ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Отрасль ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 36 232 321,5 19 244 237,1 24 346 240,1
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 36 232 321,519 244 237,124 346 240,1
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 36 232 321,519 244 237,124 346 240,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 16 066 752,37 508 872,07 508 872,0
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Минэкономразвития России 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Росреестр 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,21 412,11 412,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,2 1 412,11 412,1
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 452,2 1 412,11 412,1
[191261265] проектные и изыскательские работы 2019 1 352,3 1 312,21 312,2 Положительные заключения получены от ФАУ «Главгосэкспертиза России» по... о проектной документации от 12.07.2019 № 40-1-1-3-017971 и достоверности сметной стоимости от 27.07.2019 № 00364-19/СПЭ18011/704.
[191261266] технологический и ценовой аудит 2019 99,9 99,999,9 Положительное заключение получено от АО "НИЦ "Строительство" от 27.02 ... 2019 № 179/17-19/УКС/1/14-2019.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,11 562,01 562,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,1 1 562,01 562,0
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 215 067,1 1 562,01 562,0
[190100464] строительство 2020 1 215 067,1 1 562,01 562,0 Выполнение работ по строительству объекта осуществлялось в рамках госу... ударственного контракта, заключенного Управлением Росреестра по Калужской области. За 2019 год установлено 5,81 тонн стальных решеток для устройства железобетонных водоотводных лотков, выполнена отсыпка песком постоянного дренажа в объеме 82 куб.м, выполнен монтаж подкрановых путей, установлен башенный кран КБМ-401. Государственный контракт на выполнение подрядных работ расторгнут 29.07.2019 по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств. В настоящее время в Арбитражном суде Калужской области по иску подрядной организации находится дело № А23-6473/2019 о признании недействительной односторонней сделки об отказе от исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4443 460,0443 460,0
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
Строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, с. Столбище, Республика Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
[190961044] проектные и изыскательские работы 2019 1 586,8 1 091,71 091,7 Государственным заказчиком заключен договор от 29.11.2019 № 1/П с ООО ... "КРК Групп" на выполнение работ по внесению изменений в проект. Заключен договор от 27.12.2019 № 0554Д-19/КГЭ-21964/03/ГС с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
[190100465] строительство 2020 469 905,6 442 368,3442 368,3 За 2019 год подрядной организацией выполнены работы по монтажу компози... итных панелей навесного фасада здания административно-бытового корпуса и спусков в подвалы административно-бытового корпуса и корпуса архива – 1 124 м2, сэндвич-панелей на фасаде корпуса архива – 5 580 м2. Также выполнены следующие отделочные работы в административно- бытовом корпусе и корпусе архива:оклейка обоями стен (стеклообоями с последующей окраской), окраска, облицовка стен – 11 033 м2; окраска стен фактурной краской – 1 514 м2; облицовка стен керамической плиткой – 569 м2; устройство покрытий из ламината, линолеума, керамогранита, полимерных полов - 16 312 м2; устройство потолков (монтаж подвесных потолков, окраска) – 17 753 м2; монтаж оконных блоков алюминиевых и ПВХ в административно-бытовом корпусе 50 окон и корпусе архива 46 окон, дверных блоков (стальных и противопожарных дверей, алюминиевых, деревянных дверей по административно-бытовому корпусу 120 шт. и корпусу архива 71 шт., алюминиевых перегородок 317 м2, секционных ворот и ворот секционных противопожарных 2 шт., витражному остеклению 95 м2; устройство навесного вентилируемого фасада здания контрольно-пропускного пункта - 56 м2, внутренние отделочные работы: устройство подвесного потолка - 15,75 м2, штукатурка, оклейка стеклообоями с последующей покраской стен - 52 м2, устройство полов 16 м2; заполнение оконных - 5 шт., в том числе в перегородке и дверных - 3 шт. проемов. Подрядной организацией в 2019 году выполнены следующие работы по благоустройству: разбивка и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезда - 11 260 м2 с установкой бортовых камней - 2287 м; разбивка и устройство покрытия тротуаров брусчаткой - 1514 м2 с установкой бортовых камней 1154 м;разбивка и устройство покрытия тротуаров асфальтобетоном - 515 м2;разбивка и устройство асфальтобетонного покрытия отмостки - 377 м2 с установкой бортовых камней - 431 м; монтаж ограждения территории 368 м; устройство газонов из готовых рулонных заготовок – 216 м2;устройство газона из многолетних трав 20030 м2, в том числе укрепление откосов 830 м2; дендрология (199 деревьев и кустарников); устройство наружных внутриплощадочных сетей, монтаж наружного освещения – 40 уличных светильников.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" 246 644,5201 932,0201 932,0
МЧС России 246 644,5201 932,0201 932,0
МЧС России 246 644,5201 932,0201 932,0
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 246 644,5201 932,0201 932,0
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 246 644,5 201 932,0201 932,0
Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах (Сахалинская область) 65 621,1 50 551,650 551,6
[190100466] строительство 2019 65 621,1 50 551,650 551,6 По объекту выполнены работы по устройству фундаментов, ограждающих кон... нструкций, сборке металлического каркаса, кровельные работы, завершен монтаж внутренних вентиляционных систем, осуществлены работы по заливке полов бетоном в помещении под стоянку автомобилей и работы по вертикальной планировке территории, а также работы по монтажу крыльца здания и устройству внутренних стен и перегородок. Строительная готовность объекта составляет 77,3 %. В связи с произошедшим 13.12.2019 пожаром (ущерб 5 323,4 тыс. рублей) ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году не осуществлен. Ввиду отсутствия возможности оплаты выполненных работ по причине произошедшего происшествия лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 2019 год в объеме 14 792,1 тыс. рублей, планируются к восстановлению в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту на проведение строительного контроля по объекту лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 277,4 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет (государственный контракт на проведение строительного контроля расторгнут 30.12.2019).
Строительство комплекса объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах по адресу: Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская 181 023,4 151 380,4151 380,4
[190100467] строительство 2019 181 023,4 151 380,4151 380,4 По объекту завершен монтаж системы отопления здания, осуществлены подг... готовительные работы по асфальтированию прилегающей территории, внутренней отделке стен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 65-RU65309000-268-2019. Из-за сложившихся климатических условий на Курильских островах (регулярные еженедельные циклоны в октябре-ноябре 2019 года и низкие температуры в ночное время) не выполнены работы по устройству асфальтового покрытия на прилегающей территории и подъездной дороге к объекту. В связи с этим лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 29 112,1 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет и восстановлению в марте 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». Завершение сезонных работ планируется (работ по устройству асфальтного покрытия на прилегающей территории и подъездной дороге) в срок до 1 июля 2020 года. В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту на проведение строительного контроля по объекту лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 530,9 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет без восстановления (государственный контракт на проведение строительного контроля расторгнут 25.12.2019).
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" 14 132 096,16 860 505,96 860 505,9
Минюст России 438 378,3178 989,1178 989,1
Минюст России 57 648,057 648,057 648,0
Минюст России 57 648,057 648,057 648,0
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 46 261,0 46 261,046 261,0
Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань 46 261,0 46 261,046 261,0
[190760955] приобретение 2019 46 261,0 46 261,046 261,0 Объект введен в эксплуатацию. Бюджетные ассигнования на осуществление ... приобретения нежилого помещения профинансированы федеральным бюджетным учреждением Рязанской лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 46 261,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 15.11.2019 № 62:29:0070030:2537-62/048/2019-6).
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Волгоград 11 387,0 11 387,011 387,0
Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград 11 387,0 11 387,011 387,0
[190260554] приобретение 2019 11 387,0 11 387,011 387,0 Объект введен. Бюджетные ассигнования на осуществление приобретения вс... строенного нежилого помещения профинансированы Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 11 387,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 20.05.2019 № 34:34:040036:232-34/116/2019-5).
ФССП России 380 730,3121 341,1121 341,1
ФССП России 380 730,3121 341,1121 341,1
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск 77 880,4
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск 77 880,4
[190100460] строительство 2021 77 880,4 В период 2015-2016 годы установлены металлические колонны и балки цоко... ольного этажа, частично выполнены работы по кладке стен цокольного этажа, устройству стяжки пола. В 2019 году принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства административного здания. Объект будет исключен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск 158 127,7 48 435,648 435,6
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск 158 127,7 48 435,648 435,6
[190100461] строительство 2019 158 127,7 48 435,648 435,6 Выполнены работы по устройству опалубки и заливке монолитных колонн и ... стен подвала, возведению стен и перегородок первого, второго и третьего этажей, гидро- и теплоизоляция возводимых стен. Выполняются работы по возведению стен и перегородок четвертого и технического этажей, монтажу оконных блоков, штукатурке внутренних стен и перегородок, устройству лестничных маршей и внутренней системы электроснабжения, установке ворот гаража. Срок ввода объекта в эксплуатацию будет перенесен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 98 873,3 72 905,572 905,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 98 873,3 72 905,572 905,5
[190100462] строительство 2020 98 873,3 72 905,572 905,5 Выполнены работы по возведению административного здания, контрольно-пр... ропускного пункта, столовой, мойки для автомобилей и котельной (стены, кровля, оконные блоки), работы по утеплению и штукатурке фасадов и устройству стоянки для автомобилей. Выполняются работы по внутренней отделке помещений и монтажу инженерных систем, водосточных систем, лестничных маршей.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 5 510,4
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 5 510,4
[190100463] проектные и изыскательские работы 2019 5 510,4 По результатам проведения конкурсных мероприятий заключен государствен... нный контракт от 01.08.2019г. № 0302100009219000048-0001448-01 на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству административного здания. В связи с поздним заключением государственного контракта завершение разработки проектно-сметной документации в полном объеме не представилось возможным. Разработанная в полном объеме проектно-сметная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы в первом квартале 2020 года.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 40 338,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 40 338,5
[190260533] строительство 2019 40 338,5 В 2016-2018 годы выполнены работы по возведению фундамента и каркаса з... здания, устройству перекрытий, кладке стен, перегородок и кровли, бетонированию лестничных маршей и полов гаража, утеплению цокольного перекрытия и кровли, установке оконных блоков. На стадии завершения работы по наружной отделке здания, установке откосов, отливов, подоконников, утеплению и стяжке полов, внутренней отделке помещений, монтажу систем электроснабжения и отопления, монтажу тепловых сетей и сетей канализации, монтажу вентиляционных коробов и лифтового оборудования, устройству пандусов и благоустройству прилегающей территории. Срок ввода объекта в эксплуатацию будет перенесен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск 105 123,6 78 359,078 359,0
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск 105 123,6 78 359,078 359,0
[190100413] строительство 2020 105 123,6 78 359,078 359,0 Коробка здания 98% Внутренние отделочные работы 84%,Внутренние инженер... рные системы 91% Технолог. оборудование, мебель 99% Фасад 98% Благоустройство 59% Наружные сети 98% Котельная 100% Крытая стоянка 100%
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 30 000,0 1 170,31 170,3
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда 30 000,0 1 170,31 170,3
[190100414] строительство 2020 30 000,0 1 170,31 170,3 Подготовительный этап (снос имеющихся конструкции, вынос инженерных се... етей) -100%
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир 518 008,2 326 329,6326 329,6
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир 518 008,2 326 329,6326 329,6
[190100415] строительство 2020 518 008,2 326 329,6326 329,6 Выполнены работы по прокладке наружных сетей: электроснабжения - 90%,... , водоснабжения - 90%, водоотведения- 85%, ливневой канализации -80%, теплоснабжения - 100%. Ведутся работы по устройству третьего этажа здания.
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново 34 699,0 34 699,034 699,0
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 34 699,0 34 699,034 699,0
[190100416] строительство 2020 34 699,0 34 699,034 699,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.11.2019 № 37-... -RU 37510101-109-2019
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 4 990,0
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская 4 990,0
[190160354] проектные и изыскательские работы 2019 4 990,0 Земельный участок перекоординирован без изменения общей площади, с уча... астка сняты ограничения. Получен новый ГПЗУ. Здание поставлено на кадастровый учет как "Объект незавершенного строительства".
