактом срок 05.12.2019 сорван по вине подрядной организации.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе: 81 064,7 25 410,721 484,5
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория 10 837,2 3 161,7
[190260479] строительство 2019 10 837,2 3 161,7 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Евпатория был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь 22 038,1 6 803,421 484,5
[190260480] строительство 2019 22 038,1 6 803,421 484,5 Объект введен в эксплуатацию. В августе 2019 года объект в морском пор... рту Севастополь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 18.08.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта 18 626,3 10 829,0
[190260481] строительство 2019 18 626,3 10 829,0 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В июне 2019 года объект в морском порту Ялта был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 01.07.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия 21 199,9 4 616,6
[190260482] строительство 2019 21 199,9 4 616,6 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В марте 2019 года объект в морском порту Феодосия был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь 8 363,2
[190260483] строительство 2019 8 363,2 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Керчь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 06.05.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Росморречфлот 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 1 722 410,5 192 969,0538 987,7
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 419 610,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 419 610,0
[190100542] строительство 2020 419 610,0 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2018 № 467-р... р установлено, что при исполнении контракта стороны вправе по договоренности внести в контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 25.11.2019. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту срок завершения работ - 25.11.2019. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, доведенной письмом Министерсва экономического развития Российской Федерации от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и, срок ввода объекта установлен - 2020 год. В связи с обращениями Главы Республики Крым С.В. Аксенова в Правительство Российской Федерации по вопросу переноса на июнь 2020 года срока завершения строительства судна и введения дополнительного этапа выполнения и оплаты работ Минтранс России письмом от 20.12.2019 № ЕД-Д5-10/21583ДСП внес в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий соответствующие предложения. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № П7-74431 указанный проект распоряжения возвращен на доработку по причине его несоответствия Регламенту Правительства Российской Федерации. Росморречфлот 29.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по корректировке ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по внесению соответствующих изменений в план-график реализации мероприятий Программы. Росморречфлот 31.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в данные об объектам капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо Минэкономразвития от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и). Техническая готовность объекта - 90,76%. . Продолжаются строительно-монтажные работы. Действие международных санкций в отношении Республики Крым делает невозможным проведение пуско-наладочных работ, швартовых и ходовых испытаний судна иностранными контрагентами на территории Республики Крым, в связи с чем, все испытания будут проводиться на арендуемой сдаточной базе в г. Новороссийск.
Строительство морского водолазного судна 670 000,0 106 500,0218 023,4
Морское водолазное судно проекта SDS18 670 000,0 106 500,0218 023,4
[190100543] строительство 2020 670 000,0 106 500,0218 023,4 Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.12.2018... 8 № 2892-р ФГУП "СЗ "Море" определено единственным исполнителем по строительству одного морского водолазного судна. Письмом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 17954-АТ/Д17и доведены утвержденные изменения в ФАИП 2019-2021 по мероприятию в части включения финансирования на 2020 год в размере 40 000,0 тыс. рублей. Между застройщиком ФКУ "Дирекция госзаказчика" и генеральным подрядчиком ФГУП "СЗ "Море" заключен государственный контракт от 27.06.2019 № КИ-346-2019 на строительство судна. Произведена закладка киля судна - 11.09.2019. Присвоено название судну - "Георгий Артюхов".
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 288 230,0 86 469,0192 069,3
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 288 230,0 86 469,0192 069,3
[190100544] строительство 2019 288 230,0 86 469,0192 069,3 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт с ФГУП «СЗ «Мор... ре» на выполнение работ по строительству 2 судов. Техническая готовность первого судна - 89,4% (прирост за месяц - 1,1%), второго - 86,4% (прирост за месяц - 13,7%). ФГУП "СЗ "Море" известило о невозможности своевременного исполнения обязательств по контракту, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в виде международных санкций, что привело к срыву сроков поставки главных двигателей фирмы Scania. В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № ЮБ-П7-11423 Минтрансом России, Минфином России, Минэкономарзвития России, ФАС России совместно с АО «СЗ «Море» ведется работа по принятию согласованного решения о продлении срока завершения работ по контракту. Росморречфлот в установленном порядке 13.11.2019 направил в Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по внесению изменений ФАИП 2019-2021 в части перераспределения финансирования объекта в объеме 31 309,0 тыс. на иные мероприятия программы с последующим их восстановлением в 2020 году. Указанные предложения были отклонены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Информационная система) Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России в связи с отсутствием согласования с заказчиком-координатором федеральной целевой программы (Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России), в рамках которой реализуется объект. Однако в Информационной системе согласование заказчика-координатора было сформировано автоматически в соответствии с положениями абзаца 8 пункта 13.1.5 приказа Минфина России от 27.08.2018 № 184н.
