Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"
  

	Год ввода	Наличие документации				Бюджетные  ассигнования  на 2019 год (тыс.руб)		По данным ведомств на 01.01.2020
								Освоено средств   (за счет всех источников)   (тыс.руб)	Профинансировано из федерального бюджета (тыс.руб)	Технический результат
всего:						122 398 261,7		83 255 372,4	87 299 544,6
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС						35 938 480,0		10 570 660,4	15 854 534,0
ОБРАЗОВАНИЕ						19 836 806,4		4 560 875,3	6 154 929,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						19 836 806,4		4 560 875,3	6 154 929,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						19 836 806,4		4 560 875,3	6 154 929,7
Минпросвещения России						10 894 697,6		2 419 558,3	3 661 202,7
Минпросвещения России						10 894 697,6		2 419 558,3	3 661 202,7
Минпросвещения России						10 894 697,6		2 419 558,3	3 661 202,7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек", Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф						10 894 697,6		2 419 558,3	3 661 202,7
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 1 этап (Инженерная защита). Корректировка						34 268,8		6 370,6	6 370,6
[190160150] строительство	2020					34 268,8		6 370,6	6 370,6	Основные СМР завершены. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2020... 0 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.1 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка						912 437,6		403 055,1	387 469,0
[190160151] строительство	2020					912 437,6		403 055,1	387 469,0	Аванс - 14 610,1 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.2 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка						1 162 269,7		424 321,9	484 388,0
[190160152] строительство	2020					1 162 269,7		424 321,9	484 388,0	Аванс - 94 014,8 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети). Корректировка						832 665,4		349 751,4	379 683,5
[190560801] проектные и изыскательские работы	2019					75 792,1		75 514,5	75 514,5
[190560802] строительство	2020					756 873,3		274 236,9	304 169,0	Аванс - 29 932,1 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 4 этап (Проезд от детского лагеря «Кипарисный» к детскому лагерю «Лазурный»)						403 473,5
[190160153] проектные и изыскательские работы	2019					43 473,5				Осуществляется доработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) п... после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
строительство	2021					360 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 5 этап (Инженерная защита центра инновационных образовательных технологий. Центр инновационных образовательных технологий)						710 000,0			93 000,0
[190560803] проектные и изыскательские работы	2019					310 000,0			93 000,0	Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Аванс – 93 000,0 тыс. рублей.
строительство	2022					400 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 1 этап. Корректировка						395 463,8		3 654,9	3 654,9
[190560804] проектные и изыскательские работы	2019					6 815,3				Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2020 год.
реконструкция	2020					388 648,5		3 654,9	3 654,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 2 этап						564 750,0			23 719,5
[190160155] проектные и изыскательские работы	2019					33 885,0			23 719,5	Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 20 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-036976-2019 и от 24 декабря 2019 г. № 00251-19/КМЭ-19925/04).
реконструкция	2021					530 865,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 3 этап						330 302,3			43 661,5
[190160156] проектные и изыскательские работы	2019					62 373,5			43 661,5	Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 20 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-037128-2019 и от 31 декабря 2019 г. № 00252-19/КМЭ-20084/04). Аванс - 43 661,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция	2021					267 928,8
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 4 этап						451 800,0			22 138,2
[190160157] проектные и изыскательские работы	2019					31 626,0			22 138,2	Ведутся проектные и изыскательские работы. Аванс - 22 138,2 тыс. рубл... лей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция	2021					420 174,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 5 этап						181 896,5
[190560805] проектные и изыскательские работы	2019					76 465,6				Ведутся проектные и изыскательские работы.
реконструкция	2021					105 430,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 6 этап						160 000,0
[190560806] проектные и изыскательские работы	2019					63 252,0				Разработанная ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ «Главг... госэкспертиза России».