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел 62 013,5 58 892,758 892,7
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда 62 013,5 58 892,758 892,7
[190100417] строительство 2020 62 013,5 58 892,758 892,7 Ведется работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Рязанский областной суд, г. Рязань 499 146,3 311 590,2311 590,2
Строительство здания Рязанского областного суда 499 146,3 311 590,2311 590,2
[190100418] строительство 2020 499 146,3 311 590,2311 590,2 Монолитные работы (раздел КЖ) - 100% Работы общестроительные (Раздел -... - АР) - 60% Инженерные системы - 70% Поставка мебели - 100%
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань 78 246,3 62 430,162 430,1
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи 20 000,0 6 121,36 121,3
[191261208] строительство 2020 20 000,0 6 121,36 121,3 Проведены: 1. Планировка территории - 100%; 2. Земляные работы - 100... 0 %; 3. Фундаменты - 100%; 4. Стены техподполья - 100%; 5. Монтаж плит перекрытия над техподпольем - 100%; 6. Кирпичная кладка стен 1 этажа -100%; 7. Установка оконных блоков 1 этажа -100%.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский 58 246,3 56 308,856 308,8
[190100419] строительство 2020 58 246,3 56 308,856 308,8 Ведется работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 150 000,0
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 150 000,0
строительство 2020 150 000,0 * Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". О... Ограничение по финансированию.
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 5 000,0
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов 5 000,0
[191261209] проектные и изыскательские работы 2019 5 000,0 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь 17 200,0
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь 17 200,0
[190100420] проектные и изыскательские работы 2020 17 200,0 Отсутствие необходимости в разработке ПСД на строительство нового здан... ния, в связи с передачей на праве оперативного управления помещения для размещения суда.
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула 514 428,6
Строительство здания для размещения Тульского областного суда 514 428,6
[190160355] проектные и изыскательские работы 2019 14 428,6 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгоэкспертиза России"
строительство 2020 500 000,0 * Ограничение по финансированию
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль 5 684,0
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а 5 684,0
[190160357] проектные и изыскательские работы 2019 5 684,0 Данный объект является объектом культурного значения получение положит... тельного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» по разработанной проектно-сметной документации не представляется возможным без соответствующих корректировок и внесения изменений в ФЦП.
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 15 500,0 2 241,72 241,7
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11 15 500,0 2 241,72 241,7
[190100421] проектные и изыскательские работы 2020 15 500,0 2 241,72 241,7 Разработка ПСД
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 510 000,0 691,0691,0
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 510 000,0 691,0691,0
[190160356] проектные и изыскательские работы 2019 10 000,0 691,0691,0 Разработанная проектно-сметная документация находится на рассмотрении ... в ФАУ "Главгосэкспертиза России"
строительство 2020 500 000,0 * Ограничение по финансированию
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда 304 419,8 186 794,3186 794,3
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области 304 419,8 186 794,3186 794,3
[190100423] строительство 2020 304 419,8 186 794,3186 794,3 Выполнение работ: монолитные работы по устройству каркаса здания - 10... 00%; устройство кровли - 100%; кладка стен и перегородок - 100%; монтаж наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения - 100%; монтаж внутренних электросетей - 80%; монтаж внутренних систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, отопления - 90%; монтаж оконных блоков - 100%; стяжка полов - 100%; утепление и облицовка фасада - 90%; монтаж лифтового оборудования - 100%.
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 201 720,6
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области 161 197,7
[190100424] строительство 2021 161 197,7 Гос.контракт на СМР расторгнут. Новый государственный контракт на СМР ... заключен 23.12.2019.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области 40 522,9
[190160358] строительство 2020 40 522,9 Фундаменты - 100%. Устройство стен и перегородок подвала - 100%, Кровл... ля - 82%, прокладка наружных инженерных сетей -86%
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск 397 792,6 353 707,0353 707,0
Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда 397 792,6 353 707,0353 707,0
[190100425] реконструкция 2020 397 792,6 353 707,0353 707,0 Монтаж стен цокольного этажа - 100%; Монтаж колон 1-6 этажей пристраив... ваемого здания - 100 %; Монтаж стен, перегородок реконструируемого здания - 100 %. Монтаж трансформаторной подстанции - 100%; Монтаж стен пристройки - 100 %; Монтаж стен, перегородок реконструируемого здания - 60 %.
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 150 000,0 25 058,025 058,0
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков 100 000,0 24 466,424 466,4
[191261210] строительство 2020 100 000,0 24 466,424 466,4 Заключен государственный контракт. Работы по строительству объекта вед... дутся согласно графика производства работ. Оплаты будут производиться согласно графику оплаты выполненных работ, приложенных к контракту. 5 130,6 тыс. рублей - списание средств по исполнительному листу
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров 50 000,0 591,6591,6
[191261211] строительство 2020 50 000,0 591,6591,6 Заключен государственный контракт. Работы по строительству объекта вед... дутся согласно графика производства работ. Оплаты будут производиться согласно графику оплаты выполненных работ, приложенных к контракту. Заключены контракты на технологическое присоединение, авторский надзор и строительный контроль.
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 280 845,3 24 236,624 236,6
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург 280 845,3 24 236,624 236,6
[191261212] проектные и изыскательские работы 2019 13 693,8 Контракт на разработку ПСД не заключен в связи с поздним доведением бю... юджетных ассигнований (26.12.2019).
[190160359] строительство 2021 267 151,5 24 236,624 236,6 Монтаж слаботочных систем - 95%, Общестроительные работы - 75%, монтаж... ж системы вентиляции - 95%, водоснабжение и водоотведение - 80%, фасадные работы - 90%, тепловые сети - 100 %, электромонтажные работы - 85%, благоустройство - 85 %.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 459 659,5 459 659,5459 659,5
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 459 659,5 459 659,5459 659,5
[190160360] строительство 2019 459 659,5 459 659,5459 659,5 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2019№ 78-1... 18-06-2019.
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 84 582,0 59 872,959 872,9
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия 59 582,0 41 890,241 890,2
[190100426] строительство 2020 59 582,0 41 890,241 890,2 Установлены витражи, выполнена штукатурка фасадов и поверхностей внутр... ренних стен, облицовка поверхностей внутренних стен.. Процент готовности по видам работ: фундаментные работы - 100%; подготовительные работы - 100%; свайные работы - 100%; инженерные сети - 60%; стены и перегородки - 100%; оконные и дверные проемы - 70%; штукатурные работы - 80%; подвесные потолки - 60% устройство стяжек - 100% устройство покрытий пола - 50%
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия 25 000,0 17 982,717 982,7
[191261213] строительство 2020 25 000,0 17 982,717 982,7 Выполнен вынес объекта в натуру, завершено устройство свайного поля. Ф... Фундаментной плиты, стен нулевого этажа.
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ 67 679,0 67 679,067 679,0
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания 67 679,0 67 679,067 679,0
[190100427] строительство 2020 67 679,0 67 679,067 679,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2019 № 15-... -07-144-2017
Управление Судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный 150 000,0 148 425,3148 425,3
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда 50 000,0 49 477,649 477,6
[190100428] строительство 2020 50 000,0 49 477,649 477,6 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -30%. И... Инженерные сети - 43%
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда 50 000,0 49 495,649 495,6
[191261214] строительство 2020 50 000,0 49 495,649 495,6 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -34%. И... Инженерные сети - 44%
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда 50 000,0 49 452,149 452,1
[190100429] строительство 2020 50 000,0 49 452,149 452,1 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -32%. И... Инженерные сети - 43%
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 4 900,0 4 900,04 900,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный 4 900,0 4 900,04 900,0
[191261215] проектные и изыскательские работы 2020 4 900,0 4 900,04 900,0 Разработка ПСД
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный 200 000,0 200 000,0200 000,0
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики 200 000,0 200 000,0200 000,0
[190100431] строительство 2020 200 000,0 200 000,0200 000,0 монолитные ж/б конструкции-100%; стены и перегородки-100%; окна витраж... жи -100%; отделочные работы и полы -100%; сантехнические работы -100%; слаботочные сети-95%; наружные коммуникации-100%; внутрен. отделка-95%; наружная отделка -90%; благоустройство-95% ; технолог. оборуд -68%.
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь 107 142,3 99 607,299 607,2
Реконструкция здания Ессентукского городского суда 107 142,3 99 607,299 607,2
[190100432] строительство 2020 107 142,3 99 607,299 607,2 СМР выполнены в полном объеме. Завершение ПНР и установка оборудования
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 15 000,0 4 494,94 494,9
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 15 000,0 4 494,94 494,9
строительство 2020 15 000,0 4 494,94 494,9 Подготовка строительной площадки -100%, Погружение свай в грунт -100%
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 17 805,5 16 980,016 980,0
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград 17 805,5 16 980,016 980,0
[190100433] проектные и изыскательские работы 2020 17 805,5 16 980,016 980,0 Разработка ПСД
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 819 366,9 483 820,9483 820,9
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда 819 366,9 483 820,9483 820,9
[190100434] строительство 2020 819 366,9 483 820,9483 820,9 Общестроительные работы по разделу КР -86%, общестроительные работы по... о разделу АР -16%, Наружные инженерные сети -89%, внутренние инженерные сети - 51%
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа 722 976,0 722 976,0722 976,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-ая очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) 722 976,0 722 976,0722 976,0
[191261216] публичный технологический и ценовой аудит 2019 122,5 122,5122,5 Получено сводное положительное заключение
[190100435] строительство 2020 722 853,5 722 853,5722 853,5 фасадные работ - 100%, остекление - 100%, слаботочные работы - 95%, вн... нутренние электромонтажные работы 88%, внутренние работы по ВК - 85%, автоматическое пожаротушение - 45%, отопление - 100%, вентиляция - 90%, кондиционирование - 85%, благоустройство -40%
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 263 228,2 54 049,854 049,8
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа 263 228,2 54 049,854 049,8
[191261217] строительство 2021 263 228,2 54 049,854 049,8 Земляные работы - 100%, Фундаментная плита -100%, Устройство стен и ко... олон - 60%.
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань 56 603,7 56 603,756 603,7
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан 56 603,7 56 603,756 603,7
[190160361] строительство 2019 56 603,7 56 603,756 603,7 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.11.2019 № RU ... 16542000-124
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск 9 900,0 7 627,27 627,2
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск 9 900,0 7 627,27 627,2
[190100436] проектные и изыскательские работы 2020 9 900,0 7 627,27 627,2 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров 99 727,0
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова 99 727,0
[190100437] строительство 2021 99 727,0 подготовка строительной площадки
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург 83 050,6 80 251,880 251,8
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга 83 050,6 80 251,880 251,8
[190100438] строительство 2020 83 050,6 80 251,880 251,8 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 56-... -301000-313-2018
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 952 575,0 657 337,2657 337,2
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда 697 599,3 447 712,9447 712,9
[190100439] строительство 2020 697 599,3 447 712,9447 712,9 На объекте за период выполнены подготовительные работы (100%), огражде... ение котлована (100%), устройство котлована (100%), устройство свайного поля(100%), устройство фундаментов (100%), устройство монолитных конструкций (95%), строительство теплотрассы (90%), строительство водопровода (90%), строительство хоз.бытовой канализации (90 %), строительство ливневой канализации (90%), прокладка электрических сетей (90%), кирпичная кладка стен (70%)
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя, для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 254 975,7 209 624,3209 624,3
[190100440] реконструкция 2020 254 975,7 209 624,3209 624,3 На объекте выполнены подготовительные работы (100%), ведутся: демонтаж... жные работы (95%), устройство стен и перегородок (95%), отопление (70%), вентиляция и кондиционирование (85%), электромонтажные работы (90%), водопровод и канализация (85%), устройство монолитных конструкций (100%), устройство пристроев (100%), отделочные работы (50%), кровельные работы (100%), закупка немонтируемого оборудования (100%)
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара 210 622,0 144 978,8144 978,8
Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226 10 622,0 10 622,010 622,0
[190160362] реконструкция 2019 10 622,0 10 622,010 622,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.05.2019 № 63-... -301000-112-2016
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1 200 000,0 134 356,8134 356,8
[190100441] строительство 2020 200 000,0 134 356,8134 356,8 - устройство кровли - 100%, - монтаж оконных блоков - 95%. - монта... аж системы отопления и вентиляции 70%. - монтаж слаботочных систем 8% - устройство фасада-45%, -установка дверей-30%, - отделочные работы 30%, -монтаж ОПС-5%
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов 43 214,7 42 867,642 867,6
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова 43 214,7 42 867,642 867,6
[190100442] строительство 2020 43 214,7 42 867,642 867,6 Получен акт приемки законченного строительством здания
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск 131 369,4 131 367,6131 367,6
Строительство здания Ульяновского областного суда 131 369,4 131 367,6131 367,6
[190160363] строительство 2019 131 369,4 131 367,6131 367,6 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.10.2019 № 73-... -73-122-2019
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 171 414,2 75 142,775 142,7
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва 171 414,2 75 142,775 142,7
[190100443] строительство 2020 171 414,2 75 142,775 142,7 земляные и фундаментные работы 100% , административное здание: блоки ... бетонные стен подвалов - 100 %, железобетонный каркас 95 %, кладка газобетонных блоков 100%, металлический каркас крыши 100%, полы - 60%, окна 70%, лестницы 100%, перегородки 90 %, вентиляция 70%, электрика 30%, бокс 50%, наружные сети водопровода и канализации -90 %, наружные сети теплоснабжения - 90%
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 46 851,7 374,5374,5
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г.Барнаул, ул. Балтийская, д. 28. 46 851,7 374,5374,5
[190160364] реконструкция 2020 46 851,7 374,5374,5 В текущем году выполнялись электромонтажные работы (прокладка кабеля, ... кабеленесущих систем-100%).. В соответствии с ФЦП (ред. От 25.12.2019 № 1840) срок ввода объекта предусмотрен на 2020 год.