Строительство морского противопожарного буксира 344 570,5 128 895,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011 344 570,5 128 895,0
[190961047] строительство 2021 344 570,5 128 895,0 Заключен ГК № КИ-350-2019 от 29.11.2019 с АО «Ахтубинский судостроител... льно – судоремонтный завод». Заключаются договора на разработку ПДСП и РКД.
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 94 929,89 760,39 272,3
[190260382] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя 2020 94 929,8 9 760,39 272,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 13 объектах. На объектах выполняются проектные работы (субсидия 2018 года). По 10 объектам в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить финансирование на начало СМР в 2020 году.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 54 903 592,935 698 198,644 857 367,9
Минтранс России 24 171 545,915 129 715,019 444 528,5
Минтранс России 12 193 843,58 456 873,012 189 263,1
Минтранс России 12 193 843,58 456 873,012 189 263,1
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва 12 193 843,5 8 456 873,012 189 263,1
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива) 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2
[190100536] строительство 2021 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 11 587 920,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 11 583 790,2 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ составила 6 852 949,7 тыс. рублей, при этом освоение, без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет – 4 035 824,3 тыс. рублей. В отчетном периоде на объекте строительства продолжено выполнение буровзрывных работ в выемках и карьере «Притрассовый-1» в количестве (нарастающим итогом с начала строительства) 80229 м3 и отсыпка скальным и дренирующим грунтами, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объеме 680232 м3: 211613 м3 – ст. Выходной, 7836 м3 на перегоне ст. Выходной – б/п 9 км, 51338 м3 на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 6180 м3 – ст. Мурмаши-2, 87780 м3 на перегоне ст. Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, 172752 м3 на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 142733 м3 – ст. Лавна. В настоящий момент вывезено непригодного грунта и торфа в кавальер 416015 м3. По объекту в целом продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги, ведутся работы по строительству железнодорожного мостового перехода через р. Тулома. На опоре М1 выполнены работы по устройству основания из буронабивных свай, устройству ростверка, полнотелой части опоры, пустотелой части опоры. На опоре М2 выполнены работы по 3-м буронабивным сваям из 21 и демонтажу шпунтового ограждения опоры. Завершены работы по сооружению опор М1, М3, М4, М5, М6 и М7. Выполнены работы по сооружению временного моста для сооружения опоры М8, погружены все трубы диаметром 1420 мм. Проведены динамические и статические испытания, производятся работы по устройству шпунтового ограждения опоры, в объеме 200 тонн. На опоре М9 выполнены работы по устройству буронабивных свай и ростверка опоры. В пролете М3-М4 выполнено устройство стапельной площадки, производится укрупнительная сборка пролетного строения L=110 м, смонтировано 83 тонн. В пролете М4-М5 выполнено устройство стапельной площадки и производится укрупнительная сборка пролетного строения L=144 м, смонтировано 1035 тонн. В пролете М5-М6 выполнено устройство стапельной площадки, производится укрупнительная сборка пролётного строения L=144 м, смонтировано 578 тонн. На западной стороне Кольского залива выполнен монтаж металлических пролётных строений в опорах ЗЭ5-ЗЭ6, ЗЭ6-ЗЭ7, ЗЭ7-ЗЭ8, ведутся работы по монтажу обустройства пролётных строений, смонтировано 285 тонн. На восточной стороне Кольского залива закончены работы по сооружению опоры ВЭ4, выполнен монтаж металлических пролётных строений в опорах ВЭ1-ВЭ2, ВЭ2-ВЭ3, ВЭ3-ВЭ4, ведутся работы по монтажу обустройства пролётных строений, смонтировано 286 тонн. В пролете ВЭ4-М1 производится укрупнительная сборка главных балок пролётного строения L=33,6 м, смонтировано 68,7 тонн. На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опор 1 – 11, 15. На опоре № 12 выполнены работы по устройству шпунтового ограждения и обвязки, выполнено погружение свай-оболочек, разработан котлован и уложен тампонажный слой бетона. Завершены работы по бетонированию полости свай, ростверка, монолитного тела опоры, оголовка и стоек, выполнен монтаж подмостей для сооружения ригеля, монтаж опалубки и армокаркаса ригеля. На опоре № 13 выполнены работы по устройству шпунтового ограждения и обвязки, погружение свай-оболочек, забетонированы полости свай, выполнено бетонирование ростверка. На опоре №14 производятся работы по погружению свай-оболочек. Выполнено сооружение временного моста для строительства русловых опор, смонтированы пролёты и устроено мостовое полотно на 6-ти пролетах ВМ1-ВМ7, ведутся работы по устройство ВМ7-ВМ8. Завершено устройство 4-х рабочих площадок РМт1-РМт4, ведутся работы по устройству РМт5. Выполнен монтаж металлических пролётных строений в пролетах 3-4, 4-5, 5-6. В полном объеме выполнен монтаж железобетонных балок пролётных строений в пролетах 1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11. Завершено бетонирование продольных швов в пролете 1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10. Выполнено армирование продольных швов в пролете 10-11, в количестве 3 штук, монтаж цоколей барьерного ограждения в пролетах 1-10 и монтаж цоколей перильного ограждения в пролетах 1-4, 6-10. Выполняются работы по отсыпке насыпи сопряжения на опорах 15 и устройству сопряжения на опоре 1, изготовлен монолитный лежень, переходные плиты, подпорная стенка из габионов. Выполнен монтаж железобетонных пролетных строений на железнодорожном мосту через р. Налимовка на ПК 648. Продолжаются работы по сооружению водопропускных труб на ст. Выходной и на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна. Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БНС скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов. В рамках реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключенным между Учреждением и АО «МОЭСК» договором от 26.11.2015 № ТП-15-00812/РТМ-137/15 на технологическое присоединение к электрическим сетям предусмотрено строительство ВЛ-150 кВ ПС 330 кВ Мурманская-ПС 150 кВ Лавна-Тяговая. В связи с непредставлением в декабре 2019 года АО «МОЭСК» в полном объеме документов, подтверждающих выполнение предусмотренных государственным контрактом работ в объеме произведенных ранее авансовых платежей, остались неисполненными бюджетные обязательства 2019 года в соответствии с положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 4 130,6 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Объем дебиторской задолженности по объекту первого этапа реализации инвестиционного проекта, в части развития существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительства новой железнодорожной инфраструктуры (железнодорожная линия ст. Выходной – мостовой переход через р. Тулома – ст. Мурмаши II – ст. Лавна), по состоянию на 01.01.2020 составил 7 656 893,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций. Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.01.2020 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника – ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации инвестиционного проекта в установленные сроки. Во исполнение пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации № 2111-р, между Концедентом – Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и Концессионером – ООО «Морской торговый порт «Лавна» 16.11.2018 подписано концессионное соглашение объектом которого являются планируемые к созданию объекты инфраструктуры морского порта Мурманск (операционная акватория и средства навигационного оборудования). Концессионер при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, создает в свою собственность и за счет собственных средств недвижимое и движимое имущество (объекты частной собственности), входящее в состав имущества концессионера и не относящееся к объекту соглашения (комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, включая железнодорожную линию необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля «Лавна»). 17.04.2019 подписаны Акционерное соглашение с пулом инвесторов по строительству терминала «Лавна», а также договоры купли-продажи долей в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна»: АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» – 10%; АО Компания «БизнесГлобус» – 30%; АО ХК «СДС-Уголь» – 25%; АО «Центр развития портовой инфраструктуры» – 30%; ПАО «ГТЛК» участвует в проекте на 5% долей. 07.06.2019 в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание прямого соглашения и акта финансового закрытия в рамках концессионного соглашения. Расходы на реализацию «Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» по итогам на 01.01.2020 в соответствии с заключенными контрактами составили 3 649 994,0 тыс. рублей, стоимость выполненных в 2019 году работ – 4 826 830,0 тыс. рублей (с учетом работ, выполненных за счет авансов прошлых лет). В связи с тем, что за отчетный период не представилось возможным заключить договор генерального подряда, фактическое кассовое исполнение за счет внебюджетных источников финансирования в 2019 году меньше плановых значений, предусмотренных Комплексным планом. 10.10.2019 получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий «Железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля Лавна». 05.12.2019 заключен трехсторонний договор между ООО «Морской торговый порт «Лавна», ГОАУ «УГЭ МО» и АО «Гипротранспроект» на проведение экспертизы сметной стоимости документации «Железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля Лавна». 17.12.2012 заключен договор с МУП Кольского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на энергоснабжение (водоснабжение) на объекте ПС 150/10 кВ «Лавна». По заключенному от 18.10.2018 договору с ООО «Инвестстрой» на проектирование и строительство ПС-150кВ «Лавна», предназначенной для электроснабжения объектов «Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» выполненные работы по КС-3 № 6 за август 2019 приняты. Оплачены работы по КС-3 № 5,6. Идет процедура ввода объекта в эксплуатацию, запрошены коммерческие предложения по обслуживанию ПС. В рамках договора от 11.10.2017 с АО «Ямалтрансстрой» на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» подписаны и оплачены Акты №№ 10-16 сдачи-приемки выполненных работ. В рамках заключенного договора подряда от 16.07.2018 с АО «Ямалтрансстрой» на выполнение работ подготовительного периода строительства и вертикальной планировки основной площадки объекта «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» приняты по исполнительной документации и оплачены по подписанной КС-3 № 11 работы за сентябрь 2019 г.