реконструкция	2021					96 748,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (1 этап-сети водоснабжения). Корректировка						138 388,5		43 991,8	110 068,8
[190560807] строительство, реконструкция	2021					138 388,5		43 991,8	110 068,8	Аванс - 66 077,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (2 этап-сети водоотведения, включая реконструкцию КОС)						561 917,3		73 532,2	263 532,2
[190160159] проектные и изыскательские работы	2019					74 942,5		73 532,2	73 532,2	Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 29 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-033635-2019 от 29 ноября 2019 г. № 00417-19/РГЭ-14878/604). Аванс – 190 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция	2021					486 974,8			190 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап - сети электроснабжения костровой д/л «Лесной» (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка» комплекса «Прибрежный»)						99 363,3		73 944,6	91 737,6
[190160160] реконструкция	2020					99 363,3		73 944,6	91 737,6	СМР по объекту завершены. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 202... 20 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (4 этап - очистные сооружения поверхностных стоков. Глубоководный водовыпуск очищенных поверхностных стоков)						293 716,1		214 131,8	269 131,8
[190560808] проектные и изыскательские работы	2019					53 849,1		53 695,7	53 695,7
[190560809] строительство	2021					239 867,0		160 436,1	215 436,1	Аванс - 55 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Жилой дом МДЦ «Артек». Корректировка						320 175,5		287 900,2	287 900,2
[190560810] проектные и изыскательские работы	2019					2 862,5		2 853,8	2 853,8
[190560811] строительство	2019					317 313,0		285 046,4	285 046,4	Объект введен. Получен Сертификат от 24 декабря 2019 г. № РК 165190242... 244, подтверждающий готовность объекта к эксплуатации.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Наружные инженерные сети и благоустройство территории жилого дома МДЦ «Артек». Корректировка						137 740,4		87 020,8	87 020,8
[190560812] строительство	2019					137 740,4		87 020,8	87 020,8	Объект введен. Получена Декларация о готовности объекта к эксплуатации... и от 24 декабря № РК 14319024246.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (1 этап - ограждение периметра на участке от гостиницы «Скальная» до КПП №7). Корректировка						413 294,1		95 116,1	280 116,1
[190560813] проектные и изыскательские работы	2019					16 645,0		12 629,8	12 629,8	Проведена корректировка ПСД, получены положительные заключения ФАУ «Гл... лавгосэкспертиза России» (от 23 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-037353-2019 и от 24 декабря 2019 г. № 00247-19/КМЭ-13804/04).
реконструкция, строительство	2021					396 649,1		82 486,3	267 486,3	Аванс – 185 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен... н на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап - ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии). Корректировка						150 283,1		25 520,6	75 000,0
[190560814] строительство	2021					150 283,1		25 520,6	75 000,0	Аванс – 49 479,4 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (3 этап - комплекс инженерно-технических средств охраны периметра, ВОЛС)						765 000,0		108 739,8	188 479,8
[190160163] проектные и изыскательские работы	2019					108 739,8		108 739,8	108 739,8	Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 21 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-032386-2019 и от 21 ноября 2019 г. № 00225-19/КМЭ-19784/04).
[191261207] строительство	2021					656 260,2			79 740,0	Аванс – 79 740,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (4 этап - Cитуационный центр)						565 691,4			49 727,7
[190160164] проектные и изыскательские работы	2019					71 039,5			49 727,7	Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Аванс – 49 727,7 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
строительство	2021					494 651,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап-реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения						22 961,8			16 073,0
Этап 2.2						22 961,8			16 073,0
[190160165] реконструкция	2020					22 961,8			16 073,0	Аванс – 16 073,0 тыс. рублей.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды. Корректировка						191 185,3
[190560815] проектные и изыскательские работы	2019					10 516,0				ПИР находятся в стадии завершения.
реконструкция	2021					180 669,3				Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 4 этап - сети водоотведения						38 175,9			26 723,0
[190160167] реконструкция	2020					38 175,9			26 723,0	Аванс – 26 723,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ продлен. Ввод об... бъекта в эксплуатацию перенесен на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 5 этап - сети электроснабжения. Корректировка						128 402,7		16 210,6	60 410,6
[190160168] проектные и изыскательские работы	2019					16 534,8		16 210,6	16 210,6	Проведена корректировка ПСД, получены положительные заключения ФАУ «Г... Главгосэкспертиза России» (от 28 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-033569-2019 и от 28 ноября 2019 г. № 00415-19/РГЭ-04077/604).