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 318 128,4 183 375,2183 375,2
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г.Красноярск, ул.Ленина-ул.Просвещения 318 128,4 183 375,2183 375,2
[190100444] строительство 2020 318 128,4 183 375,2183 375,2 Проводится трассировка: система водоснабжение (60%), водоотведения (70... 0%),.Выполняется кирпичная кладка стен цокольного этажа (90%), кладка внешних стен газобетонных блоков 2 и 3 этажей (90%). Выполняется устройство окон 3 этажа (50%).Выполнены перекрытия3 этажа (90%), лифтовые шахты 1, 2, 3, этажей (100%), устройство окон 1 и 2 этажей (100%)
Иркутский областной суд, г. Иркутск 687 974,6 519 590,3519 590,3
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда 687 974,6 519 590,3519 590,3
[190100445] строительство 2020 687 974,6 519 590,3519 590,3 блок 1: 95% - фасад, 80% - вентиляция , кондиционирование, холодос... снабжение ; 64%-сантехнические работы; 95%- черновая внутренняя отделка, 29%- сети связи, 20%-двери, витражи , 50%- чистовая отделка (полы,стены) блок 2: 85% - фасад , 89%- вентиляция, кондиционирование, 95%-черновая внутренняя отделка, 72% - сети связи, 80% -сантехнические работы, 20% -двери, витражи, 45%- чистовая отделка (полы,стены) блок 3: 60% -фасад ,86%- вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 95%-черновая внутренняя отделка, 18%- сети связи, 87%- сантехнические работы, 22%- двери , витражи , 30 %- чистовая отделка (полы,стены) блок 4: 92%-кровля; 82% - вентиляция,40%-сантехнические работы, 15 %- чистовая отделка (полы,стены) блоки 1,2,3: 80,0%- лифты.
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 845 244,1 297 235,9297 235,9
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская 845 244,1 297 235,9297 235,9
[190100446] строительство 2020 845 244,1 297 235,9297 235,9 подготовительные работы (15,34%), земляные работы (100%), устройство ф... фундаментной плиты (100%), монолитный каркас (92%), приямки, входные группы (44%), наружные стены (67%), внутренние перегородки (61%), оконные, дверные проемы (40,1%), строй. контроль 19%), авторский надзор (22%), восстан-я ст-ть зеленных насаждений (100%)
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово 681,3 681,3681,3
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда 681,3 681,3681,3
[190160365] строительство 2019 681,3 681,3681,3 Получено разрешение на ввод от 27.11.2018 № 42-305-84-2018 (письмо от ... 12.02.2019 № УСД-5-16/441). Завершение расчетов в соответствии с условиями государственного контракта на авторский надзор было предусмотрено в 2019 году.
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 817 933,4 17 933,417 933,4
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск 817 933,4 17 933,417 933,4
[190160366] проектные и изыскательские работы 2019 17 933,4 17 933,417 933,4 Разработанная проектно-сметная документация направлена в ФАУ Главгосэк... кспертиза России
реконструкция 2020 800 000,0 * Ограничение по финансированию
Омский областной суд, г. Омск 637 677,2 175 860,5175 860,5
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области 637 677,2 175 860,5175 860,5
[190100447] строительство 2020 637 677,2 175 860,5175 860,5 работы по устройству монолитных железо-бетонных колонн 1 этажа выполн... нено 100%, стен 100%, бетонирование монолитного перекрытия 1 этажа 100%, бетонирование колонн и стен 2 этажа 70%, бетонирование перекрытий 2 этажа 50%, бетонирование стен и колонн 3 этажа 50%, установка фунд. блоков стен 1 эт 50%, кирпичная кладка наружных стен 1 этажа 50%, кирпичная клада наружных стен 2 этажа 20%
Томский областной суд, г. Томск 131 201,0 19 637,619 637,6
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда 131 201,0 19 637,619 637,6
[190160367] проектные и изыскательские работы 2019 13 566,0 13 566,013 566,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
строительство 2020 117 635,0 6 071,66 071,6 Передача строительной площадки Подрядчику. Контракт на СМР заключен 27... 7.12.2019
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск 14 500,0
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск 14 500,0
[190100448] проектные и изыскательские работы 2019 14 500,0 Разработанная ПСД находится на проверке в ФАУ "Главгосэкспертиза Росии... и"
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 50 183,0 12 849,912 849,9
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки 50 183,0 12 849,912 849,9
[190100449] реконструкция 2021 50 183,0 12 849,912 849,9 Получено разрешение на реконструкцию суда. Осуществлен переезд Артемов... вского городского суда в помещения временного размещения. Заключен государственный контракт на реконструкцию. Заключен государственный контракт на осуществление строительного контроля за реконструкцией В ноябре выполнены работы по демонтажу конструкций. Процент готовности демонтажных работ - 80%. Начаты СМР.
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 13 683,3 8 500,08 500,0
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск 13 683,3 8 500,08 500,0
[190100450] проектные и изыскательские работы 2020 13 683,3 8 500,08 500,0 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск 44 111,1 42 927,942 927,9
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка 44 111,1 42 927,942 927,9
[190100451] реконструкция 2020 44 111,1 42 927,942 927,9 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2019 № 28-... -005-057-2019
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 295 062,9 181 409,8181 409,8
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда 295 062,9 181 409,8181 409,8
[190160368] проектные и изыскательские работы 2019 1 835,4 1 835,41 835,4 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
[190100452] строительство 2020 293 227,5 179 574,4179 574,4 Выполнены следующие виды работ: наружная отделка фасада здания выполне... ена на 100 %, кровля на 100%, внутренние перегородки на 98%, полы на 100 %, окна и витражы на 100 %, двери на 100 %, лестницы на 100 %, внутренняя отделка на 100 %., прочие работы 94,36%., тепловой узел 33,63, электроснабжение-100%,связь сигнализация 100 %.
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан 3 600,0
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан 3 600,0
[190100453] проектные и изыскательские работы 2020 3 600,0 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 315 797,6 56 000,956 000,9
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда 315 797,6 56 000,956 000,9
[190100454] строительство 2020 315 797,6 56 000,956 000,9 Бурение скважин и установка свай -100%, Монолитный ростверк -87%, Упло... отнение грунта -100%, Бурение скважин установка свай- 100%.
Пермский краевой суд, г. Пермь 311 784,9 155 553,1155 553,1
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда 311 784,9 155 553,1155 553,1
[190100455] строительство 2020 311 784,9 155 553,1155 553,1 1. Улучшенная штукатурка стен - 94 %. 2. Укладка тротуарной плитки на ... основной кровле - 75 % 3.Укладка керамической плитки на крыльцах- 82 % 4. Укладка керамической плитки, полы - 96%.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите 349 850,4 13 744,913 744,9
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145 349 850,4 13 744,913 744,9
[190100456] строительство 2020 349 850,4 13 744,913 744,9 Устройство фундаментной плиты: укладка бетона; устройство временного э... электроснабжения; установка арматуры на стены подвала.
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 242 796,1
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства) 242 796,1
[190100457] строительство 2020 242 796,1 Процедура закупки на право заключения гос. контракта на выполнение СМР... Р по объекту была приостановлена в связи с поданной жалобой. Планируемый срок заключения нового гос. контракта на СМР 20.01.2020. Ограждение территории 100%, выемка грунта 100%, обратная засыпка 50 %, демонтаж бетонных конструкций 100%, армирование и бетонирование стен и диофрагм 90%, Монтаж стеклопакетов 98%, гидроизоляция цоколя 100%, разработка инженерных сетей 5%, набетонное покрытие крыши 30%, монтаж шахты лифта 10%.
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск 11 023,0 11 000,011 000,0
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки 11 023,0 11 000,011 000,0
[190100458] проектные и изыскательские работы 2019 11 023,0 11 000,011 000,0 Разработка ПСД
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 20 165 569,211 735 365,116 837 368,1
Не найдено в справочнике foiv, ключ=228 6 785 767,85 750 483,05 835 614,5
Росалкогольрегулирование 367 995,4366 627,4366 627,4
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу 155 000,0155 000,0155 000,0
Приобретение административного здания для Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу 155 000,0 155 000,0155 000,0
[191161155] приобретение 2019 155 000,0 155 000,0155 000,0 Объект введен. По итогам заключенного государственного контракта от 3 ... декабря 2019 г. № 35/2019 МРУ Росалкогольрегулирования по СЗФО осуществило кассовый платеж объемом 155 000,0 тыс. рублей и приобрело административное здание, которое оформило в собственность Российской Федерации, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 18 декабря 2019 года.
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу 86 233,486 233,486 233,4
Приобретение административного здания для Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу 86 233,4 86 233,486 233,4
[190160259] приобретение 2019 86 233,4 86 233,486 233,4 Объект введен. По итогам заключенного государственного контракта от 17... 7 июня 2019 г. № 02-19-38к МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО осуществило кассовые платежи общим объемом 86 233,4 тыс. рублей и приобрело административное здание, которое оформило в собственность Российской Федерации, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 27 июня 2019 года.
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу 126 762,0125 394,0125 394,0
Приобретение административного здания для Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу 125 394,0 125 394,0125 394,0
[190660878] приобретение 2019 125 394,0 125 394,0125 394,0 Объект введен. По итогам заключенного государственного контракта от 15... 5 июля 2019 г. №к6-22/11 МРУ Росалкогольрегулирования по СФО осуществило кассовые платежи общим объемом 125394,0 тыс. рублей и приобрело административное здание, которое оформило в собственность Российской Федерации, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 5 августа 2019 года.
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 1 368,0
ФНС России 6 417 772,45 383 855,65 468 987,1
Управление ФНС России по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск 5 587,05 587,05 587,0
Приобретение помещений административного назначения для размещения Управления ФНС России по Республике Алтай, г.Горно-Алтайск 5 587,0 5 587,05 587,0
[190100469] приобретение 2019 5 587,0 5 587,05 587,0 Объект введен в эксплуатацию. Заключен государственный контракт от 19... 9 августа 2019 г. № 49 на приобретение объекта. Произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на приобретенные помещения зарегистрированы право собственности Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 04:11:020118:160-04/017/2019-3 и право оперативного управления от 21 августа 2019 г. № 04:11:020118:160-04/017/2019-2). Осуществлена оплата стоимости объекта в размере 5 587,0 тыс. рублей.
