ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Отрасль КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 49 144 657,8 37 315 065,9 37 295 660,7
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 49 144 657,837 315 065,937 295 660,7
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 49 144 657,837 315 065,937 295 660,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10 742 248,75 890 861,07 279 583,9
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 279 379,7135 842,7279 379,7
Минэкономразвития России 279 379,7135 842,7279 379,7
Минэкономразвития России 279 379,7135 842,7279 379,7
[190160271] Создание новых конкурентоспособных секторов экономики 2020 279 379,7 135 842,7279 379,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Минэкономразвития России 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Минэкономразвития России 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Мероприятия по обеспечению водоснабжением 992 886,5139 613,6683 239,0
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 432 149,826 153,1308 247,5
[190260390] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 2022 432 149,8 26 153,1308 247,5 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 7 объектах. На 3 объектах выполняются ПИР за счет средств бюджета города Севастополя.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым 560 736,7113 460,5374 991,5
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 119 350,0 117 879,9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым 119 350,0 117 879,9
[190560824] проектные и изыскательские работы 2020 119 350,0 117 879,9 Заключен Государственный контракт на выполнение ПИР и СМР от 017520000... 00419000217_320408 от 13.08.2019 (дополнительное соглашение №2 от 20.09.2019), выдан аванс подрядчику в соответствии с условиями Г.К. в размере 1,45% от стоимости контракта. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
[190260391] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 2022 441 386,7 113 460,5257 111,6 В 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов водоснабжения, из ... них: - по 6 объектам финансирование проектно-изыскательских работы; - по 2 объектам финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работы; - по 1 объекту на строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 4 объектам, по 2-м из них не предусмотрено финансирование по Соглашению о предоставлении субсидии в 2019 году (разводящие сети Керчи, строит. резервуара чистой воды в г. Гурзуфе). Из 6 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 5 объектам ведутся ПИР; - по 1 объекту - реконтрукция магистрального водовода Керчи - контракт на ПИР заключен в 2020 году. Из23 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по объекту реконструкция магистрального водовода Фронтовое - по завершению ПИР, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; - по объекту строительство систем водоснабжения Карантин Форштадт - заключен контракт на прохождение экспертизы по результатам ПИР. По объекту Реконструкция разводящих сетей в г.Керчь в 2019 году расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт на строительно-монтажные работы, готовится конкурсная документация на СМР в рамках лимитов, возвращенных на те же цели. Требуется корректировка ПСД с разделением на 2 этапа.
Мероприятия по обеспечению водоотведения 969 625,327 374,5487 379,7
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 604 184,526 142,1486 208,9
Администрация города Симферополь Республики Крым 361 860,0 361 860,0
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым 361 860,0 361 860,0
[190961070] проектные и изыскательские работы 2019 361 860,0 361 860,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. Проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в экспертизу, проходят входной контроль. В связи с превышением предельной сметной стоимости для обоснования увеличения сметной стоимости документация загружена в ФАУ ГГЭ для прохождения экспертизы обоснования инвестиций. Документация загружена в ГГЭ на обоснование инвестиций. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 32 485,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым 32 485,0
[190100375] проектные и изыскательские работы 2019 32 485,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. В 2021 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260427] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 2022 209 839,5 26 142,1124 348,9 В соответствии с действующей редакцией Программы, в рамках укрупнённог... го мероприятия запланирована реализация 5 объектов (Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 4 объектам предусмотрена реализация ПИР: Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 1 объекту предусмотрено финансирование на выполнение СМР: Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым (осуществлен возврат средств 2018 года, контракт есть, работы на объекте ведутся).
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 365 440,81 232,41 170,8
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" 212 270,0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь 212 270,0
[190100376] строительство 2022 212 270,0 Аппеляционная жалоба подрядной организации АО НПП "Биотехпрогресс" Арб... битражным судом не удовлетворена (постановление от 30.04.2019 №А84-2854/2018). Госконтракт расторгнут. Повторно объявлен аукцион (извещение от 05.07.2019), дата проведения - 22.07.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Повторно объявлен аукцион (извещение от 01.08.2019), дата проведения - 19.08.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 06.12.2019 объявлен аукцион. По окончании срока подачи не подано ни одной заявки. Контракт не заключен. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022.