строительство, реконструкция	2020					111 867,9			44 200,0	Аванс - 44 200,0 тыс. рублей. Ввод объекта эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 3 этап						367 387,1		203 092,6	317 992,6
[190560816] проектные и изыскательские работы	2019					46 014,8		46 014,8	46 014,8
[190560817] реконструкция	2020					321 372,3		157 077,8	271 977,8	Аванс - 114 900,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен ... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 2 этап						8 881,8
[190160169] реконструкция	2020					8 881,8				СМР завершены в декабре 2018 года. Ввод данного объекта в эксплуатаци... ию перенесен на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Подземное сооружение. Корректировка						299 345,4
[190560818] проектные и изыскательские работы	2019					14 814,3				Выполняются проектные и изыскательские работы.
реконструкция, строительство	2021					284 531,1				Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Плавательный бассейн детского лагеря «Лесной». Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря «Лесной»						253 460,3		3 203,3	93 203,3
[190560819] реконструкция	2020					253 460,3		3 203,3	93 203,3	Аванс – 90 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Минобрнауки России						5 467 962,1		404 957,3	651 513,7
Минобрнауки России						5 467 962,1		404 957,3	651 513,7
Минобрнауки России						5 467 962,1		404 957,3	651 513,7
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь	2022					13 337,5	*
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь						3 102 377,6		110 509,7	357 066,1
Общежитие на 1200 мест Севастопольского государственного университета, г. Севастополь						481 406,5		13 598,4	72 368,7
[190260452] проектные и изыскательские работы	2019					11 933,3		11 933,3	11 933,3	Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 010-18/СВЭ-0059/04 от 06.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 009-18/СВЭ-0059/02 от 06.02.2018.
строительство	2022					469 473,2		1 665,1	60 435,4	На объекте выполняются земляные работы.
[190160037]	2022					334 325,2
[190760947]						135 148,0
Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь						909 063,9		42 823,1	102 353,1
[190760948] проектные и изыскательские работы	2019					17 493,9		17 493,9	17 493,9	Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 000006-18/КМЭ-00061/04 от 26.03.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 012-18/СВЭ-0061/02 от 07.02.2018.
реконструкция	2022					891 570,0		25 329,2	84 859,2	На объекте выполняются демонтажные работы.
[190160038]	2022					438 960,9
[190760949]						452 609,1
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (1-я очередь)						733 976,4		25 479,3	85 902,0
[190260450] проектные и изыскательские работы	2019					22 143,6		22 143,6	22 143,6	Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 00003-18/КМЭ-12369/1004 от 16.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 101-17/СВЭ-0060/02 от 26.12.2017.
строительство	2022					711 832,8		3 335,7	63 758,4	На объекте выполняются земляные работы.
[190160039]	2022					593 520,3
[190760951]						118 312,5
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (2-я очередь)						640 189,9		19 285,1	64 814,0
[190260449] проектные и изыскательские работы	2019					19 255,5		19 255,5	19 255,5	Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 003-18/СВЭ-0064/04 от 24.01.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № № 002-18/СВЭ-0064/02 от 12.01.2018.
строительство	2022					620 934,4		29,6	45 558,5	На объекте ведутся подготовительные работы.
[190160040]	2022					493 562,1
[190760952]						127 372,3
Реконструкция библиотеки Севастопольского государственного университета, г. Севастополь						281 740,9		9 323,8	31 628,3
[190260448] проектные и изыскательские работы	2019					4 510,1		4 510,1	4 510,1	Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 011-18/СВЭ-0122/04 от 06.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 112-17/СВЭ-0122/01 от 29.12.2017.
реконструкция	2022					277 230,8		4 813,7	27 118,2	На объекте выполняется демонтаж существующих конструкций.