Управление ФНС России по Алтайскому краю, г. Барнаул 121 995,0121 995,0121 995,0
Приобретение помещений административного назначения для размещения Управления ФНС России по Алтайскому краю, г. Барнаул 121 995,0 121 995,0121 995,0
[190100470] приобретение 2019 121 995,0 121 995,0121 995,0 Объект введен в эксплуатацию. Заключен государственный контракт от 30... 0 сентября 2019 г. на приобретение объекта. Произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на приобретенные помещения зарегистрированы право собственности Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 22:63:050216:330-22/001/2019-3, от 29 ноября 2019 г. № 22:63:050216:376-22/001/2019-3 и право оперативного управления от 29 ноября 2019 г. № 22:63:050216:330-22/001/2019-4, от 29 ноября 2019 г. № 22:63:050216:376-22/001/2019-4). Осуществлена оплата стоимости объекта 27 декабря 2019 г. в размере 121 995,0 тыс. рублей.
Управление ФНС России по Пермскому краю, г. Пермь 899 900,0899 900,0899 900,0
Административное здание для налоговых органов г. Перми 899 900,0 899 900,0899 900,0
[190100471] приобретение 2019 899 900,0 899 900,0899 900,0 Объект введен в эксплуатацию. Заключен государственный контракт купли... и-продажи недвижимого имущества в государственную собственность от 29 ноября 2019 г. № 205. Произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на приобретенные помещения зарегистрированы право собственности Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 59:01:4410090:823-59/097/2019-56 и право оперативного управления от 19 декабря 2019 г. № 59:01:4410090:823-59/097/2019-54). Осуществлена оплата стоимости объекта 24 декабря 2019 г. в размере 899 900,0 тыс. рублей.
Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 5 390 290,44 356 373,64 441 505,1
Федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика ФНС России", г. Москва 5 390 290,4 4 356 373,64 441 505,1
Административное здание Межрайонной ИФНС России № 13 по Московской области, г. Химки 394 655,5 54 531,480 234,5
[190460626] строительство 2020 394 655,5 54 531,480 234,5 По объекту разработана проектно-сметная документация, получены положит... тельные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 30 ноября 2018 г. № в ЕГРЗ 50-1-1-3-006158-2018 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 11 февраля 2019 г. № 00126-19/ГГЭ-15122/07-01 по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту. Проектно-сметная документация утверждена распоряжением ФНС России от 20 февраля 2019 г. № 29@. Внесены изменения в ФАИП, связанные со снятием ограничений на выполнение и финансирование работ по объекту (письмо Минэкономразвития России от 29 апреля 2019 г. № Д17и-14404). Заключен государственный контракт от 5 августа 2019 г. № ПД-2019-50/3 на строительство объекта. Получено разрешение на строительство от 13 сентября 2019 г. № RU50-10-14286-2019. Невозможность выполнения в 2019 году общестроительных работ в полном объёме, предусмотренных календарным планом, была связана с длительным получением разрешения на строительство, которое было выдано 13 сентября 2019 г. № RU50-10-14286-2019: в связи со сменой систем координат для определения высотности здания потребовалось пересогласование высоты здания с Росавиацией в приаэродромной территории аэропорта Шереметьево. Ведутся работы по устройству строительного городка - 100%, монолитные работы 1 и 2 этажей выполнены на 80%, обратная засыпка котлована - 50%.
Административное здание для размещения инспекций ФНС России по г. Ярославлю, Ярославская область 7 933,0
[190100475] проектные и изыскательские работы 2019 7 933,0 Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательски... их работ от 3 сентября 2019 г. № ПД-2019-76/1. В настоящее время проектно-сметная документация (далее – ПСД) проходит государственную экспертизу, срок проведения государственной экспертизы продлен до 2 февраля 2020 года.
Реконструкция административного здания для размещения ИФНС России № 31 по г. Москве, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 32 4 325,7 4 325,74 325,7
[190160262] реконструкция 2019 4 325,7 4 325,74 325,7 Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 17 октября 2019 г. № 77-145000-009153-2019, выданное Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, общей площадью объекта 5 676,0 кв. м.
Реконструкция корпуса № 8 ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Подмосковье" ФНС России", г. Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1 300,0 300,0300,0
[190100476] проектные и изыскательские работы 2020 300,0 300,0300,0 Выполняются работы по разработке проектной документации на основании г... государственного контракта от 6 сентября 2019 г. № ПД-2019-77/2. В соответствии с ФАИП и условиями государственного контракта срок завершения ПИР по объекту предусмотрен в 2020 году.
Реконструкция учебного комплекса ФГБОУ ДПО "Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России", г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.9, кор.2, лит.А 519 432,4 266 834,2283 040,1
[190160263] проектные и изыскательские работы 2019 6 938,8 6 938,76 938,7 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 2 ... апреля 2019 г. № 78-1-1-3-007296-2019 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 2 апреля 2019 г. № 00160-19/СПЭ-15042/704 по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту, проектно-сметная документация утверждена распоряжением ФНС России от 6 мая 2019 г. № 112@. Изменения в ФАИП согласованы Минэкономразвития России письмом от 19 июня 2019 г. № 19638-АТ/Д17и. Экономия в размере 0,1 тыс. рублей - уменьшение финансирования на 0,1 тыс. рублей связано с образованием разницы между суммой, в пределах которой могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года, и суммой неисполненных бюджетных обязательств 2018 г. Доведение ЛБО осуществляется в тыс. рублей, а государственные контракты (принятие бюджетных обязательств) - в рублях.
[190760930] реконструкция 2021 512 493,6 259 895,5276 101,4 Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ зак... ключен 2 сентября 2019 г. № ПД-2019-78/1. Невозможность выполнения в 2019 году общестроительных работ в полном объёме, предусмотренных календарным планом, была связана со снятием ограничений на выполнение работ и финансирование по объекту, которые были сняты в июне 2019 года после внесения изменений в ФАИП на основании положительных заключений государственной экспертизы и утверждения ПСД в установленном порядке, соответственно аукционные процедуры были завершены только в третьем квартале 2019 года и государственный контракт заключен в сентябре 2019 года, разрешение на строительство получено 4 сентября 2019 года № 78-011-0398-2019. На объекте выполнены работы по устройству ограждения и временных дорог. Демонтаж существующего здания - 100%, вывоз демонтируемых конструкций - 100%, котлован под фундаменты - 100%, обустройство строительной площадки - 97%, устройство свайного фундамента - 100%, устройство щебёночного основания под ростверк - 100%, устройство бетонного основания под ростверк - 100%, устройство горизонтальной гидроизоляции, армирование и бетонирование ростверка - 100%, бетонирование стен подвала - 100%, бетонирование перекрытия над подвалом - 100%, устройство гидроизоляции подвала - 92%, бетонирование стен и колонн 1-го этажа - 92%, бетонирование перекрытия над 1-м этажом - 52%, армирование стен и колонн 2-го этажа - 29%, бетонирование стен и колонн 2-го этажа - 22%.
Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России", г. Сочи, ул. Ландышевая 556 953,4 238 508,8238 508,8
[190100479] строительство 2020 556 953,4 238 508,8238 508,8 Заключен государственный контракт по строительству объекта от 15 авгус... ста 2017 г. № ПД-2017-23/2. Невозможность выполнения работ по строительству объекта в установленные сроки была вызвана следующими причинами: - генподрядчик осуществлял строительство объекта с существенными нарушениями сроков выполнения работ, установленных календарным планом; - в связи с окончанием срока действия 18 мая 2019 года необходимо было продлить срок действия разрешения на строительство объекта от 18 октября 2017 г. № RU-23-309-6475-2017, а также продлить срок действия договора безвозмездного пользования земельным участком от 19 июня 2019 г. № 01-09/986 БП, что потребовало два месяца. Срок действия разрешения на строительство был возобновлен 29 июля 2019 года. На объекте выполнена разработка грунта в котлованах блоков А, Б, В; бетонирование балок и колонн, плиты перекрытия на блоках А, Б, В; бетонирование подпорных стен, плиты фундамента под бассейном, устройство буронабивных свай подпорных стен, устройство буронабивных свай под бассейном, устройство фонтана - 100%. Устройство проездов по благоустройству - 36%. Устройство ветки К.1 - ливневого коллектора - 100%, устройство монолитного каркаса открытого бассейна - 100%, монолитного каркаса здания блоков А, Б, В - 100%, устройство кладки наружных стен на блоке А - 92%, на блоке В - 100%, устройство витражей на блоке А - 86%, на блоке В - 100%, монтаж газовой котельной – 95%. Монтаж системы отопления на блоке А - 89%, на блоке В - 84%, монтаж системы вентиляции на блоке А - 89%, на блоке В - 87%, устройство внутренних перегородок на блоке А - 54%, на блоке В - 69%, устройство покрытия кровли блока Б - 18%, блока В - 95%. Объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году.
Физкультурно-оздоровительный комплекс ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России", г. Сочи 85 585,7 85 585,785 585,7
[190260443] строительство 2019 85 585,7 85 585,785 585,7 Заключен государственный контракт по строительству объекта от 20 авгу... уста 2012 г. № ПД-2012-23/3. Строительно-монтажные работы по объекту и работы по благоустройству территории завершены. Здание подключено к наружным сетям электроснабжения и водоснабжения. Подключение объекта к газовой котельной осуществлено в декабре 2019 года. Генеральная подрядная организация осуществляла строительство объекта с существенными нарушениями сроков выполнения работ. В соответствии с приказом Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от 2 сентября 2019 г. № 14-454 была проведена выездная плановая проверка с целью проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства объекта, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. Генеральным подрядчиком проводится работа по устранению замечаний по результатам указанной проверки. Кроме того, в соответствии с требованиями статей 6, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 840, в декабре 2019 г. надзорные дела и проектная документация по объекту были переданы Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ввод объекта в эксплуатацию будет возможен после корректировки программ проведения проверок и дальнейшего осуществления государственного строительного надзора по объекту. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года.
Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России", г. Сочи, ул. Виноградная 122 835,4 79 612,9122 835,4
[190160264] строительство 2019 122 835,4 79 612,9122 835,4 Заключен государственный контракт по строительству объекта от 20 авгу... уста 2012 г. № ПД-2012-23/4. Строительно-монтажные работы по объекту находятся в завершающей стадии, работы по благоустройству территории завершены. Здание подключено к наружным сетям электроснабжения и водоснабжения. Подключение объекта к газовой котельной осуществлено в декабре 2019 года. Генеральная подрядная организация осуществляла строительство объекта с существенными нарушениями сроков выполнения работ. В соответствии с приказом Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от 2 сентября 2019 г. № 14-453 была проведена выездная плановая проверка с целью проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства объекта, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. Генподрядчиком проводится работа по устранению замечаний по результатам указанной проверки. Кроме того, в соответствии с требованиями статей 6, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 840, в декабре 2019 г. надзорные дела и проектная документация по объекту были переданы Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ввод объекта в эксплуатацию будет возможен после корректировки программ проведения проверок и дальнейшего осуществления государственного строительного надзора по объекту. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года.
Наружные внеплощадочные инженерные сети ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" , г. Сочи 11 286,0 11 286,011 286,0
[190160265] строительство 2019 11 286,0 11 286,011 286,0 Объект введен в эксплуатацию. Получены акты о выполнении технических у... условий от 25 декабря 2019 г. № 07-01/ПР0078-19-В/1 по технологическому присоединению к электрическим сетям, от 27 декабря 2019 г. по подключению к сети газораспределения объекта.
Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ "Санаторий "Эллада" ФНС России, г. Анапа, Пионерский проспект, 45 285 337,8 257 744,3257 744,3
[190100480] строительство 2020 285 337,8 257 744,3257 744,3 Заключен государственный контракт по строительству объекта от 22 июня ... 2018 г. № ПД-2018-23/1. Невозможность выполнения в 2019 году общестроительных работ в полном объёме, предусмотренных календарным планом, была связана с несвоевременным исполнением своих обязательств генеральной подрядной организацией. На объекте выполнены работы по монтажу блочной комплектной трансформаторной подстанции, по монтажу системы отопления первого и второго этажей, по монтажу монолитного каркаса и монолитной плиты перекрытий всех этажей - 100%. Электромонтажные работы - 100%. Ведется монтаж системы кондиционирования - 100%. Монтаж системы вентиляции - 100%, телефонизации - 100%, охранного видеонаблюдения - 100%, радиофикации - 100%, пожарной сигнализации - 100%. Устройство внутренних перегородок - 100%. Ведутся внутренние отделочные работы - 90%. Устройство фасада - 90%. Устройство кровли - 90%. Объект находится в стадии подготовки к получению заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – ЗОС) и вводу в эксплуатацию. Объект будет введен в эксплуатацию в соответствии с ФАИП в 2020 году.