Развитие транспортного узла Восточный - Находка" (Приморский край)" 605 922,6 383 862,7605 472,9
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 388 834,3 240 580,7388 384,6
[190100552] строительство 2024 388 834,3 240 580,7388 384,6 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 388 834,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 388 384,6 тыс. рублей, стоимость выполненных работ на 01.01.2020 составила 240 580,7 тыс. рублей. В связи с систематическим нарушением ООО "Стройновация" (далее - Подрядчик) промежуточных сроков выполнения работ государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение было направлено Подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Также, Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. государственного контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу. По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение (опубликовано на сайте 03.07.2018) взыскать с Подрядчика 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое Подрядчик подал апелляционную жалобу. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 09АП-42374/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 осталось без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. В связи с введением в отношении Подрядчика процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов Подрядчика неустоек, начисленных в результате нарушения им обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта, а также суммы неотработанного аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами. Так, определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2018 (полностью опубликовано 30.08.2018) по делу № А56-19962/17 следующие требования Учреждения признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов Подрядчика: 1). требование Учреждения, состоящее из 7 645 459,00 рублей неустойки; 2). требование Учреждения, состоящее из 2 926 812 634,56 рублей основного долга, 10 000 000,00 рублей неустойки и 106 219 643,56 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами. По указанным требованиям определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 и от 28.02.2019 по делу № А56-19962/2017 Учреждение заменено на Федеральную налоговую службу в реестре требований кредиторов Подрядчика. Таким образом, вопрос о поступлении данных сумм в доход федерального бюджета находится в зоне ответственности ФНС России. В целях выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), соответствующие работы выполняются в рамках заключенных государственных контрактов от 27.12.2018 № РТМ-424/18 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации, а также от 18.12.2018 № РТМ-417/18 и от 07.05.2019 № РТМ-086/19 на оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). В рамках заключенных государственных контрактов продолжается выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время закончены и оплачены государственным заказчиком работы по созданию опорной геодезической сети, сооружению земляного полотна обводного пути IIВ и строительству прямоугольной железобетонной трубы на обводном пути IIB. Закончены работы по восстановлению работоспособности ж/б трубы на ПК 1+09,7. Завершены работы по переустройству ВЛ 10кВ, позволившие начать строительство автомобильного железобетонного путепровода на ПК 72+40. Выполнены и оплачены государственным заказчиком работы по разработке скального грунта для отсыпки насыпи автоподъезда к контейнерному терминалу, изготовлению и транспортировке пролетных строений для автомобильного железобетонного путепровода на ПК 72+40. На строительной площадке осуществляется экологический мониторинг согласно программы мониторинга окружающей среды. Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществлялся инструментальный контроль. Казначейский аккредитив, выданный в рамках исполнения государственного контракта от 27.12.2018 № РТМ-424/18, по состоянию на 01.01.2020 составил 148 000,0 тыс. рублей. Причиной отклонения фактического кассового показателя от плановых значений 2019 года является несвоевременное оформление и предоставление АО «Инжиниринговая компания «РГП» оригиналов документов на оплату выполненных работ по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта в рамках государственного контракта от 18.12.2018 № РТМ-417/18. Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 449,7 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году».
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 217 088,3 143 282,0217 088,3
[190100553] строительство 2024 217 088,3 143 282,0217 088,3 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 217 088,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 217 088,3 тыс. рублей, стоимость выполненных работ – 143 282,0 тыс. рублей. В связи с систематическим нарушением Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение было направлено Подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. государственного контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу. В связи с введением в отношении Подрядчика процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов Подрядчика неустоек, начисленных в результате нарушения им обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта. Так, определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2018 (полностью опубликовано 30.08.2018) по делу № А56-19962/17 требование Учреждения, состоящее из 37 951 004,74 рублей неустойки, признано обоснованными и включено в реестр требований кредиторов Подрядчика. По указанным требованиям определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 и от 28.02.2019 по делу № А56-19962/2017 Учреждение заменено на Федеральную налоговую службу в реестре требований кредиторов Подрядчика. Таким образом, вопрос о поступлении данных сумм в доход федерального бюджета находится в зоне ответственности ФНС России. В целях выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, соответствующие работы выполняются в рамках заключенных государственных контрактов от 27.12.2018 № РТМ-424/18 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации, а также от 18.12.2018 № РТМ-417/18 и от 07.05.2019 № РТМ-086/19 на оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Организациями АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (АО ЦНИИС) и ООО «Трубошпунт инжиниринг» подготовлен научный отчет, включающий предложения по конструктивно-технологическим решениям, позволившим начать с августа 2019 года корректирующие инженерно-геологические изыскания с последующим проведением работ по снятию аварийности берегоукрепления вертикального типа и доработке деталей конструктива, в том числе на проблемном участке, на котором не достигнуты проектные отметки погружения трубошпунта. На строительной площадке выполняются мероприятия в соответствии с разработанной рабочей документацией на выполнение работ по снятию аварийности берегоукрепления вертикального типа. Завершены и оплачены работы по устройству временной площадки складирования строительных материалов и конструкций заказчика с установкой ограждения и ворот. Проводятся работы по транспортировке строительных материалов и конструкций заказчика на единую площадку хранения. Казначейский аккредитив, выданный в рамках исполнения государственного контракта от 27.12.2018 № РТМ-424/18, по состоянию на 01.01.2020 составил 80 000,0 тыс. рублей.