[190160041]	2022					164 942,7
[190760953]						112 288,1
Внутриплощадочные инженерно-технические сети Севастопольского государственного университета, г. Севастополь						10 000,0
[190961060] строительство	2021					10 000,0				25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Блочная газовая котельная Севастопольского государственного университета, г. Севастополь						9 000,0
[190961061] строительство	2021					9 000,0				25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Плавательный бассейн Севастопольского государственного университета						37 000,0
[190961062] строительство	2022					37 000,0				25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Республика Крым	2022					311 696,6	*
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.Симферополь, Республика Крым						2 040 550,4		294 447,6	294 447,6
Реконструкция учебного корпуса ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. Симферополь, по ул. Севастопольская, 21/ ул. Субхи, 4						2 272,0
[190260447] проектные и изыскательские работы	2019					2 272,0				09.09.2019 заключен государственный контракт на проведение проектно-из... зыскательских работ. 25.12.2019 проектная документация направлена в ФАУ Главгосэкспертиза России.
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт)						427 444,6		182 043,6	182 043,6
[190160042] строительство						427 444,6		182 043,6	182 043,6	На объекте завершаются работы по устройству стен и перекрытий 4 этажа,... , ведутся работы по устройству перегородок на первом и втором этаже.
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)						502 370,4		110 802,3	110 802,3
[190160043] строительство	2022					502 370,4		110 802,3	110 802,3	По студенческому центру выполнены работы по устройству ленточного фунд... дамента, возведены стены и колонны подвального помещения. По административному корпусу ведутся работы по устройству второго этажа.
[190160043]	2022					134 060,9
[190760942]						368 309,5
Учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь III этап - Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии						342 497,3		1 601,7	1 601,7
[190160107] строительство	2022					342 497,3		1 601,7	1 601,7	На объекте начато выполнение земляных работ. Контракт на выполнение с... строительно-монтажных работ расторгнут 24.09.2019.
[190160107]	2022					57 070,0
[190760943]						285 427,3
Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20						315 493,0
[190160108] строительство						315 493,0				Контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут. Письмом... м Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20						225 130,9
[190160109] строительство						225 130,9				Контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут. Письмом... м Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20						225 342,2
[190160110] строительство						225 342,2				20.08.2019 расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных раб... бот. Письмом Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Минэкономразвития России						3 474 146,7		1 736 359,7	1 842 213,3
Минэкономразвития России						3 474 146,7		1 736 359,7	1 842 213,3
Мероприятия, направленные на развитие образования						3 474 146,7		1 736 359,7	1 842 213,3
[190260398] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым	2022					1 012 560,4		505 595,8	537 519,7	По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 32 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 26 дошкольных учреждений, в т.ч. 2 реконструкции и 24 объекта строительства, из них: - по 13 объектам финансирование проектно-изыскательские работы; - по 12 объектам строительно-монтажные работы - по 1 объекту ПИР и СМР. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 15 объектам, из них по 6 объектам (СМР) (ДОО в с.Доброе, ДОО на ул.Урукуста г.Симферополя, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Заречное, ДОО в с. Победное, ДОО м-н Новониколаевский в г. Симферополе) не предусмотрено финансирование СМР по соглашению 2019 года. Из 19 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ДОО в с. Дачное, ДОО в с. Войково); - по 12 объектам (ДОО ул.Беспалова, ДОО об.№1 и ДОО об.№2 в г.Симферополе, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Перекоп, ДОО в г.Судак, ДОО в с.Новосельское, ДОО в с.Доброе, ДОО г.Старый Крым, ДОО в с.Красный Мак, ДОО в с. Жемчужина. ДОО в с. Победное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам приостановлены работы (ДОО по ул.Урукуста, ДОО в с.Заречное, ДОО п.Советское) необходима корректировка проектно-сметной документации; - по 1 объекту (ДОО м-н Новониколаевский) заключен контракт на обследование технического состояния объекта; - по 1 объекту (ДОО в с. Морское) в июне получены положительные заключения экспертиз, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; Из 13 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 12 объектам заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по объекту ДОО п. Приморский не заключен контракт на ПИР, ведутся торги на закупку ПИР; В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260396] Модернизация общего образования в Республике Крым	2022					473 078,3		275 985,7	293 022,6		По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов. По соглашению 2019 года предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по 7 общеобразовательным учреждениям, Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели (СМР) по 6 объектам (2 объекта не включены в Соглашение 2019 года). Из 9 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ОШ г.Судак, ОШ м-н №8 г.Евпатория) - по 3 объектам ( ОШ в с.Заречное, ОШ с.Веселое, ОШ в с.Укромное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам работы приостановлены в виду расторжения контракта ( ОШ м-н Марьино, ОШ м-н Новониколаевский, ОШ Кировского р-на) ; - по объекту ОШ в г. Керчь ведется процедура закупки СМР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260397] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе	2022					458 149,6		285 410,9	279 940,3	В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 15 объектов... в. Три объекта введены в эксплуатацию. На 4 объектах ведутся СМР. По 8 объектам СМР не начаты.