Реконструкция административного здания Межрайонной ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан, г.Уфа 6 400,0 2 560,02 560,0
[190100481] проектные и изыскательские работы 2019 6 400,0 2 560,02 560,0 Ведется разработка ПИР на основании государственного контракта от 27 д... декабря 2018 г. № ПД-2018-02/1. В ноябре 2019 года генеральным проектировщиком получены отрицательные заключения государственной экспертизы. В декабре 2019 года ПСД направлена на повторную государственную экспертизу, срок проведения которой продлен до 2 февраля 2020 года.
Административное здание Межрайонной ИФНС России № 19 по Самарской области в г. Тольятти 26 203,6 26 203,626 203,6
[190160267] строительство 2019 26 203,6 26 203,626 203,6 Заключен государственный контракт по строительству объекта от 8 август... та 2017 г. № ПД-2017-63/1. Строительно-монтажные работы по объекту и работы по благоустройству территории завершены, осуществлено подключение объекта к инженерным сетям. Генеральная подрядная организация не устранила своевременно замечания, выданные Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области (далее - Инспекция) по результатам проведенной проверки с целью проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства объекта, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (распоряжение Инспекции от 27 ноября 2019 г. № 1287-рп), что повлекло за собой задержку в получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Согласно акту проверки Инспекции от 26 декабря 2019 г. № 01-05-08/1413 проведение итоговой проверки объекта перенесено на 2020 год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года.
Централизованное архивное хранилище ФНС России в Свердловской области 11 300,0 299,9299,9
[190100484] проектные и изыскательские работы 2019 11 300,0 299,9299,9 Выполняются работы по разработке ПИР на основании государственного кон... нтракта от 16 апреля 2019 г. № ПД-2019-66/1. В связи с длительным оформлением земельного участка под строительство объекта, ПСД была направлена на государственную экспертизу в декабре 2019 года. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу, срок проведения государственной экспертизы - февраль 2020 года.
Административное здание Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре, г. Нефтеюганск 4 900,0
[190100486] проектные и изыскательские работы 2019 4 900,0 Выполняются работы по разработке ПИР на основании государственного кон... нтракта от 4 апреля 2019 г. № ПД-2019-86/1. ПСД была направлена на государственную экспертизу только в декабре 2019 года в связи с отсутствием проектов государственных контрактов на подключение к инженерным наружным сетям от ресурсоснабжающих организаций, что не позволило разработать ПСД в полном объеме. В конце декабря 2019 г. представлены проекты государственных контрактов о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с установленным размером платы за подключение. Проект договора подключения к системе теплоснабжения теплоснабжающей организаций не представлен. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу, срок проведения государственной экспертизы - февраль 2020 года.
Централизованное архивное хранилище ФНС России в Красноярском крае 18 260,8
[190100488] проектные и изыскательские работы 2019 18 260,8 Выполняются работы по разработке ПИР на основании государственного кон... нтракта от 2 апреля 2019 г. № ПД-2019-24/1. В связи с длительным оформлением земельного участка под строительство объекта, ПСД была направлена на государственную экспертизу в декабре 2019 года. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу, срок проведения государственной экспертизы - февраль 2020 года.
Административное здание ИФНС России по г. Кемерово Кемеровской области 6 664,4 6 664,46 664,4
[190100489] проектные и изыскательские работы 2019 6 664,4 6 664,46 664,4 Получены положительные заключения Красноярского филиала ФАУ «Главгосэк... кспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 23 августа 2019 г. № 42-1-1-3-022283-2019, от 26 августа 2019 г. № 00358-19/КРЭ-18609/404 по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту, проектно-сметная документация утверждена в установленном порядке распоряжением ФНС России от 5 сентября 2019 г. № 243@.
Административное здание ИФНС России по г. Томску, г. Томск 6 299,1 299,1299,1
[190100490] проектные и изыскательские работы 2019 6 299,1 299,1299,1 Выполняются работы по разработке ПИР на основании государственного кон... нтракта от 28 января 2019 г. № ПД-2019-70/1. В связи с отсутствием проекта государственного контракта на подключение объекта к системе теплоснабжения от ресурсоснабжающей организации, ПСД не была разработана в полном объеме в установленные сроки и была направлена на государственную экспертизу только в ноябре 2020 года, срок проведения государственной экспертизы - февраль 2020 года.
Строительство второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область 1 699 110,5 1 699 110,51 699 110,5
[190100494] строительство 2020 1 699 110,5 1 699 110,51 699 110,5 Государственный контракт от 21 августа 2018 г. № ПД-2018-50/2 на выпол... лнение строительно-монтажных работ, заключенный ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" с ООО «УСП Компьюлинк», расторгнут по соглашению сторон (соглашение о расторжении от 25 января 2019 г.). Государственный контракт от 15 октября 2018 г. № АН-2018-50/1 на осуществление авторского надзора за строительством объекта, заключенный ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" с ООО "АМДтехнологии", расторгнут на основании соглашения о расторжении от 5 марта 2019 г. В настоящее время заключены государственные контракты от 10 апреля 2019 г. № ПД-2019-50/1 (1 этап) и от 28 мая 2019 г. № ПД-2019-50/2 (2 этап) на завершение работ по строительству объекта, а также на осуществление авторского надзора за строительством объекта от 3 июня 2019 г. № АН-2019-50/1. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Вынос эл.сетей из пятна застройки - 100%. Устройство временных дорог, свайного основания, ростверков Технологической зоны - 100%. Устройство плиты перекрытия РУ6 кВ - 100%. Устройство фундаментов, кирпичных стен, плиты покрытия - 100%, монтаж оборудования РУ10 кВ - 70%, отделочные работы РУ10кВ - 90%. Устройство плиты перекрытия отм (0.00) - 100%, монтаж ж/б колонн, металлоконструкций Технологической зоны - 100%, ж/б плит покрытий энерго- и хладоцентра - 100%, сэндвич-панелей стены - 100%, кровли - 100%, холодильного оборудования (чиллеры) - 100%, дизель-роторных источников бесперебойного питания энергоцентра - 100%, ливневой канализации - 100%, системы отопления - 40% , внутренние кирпичные стены - 70%, огнезащита металлоконструкций - 100%, монтаж наружной теплосети - 99%, окон и дверей - 100%, системы холодоснабжения - 100%, системы газового пожаротушения - 100%, системы вентиляции и кондиционирования -100%, внутреннего водопровода и канализация - 100%, структурированных кабельных сетей - 98%, кабеленесущих конструкций - 99%, слаботочных систем связи - 95%, автоматизации инженерных систем - 90%, слаботочных охранных систем - 93%.
Строительство второго здания технологической зоны Резервного центра обработки данных № 1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область 1 622 507,1 1 622 507,11 622 507,1
[190100495] строительство 2020 1 622 507,1 1 622 507,11 622 507,1 Государственный контракт от 21 августа 2018 г. № ПД-2018-53/1 на выпол... лнение строительно-монтажных работ, заключенный ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" с ООО «УСП Компьюлинк», расторгнут по соглашению сторон (соглашение о расторжении от 25 января 2019 г.). Государственный контракт от 15 октября 2018 г. № АН-2018-52/1 на осуществление авторского надзора за строительством объекта, заключенный ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" с ООО "АМДтехнологии", расторгнут на основании соглашения о расторжении от 5 марта 2019 г. В настоящее время заключены государственные контракты от 10 апреля 2019 г. № ПД-2019-52/1 (1 этап) и от 16 июля 2019 г. № ПД-2019-52/2 (2 этап) на завершение работ по строительству объекта, а также от 3 июня 2019 г. № АН-2019-52/1 на осуществление авторского надзора за строительством объекта. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Устройство свайного основания, ростверков Технологической зоны - 100%, устройство фундаментов под оборудования - 100%. Устройство фундаментов, кирпичных стен, плиты покрытия РУ6 кВ - 100%. Монтаж оборудования РУ6 кВ - 70%. Отделочные работы РУ6 кВ - 90%, устройство плиты перекрытия (отм. 0.00), монтаж ж/б колонн, металлоконструкций Технологической зоны - 100%, ж/б плит покрытий энерго- и хладоцентра - 100%, сэндвич-панелей стены - 100%, кровли - 100%, холодильного оборудования (чиллеры) - 100%, дизель-роторных источников бесперебойного питания энергоцентра - 100%, ливневой канализации - 100%, системы отопления - 100%, внутренних кирпичных стен - 100%, огнезащита металлоконструкций - 100%, монтаж наружной теплосети - 99%, окон и дверей - 100% , системы холодоснабжения - 100%, системы газового пожаротушения - 100%, системы вентиляции и кондиционирования - 100% , внутреннего водопровода и канализации - 100%, структурированных кабельных сетей - 98%, кабеленесущих конструкций - 99%, слаботочных систем связи - 95%, автоматизация инженерных систем - 91%, слаботочные охранные системы - 94%.
ФАС России 187 369,6187 369,6
ФАС России 187 369,6187 369,6
ФБУ "ИТЦ ФАС России", г. Москва 187 369,6 187 369,6
Реконструкция объектов обслуживающей, вспомогательной, социальной и инженерно-технической инфраструктуры пансионата "Энергетик" филиала ФБУ "ИТЦ ФАС России" в Республике Крым, 1 этап, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Николаевка, проспект Нахимова, дом. 4 83 969,2 83 969,2
[190860998] проектные и изыскательские работы 2019 83 969,2 83 969,2 По результатам открытого конкурса на выполнение ПИР заключен контракт ... от 22.10.2019 №ОК 19000031 на сумму 69 526,50 тыс. руб. со снижением начальной максимальной цены (экономия средств) на 14 442,7 тыс. руб. Поздние сроки заключения Контракта (по причине необходимости получения Поручения Правительства РФ на выполнение проектно-изыскательских работ, согласования Министерства здравоохранения РФ на проекты нормативного акта, а также в связи с внесением корректировок в наименование этапов и объектов реконструкции) повлекли невозможность завершения ПИР (проведение инженерно-технического обследования, инженерных изысканий, разработка проектной документации, получение положительное заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также проверку достоверности сметной стоимости) в 2019 году и, согласно условий Контракта, частично перенесены на 2020 год. Окончательный расчет по Контракту в сумме 48 668,55 тыс. руб. осуществляется по факту выполнения ПИР в 2020 году. Также необходимо перенесение на 2020 год средства экономии в сумме 14 442,70 тыс. руб.
Реконструкция корпуса № 5 с пристройкой физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальными спортивными залами, включая объекты инженерно-технического обеспечения, филиала ФБУ "ИТЦ ФАС России" в Республике Крым, 2 этап, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Николаевка, проспект Нахимова, дом 4 103 400,4 103 400,4
[190860997] проектные и изыскательские работы 2019 103 400,4 103 400,4 По результатам открытого конкурса на выполнение ПИР заключен контракт ... от 25.10.2019 №ОК 19000032 на сумму 82 719,78 тыс. руб. со снижением начальной максимальной цены (экономия средств) на 20 680,62 тыс. руб. Поздние сроки заключения Контракта (по причине необходимости получения Поручения Правительства РФ на выполнение проектно-изыскательских работ, согласования Министерства здравоохранения РФ на проекты нормативного акта, а также в связи с внесением корректировок в наименование этапов и объектов реконструкции) повлекли невозможность завершения ПИР (проведение инженерно-технического обследования, инженерных изысканий, разработка проектной документации, получение положительное заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также проверку достоверности сметной стоимости) в 2019 году и, согласно условий Контракта, частично перенесены на 2020 год. Окончательный расчет по Контракту в сумме 57 903,85 тыс. руб. осуществляется по факту выполнения ПИР в 2020 году. Также необходимо перенесение на 2020 год средства экономии 20 680,62 тыс. руб.
МЧС России 188 383,5121 898,6121 898,6
МЧС России 188 383,5121 898,6121 898,6
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области, г.Химки 15 801,9
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Москва 15 801,9
Реконструкция инженерных сетей, зданий и сооружений Загородной учебной базы "Нагорное", расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Нагорное, владение 47. (2-я и 3-я очередь строительства) 15 801,9
[190260439] реконструкция 2022 15 801,9 15 801,9 тыс. рублей - лимиты бюджетных обязательств 2018 года, сданны... ые государственным заказчиком в доход федерального бюджета в 2018 году, восстановлены в 2019 году в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». В отношении подрядной организации продолжается судебно-претензионная работа. Общая строительная готовность составляет - 25%.