[190260426] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 2022 153 170,8 1 232,41 170,8 По 1 объекту завершены ПИР. В рамках укрупненного мероприятия в 2019 г... году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Конкурсные процедуры не проведены в 2019 году, по причине поздно доведенных лимитов, и отсутствия заключения гос.экспертизы.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения 2 823 903,12 717 659,02 488 508,4
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 2 785 390,62 699 659,02 471 408,4
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" 60 170,0 13 599,555 121,8
Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым 60 170,0 13 599,555 121,8
[190100379] строительство 2019 60 170,0 13 599,555 121,8 Разработка грунта под водой, устройство подводящего канала - 28,1% от ... плана, разравнивание щебеночных горизонтальных постелей - 24,8%, укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб - 24,5%, баластировка железобетонными кольцами - 22,7%.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы" 465 418,5 179 437,3158 287,4
[190100377] строительство 2020 465 418,5 179 437,3158 287,4 Нежинский водозабор: готовность – 50%, ведутся работы по монтажу вент... тиляционного оборудования, выполнен монтаж технологического оборудования. Просторненский водозабор: готовность – 50% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Новогригорьевский водозабор: готовность – 60% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Остаточные работы: электромонтажные работы, пуско-наладочные работы. Имеется отставание от графика производства работ (3 мес.) по следующим причинам: - Поздние сроки поставки технологического оборудования, - Не начаты электромонтажные работы, задержка вызвана необходимостью корректировки рабочей документации на электромонтажные работы и увязки проектов ГУП РК «Крымэнерго» на внешнее и АО «ОЭК» на внутреннее энергоснабжение. Ориентировочная стоимость дополнительных работ (установка распределительных устройств) – 30 млн. руб., что не превышает 10% от стоимости государственного контракта.
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 2 259 802,1 2 506 622,22 257 999,2
[190100378] проектные и изыскательские работы 2020 125 862,4 141 630,0125 862,4 Выполнено всего работ в 2019 году по объекту на сумму - 1 943 368 55... 59,26 руб., из них 129 782 985,88 руб. - сумма гарантийных удержаний в соответствии с государственным контрактом, которые учитываются на счете кредиторской задолженности. По этапу 2,.1. гарантийные удержания составили - 111 306 718,69 руб; по этапу 2.2. - 18 476 267,19 руб. В связи с наличием кредиторской задолженности, освоение средств может превышать кассовые выплаты.
[191261206] строительство 2021 2 133 939,7 2 364 992,22 132 136,8 Ход выполнения строительно-монтажных работ: Этап 2.1: Готовность – 50... 0% - монтаж трубы ВЧШГ (уложено 70% трубопровода); - устройство закрытых переходов под водными преградами (100%); - монтаж железобетонных камер переключения (65%); - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения (10%) - насосная станция НС-2 - устройство ж/б резервуаров чистой воды (20%), устройство фундаментов насосной станции (35%); - насосные станции НС-1 и НС-1а – начаты подготовительные работы; Остаточные работы: - устройство переходов открытым способом через автодороги и каналы– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - монтаж трубопроводов ВЧШГ – планируется завершение в первом квартале 2020 года; - строительство насосных станций НС-1, НС-1а – начало работ запланировано на декабрь 2019 года - строительство ВОЛС и автодорог – 2020 - 2021 гг. Этап 2.2: Готовность – 80% - работы по монтажу трубы ПЭ (уложено 90% трубопровода); - монтаж железобетонных камер переключения (70%); - устройство закрытых переходов под ж/д и автодорогами (100%); Остаточные работы: - устройство камер переключения и мокрых колодцев – планируется к завершению в 2019 году; - прокладка трубопроводов ПЭ – планируется к завершению в 2019 году; - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - подключение водовода к РЧВ г. Феодосии – планируется завершение в первом квартале 2020 года; Этап 2.3: Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% 11.06.2019 получено положительное заключение ГГЭ по технической части и отрицательное по сметной стоимости.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя 38 512,518 000,017 100,0
Департамент капитального строительства города Севастополя 38 512,5 18 000,017 100,0
Строительство берегозащитных дамб на р.Каче, г. Севастополь 38 512,5 18 000,017 100,0
[190260424] строительство 2019 38 512,5 18 000,017 100,0 Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в ... одностороннем порядке в связи с требованием Прокуратуры города Севастополя. Из бюджета г. Севастополя выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ. 8 ноября 2019 г. размещен план закупок. 18.12.2019 г. заключен контракт на выполнение СМР. Правительством Севастополя разработана «Дорожная карта» по завершению строительства объекта, в соответствии с которой срок ввода с декабря 2019 г. перенесен на май 2021 г.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов 500 456,2474 936,9451 192,2
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым 500 456,2474 936,9451 192,2
[190260423] Рекультивация свалок, Республика Крым 2022 500 456,2 474 936,9451 192,2 Финансирование в 2019 году предусмотрено на ТКО г. Симферополь. Выполн... ненные работы: - формирование тела полигона 92%; - демонтажные работы 83%; - устройство фундаментов 91%; - устройство ограждения 20%; - устройство рекультивационного покрытия 22%; - устройство системы дегазации 20%; - устройство системы водоотведения 10%; - строительство автодорог 19%; - электроснабжение 65%.