[190260395] Модернизация общего образования в г. Севастополе	2022					1 519 908,4		669 284,8	730 163,2		В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 10 объектов... в. Два объекта введены в эксплуатацию. На 3 объектах работы ведутся в рамках заключенных контрактов, по 5 объектам СМР не начаты.
[191161161] Модернизация дополнительного образования детей в г. Севастополе	2022					10 450,0		82,5	1 567,5	Ведутся проектно-изыскательские работы. Прогнозируемый срок получения ... заключения государственной экспертизы - декабрь 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.
КУЛЬТУРА						1 655 279,9		560 169,5	681 953,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						1 655 279,9		560 169,5	681 953,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						1 655 279,9		560 169,5	681 953,7
Минкультуры России						196 373,5		29 159,4	53 941,6
Минкультуры России						196 373,5		29 159,4	53 941,6
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва						196 373,5		29 159,4	53 941,6
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва						196 373,5		29 159,4	53 941,6
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1						164 490,9		11 287,8	36 070,0
[190260513] реконструкция	2021					164 490,9		11 287,8	36 070,0	За период с начала строительства по отчетный период процент техническо... ой готовности составил 24,7%. По объекту выполняются следующие основные работы: Археологические раскопки: Выполнены археологические раскопки в зоне расположения беседки (место расположения батареи «Грибок») 18 кв. м. (100% от запланированной территории); Выполнены археологические раскопки в зоне расположения правого и левого фаса 4-го бастиона, дна рва и его откосов 7310 кв. м. (100% от запланированной территории); Реконструкция зданий Здание Кинопавильона под центр Корпус Рубо-Тотлебена: разработка котлована 100% (1448,25 куб.м.); устройство стен подвала здания 100% (144,37 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (87,46 куб. м.); устройство стен 1-го этажа 100 % (104,33 куб. м.); устройство перекрытия 1-го этажа 100% (89,2 куб. м.). Музей И.Д. Папанина: разработка котлована 100% (255,14 куб. м); устройство ленточного фундамента 100% (54,24 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (12.63 куб. м.); устройство колонн 100% (3,65 куб.м.); армирование и бетонирование ригелей над оконными и дверными проёмами 100% (3,54 куб.м.); Отдел сувенирной продукции: разработка котлована 100% (318,7 куб. м.); устройство ленточного фундамента 100% (53,8 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (12,1 куб. м.); устройство колонн 100% (3,65 куб. м.); устройство ригелей над оконными и дверными проёмами 100% (3,29 куб. м.). Туристический информационный центр: разработка котлована 100% (49 куб. м.); устройство ленточного фундамента 100% (23,9 куб. м.); устройство колонн 100% (1,25 куб. м); устройство ригелей 100 % (7,11 куб. м); устройство перекрытия 100% (3,51 куб. м). Инженерные сети Ливневая канализация: ведутся работы по разработке траншеи под ливневую канализацию 85% (1386 м.