МЧС России 172 581,6121 898,6121 898,6
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", г. Москва 40 000,0
Реконструкция многофункционального жилищно-бытового комплекса Академии ГПС МЧС России по адресу: улица Бориса Галушкина, владение 5, строение 2, Северо-Восточный административный округ города Москвы 40 000,0
[190260440] проектные и изыскательские работы 2019 40 000,0 40 000,0 тыс. рублей - лимиты бюджетных обязательств 2018 года, сданны... ые государственным заказчиком в доход федерального бюджета в 2018 году, восстановлены в 2019 году в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». Государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ расторгнут по причине отсутствия положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России". Проведены установленным порядком аукционные процедуры. 02.09.2019 заключен государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. Проектные и изыскательские работы не выполнены в полном объеме по причине неисполнения проектной организацией условий государственного контракта. Восстановленные лимиты бюджетных обязательств 2018 года в объеме 40 000,0 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет и восстановлению в 2020 году в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Санкт-Петербург 132 581,6 121 898,6121 898,6
Строительство и реконструкция объектов Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России 132 581,6 121 898,6121 898,6
Строительство пристройки к учебно-административному корпусу на территории Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России: по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 149 (3 очередь) 32 284,9 31 284,431 284,4
[190260441] строительство 2019 32 284,9 31 284,431 284,4 Лимиты бюджетных обязательств 2018 года в объеме 32 284,9 тыс. рублей ... восстановлены в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» для завершения работ по благоустройству территории. Строительные и монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 декабря 2019 г. № 78-11-48-2019. В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту лимиты бюджетных обязательств в объеме 1 000,5 тыс. рублей планируется к возврату в федеральный бюджет.
Инженерные сети, здания и сооружения учебно-административного корпуса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург (строительство и реконструкция) 100 296,7 90 614,290 614,2
[190260442] строительство и реконструкция 2019 100 296,7 90 614,290 614,2 Лимиты бюджетных обязательств 2018 года в объеме 100 296,7 тыс. рублей... й восстановлены в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» для завершения строительно-монтажных работ. Строительные и монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 декабря 2019 г. № 78-11-47-2019. В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту лимиты бюджетных обязательств в объеме 9 682,5 тыс. рублей планируется к возврату в федеральный бюджет.
МВД России 206 209,8196 405,6204 489,4
МВД России 206 209,8196 405,6204 489,4
МВД России 3 098,53 098,51 378,1
Министерство внутренних дел по Республике Карелия 3 098,5 3 098,51 378,1
Реконструкция административного здания УФМС России по Республике Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 8 3 098,5 3 098,51 378,1
[191261272] проектные и изыскательские работы 2019 3 098,5 3 098,51 378,1 Получено положительное заключение достоверности определения сметной ст... тоимости реконструкции объекта.
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 203 111,3193 307,1203 111,3
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 203 111,3 193 307,1203 111,3
Строительство административного здания для размещения сотрудников аппарата УФМС России по Красноярскому краю в г. Красноярске 203 111,3 193 307,1203 111,3
[190100501] строительство 2020 203 111,3 193 307,1203 111,3 Завершены работы по устройству навесного фасада, покрытию пола из кера... амогранита, внутренних дверных блоков, благоустройству территории. Объект подключен к тепловым сетям. Выплачен аванс за технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения.
Управление делами Президента Российской Федерации 8 693 302,82 958 533,97 069 368,0
Управление делами Президента Российской Федерации 5 525 680,52 934 056,73 901 745,7
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 112 630,0 112 630,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: город Москва, промзона 35 "Воронцово", участок № 2 112 630,0 112 630,0
[190100525] строительство 2021 112 630,0 112 630,0 Ведутся строительно-монтажные работы
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 60 061,3
Управление делами Президента Российской Федерации 5 352 989,22 934 056,73 789 115,7
Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва 5 352 989,2 2 934 056,73 789 115,7
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административных зданий, расположенных в г. Москве, Старая площадь, д. 2/14, д. 4, Ипатьевский переулок, д.3, входящих в комплекс зданий "Старая площадь" 680 840,8 164 138,1164 138,1
[190100496] реконструкция 2022 680 840,8 164 138,1164 138,1 Необходимо повторное прохождение государственной экспертизы. Выполняют... тся подрядные работы: устройство фундаментной плиты, стен, лестничных клеток, железобетонных колонн, засыпка пазух котлована
Здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 1 133 737,2 1 130 003,31 130 003,3
[190100497] реконструкция 2019 1 133 737,2 1 130 003,31 130 003,3 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2019 № 77-... -210000009246-2019
Строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом) для судей и сотрудников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Дворца танцев Б. Эйфмана, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 14 1 576 018,7 1 310 247,81 495 099,6
[190160371] проектные и изыскательские работы 2019 100 909,2 100 909,2100 909,2
[190100498] строительство 2021 1 475 109,5 1 209 338,61 394 190,4 разработка и вывоз рабочего котлована-85%,устройство щебеночного основ... вания под ростверки-81%,срубка оголовков свай-81%, устройство гидроизоляции-81%, бетонирование растверков-75%, в том числе Дворец танцев шпунтовое ограждение-100%, разработка грунта рабочего котлована-59%, бетонирование растверки-28%
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства "Городская усадьба (Дом Бобринских)" по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1,2,7,12 760 417,7 157 569,5157 569,5
[190100499] реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) 2020 760 417,7 157 569,5157 569,5 В ходе выполнения подрядных работ выявлена необходимость изменения про... оектных решений Необходимо повторное заключение государственной экспертизы Выполняются работы: монтаж оборудования ИТП. воссоздание фасада (восточный флигель). Монтаж систем отопления. Монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации гидроизоляции плиты покрытия подземного паркинга, монтаж оконных блоков, отделочные работы главный дом
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Транспортный комбинат "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) административного здания по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 4 стр.4 6 998,7 6 998,76 998,7
[190660870] проектные и изыскательские работы 2020 6 998,7 6 998,76 998,7 Проведены конкурсные процедуры, заключен государственный контракт на в... выполнение проектных и изыскательских работ. Выполнены и оплачены работы по стадии "Проектная документация"
Реконструкция здания "Дом Правительства Российской Федерации" по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 2 314 495,6 62 665,7261 284,9
[190260472] проектные и изыскательские работы 2019 18 334,7 18 334,718 334,7 Выполняются проектно-изыскательские работы. Получено положительное зак... ключение государственной экспертизы(август 2019) Снято ограничение финансирования (сентябрь 2019)Заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ (23.12.2019)
[191261223] реконструкция 2023 296 160,9 44 331,0242 950,2 Выполняются проектно-изыскательские работы. Получено положительное зак... ключение государственной экспертизы(август 2019) Снято ограничение финансирования (сентябрь 2019)Заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ (23.12.2019)
Реконструкция комплекса зданий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1 123 420,9
[190260473] проектные и изыскательские работы 2019 123 420,9 В результате инженерных изысканий"Мосгоргеотрест" выявлено аварийное с... состояние фундаментов и невозможность ведения дальнейших изысканий во избежании последствий бурения и шурфов вблизи фундаментов здания
Проектирование и строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва, ул. Петровка, д. 17, строение 19) 659 888,9 102 433,6574 021,6
[190260474] проектные и изыскательские работы 2019 59 888,9 59 888,959 888,9 Разработана проектно-сметная документация полечена положительное заклю... ючение государственной экспертизы(май 2019). Снято ограничение финансирования (июнь 2019), проведены конкурсные процедуры, заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ. Проводятся демонтажные работы. Устройство форшахт, вывоз грунта, устройство геотехнического барьера,устройство стены в грунте.
[191061139] строительство 2022 600 000,0 42 544,7514 132,7 Разработана проектно-сметная документация полечена положительное заклю... ючение государственной экспертизы(май 2019). Снято ограничение финансирования (июнь 2019), проведены конкурсные процедуры, заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ. Проводятся демонтажные работы. Устройство форшахт, вывоз грунта, устройство геотехнического барьера,устройство стены в грунте.
Вторая секция ангарного комплекса в аэропорту Внуково 67 170,7
[190260471] строительство 2019 67 170,7 Объект введен в эксплуатацию , разрешение на ввод в эксплуатацию № RU7... 77117000-240/4 от 21.11.2019.В связи с отсутствием акта допуска энергоустановки в эксплуатацию оплата средств за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения возможна после его оформления
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения "Александровский сад" в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню 30 000,0
[190260475] проектные и изыскательские работы 2019 7 000,0 Заключен комплексный государственный контракт на выполнение проектно-и... изыскательских, подрядных работ, ведение авторского надзора, в ходе выполнения изысканий выявлена необходимость изменения ранее согласованных проектных работ решений. Не получено положительное заключение государственной экспертизы до 01.09.2019 Лимит на сумму 17678,4 тыс. рублей
реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) 2020 23 000,0 * Заключен комплексный государственный контракт на выполнение проектно-и... изыскательских, подрядных работ, ведение авторского надзора, в ходе выполнения изысканий выявлена необходимость изменения ранее согласованных проектных работ решений. Не получено положительное заключение государственной экспертизы до 01.09.2019 Лимит на сумму 17678,4 тыс. рублей
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 3 167 622,324 477,23 167 622,3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 3 167 622,3 24 477,23 167 622,3
Многофункциональный корпус по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, строен. 5 2 341 021,6 2 341 021,6
[190100526] реконструкция 2022 2 341 021,6 2 341 021,6 Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен.... . Договор на осуществление строительного контроля заключен. В отчетном периоде выполнялись работы по демонтажу лифтового оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения, ограждающих конструкций (фасад), конструкций пола, перегородок, отделки стен, штукатурки потолка, а также работы по сносу строений, фасадные работы, работы подготовительного периода. В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 2019 год, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
Гостиница по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 2 60 000,0 1 098,060 000,0
[190100527] реконструкция 2022 60 000,0 1 098,060 000,0 Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен.... . В отчетном периоде в рамках договора выполнялись демонтажные и общестроительные работы. В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 2019 год, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
Учебно-административный корпус по адресу: г. Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 13, стр. 1 400 167,1 2 353,4400 167,1
[190100529] проектные и изыскательские работы 2019 2 353,4 2 353,42 353,4 Договор на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту закл... лючен. В отчетном периоде завершены работы по разработке проектной документации стадии «проект», получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости (ФАУ «Главгосэкспертиза России»). В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 2019 год, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
[190100530] проведение технологического и ценового аудита 2019 400,0 400,0 Договор на проведение технологического и ценового аудита расторгнут по... о соглашению сторон в декабре 2019 года в связи с тем, что по результатам проведения государственной экспертизы сметная стоимость объекта составляет менее 1,5 млрд. рублей и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 проведение публичного технологического и ценового аудита по объекту не требуется.
реконструкция 2022 397 413,7 397 413,7 Заключены договоры на осуществление технологического присоединения к и... инженерным сетям.
Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2) 60 000,0 5 000,060 000,0
Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2). Учебный корпус № 1 (строение 1) - 1 этап 5 000,0 5 000,05 000,0
[191261243] реконструкция 2020 5 000,0 5 000,05 000,0 Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В связи с тем, что д... договоры на выполнение работ по реконструкции заключены в отношении двух корпусов, оставшаяся дебиторская задолженность перенесена на объект «Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2)». Учебный корпус № 6 (строение 2) - 2 этап» В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 9 месяцев 2019 года, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2). Учебный корпус № 6 (строение 2) - 2 этап 55 000,0 55 000,0
[191261222] реконструкция 2022 55 000,0 55 000,0 Договоры на выполнение работ по реконструкции заключены в отношении дв... вух корпусов. В связи с тем, что договоры на выполнение работ по реконструкции заключены в отношении двух корпусов, оставшаяся по итогам завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию учебного корпуса № 1 дебиторская задолженность перенесена на объект «Учебные корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва, просп. Вернадского, д. 84, строения 1 и 2)». Учебный корпус № 6 (строение 2) - 2 этап». В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 2019 год, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
Учебный корпус Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 66, лит. А 285 833,6 1 799,8285 833,6
[190100531] проектные и изыскательские работы 2019 1 988,1 1 799,81 988,1 Договор на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту закл... лючен. Работы по разработке проектной документации стадии «проект» завершены в конце 2018 года. В 2019 году проводилась государственная экспертиза проектной документации и достоверности определения сметной стоимости, по результатам которой в связи с отсутствием исследований по выявлению остатков радиационного фона, а также заражения палочкой Коха элементов предмета охраны объекта культурного наследия, были получены отрицательные заключения государственной экспертизы. В настоящее время необходимые исследования проведены, получены соответствующие заключения, проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертизы России» для проведения повторной экспертизы. Проведение повторной экспертизы финансируется за счет подрядной организации В графе 11 «Фактически освоено» формы II «Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год» в соответствии с методическими указаниями, доведенными письмом Минэкономразвития России от 23.12.2019 № 44842-АТ/Д17и, отражен объем средств, освоенных за 2019 год, предусмотренных на финансирование объектов ФАИП в текущем финансовом году без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет. При этом, данные в указанной графе не учитывают освоение остатка субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 2019 году.