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий 440 744,8349 203,2338 153,5
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта 4 750,0 4 721,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым 4 750,0 4 721,5
[190961072] реконструкция 2020 4 750,0 4 721,5 Заключен гос.контракт с ООО «ЕВРОСТРОЙ"""" ГК №0175200000419000540_31... 16942 от 25.11.2019 Мобилизация подрядчика,ведутся подготовительные работы. В 2020 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 435 994,8 349 203,2333 432,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым 161 500,0 179 699,9161 244,4
[190100380] строительство 2020 161 500,0 179 699,9161 244,4 Ведутся работы по устройству стены второго яруса (стенка-лоток), очист... тных сооружений, глубоководного водовыпуска, отсыпке тела набережной. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым 114 000,0 63 253,156 761,3
[190100381] строительство 2020 114 000,0 63 253,156 761,3 1. Поздние сроки перебазировки плавсредств (23.07.2019), постоянный вы... ыход в ремонт на протяжение августа месяца. Плавсредство 28.09.2019 перебазировано с объекта в порт Севастополя, работы в морской части по устройству волноломов при этом не завершены, выполнены на 25% от всего объема. ООО «СКИФ» планирует продолжить работы в акватории с использованием плавсредств не ранее апреля 2020 года. 2. Несвоевременная поставка инертного материала (несортированного камня) для устройства откоса волноотбойной стены набережной. (возобновлены работы с 05.11.2019.) 3. Низкие темпы работ в целом, отсутствие требуемого материала (инертные строительные материалы, металлоконтсрукции). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 32 004,8 33,920 112,8
[190100382] строительство 2020 32 004,8 33,920 112,8 Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Провед... дены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО """"ЭТК-МОСКВА"""" ГК №0175200000419000647_320408 от 13.12.2019 21.06.2019 – ГКУ направлено решение о расторжении ГК. УФАС - отказал о внесении в РНП ООО «КД» с 25.04.2019 – в Арбитражном суде РК рассматривается дело А83-7741/2019 по иску КД к ГКУ о взыскании 13,411 млн. руб. убытков. Проведено 3 судебных заседания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г.Алушта 128 490,0 106 216,395 313,5
[190100383] строительство 2020 128 490,0 106 216,395 313,5 СМР ведутся с отставанием от графика. Ведется претензионная работа. Вв... вод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г.Севастополя 397 767,099 721,0200 017,9
[190260422] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей 2022 220 272,6 11 096,099 985,8 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 14 объектах (6 - ПИР, 8 - СМР). На 7 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (6 - ПИР, 1 - СМР); по 2 объектам проведены аукционы (СМР), ведется работа по заключению контрактов; по 5 объектам контракты на ПИР расторгнуты (субсидия 2018 года).
[190260421] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) 2021 177 494,4 88 625,0100 032,1 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 5 объектах (3 - ПИР, 2 - СМР). На 4 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (2 - ПИР, 2 - СМР).
Мероприятия по созданию индустриальных парков 586 385,19 087,2334 976,5
Министерство экономического развития Республики Крым 363 591,2 326 343,7
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым 363 591,2 326 343,7
[190100385] строительство 2022 363 591,2 326 343,7 Ведутся работы подготовительного периода, снимается почвенно-раститель... ьный слой, вывозится на места складирования. Производится разбивка осей сооружения, обустраивается строительный городок, устраиваются временные технологические проезды. В 2018 году по ГК технологического присоединения к внешним инженерным сетям - была выдана часть суммы 206 998,27 т.р. (аванс) В апреле - авансирование строительно-монтажных работ в размере 309 199,90 т.р. В октябре в размере 19 847,56 т.р. - доплата авансового платежа по выполнению СМР ГК №0175200000418000567_315134 от 20.02.19 (ДС №4 от 02.09.19) В Октябре: 14 370,88528 т.р. - плата за технологического присоединения к сети газораспределения по ГК №92 от 25.12.2017 (ДС №4 от 18.09.19 под 1125-р). 28.06.19 было опубликовано извещение об электронном аукционе (разработка РД для строительства объекта, данная документация подлежала разработке в составе проектно-изыскательских работ в соответствии с государственным контрактом № 37 от 19.08.2016 года, но из-за расторжения данного контракта не выполнена и не оплачена.) на сайте закупок. НМЦ контракта на РД - 29 400 т.р. (в рамках лимита - 29 830,10 т.р.). Расторгован на 9 118,34 т.р.
Департамент капитального строительства города Севастополя 222 793,9 9 087,28 632,8
Создание индустриального парка в г.Севастополе 222 793,9 9 087,28 632,8
[190260420] проектные и изыскательские работы 2019 32 793,9 9 087,28 632,8 Проектные работы выполнены в рамках контракта от 26.12.2016 №08-16/ЕП-... -399.
[191261192] строительство 2022 190 000,0 В 2019 году проводилось шесть аукционов, по итогам которых не выбран п... победитель.
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 2 779 465,51 496 904,21 414 899,6
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 429 511,5 38 692,336 757,7
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" 57 000,0 24 364,323 146,1
[190560823] Реконструкция улично-дорожной сети г.Евпатории, Республика Крым 2022 57 000,0 24 364,323 146,1 В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительс... ства РФ от 12.12.2019 № 1642, начало СМР по объекту перенесено на 2021 год. Завершение работ по объекту запланировано на 2022 год.