п.); устройство основания под трубопровод 85% (1386 м. п.); устройство трубопровода 85% (1386 м. п.); монтаж колодцев ливневой канализации 33% (26шт.); Кабельная канализация: разработка траншеи кабельной канализации 84% (4207,5 м. п.); монтаж гофро трубы 84% (4207,5 м. п); монтаж колодцев кабельной канализации (97%) 34 шт. Устройство кабеля освещения:- разработка траншей 92% (6500 м. п.); укладка кабеля 64% (4516 м. п.). Поливочный водопровод: разработка траншей под полив 46% (943 м. п.); укладка поливочного водопровода -15% (395 м. п.); прокладка кабеля под полив - 99% (2000 м. п.). Благоустройство территории: устройство финишного покрытия дорожек и площадей из брусчатки 29% (3128 м. кв.); устройство газонов с подсыпкой растительного грунта 0,3% (355 м. кв.); установка бордюра дорожного 3,62% (432 м. п.); установка поребрика 20% (811 м. п.). Выполняются следующие работы (работы, выполненные, но еще не принятые к учету): расчистка траншеи для укладки кабеля 200 м.п. рекультивация археологических раскопов 2351 м.куб. расчистка площадки для подготовки основания под укладку тротуарной плитки (площадь около Панорамы) 270 м.кв. Неосвоенные средства федерального бюджета по состоянию на 01.12.2019 составляют 128 420,907 тыс. рублей. Причина неосвоения: работы на объекте не ведутся с 09.08.2019
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный						31 882,6		17 871,6	17 871,6
[190260514] строительство	2022					31 882,6		17 871,6	17 871,6	За период с начала строительства по отчетный период года процент техни... ической готовности составил 87,2%. По объекту выполнены следующие основные работы: Отделочные работы: шпатлёвка стен – 5185 кв. м. (94%); устройство полов (монтаж сетки) – 2350 кв. м. (100%); монтаж лифтов - 2 шт. (98%); устройство откосов ГКЛ – 726 п. м. (100%); монтаж дверей металлических 64 шт. (100%); устройство дверных откосов 268 м. п. (89%). Фасадные работы: монтаж (окон, витражей) – 200 кв. м. (100%); устройство вентилируемого фасада (монтаж панелей) – 1880 кв. м. (100%); работы по кирпичной кладке фасада – 130 куб. м. (100%); штукатурка стен фасада – 1100 кв. м. (100%); облицовка фасада ракушечником – 904,1 кв. м. (99%); облицовка Альминским камнем – 642 п. м. (90%); монтаж металлический конструкций входной группы 100%; зачистка, нанесение базового слоя под покраску – 1800 кв. м. (96%) Кровля: Монтаж профнастила кровли – 742,01 кв. м. (100%); Монтаж кровли (ЦСП) два слоя -742,01 кв. м. (100%); Монтаж кровли (Утеплитель, паробарьер мембрана) 1809 кв. м. (100%) Наружные инженерные сети: работы по прокладке сетей электроснабжения – 10000 п. м. (100%); работы по устройству проколов методом ГНБ – 170 п. м. (100%); работы по монтажу подземной магистрали газоснабжения – 117 п. м. (100%); работы по монтажу канализации К1, К2 – 620 п. м. (100%); работы по монтажу системы теплоснабжения – 171п. м. (100%). Внутренние инженерные сети: работы по монтажу системы вентиляции – 1331 п. м. (91%); работы по монтажу ХВС, рециркуляции – 910 п. м. (91% ); работы по монтажу системы отопления– 2475 п. м. (99%); работы по монтажу сетей электроснабжения – 8900 п. м. (89%); работы по монтажу слаботочных систем - 8411 п. м. (92%). Выполняются следующие работы (работы, выполненные, но еще не принятые к учету): Окраска вентилируемого фасада -185 м.кв.; Устройство откосов из инкерманского камня – 72 м.п.; Облицовка фасада ракушечником – 59 м.кв.; Монтаж ГВС, ХВС, Теплоснабжения – 271 м.п.; Устройство дверных откосов - 64 м.п.; Шпатлевка стен и перегородок – 420 м.кв. Устройство систем вентиляции, холодоснабжения – 420 м.п.; Устройство электрических и слаботочных систем – 425 м.п.