[190100532] проведение технологического и ценового аудита 2019 555,6 555,6 Договор на проведение технологического и ценового аудита заключен в IV... V квартале 2019 года. В связи с введением подпункта «е» пункта 5 Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с учетом того, что предполагаемая (предельная) стоимость объекта, представленная для проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, составляет менее 3 млрд. рублей, проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта не требуется, договор расторгнут по соглашению сторон от 22.01.2020
реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию 2022 283 289,9 283 289,9 Заключены договоры на осуществление технологического присоединения к и... инженерным сетям.
Загородный учебно-оздоровительный комплекс "Солнечный" - филиал РАНХиГС по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, ул. 8 Марта, участок № 22. Реконструкция административного корпуса, корпусов №№ 4, 5, 6, 7, 13, 14, медицинского корпуса, клуба-столовой, благоустройство территории 20 600,0 14 226,020 600,0
[190160174] проектные и изыскательские работы 2020 20 600,0 14 226,020 600,0 Договор на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту закл... лючен. Ведется разработка проектной документации стадии "проект". Выполнены предпроектные проработки и инженерные изыскания по объекту.
МИД России 545 941,8482 877,2482 877,2
МИД России 545 941,8482 877,2482 877,2
МИД России 545 941,8482 877,2482 877,2
Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России", г. Москва 545 941,8 482 877,2482 877,2
Реконструкция правого крыла высотного служебного здания Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34 545 941,8 482 877,2482 877,2
[190100507] реконструкция 2020 545 941,8 482 877,2482 877,2 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О ... контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведён аукцион, по итогам которого с Генеральным подрядчиком Общество с ограниченной ответственностью «МРСУ-1» (ООО «МРСУ-1») подписан Государственный контракт от 13 марта 2019 года № 1-ДКСиСЗ/2019 на выполнение работ по реконструкции правого крыла высотного служебного здания Министерства иностранных дел Российской Федерации: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34 (1 этап). За отчетный период на объекте велись работы по 1 этапу реконструкции в соответствии с рабочей документацией: 1) внутренние отделочные работы на этажах; 2) реставрационные работы по вестибюлю 1 подъезда, парадной лестнице и гардеробу; 3) монтаж систем вентиляции и холодоснабжения; 4)монтаж слаботочных систем (система радиотрансляции и оповещения, система радионаблюдения, структурированная кабельная сеть, система выделенной связи, систнма телефонной связи, специальная локальная вычислительная сеть, система охранной и тревожной сигнализации, система контроля доступа, система IP-теленаблюдения, система кабельного и спутникового телевидения, система ДТС, АСУ ТП ИО,ОЗДС, система вызова персонала для маломобильных групп и т.д.; 5) система противопожарной защиты; 6) поставка мебели и технологического оборудования; 7) пуско-наладочные работы по инженерным системам в соответствии с утвержденными программами; 8) наружные тепловые сети;
Минюст России 22 000,022 000,022 000,0
Минюст России 22 000,022 000,022 000,0
Минюст России 22 000,022 000,022 000,0
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва 22 000,0 22 000,022 000,0
Реконструкция здания под лабораторный корпус федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 10, стр. 1 22 000,0 22 000,022 000,0
[190460633] проектные и изыскательские работы 2020 22 000,0 22 000,022 000,0 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в отчетном ... периоде проведена конкурентная процедура определения подрядной организации по выполнению проектных и изыскательских работ, заключен государственный контракт на сумму 79 000,0 тыс. рублей. В 2019 году принято и оплачено выполненных работ на сумму 22 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде были выполнены инженерные изыскания, а также выполнялись работы по разработке проектной документации стадии «Проект». Завершение проектных и изыскательских работ и получение заключений государственной экспертизы предусмотрено в 2020 году. Процент выполнения проектных и изыскательских работ составляет 62,1%.
Генеральная прокуратура Российской Федерации 826 865,6578 699,9578 699,9
Генеральная прокуратура Российской Федерации 826 865,6578 699,9578 699,9
Прокуратура Калужской области, г. Калуга 64 542,464 542,464 542,4
Прокуратура Калужской области, г. Калуга 64 542,4 64 542,464 542,4
Административное здание прокуратуры г. Обнинска Калужской области, Калужская область, г. Обнинск, мкр. 51А 64 542,4 64 542,464 542,4
[190100509] строительство 2020 64 542,4 64 542,464 542,4 Внутренняя отделка, кровля, крыльцо, дренаж автостоянки, окна витражи.... . Теплоснабжение приточных установок. Кондиционирование.
Прокуратура Ленинградской области, г.Санкт-Петербург 1 663,7
Прокуратура Ленинградской области, г.Санкт-Петербург 1 663,7
Строительство здания прокуратуры в г.Всеволожске Ленинградской области 1 663,7
[190560825] проектные и изыскательские работы 2019 1 663,7 Прохождение государственной экспертизы проектно - сметной документации... и на строительство объекта.
Прокуратура Чувашской Республики, г. Чебоксары 20 410,317 561,617 561,6
Прокуратура Чувашской Республики, г. Чебоксары 20 410,3 17 561,617 561,6
Административное здание прокуратуры Комсомольского района Чувашской Республики, с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 17 392,8 16 882,416 882,4
[190100510] строительство 2019 17 392,8 16 882,416 882,4 Объект введен. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.11.2019... 9 г. № 21-08-05-2019.
Административное здание Алатырской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики 3 017,5 679,2679,2
[190100511] проектные и изыскательские работы 2019 3 017,5 679,2679,2 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации п... по объекту.
Прокуратура Пензенской области, г. Пенза 27 425,627 425,627 425,6
Прокуратура Пензенской области, г.Пенза 27 425,6 27 425,627 425,6
Административное здание прокуратуры г. Кузнецка, Кузнецкого района ул. Комсомольская, 34А 27 425,6 27 425,627 425,6
[190560826] строительство 2020 27 425,6 27 425,627 425,6 Возведение третьего этажа административного здания.
Прокуратура Челябинской области, г.Челябинск 3 752,83 752,83 752,8
Прокуратура Челябинской области, г.Челябинск 3 752,8 3 752,83 752,8
Административное здание прокуратуры Центрального района г. Челябинска по ул. Красноармейская 3 752,8 3 752,83 752,8
[190160340] проектные и изыскательские работы 2019 3 752,8 3 752,83 752,8 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертизы".
Прокуратура Республики Бурятия, г.Улан-Удэ 35 842,331 943,631 943,6
Прокуратура Республики Бурятия, г.Улан-Удэ 35 842,3 31 943,631 943,6
Административное здание прокуратуры Иволгинского района Республики Бурятия 2 978,5 803,9803,9
[190100512] проектные и изыскательские работы 2019 2 978,5 803,9803,9 Получено заключение по экологической экспертизе объекта.
Административное здание прокуратуры Закаменского района Республики Бурятия 2 409,3 795,1795,1
[190100513] проектные и изыскательские работы 2019 2 409,3 795,1795,1 Получено заключение по экологической экспертизе объекта.
Административное здание прокуратуры Баунтовского района Республики Бурятия 30 454,5 30 344,630 344,6
[190560827] строительство 2019 30 454,5 30 344,630 344,6 Объект введен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Прокуратура Алтайского края, г. Барнаул 91 801,17 058,77 058,7
Прокуратура Алтайского края, г. Барнаул 91 801,1 7 058,77 058,7
Административное здание прокуратуры Алтайского края с подземной автостоянкой 91 801,1 7 058,77 058,7
[190160341] проектные и изыскательские работы 2019 7 058,7 7 058,77 058,7 Получено положительное заключение проектной документации ФАУ "Главгосэ... экспертизы" от 04.06.2019 №/000-72-19/ОГЭ-18015. и положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства от 25.09.2019 № в реестре 00-1-2023-19.
[191261263] строительство 2023 84 742,4 Получено положительное заключение проектной документации ФАУ "Главгосэ... экспертизы" от 04.06.2019 №/000-72-19/ОГЭ-18015. и отрицательное заключение (достоверность сметной стоимости строительства) от 04.06.2019 № в реестре 00-2-1130-19.
Прокуратура Красноярского края, г. Красноярск 252 939,5252 939,5252 939,5
Прокуратура Красноярского края, г. Красноярск 252 939,5 252 939,5252 939,5
Реконструкция здания прокуратуры Красноярского края с пристроем 252 939,5 252 939,5252 939,5
[190100514] реконструкция 2019 252 939,5 252 939,5252 939,5 Объект введен. Получена разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Прокуратура Забайкальского края, г.Чита 26 795,03 989,73 989,7
Прокуратура Забайкальского края, г. Чита 26 795,0 3 989,73 989,7
Административное здание прокуратуры Забайкальского района, п. Забайкальск 21 347,1 1 347,11 347,1
[190160342] проектные и изыскательские работы 2019 1 347,1 1 347,11 347,1 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
строительство 2020 20 000,0 * Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
Надстройка мансардного этажа здания прокуратуры Забайкальского края в г. Чите ул. Амурская, 71 2 805,3
[190100515] проектные и изыскательские работы 2019 2 805,3 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство на стадии проверки комплектности.
Административное здание прокуратуры Александрово-Заводского района Забайкальского края 2 642,6 2 642,62 642,6
[190160343] проектные и изыскательские работы 2019 2 642,6 2 642,62 642,6 Получено положительное заключение государственной экспертизы.Заключен... н гос.контракт на строительство административного здания.
Прокуратура г. Севастополя 27 569,78 810,58 810,5
Прокуратура г. Севастополя 27 569,7 8 810,58 810,5
Административное здание прокуратуры г. Севастополя с подземной автостоянкой по ул. Советская, д. 37 27 569,7 8 810,58 810,5
[190160344] проектные и изыскательские работы 2019 5 873,2 5 873,25 873,2 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза".
[190961052] строительство 2020 21 696,5 2 937,32 937,3 Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству... у объекта.
Прокуратура Ивановской области, г. Иваново 980,6980,6980,6
Прокуратура Ивановской области, г. Иваново 980,6 980,6980,6
Реконструкция комплекса административных зданий прокуратуры и гаража литеры А,А1,Б 980,6 980,6980,6
[190160345] проектные и изыскательские работы 2019 980,6 980,6980,6 Перенос сроков начала строительства. Получено положительное заключение... е ФАУ "Главгосэкспертиза".
Прокуратура Рязанской области, г. Рязань 20 916,517 132,117 132,1
Прокуратура Рязанской области, г. Рязань 20 916,5 17 132,117 132,1
Административное здание прокуратур Рязанской области 20 916,5 17 132,117 132,1
[190160346] проектные и изыскательские работы 2019 916,5 916,5916,5 Работы по государственному контракту полностью завершены, осуществлен ... окончательный расчет. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза".
[190961053] строительство 2021 20 000,0 16 215,616 215,6 Подготовительные работы, разработка грунта экскаватором, устройство пе... есчаной подушки, устройство монолитной плиты.
Прокуратура Тверской области, г. Тверь 20 961,713 949,613 949,6
Прокуратура Тверской области, г.Тверь 20 961,7 13 949,613 949,6
Здание прокуратуры в п. Фирово, Тверской области 17 643,1 13 072,213 072,2
[190160347] проектные и изыскательские работы 2019 3 491,8 3 491,83 491,8 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" (достовернос... сть).