[190260419] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 2022 372 511,5 14 328,013 611,6 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ 2... 2 объектов кластера, из них: - по объекту Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект """"Золотое кольцо здоровья"""", Республика Крым, г.Евпатория проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на СМР; - по объекту Реконструкция городских сетей водоснабжения 2-й этап - позднее заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту по причине затянувшейся передачи документов необходимых для осуществления функций заказчика-застройщика в ГКУ """"Инвестстрой Республики Крым"""" от организаций подведомственных администрации г.Евпатория.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 888 580,0 767 681,7710 266,8
Администрация города Саки Республики Крым 47 500,0 48 143,547 500,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки 47 500,0 48 143,547 500,0
[190100386] строительство 2020 47 500,0 48 143,547 500,0 В связи с невыполнением условий Муниципального Контракта Подрядной орг... ганизацией, а именно срыв сроков завершения работ, установленный на 31.07.2019г. Заказчиком 22.07.2019г. принято решение об одностороннем расторжении Контракта и направлены соответствующие уведомления в адрес Подрядной организации. В настоящее время Контракт расторгнут от 26.08.2019г. За не ввод объекта в эксплуатацию к подрядной организации выставлена неустойка в размере 4 509 292 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч двести девяносто два) рубля 78 копеек которая удовлетворена в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки. В отношении подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс» муниципальным заказчиком МКУ «СакиИнвестПроект» ведётся претензионная работа и подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым (исх. № 33 от 22.01.2019 дело № А83-2248/2019) о взыскании неустойки в размере 14 264 443,12 руб. за нарушение обязательств в части неисполнения сроков выполнения работ по контракту. На текущую дату претензионные требования муниципального заказчика МКУ «СакиИнвестПроект» подрядной организацией АО НПП «Биотехпрогресс» удовлетворены в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.Подготовлена ведомость объёмов работ, необходимых для завершения строительства объекта и проведения тендерных процедур для определения Подрядной организации, однако в инвестиционном пакете документов по объекту при определении предельной стоимости в ценах соответствующих лет полностью отсутствуют индексы-дефляторы и остаточная стоимость работ по объекту на сегодняшний день определена в ценах II квартала 2016 года, что лишает Заказчика возможности своевременного завершения строительства объекта и запуска технологического процесса очистки канализационных стоков предусмотренных проектом. Предельная стоимость строительства объекта при применении индексов дефляторов к лимитам денежных средств, предусмотренных на реализацию объекта на 2020 год изменится в сторону увеличения на 82,57 млн. рублей и будет составлять 1624,17 млн. рублей. Заказчиком по согласованию с АНО Дирекцией по управлению ФЦП проведена работа по подготовке инвестиционного пакета документов с возможностью применения индексов дефляторов на лимиты, предусмотренные на 2020 год для возможности проведения тендерных процедур и завершения строительства объекта в сроки, предусмотренные планом-графиком реализации мероприятий ФЦП. Также Заказчиком проведены тендерные процедуры по определению Подрядной организации.
[190360573] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 2021 841 080,0 719 538,2662 766,8 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 6 объектам кластера, из них: - по объектуРек. глубоководного выпуска по лучена Декларация о готовности объекта к ксплуатации; - по объекту Рек. озерно-грязевого хозяйства ГГРЭС СМР завершены, ожидается получение Декларации в 1 квртале 2020 года; - по 4 объектам ведутся строительно-монтажные работы.
[190260418] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым 2022 303 378,7 43 500,643 544,0 В 2019 году предусмотрено финансирование 4 объектов кластера: - Строит... тельство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с.Курортное (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР). По трём объектам: - Строительство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР) в 2019 году осуществлен возрат средств неиспользованной части субсидии 2018 года.
[190260417] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым 2021 414 250,3 384 842,6371 352,1 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 4 объектам кластера. По всем объектам заключены контракты на СМР, ведутся работы. По объекту "Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка "осуществлен возврат средств неиспользованной части субсидии 2018 года на разработку ПИР. В текущем году ввод объектов, входящих в состав кластера, не запланирован.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 161 018,9 9 854,113 262,8
[190260416] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 2022 161 018,9 9 854,113 262,8 В 2019 году предусмотрено финансирование проектно-изыскательских и стр... роительно-монтажных работ по 3 объектам кластера: - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым (ПИР+СМР); - Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым (ПИР); - Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым. По объектам "Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым" и "Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым" заключены контракты на ПИР, работы ведутся.
Департамент капитального строительства города Севастополя 161 340,0
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь 161 340,0
Создание яхтенной марины, г. Севастополь 161 340,0
[190100388] проектные и изыскательские работы 2020 161 340,0 Ведутся проектно-изыскательские работы. Получение заключения государст... твенной экспертизы планируется в 2020 году. В соответствии с планом графиком реализации объектов Программы ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260415] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 2022 421 386,1 252 332,9239 716,2 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е проектно-изыскательских работ на 1 объекте. На 1 объекте в рамках контракта выполняются строительные работы (субсидия 2018 года).