Ространснадзор 193 274,3193 274,3193 274,3
Ространснадзор 193 274,3193 274,3193 274,3
Ространснадзор, г. Москва 193 274,3 193 274,3193 274,3
Строительство и приобретение патрульных катеров длиной 11-13,5 метров 193 274,3 193 274,3193 274,3
[190100551] приобретение 2020 193 274,3 193 274,3193 274,3 Принят патрульный катер для Центрального УГРН. Составлен протокол пров... ведения ходовых испытаний и приемки катера от 19.04.2019, акт сдачи - приемки от 19.04.2019, акт передачи катера в ЦУГРН от 19.04.2019 Принят патрульный катер для Северного УГРмН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемки катера от 24.05.2019, акт сдачи-приемки от 24.05.2019, акт передачи катера в СУГРМН от 24.05.2019 Принят патрульный катер для Обского УГРМН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемке катера от 05.07.2019, акт сдачи приемки от 05.07.2019, акт передачи катера от 05.07.2019. Принят патрульный катер для Восточно-сибирского УГРМН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемке катера от 02.08.2019, акт сдачи приемки от 02.08.2019, акт передачи катера от 02.08.2019.
Росморречфлот 11 784 428,16 479 567,77 061 991,1
Росморречфлот 11 784 428,16 479 567,77 061 991,1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 56 500,0 37 939,3
Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи 56 500,0 37 939,3
[190100912] строительство 2021 56 500,0 37 939,3 Контракт от 30.09.2019 № 530/ОПЭД-19 заключен с ФГБУ "МОРСПАССЛУЖБА".
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г.Москва 3 381 739,8 2 375 419,82 764 643,2
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06) 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0
[190100913] строительство 2021 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0 Ведутся работы в рамках контракта от 28.12.2018 № КИ-344-2018 с АО "ОС... СК". Подписано дополнительное соглашение о возможности использования имеющегося у ПАО "АСЗ" технологического задела.
Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 1 216 600,0 903 374,0903 374,0
Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12 1 216 600,0 903 374,0903 374,0
[190260484] строительство 2019 1 216 600,0 903 374,0903 374,0 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1926... 6 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В соответствии с протоколом совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 Минтрансу России, Росморречфлоту, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России и АО "ОСК" поручено проработать вопрос изменения сроков выполнения этапов работ по строительству третьего и четвертого судов. ООО "Невский ССЗ" планирует сдать третье судно в мае 2020 года, четвертое - в декабре 2020 года. Росморречфлот письмом от 27.11.2019 № ЗД-22/13861 направил в Минтранс России проект распоряжения Правительства Российской Федерации с пояснительной запиской о внесении изменений в Контракт, касающихся продления срока его исполнения до 15.12.2020 года. Критическая ситуация с достройкой и вводом в эксплуатацию третьего и четвертого судов, обусловлена сменой в 2019 году бенефициарного владельца ООО "Невский ССЗ" и санкциями Евросоюза в отношении АО "ОСК", что не позволило осуществить передачу третьего и четвертого судов в 2019 году даже при существенном увеличении темпов их строительства. Техническая готовность судов: первое - 100 %. 29.03.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1201); 16.05.2019 судно сдано в эксплуатацию. второе - 100 %; 06.12.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1202); 06.12.2019 судно сдано в эксплуатацию. третье - 84,6 %; четвертое - 54,7 %.
Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским 461 727,5 136 700,0461 727,5
Грузопассажирское судно проекта NE-020.2 461 727,5 136 700,0461 727,5
[190560701] строительство 2021 461 727,5 136 700,0461 727,5 19.08.2019 заключен ГК с АО "Окская судоверфь" № КИ-349-2019. 18.12.20... 019 состоялась закладка килевой секции.
Строительство специализированных гидрографических катеров 100 000,0 39 477,0100 000,0
Гидрографическое судно проекта Е35.Г 100 000,0 39 477,0100 000,0
[190100914] строительство 2021 100 000,0 39 477,0100 000,0 26.07.2019 заключен ГК с ООО "Балаковский судостроительно-судоремонтны... ый завод" № КИ-347-2019. 18.10.2019 произведена закладка килей первого и второго судов. Ведутся работы по изготовлению секций корпуса.
Строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 100 000,0 95 868,899 541,7
Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03 100 000,0 95 868,899 541,7
[190100915] строительство 2021 100 000,0 95 868,899 541,7 01.07.2019 заключен ГК с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"... " № КИ-345-2019. Работы выполняются в соответствии с графиком ГК. 25.10.2019 состоялась закладка закладных секций двух судов.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 987 783,4 987 783,4
Строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker 7 для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна 987 783,4 987 783,4
[190560703] строительство 2024 987 783,4 987 783,4 25.09.2019 заключен государственный контракт с ОАО "Пелла" № 506/ОПЭД-... -19. В настоящее время ведутся работы по проектированию.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 6 673 404,9 4 104 147,92 586 625,2
Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик 1 744 978,1 284 369,51 541 642,4
[190100910] строительство 2019 1 744 978,1 284 369,51 541 642,4 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год. В соответствии с указанием Президента РФ В.В. Путина от 27.04.2018 № Пр-746 осуществлена корректировка проектной документации, получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 18.11.2019 № 23-1-1-3-0150-19 и № 01404-19/ГГЭ-09802/07-01. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 1720-р и условиями государственного контракта от 14.09.2018 № 505/ДО-18 предусмотрена возможность изменения сроков выполнения работ. В связи с этим срок завершения выполнения работ по строительству объекта перенесен на 21.05.2021 года.
Строительство линейных дизельных ледоколов 190 303,4 147 180,0
Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт 190 303,4 147 180,0
[190260465] строительство 2019 190 303,4 147 180,0 27.11.2018 на строящемся судне произошло возгорание в районе котельног... го отделения и помещения вспомогательных механизмов. В связи с необходимостью восстановления поврежденного оборудования и помещений подрядчиком сообщено застройщику о возможности завершения строительства судна и сдачи его не ранее, чем в 4 кв. 2019 года. Достройка судна с сентября 2017 года осуществляется у причала АО "Адмиралтейские верфи". АО «Адмиралтейские верфи» (субподрядчик) письмом от 21 ноября 2019 г. № 90/4282 информировало ФГУП «Росморпорт» о готовности предъявить 24 декабря 2019 г. судно застройщику (ФГУП «Росморпорт») для приемки. 12 декабря 2019 письмом № АЛ-32/11893-08 ФГУП «Росморпорт» направил в адрес АО "ОСК" дополнительное соглашение к контакту (для устранения расхождения между техническим проектом ледокола и фактически установленным оборудованием построенного ледокола), а также просил подтвердить готовность АО "ОСК" к передаче судна 24.12.2019. Вместе с тем, АО «ОСК» (генподрядчик) письмом от 17 декабря 2019 г. № 21-01-16681 проинформировало ФГУП «Росморпорт» о том, что техническое состояние судна позволяет осуществить его передачу застройщику в ранее запланированную дату – 24 декабря 2019 г., однако, судно будет передано только после издания Правительством Российской Федерации соответствующего распорядительного акта о переносе срока окончания строительства судна (далее - Акт) и подписания соответствующего дополнительного соглашения к контракту. Росморречфлот письмом от 23.12.2019 № ЗД-28/14954 информировал АО "ОСК", что отсутствие в настоящее время Акта не может являться основанием для задержки передачи Судна застройщику и настаивал на обязательной передаче судна до конца 2019 года. Однако АО "ОСК" в письме от 31.12.2019 № 21-01-17494 настаивало на своей позиции, касательно необходимости издания распорядительного акта. По мнению Росморречфлота отсутствие в настоящее время указанного акта не может являться основанием для задержки передачи судна застройщику и является необоснованным. О данной ситуации будет доложено в Правительство Российской Федерации.
Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 93 687,1 3 015 462,793 687,1
[190260466] строительство 2019 93 687,1 3 015 462,793 687,1 Объект введен в эксплуатацию. Осуществлена приемка объекта рабочей ком... миссией. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 525-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФГУП "Росморпорт" передает построеные объекты в ГК "Росатом".
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино 163 646,3 120 002,2120 002,2
Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет) 163 646,3 120 002,2120 002,2
[190260467] строительство 2019 163 646,3 120 002,2120 002,2 В связи с ненадлежащим исполнением ООО "БалтМорСтрой" контракта ФГУП "... "Росморпорт" направлено уведомление ООО "БалтМорСтрой" об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо от 22.08.2019 № АЛ-32/7985-23). Для завершения работ по строительству и ввода их в эксплуатацию заключен договор от 02.09.2019 с ООО "ВАН ООРД РДМК" с финансированием работ за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Работы по строительству объектов федеральной собственности выполнены в необходимом объеме для приемки судна, в рамках контракта, заключенного ФГУП "Росморпорт" с ООО "ВАН ООРД РДМК".