[190961054] строительство 2019 14 151,3 9 580,49 580,4 Строительно-монтажные работы. Перенос сроков строительства объекта.
Здание прокуратуры в п. Максатиха, Тверской области 3 318,6 877,4877,4
[190100516] проектные и изыскательские работы 2019 3 318,6 877,4877,4 Прохождение государственной экспертизы проектно - сметной документации... и.
Прокуратура Мурманской области, г. Мурманск 11 550,011 550,011 550,0
Прокуратура Мурманской области, г. Мурманск 11 550,0 11 550,011 550,0
Административное здание прокуратуры Мурманской области 11 550,0 11 550,011 550,0
[190160348] проектные и изыскательские работы 2019 11 550,0 11 550,011 550,0 Получено положительное заключение государственной экспертизы.
Прокуратура Псковской области, г.Псков 37 093,220 598,120 598,1
Прокуратура Псковской области, г. Псков 37 093,2 20 598,120 598,1
Административное здание прокуратуры в г. Великие Луки 37 093,2 20 598,120 598,1
[190160349] проектные и изыскательские работы 2019 7 100,0 7 100,07 100,0 Получено положительное заключение государственной экспертизы.
[190961055] строительство 2020 29 993,2 13 498,113 498,1 Строительно-монтажные работы.
Прокуратура Краснодарского края, г.Краснодар 30 934,030 934,030 934,0
Прокуратура Краснодарского края, г.Краснодар 30 934,0 30 934,030 934,0
Административное здание прокуратуры Центрального административного округа г. Краснодар 30 934,0 30 934,030 934,0
[190961056] строительство 2020 30 934,0 30 934,030 934,0 Возведен ж/б каркас здания, устройство кровли, 80 % вентилируемого фас... сада.
Прокуратура Кировской области, г. Киров 18 012,27 894,97 894,9
Прокуратура Кировской области, г.Киров 18 012,2 7 894,97 894,9
Строительство административного здания прокуратуры Опаринского района Кировской области 18 012,2 7 894,97 894,9
[190560829] строительство 2019 18 012,2 7 894,97 894,9 Строительно-монтажные работы. Перенос сроков строительства.
Прокуратура Нижегородской области, г.Нижний Новгород 18 853,318 057,818 057,8
Прокуратура Нижегородской области, г.Нижний Новгород 18 853,3 18 057,818 057,8
Административное здание прокуратуры Дивеевского района, Нижегородской области, с. Дивеево, ул. Южная 18 853,3 18 057,818 057,8
[190100517] строительство 2019 18 853,3 18 057,818 057,8 Объект введен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Прокуратура Иркутской области, г.Иркутск 41 669,136 248,336 248,3
Прокуратура Иркутской области, г. Иркутск 41 669,1 36 248,336 248,3
Административное здание прокуратуры Аларского района Иркутской области 36 248,3 36 248,336 248,3
[190160350] проектные и изыскательские работы 2019 1 919,4 1 919,41 919,4 Получено положительное заключение экспертизы.
[190560831] строительство 2019 34 328,9 34 328,934 328,9 Объект введен. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Административное здание прокуратуры Свердловского района г. Иркутска 5 420,8
[190100520] проектные и изыскательские работы 2019 5 420,8 Получено Постановление о перераспределении земельного участка.
Прокуратура Кемеровской области, г. Кемерово 22 468,33 330,13 330,1
Прокуратура Кемеровской области, г. Кемерово 22 468,3 3 330,13 330,1
Административное здание прокуратуры Чебулинского района Кемеровской области 22 468,3 3 330,13 330,1
[190560832] строительство 2019 22 468,3 3 330,13 330,1 Перенос сроков строительства.
Прокуратура Костромской области, г. Кострома 10 632,3
Прокуратура Костромской области, г. Кострома 10 632,3
Административное здание прокуратуры Костромской области 10 632,3
[190100518] проектные и изыскательские работы 2019 10 632,3 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, г. Москва 22 968,0
Генеральная прокуратура Российской Федерации, г. Москва 22 968,0
Реконструкция объекта Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации "Истра" по адресу: Московская область, Истринский район, д.Аносино. 3 этап. 22 968,0
[190100519] проектные и изыскательские работы 2019 22 968,0 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
Прокуратура Республики Саха (Якутия), г.Якутск 3 279,5
Прокуратура Республики Саха (Якутия), г.Якутск 3 279,5
Административное здание Верхоянской межрайонной прокуратуры Республики Саха (Якутия) 3 279,5
[190100521] проектные и изыскательские работы 2019 3 279,5 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
Прокуратура Хабаровского края, г.Хабаровск 13 804,5
Прокуратура Хабаровского края, г.Хабаровск 13 804,5
Административное здание для трех прокуратур Хабаровского края 13 804,5
[190100522] проектные и изыскательские работы 2019 13 804,5 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации н... на строительство.
Верховный Суд Российской Федерации 289 865,9233 810,3289 865,9
Верховный Суд Российской Федерации 289 865,9233 810,3289 865,9
Верховный Суд Российской Федерации 289 865,9233 810,3289 865,9
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет правосудия" 289 865,9 233 810,3289 865,9
Строительство учебного корпуса с общежитием Казанского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Казань) 233 810,3 233 810,3233 810,3
[190460627] строительство 2020 233 810,3 233 810,3233 810,3 Заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы от 1... 10.06.2019 № 0373100059819000012 на сумму 415 857 963,0 рублей сроком на два года. Заключены контракты на авторский надзор и строительный контроль. Выполнено устройство фундаментов блочной котельной, осуществлен монтаж блочной котельной газопровода среднего давления. выполнена гидроизоляция, утепление стен технического этажа с обратной засыпкой грунта, ведутся строительно-монтажные работы по возведению монолитных стен, колонн и перекрытий. Выполнены работы по монтажу инженерных систем и оборудования (системы горячего и холодного водоснабжения, система канализации). Завершены работы по устройству кровли.Осуществлен монтаж оконных блоков, выполнены работы по установке наружных лестниц. Ведутся работы по кладке перегородок из кирпича, штукатурке стен и откосов.
Реконструкция учебного корпуса Ростовского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Ростов-на-Дону,пр. Ленина, 66) 16 500,0 16 500,0
[190160009] проектные и изыскательские работы 2019 16 500,0 16 500,0 Заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и... и подготовку проектной документации от 11.06.2019 №0373100059819000009 на сумму 16 500,0 тыс. рублей. Проведены инженерные изыскания, выполнена проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Реконструкция учебного корпуса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Москва,ул. Малая набережная, 25/11) 39 555,6 39 555,6
[190160010] проектные и изыскательские работы 2019 39 555,6 39 555,6 Государственный контракт от 28.06.2019 № 0373100059819000010 на выполн... нение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на сумму 37 555,0 тыс. рублей расторгнут 05.09.2019 по соглашению сторон в связи с началом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, и, соответственно, неисполнением Подрядчиком своих обязательств. 12.11.2019 г. заключен государственный контракт № 0373100059819000016 с ООО "Три Д" на сумму 36 000,0 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. По государственному контракту проведены инженерно-геодезические и геологические изыскания, выполнены обмерно-обследовательские работы, разрабатываются варианты планировок реконструируемого здания
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации», г. Москва 393 110,0 355 930,5355 930,5
Реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории санатория, г.Москва, пос. Вороновское, с. Вороново 94 825,9 70 579,670 579,6
[190100502] реконструкция 2019 94 825,9 70 579,670 579,6 Объект введен в эксплуатацию. Акт ввода объекта в эксплуатацию (приемк... ки законченного строительством объекта) от 25.12.2019 г. № 1.
Реконструкция газовой котельной ФБУ "Санаторий "Вороново", г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново 298 284,1 285 350,9285 350,9
[190100503] реконструкция 2020 298 284,1 285 350,9285 350,9 В 2019 году по объекту выполнены следующие работы: 1. Ремонт внутренни... их помещений, кровли и фасада здания ремонтно-механических мастерских; 2. Ремонт кровли, внутренних помещений (50%) и фасада (50%) здания котельной; 3. Закупка и установка водогрейных котлов - 3 шт. и газогрелочных устройств; 4. Монтаж баков резервного дизельного топлива - 2 шт х 50 м3; 5. Реконструкция сетей теплоснабжения и тепловой камеры; 6. Монтаж дымовой трубы; 7. Устройство локальных очистных сооружений; 7. Устройство локальных очистных сооружений; 8. Монтаж баков горячего водоснабжения 2 шт х 200 м3; 9. Монтаж системы химводоподготовки; 10. Закупка и монтаж насосного оборудования для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения; 11. Реконструкция ограждения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации", г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а 653 353,1 653 139,1653 139,1
Реконструкция и строительство комплекса учебных зданий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а) 653 353,1 653 139,1653 139,1
II этап. Строительство и реконструкция здания библиотеки, учебно-административного здания под размещение общежития, учебно-административного корпуса 653 353,1 653 139,1653 139,1
1 очередь. Снос и строительство на месте демонтируемого здания четырехэтажного здания библиотеки 19 916,2 19 898,219 898,2
[190100504] строительство 2019 19 916,2 19 898,219 898,2 Объект введен. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2019... 9 № 77-183000-009285-2019.
2 очередь. Реконструкция учебно-административного здания корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа 445 750,3 445 750,3445 750,3
[190100505] реконструкция 2020 445 750,3 445 750,3445 750,3 По объекту завершены работы: по усилению плит перекрытий и стен; по бе... етонированию некратных мест; по монтажу кровли; по замене окон. В стадии завершения находятся работы по монтажу внутренних перегородок, работы по устройству металлической лестницы, черновые отделочные работы и работы чистовой отделки стен, потов и потолков. Выполняется монтаж систем водопровода, канализации, вентиляции, систем оповещения и управления эвакуацией, охранных систем, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, монтаж систем ЛВС, СКС, телефонии, вертикального транспорта и электроосвещения. Завершены работы по монтажу электрощитовой. Начаты работы по прокладке силового кабеля для подачи электроэнергии по постоянной схеме.
3 очередь. Снос существующего строения и строительство нового здания учебно-административного корпуса 3В 187 686,6 187 490,6187 490,6
[190100506] строительство 2022 187 686,6 187 490,6187 490,6 Выполнено строительное водопонижение. Произведен снос здания с предвар... рительно проведенным демонтажем всех инженерных систем и демонтажными общестроительными работами. Выполнены работы по устройству стены в грунте, включая: устройство площадки для работы грейфера и другой техники, устройство форшахты, устройство стены в грунте.
Следственный комитет Российской Федерации 1 036 115,4381 587,01 036 115,4
Следственный комитет Российской Федерации 1 036 115,4381 587,01 036 115,4
Следственный комитет Российской Федерации 1 028 865,4376 833,41 028 865,4
Следственный комитет Российской Федерации, г. Москва 1 028 865,4 376 833,41 028 865,4
Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями, г. Москва, пер. Технический, владение 2 1 028 865,4 376 833,41 028 865,4
[190160372] проектные и изыскательские работы 2019 38 434,0 38 434,0 Корректировка проектно-сметной документации выполнена в полном объеме.... . Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России". Выполняется подготовка документов для осуществления взаиморасчетов с проектной организацией.
[190100523] строительство 2022 990 431,4 376 833,4990 431,4 Ведуться работы по чистовой отделке помещений и благоустройству прилег... гающей территории. Создана комиссия по окончательной приемке и вводу в эксплуатацию здания
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского", г. Москва 7 250,04 753,67 250,0
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского", г. Москва 7 250,0 4 753,67 250,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс ФГКОУ "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского" в г. Москве (строительство) 7 250,0 4 753,67 250,0
[190100524] проектные и изыскательские работы 2019 7 250,0 4 753,67 250,0 Заказчиком согласовываются проектные решения. Проектно-сметная докумен... нтация готовится к сдаче в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 337 283,9
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 337 283,9
Госкорпорация "Роскосмос" 337 283,9
Федеральное государственное унитарное предприятие Центр "Звездный", г. Москва 337 283,9
Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Щепкина, д. 42 337 283,9
[190260553] реконструкция 2019 337 283,9 Объект не будет введен до конца года. За январь-декабрь 2019 года рабо... оты на объекте не проводились.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.