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 971 635,5440 518,7601 837,4
Минэкономразвития России 971 635,5440 518,7601 837,4
Минэкономразвития России 971 635,5440 518,7601 837,4
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 665 816,1 317 328,2474 280,2
Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия 2019 248 272,3 60 537,056 736,4 Строительная готовность объекта 76%. Отставание от графика 5 месяцев. ... Срок окончания работ - 15.12.2019 г. Срок действия контракта - до 31.12.2019 г. Не освоение средств в 2019 году в полном объеме связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, которые повлекли необходимость прохождения повторной государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза». В связи с нарушением ООО «Альянс Электро» обязательств по исполнению государственного контракта от 8 июля 2019 года № 13аэф-19, заключенного КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» на строительство объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия», заказчиком 19 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. Иск от 16 декабря 2019 года ООО «Альянс Электро» об обязании КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» заключить дополнительное соглашение к контракту № 339/2017 от 20 декабря 2017 года Арбитражным судом Республики Карелия принят, возбуждено прои
[190160374] 2019 235 538,5
[190860977] 2019 12 733,8
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск " (Бесовец) 2020 417 543,8 256 791,2417 543,8 Строительная готовность объекта «Строительство объектов на территории ... гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). (здание аэровокзального комплекса)» - 42%. Срок окончания работ - 01.10.2020 г. Срок действия контракта - до 31.12.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству внутренних и наружных сетей канализации, работы по устройству ж/б плиты пола аэровокзала, а также устройству несущих конструкций здания аэровокзала. Проводятся работы по устройству кровли, монтажу внутренних сетей инженерного обеспечения, устройству ограждающих конструкций. На объекте «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения» завершены строительно-монтажные работы, а также работы по благоустройству территории. Подано заявление о проведении осмотра и выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной. Выполнение пусконаладочных работ на котельной возможно после обеспечения подачи теплоносителя на строящийся объект «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)», учитывая календарный план производства работ на указанном объекте, не ранее апреля 2020 года.
[190260541] 2020 412 659,9
[190860978] 2020 4 883,9
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей 2019 13 205,3 13 205,3 Строительная готовность объекта «Строительство водоводов и водоотведен... ния в пгт. Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей» - 20%. Отставание от графика производства работ — 44 недели. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. 29 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение к государственному контракту, срок завершения работ продлен до ноября 2020 года.
[190260542] 2019 9 280,5
[190860979] 2019 3 924,8
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 2020 292 614,1 123 190,5114 351,9 Строительство объекта «Строительство газопровода распределительного (у... уличная сеть) по с.Спасская Губа Кондопожского района (1 и 3 очереди)» завершено. Ведутся приемо-сдаточные работы По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 6%. Отставание от графика 49 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 2 072 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 32 885,5 п.м По объекту «Строительство котельной в с.Спасская Губа Кондопожского района» строительная готовность – 75%. Отставание от графика 47 недель. Срок окончания работ – 31 октября 2019 года. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству сетей газоснабжения, работы по устройству фундаментов. Выполнена установка локальных очистных сооружений хоз-бытовой канализации, модуля котельной и дымовой трубы, выполнено подключение резервуаров к станциям пожаротушения. 02.12.2019г. в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 98%. Срок окончания работ по контракту – 31.12.2019 года. На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведутся приемо-сдаточные работы. Всего по проекту протяженность газопровода - 15 240 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 60 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 5 836 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 14 844,8 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 98 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 16 099 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 41 154 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 79%. Срок окончания работ – 30 ноября 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы: проложено газопроводных труб протяженностью – 30 032,3 п.м. из 38 005,5 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д.Онькулица, д.Мегрега Олонецкого национального муниципального района 1-й этап строительства» строительная готовность – 0 %. Отставание от графика производства работ – 50 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ по государственному контракту продлен до- 30.11.2020 г. На объекте выполнены подготовительные работы (геодезические разбивочные работы, закупка материалов), обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. В настоящее время работы приостановлены. Всего по проекту протяженность газопровода - 9787 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность объекта - 25 %. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 7 387 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 29 774 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 2%. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 1000 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 67058,1 п.м. В настоящее время работы не ведутся в связи с отсутствием договора землепользования (лесными участками) с Минприроды РК. По объекту «Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия» строительная готовность – 0 %. Срок окончания работ - 30 июня 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 июля 2020 года. Срок действия контракта - 31 декабря 2020 года.
[190260543] 2020 137 007,1
[190860980] 2020 155 607,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 38 402 409,131 424 204,930 016 076,8
Минэкономразвития России 7 492 244,85 440 544,76 534 219,0
Минэкономразвития России 1 980 174,01 614 686,01 867 878,6
[190961038] Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, предоставляемые из федерального бюджета в составе субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 2020 1 130 174,0 1 224 356,01 109 897,8 Объекты Республик Татарстан и Тыва завершены. Акты ввода объектов в эк... ксплуатацию будут представлены в 1 квартале 2020 г. Имеющиеся акты ввода работ: Чеченская Республика: от 6 декабря 2019 г. № 20-RU 20503314-030-2019 Калининградская область: акт № 1 приёмки законченного строительства (типовая межотраслевая форма № КС-14), решение приёмочной комиссии от 12 декабря 2019 г. № 33, акт № 2 приёмки законченного строительства (типовая межотраслевая форма № КС-14), приказ приёмочной комиссии от 09 декабря 2019 г. № 32. 2 объекта введены в эксплуатацию, 2 объекта будут введены в 1 квартале 2020 года. Республика Мордовия - выполнение плана работ 48%, завершение объекта в 1 квартале 2021 года.