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград 4 480 790,0 684 313,5684 113,5
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области 4 480 790,0 684 313,5684 113,5
[190100911] строительство 2019 4 480 790,0 684 313,5684 113,5 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В связи с приостановкой работ на объекте, вызванной необходимостью обследования и восстановления конструктивных элементов оградительного мола и устранением последствий штормовых явлений, подрядчиком сообщено о возможности завершения всех работ на объекте не ранее 2021 года. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Больверк" контракта ФГУП "Росморпорт" направлено уведомление ООО "Больверк" об одностороннем (внесудебном) отказе от исполнения контракта (письмо от 08.11.2019 № АЛ-32/10680-23), в соответствии с которым контракт считается расторгнутым с 24.11.2019, а также направлено уведомление об одностороннем отказе от выполнения Инвестиционного соглашения от 20.12.2017 № 746/ДО-17 (письмо от 26.11.2019 № АЛ-32/11253-23), вступившее в силу 27.11.2019. В целях обеспечения устойчивости и безопасности конструкций незавершенных строительством гидротехнических сооружений объекта в осенне-зимний период автором проекта ООО "МортрансНИИпроект" разработана техническая документация (принята ФГУП "Росморпорт" 15.11.2019), содержащая технические решения по сохранению незаконченных строительством Оградительного мола и причала № 1 с началом выполнения работ в декабре 2019 года. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по сохранению незаконченных строительством объектов за счет средств ФГУП «Росморпорт. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору новой подрядной организации для выполнения работ по завершению строительства Объекта.
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 685 000,0 685 000,0
Строительство грузопассажирского судна для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа 685 000,0 685 000,0
Грузопассажирское судно проекта CNF22 685 000,0 685 000,0
[190560702] строительство 2021 685 000,0 685 000,0 19.08.2019 заключен ГК с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы"... " № КИ-348-2019, ведется разработка проектной документации судна в постройке. Ведутся подготовительные работы по строительству грузопассажирского судна.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 832 047,011 454 203,615 216 213,9
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 832 047,011 454 203,615 216 213,9
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 832 047,011 454 203,615 216 213,9
ФГУП "Атомфлот", г. Мурманск 11 832 047,0 8 070 036,711 832 047,0
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 11 832 047,0 8 070 036,711 832 047,0
Строительство головного универсального атомного ледокола 2 328 423,0 2 328 423,02 328 423,0
[190100554] строительство 2020 2 328 423,0 2 328 423,02 328 423,0 В настоящее время продолжаются достроечные работы. По состоянию на 31.... .12.2019 после завершения монтажа оборудования и систем реакторной установки РИТМ-200 (РУ), проведения функциональных проверок выполнены физические пуски реакторных установок правого и левого бортов, выполнены нейтронно-физические и теплотехнические испытания установок. Полностью смонтировано и находится в статусе пуско-наладки оборудование средств электродвижения (СЭД) и оборудование паротурбинных установок (ПТУ). На судне смонтировано более 99% общего объема судового оборудования, 97% трубопроводов систем. Продолжаются пуско-наладочные работы по электро-энергетической системе. Выполнена установка 100% распределительных электрощитов. Ведется пуско-наладка систем автоматики для проведения швартовных испытаний в энергетических режимах. Завершается монтаж трубопроводов паро-конденсатного цикла в отделении вспомогательной энергетической установки и отделении главных турбогенераторов. Ведутся работы по установке и подключению датчиков и сигнализаторов (периферийное оборудование) и проверке функционирования. Производится отделка и оборудование помещений ледокола. Ведутся пуско-наладочные работы навигационного оборудования, телефонии и общесудовой связи. В декабре выполнен первый этап заводских ходовых испытаний. В ходе испытаний выполнена проверка аварийного хода, управляемости ледокола, систем навигации и связи, рулевого управления.
Строительство 2 серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 9 503 624,0 5 741 613,79 503 624,0
Ледокол со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году 2 524 189,0 2 524 189,02 524 189,0
[190100555] строительство 2021 2 524 189,0 2 524 189,02 524 189,0 Продолжаются достроечные работы судна на плаву. Подано электропитание ... на главные распределительные щиты (ГРЩ), закрыт платежно-строительный этап «Питание на ГРЩ принято». Погружено и смонтировано основное оборудование реакторной установки и комплексной системы электродвижения, основное оборудование паротурбинной установки. Ведется изготовление и монтаж судовых фундаментов под оборудование, блоков биологической защиты, смонтировано 35% трубопроводов систем. Ведутся электромонтажные работы, проложено 810 км. электрокабеля.
Ледокол со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году 6 979 435,0 3 217 424,76 979 435,0
[190100556] строительство 2022 6 979 435,0 3 217 424,76 979 435,0 Ведутся работы по изготовлению емкостного и машиностроительного оборуд... дования. Завершен монтаж основного оборудования реакторной установки (РУ) и системы электродвижения (СЭД) на судне, монтаж винто-рулевого комплекса судна. Ведется формирование надстройки на плаву и достроечные работы. Установлено 89 секций надстройки из 106. В реакторных помещениях ведется монтаж трубопроводов систем реакторной установки и блоков биологической защиты. Продолжается монтаж трубопроводов систем, смонтировано 15 трубопроводов.