[190961039] Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, предоставляемые из федерального бюджета в составе субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 2020 850 000,0 390 330,0757 980,8 Республика Дагестан: В связи с изменением технических условий, а также... е необходимостью включения в состав проекта дополнительных работ для обеспечения функционирования объектов входящих в состав индустриального парка «Аврора» проведена корректировка проектно-сметной документации (далее — ПСД), необходимая для завершения строительства индустриального парка в 2019 году. По итогам 2019 года будет показано неосвоение субсидии, так как процедура торгов назначена на декабрь,но отменена управлением ФАС по Республике Дагестан. Липецкая область: По МК № 6/ЭА от 17.09.2018 выполнено: общестроительные работы, демонтажные работы, отопление, перенос кабельной линии, наружный противопожарный трубопровод, хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод, горячее и циркуляционное водоснабжение, система внутренней канализации. По итогам 2019 г. объект будет введён в эксплуатацию до 1 апреля 2020 года. Смоленская область: Осуществлена поставка и монтаж 2-х силовых трансформаторов ТРДН-40000/110-У1 для трансформаторной подстанции 110/10 кВ. Осуществлена поставка и монтаж 3-х комплектных трансформаторных подстанций (КТП-1, КТП-3, КТП-4). Осуществлена поставка и монтаж 2-х трансформаторов ТМГ 11-100/10/04. Осуществлена поставка и монтаж здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ). Проведена лесорасчистка территории площадью 5 га под участок резидента. Осуществлена укладка наружных сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электроснабжения. Проведены работы по установке наружного освещения. По итогам декабря 2019 года средства федерального бюджета будут освоены не полностью. Ярославская область: выполнение части строительно-монтажных работ.
Ростуризм 5 512 070,83 825 858,74 666 340,4
[190260549] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,  и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 5 512 070,8 3 825 858,74 666 340,4 Заключены соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федераль... ьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, по созданию 17 комплексов обеспечивающей инфраструктуры в туристских кластерах с 15 субъектами Российской Федерации на сумму 5 512 070.8 тыс. рублей (100% от бюджетных ассигнований): "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Зихия" в Республике Адыгея", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Каракольские озера" в Республике Алтай", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "На Великом Чайном пути" в Республике Бурятия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Ачалуки" в Республике Ингушетия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Легенды Карелии" в Республике Карелия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Пхия - кислые источники" в Карачаево-Черкесской Республике", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Чувашия - сердце Волги" в Чувашской Республике", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Приморье" в Приморском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Комсомольский" в Хабаровском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Амур-Хабаровск" в Хабаровском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Малиновка" в Архангельской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Русские берега" в Вологодской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Ворота Байкала" в Иркутской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров "в Нижегородской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Соленые озера» в Оренбургской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Духовные истоки" в Псковской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Волжское море" в Тверской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Южная Карелия". В 15 субъектах Российской Федерации заключены государственные (муниципальные) контракты на проведение работ 32 по объектам обеспечивающей инфраструктуры: Архангельская область (1 объект), Вологодская область (2 объекта), Иркутская область (1 объект), Карачаево-Черкесская Республика (2 объекта), Нижегородская область (3 объекта), Оренбургская область (5 объектов), Приморский край (1 объект), Псковская область (1 объект), Республика Адыгея (1 объект), Республика Алтай (2 объект), Республика Бурятия (1 объект), Республика Карелия (3 объекта), Тверская область (3 объекта), Хабаровский край (4 объекта), Чувашская Республика (2 объекта). По состоянию на 01.01.2020 завершены строительством и введены в эксплуатацию 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 4 субъектах Российской Федерации: в Нижегородской области 1 объект, Оренбургской области 4 объекта, Тверской области 1 объект, Хабаровском крае – 1 объект.
[190260549] 5 426 828,8
[191261205] 85 242,0
Минстрой России 24 603 110,020 312 192,617 765 515,0
Минстрой России 24 603 110,020 312 192,617 765 515,0
Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 5 261 047,9 4 400 160,33 713 798,1 Минстрой России в рамках Мероприятия заключил в 2019 году с 15-ю субъе... ектами Российской Федерации соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменений в сводную бюджетную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств на 2019 год в части переноса не использованных в 2018 году остатков средств на оплату заключенных контрактов в размере средств федерального бюджета 205 195,4 тыс. рублей. В соответствии с рекомендациями Минфина России от 12 апреля 2019 г. № 09-10-07/26168 дополнительные соглашения заключены между Минстроем России и Администрациями Смоленской и Владимирской областей, Правительством Хабаровского края, а также с Правительством Воронежской области. Правительством Архангельской области дополнительное соглашение от 30 мая 2019 г. № 069-07-2018-026/2 в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» не подписано. В рамках реализации Мероприятия в 2019 году строилось (реконструировалось) 49 объектов капитального строительства из них 32 объекта, подлежащих к вводу в эксплуатацию в 2019 году. Введено в эксплуатацию 10 объектов (Чеченская Республика 2 шт., Новгородская область 2 шт., Смоленская область 2 шт., РСО-Алания 2 шт., Владимирская область 1 шт., Воронежская область 1 шт.). По 13 объектам работы завершены, идет оформление документов на ввод. По 9 объектам сроки проведения строительно-монтажных работ нарушены в связи с невыполнением подрядными организациями работ по муниципальным контрактам, а также выявлены ошибки при проведении проектно-изыскательских работ. Остаток средств федерального бюджета в 2019 году составил 1 547 278.9 тыс. рублей, в том числе: в результате экономии 40 373.5 тыс. рублей; неосвоенный 1 506 905.4 тыс. рублей.
[190260454] 273 292,8
[191061146] 81 955,2
[190260456] 908 951,4
[190260455] 3 357 703,7
[191061147] 450 274,5
[190260457] 188 870,3
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Курска" 384 219,0 441 631,0384 219,0
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска 384 219,0 441 631,0384 219,0
[190861000] реконструкция 2021 384 219,0 441 631,0384 219,0 Соглашение заключено 23 октября 2019 г. № 069-09-2019-342. Уровень те... ехнической готовности объекта 19,6 % (значение показателя результативности - 100 % от предусмотренного соглашением).
Карачаево-Черкесское Республиканское казенное предприятие "Дирекция капитального строительства", г.Черкесск 535 473,7 429 229,6407 768,1
Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 535 473,7 429 229,6407 768,1
[190861001] реконструкция 2020 535 473,7 429 229,6407 768,1 Соглашение заключено от 23 октября 2019 г. № 069-09-2019-341. Уровень... ь технической готовности объекта 90,7 % (в соответствии с соглашением плановое значение показателя результативности - 95 %, величина отклонения 4,3 %). Остаток средств федерального бюджета - 127 705,6 тыс. рублей (в связи с невыполнением подрядной организацией работ по муниципальному контракту).
Краевое государственное бюджетное учреждение "Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура" 472 250,0 497 105,3472 250,0
Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км 472 250,0 497 105,3472 250,0
[190160238] реконструкция 2020 472 250,0 497 105,3472 250,0 Соглашение заключено от 12 февраля 2019 г. № 069-09-2019-018. Уровень ... технической готовности объекта 46,58 % (в соответствии с соглашением плановое значение показателя результативности – 87,87 %, величина отклонения 41,29 %). В отчете о достижении значения показателя результативности Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края указано на недостатки проектной документации, выявленные при производстве работ (необходимость внесения изменений в проектную документацию и прохождение экспертизы).
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Стройзаказчик" 1 041 318,5 1 157 020,51 041 318,5
Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопа 1 041 318,5 1 157 020,51 041 318,5
[190160239] строительство 2020 1 041 318,5 1 157 020,51 041 318,5 Соглашение по переходящему Объекту заключено 13 февраля 2019 г. № 069-... -09-2019-006. Уровень технической готовности объекта 64,55 % (значение показателя результативности - 100 % от предусмотренного соглашением).
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" 72 758,7 83 597,372 729,6
Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 г. Ростов-на-Дону (IV этап). Этап IV.I 72 758,7 83 597,372 729,6
[190160240] строительство 2019 72 758,7 83 597,372 729,6 Соглашение заключено 9 февраля 2019 г. № 069-09-2019-023. Разрешения н... на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 61-310-913509-2019.
[190961024] Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 2024 161 315,0 182 339,2161 315,0 В рамках данного мероприятия осуществляется строительство 3-х объектов... в капитального строительства. Техническая готовность объектов составляет – 100 %. Объекты введены в эксплуатацию.
[190560782] Мероприятия по повышению качества водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" 4 842 575,4 3 653 234,33 399 324,6 Минстроем России заключены 82 соглашения о предоставлении субсидий из ... федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения (Губернатор Ямало-Ненецкого Автономный округа представил обращение об отсутствии потребности в субсидии в 2019 году (письмо от 14 декабря 2018 года № 101-12-04/3328). Все соглашения внесены в реестр Федерального казначейства. 16 субъектов Российской Федерации сообщили об отсутствии разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, получившей положительные заключения государственной экспертизы, и обратились в Минстрой России с просьбой о переносе средств субсидии 2019 года на 2020 год. С вышеуказанными субъектами Российской Федерации были заключены дополнительные соглашения на обнуление средств 2019 года.
[190560783] Мероприятия по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" 9 228 116,6 6 038 103,35 508 756,9 Минстроем России заключены 15 соглашений о предоставлении субсидий из ... федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (за исключением г. Москва). Все соглашения были внесены в реестр Федерального казначейства. 3 субъекта Российской Федерации (Астраханская область, Ивановская область, Ульяновская область) сообщили об отсутствии разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, получившей положительные заключения государственной экспертизы, и обратились в Минстрой России с просьбой о переносе средств субсидии 2019 года на 2020 год. С вышеуказанными субъектами Российской Федерации были заключены дополнительные соглашения на обнуление средств 2019 года.