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 159 550,5 Средства в сумме 159 550,5 тыс. руб. будут направлены на реализацию ме... ероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в установленном порядке.
ФГУП "Гидрографическое предприятие" 3 840 449,5 3 384 166,93 384 166,9
Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Пусковой комплекс 1 (объекты подготовительного периода) 3 840 449,5 3 384 166,93 384 166,9
[190860971] строительство 2021 3 840 449,5 3 384 166,93 384 166,9 За счет средств федерального бюджета: - Разработана и утверждена в про... оизводство работ Рабочая документация по строительству объекта. - Осуществлена мобилизация дноуглубительного флота из пункта базирования при строительстве объекта. - Завершены дноуглубительные работы по "Объекту 1" - Подходной канал в составе Этапа 1 в объеме 350 000 м3 и Этапа 2 в объеме 97 570 м3 - Выполнены дноуглубительные работы по "Объекту 2" - Акватория в составе Этапа 1 в объеме 3 615 385 м3 и Этапа 2 в объеме 1 250 039 м3 - Завершены работы по "Объекту 4" - Плавучие предостерагательные знаки - выставлены на акватории и оплаваны 10 плавучих предостерагательных знаков (ППЗ), еще 10 ППЗ (резерв) переданы на площадку хранения. - Завершены работы по "Объекту 6" - Мареограф - устройство смонтировано, произведена настройка оборудования. - Оказаны услуги по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта. Сформировалась экономия, связанная с применением оптимизационных решений при реализации проекта, в сумме 318 599,8 тыс. руб., которая будет направлена на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, в установленном порядке. Остаток средств в сумме 137 682,8 тыс. руб. будет направлен на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, в установленном порядке.
Минтранс России 5 900 000,09 114 280,05 900 000,0
Минтранс России 5 900 000,09 114 280,05 900 000,0
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 5 900 000,0 9 114 280,05 900 000,0
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 3 ед 1 360 000,0 2 846 505,01 360 000,0
[190260458] приобретение 2019 1 360 000,0 2 846 505,01 360 000,0 Общий объем капитальных вложений в приобретение сухогрузных судов клас... сса "река-море" составил 2 846 505 тыс. руб. вместо запланированных согласно постановлению Правительства РФ от 25.12.2018 № 1671 средств в объеме 2 910 000 тыс. руб. в результате проведения конкурсных процедур по выбору поставщика в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все три судна данного объекта получены по актам приема-передачи: от 06.09.2019 (строительный №10); от 11.10.2019 (строительный № 11); от 20.11.2019 (строительный № 12).
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0 2 788 707,01 820 000,0
[190260459] приобретение 2020 1 820 000,0 2 788 707,01 820 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2020г.
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0 2 579 068,01 820 000,0
[190260460] приобретение 2021 1 820 000,0 2 579 068,01 820 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г.
Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М», 2 ед 900 000,0 900 000,0900 000,0
[190260461] приобретение 2021 900 000,0 900 000,0900 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 9 000 000,04 296 625,5
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 9 000 000,04 296 625,5
ФГУП "Атомфлот", г. Мурманск 9 000 000,0 4 296 625,5
Строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 9 000 000,0 4 296 625,5
Третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 4 500 000,0 3 380 050,9
[190660858] строительство 2024 4 500 000,0 3 380 050,9 В соответствии с условиями договора АО «Балтийский завод» были выданы ... казначейские обеспечения обязательств на сумму 4 500 000,0 тыс. руб. (аванс), которые фактически использованы АО «Балтийский завод» на сумму 3 380 050,9 тыс. руб. Остаток средств планируется использовать в 2020 году на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, в установленном порядке. В декабре 2019 года проводились следующие работы: - заготовка и резка металла для изготовления секций корпуса, включая закладную секцию; - конкурентные процедуры и переговоры по заключению договоров с субподрядчиками, поставщиками оборудования и материалов.
Четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 4 500 000,0 916 574,6
[190660859] строительство 2026 4 500 000,0 916 574,6 В соответствии с условиями договора АО «Балтийский завод» были выданы ... казначейские обеспечения обязательств на сумму 4 500 000,0 тыс. руб. (аванс), которые фактически использованы АО «Балтийский завод» на сумму 916 574,6 тыс. руб. Остаток средств планируется использовать в 2020 году на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, в установленном порядке. В декабре 2019 года проводились следующие работы: - заготовка и резка металла для изготовления секций корпуса, включая закладную секцию; - конкурентные процедуры и переговоры по заключению договоров с субподрядчиками, поставщиками оборудования и материалов.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.