Государственное унитарное предприятие Московской области "Коммунальные системы Московской области" 2 453 430,0 3 271 240,02 453 430,0
Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений 2 453 430,0 3 271 240,02 453 430,0
[191261226] реконструкция 2024 2 453 430,0 3 271 240,02 453 430,0
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан "Республиканский центр по сейсмической безопасности" 150 605,2 158 531,8150 605,2
Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте, Республика Дагестан 150 605,2 158 531,8150 605,2
[190100389] строительство 2022 150 605,2 158 531,8150 605,2 На Объекте продолжаются работы по строительству глубоководного выпуска... а очищенной воды в Каспийское море, в том числе: выполнена укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор, нанесена усиленная антикоррозионная изоляция, уложены трубопроводы из полиэтиленовых труб, проведено водолазное обследование дна акватории, а также произведено разравнивание (выровнено) в морских условиях открытого побережья под водой. Подрядчиком завершаются работы по строительно-монтажным и пусконаладочным работам на насосной станции «Загородная», также завершено строительство 2-х ниток напорных коллекторов от насосной станции «Загородная» до площадки очистных сооружений канализации.
Минкавказ России 6 307 054,35 671 467,65 716 342,8
Минкавказ России 6 307 054,35 671 467,65 716 342,8
Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе 5 062 254,94 549 569,34 487 445,0
Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа", г. Пятигорск, Ставропольский край 5 062 254,9 4 549 569,34 487 445,0
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика 1 733 399,2 1 193 131,91 158 831,3
Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для пос. Романтик, ВТРК "Архыз" 1 650 272,7 1 156 822,71 125 785,0
[191061126] строительство 2020 1 650 272,7 1 156 822,71 125 785,0 Выполнены ПИР и получены положительные заключения ФАУ Главгосэкспертиз... за России. Заключен договор c обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» № Д-ДРП-19-030-194263210074026320100101600004299451 на выполнение подрядных работ по строительству объекта стоимостью 918 296,8 тыс. рублей. Выплачен аванс 02.12.2019 в сумме 275 489,04 тыс. рублей. Также по указанному объекту заключен договор поставки оборудования канатной дороги № Д-ДРП-19-033-194263210074026320100101600004299451 от 28.11.2019 с ценой договора 944 773,32 тыс. рублей. Выплачен авансовый платеж по договору на поставку оборудования в размере 850 295,99 тыс. рублей.
Комплексная система безопасности. Техническая подсистема 83 126,5 36 309,233 046,3
строительство 2020 83 126,5 36 309,233 046,3 ФАУ "Главгосэкспертиза" № 09-1-1-3-022019-2019 от 21.08.2019; ФАУ "Гла... авгосэкспертиза" № 00067-19/СКЭ-19423/1104 от 21.08.2019; заключен договор от 16.10.2019 № Д-ДРП-19-028-194263210074026320100100030004399451 на выполнение подрядных работ по строительству объекта с ООО «ГРАНД» стоимостью 110 154,33 тыс. рублей. В настоящее время ведется разработка рабочей документации, начало выполнения строительно-монтажных работ – март 2020 года. Выплата аванса в размере 33 046 299,08 руб. осуществлена 22.11.2019
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика 3 328 855,7 3 356 437,43 328 613,7
Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 3 328 855,7 3 356 437,43 328 613,7
[191261204] строительство 2022 3 328 855,7 3 356 437,43 328 613,7 Выполнены ПИР и получены положительные заключения ФАУ «Главгосэксперт... тиза»: от 30.08.2019 № 01060-19/ГГЭ-19510/07-01; от 30.08.2019 № 01057-19/ГГЭ-19510/13-03 , проведен технологический аудит инвестиционного проекта. осуществляются закупочные процедуры на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта с ценой 1 285 330 352,82 руб. в том числе НДС 20%. Ориентировочный срок заключения указанного договора – январь 2020 года (подведение итогов 21.01.2020). С обществом с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» заключен договор на поставку оборудования канатной дороги от 05.12.2019 № Д-ДРП-19-034-194263210074026320100100310004399451. Выплата аванса по договору на поставку оборудования: в 2019 году – 3328613,72 тыс. рублей (78,9 % от цены договора), выплачен; в 2020 году – 890161,58 тыс. рублей (21,1% от цены договора). Выплата аванса по договору на строительно-монтажные работы в размере 188 956 710,00 рублей будет произведена в феврале 2020 года.
Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция строящихся объектов "Новострой" 229 516,2 231 058,2229 516,2
Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Дучи, с.Гамиях) 229 516,2 231 058,2229 516,2
[190160121] строительство 2019 229 516,2 231 058,2229 516,2 Объект введен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 2... 2 декабря 2019 г. № RU 05-526000-113-2019.
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 1 015 283,2 890 840,1999 381,6
[190560843] 226 373,2
[190560746] 121 850,0
[190560747] 92 400,0
[190560748] 51 600,0
[191261257] 45 330,0
[190560749] 121 550,0
[190560750] 112 600,0
[190560751] 243 580,0
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.