Минэкономразвития России						1 458 906,4		531 010,1	628 012,1
Минэкономразвития России						1 458 906,4		531 010,1	628 012,1
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						41 175,7		42 928,1	38 669,7
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства						41 175,7		42 928,1	38 669,7
[190100274] строительство	2020					41 175,7		42 928,1	38 669,7	В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ н... на объекте. Ввод объекта запланирован в 2020 году. Строительная готовность -75% Строительная готовность объекта в процентном соотношении: Выполненные работы: - монолитный каркас здания – 98%; - внутренняя отделка – 30%; - внутренние инженерные сети – 25%. Остаточные работы: - монолитный каркас здания –2%; - наружная отделка фасада – 100%; - заполнение проемов – 100%; - внутренняя отделка – 70%; - внутренние инженерные сети – 75%; - кровля – 100%.
[190260392] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы)	2022					1 355 762,7		488 082,0	589 342,4	Республика Крым: По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года ... (возврат не те же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 52 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 40 объектов, в т.ч. 2 образовательных учреждения (1 садик, КИПУ), 14 многоквартирных домов, 24 инженерных сетей, из них: - по 25 объектам финансирование проектно-изыскательских работ; - по 5 объектам ПИР и СМР; - по 10 объектам строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 21 объекту, из них по 12 объектам СМР (ДОО м-н Хошкельды, ДОО п.Молодежное, ДОО в 7 м-не г.Бахчисарая, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай; сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, по ул.Беспалова г.Симферополь, в п. Белое-6, сети газоснабжения м-на Суук-Су; ж/д Керчь, Судак, Приморский) не предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по соглашению 2019 года. Из 22 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 4 объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ж/д г. Керчь, электроснабжение по ул. Беспалова, с. Белое 4 и м-не Луговое-2); - по 13 объектам ведутся строительно-монтажные работы (КИПУ, ДОО в м-не Хошкельды, ДОО 7 м/р Бахчисарай, ДОО п. Молодежное, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай, два 160 кв.жил.дома в п.Гвардейское, 162 кв.жил.дом мкр.Фонтаны, 72 кв.жил.дом по ул.Проезжей, 108 кв. жил.дом в г. Евпатория, сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, сети газоснабжения м-на Суук-Су, канализация Каменка); - по 3 объектам работы приостановлены по причине расторжения контрактов (ж/д Приморский, ж/д г. Судак, ДОО в с. Яны-Маале, ); - по 1 объекту работы приостановлены по причине корректировки ПСД (ж/д ул Мира г. Бахчисарай) - 1 объект на стадии заключения контракта на СМР - ж/д в г. Керчи. Из 5 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по 1 объекту 36 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский по итогам ПИР проведена закупка СМР, ведутся работы; - по 2 объектам (72 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский, 72 кв. жил.дом в с. Орехово) по результатам ПИР, контраты на СМР не заключены; - по 2 объектам (48 кв. жил.дом в г. Старый Крым, 72 кв. жил.дом в г. Красноперекопск) расторжение контрактов на ПИР. Из 25 объектов, по которым в 2019 году предусмотрено финансирование ПИР: - по 21 объекту заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по 4 объектам работы приостановлены в связи с расторжением контракта на ПИР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы получена Декларация о готовности объекта к эксплуатацию по вводному объекту сети электроснабжения в с.Луговое-2."" Севастополь: В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение СМР на 1 объекте (VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.
[190260393] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе	2022					61 968,0					По 5 объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Начало строитель... ьно-монтажных работ предполагается в 2020 году. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2022 году.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ						4 955 160,2		135 116,0	2 619 283,8
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						4 955 160,2		135 116,0	2 619 283,8
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						4 955 160,2		135 116,0	2 619 283,8
Минэкономразвития России						4 955 160,2		135 116,0	2 619 283,8
Минэкономразвития России						4 955 160,2		135 116,0	2 619 283,8
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения						4 700 306,9		72 650,1	2 523 627,4
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						3 275 070,0		17 140,0	2 333 077,2
Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь						3 275 070,0		17 140,0	2 333 077,2
[190100221] строительство	2020					3 275 070,0		17 140,0	2 333 077,2	КОРРЕКТИРОВКА ПСД: в настоящее время, проектной организацией АО «Кроку... ус интернэшнл» выполнена корректировка проектно-сметной документации Объекта и разработаны материалы технологического и ценового аудита инвестиционного проекта объекта (ТЦА). В сооветсвии с договорами, заключёнными с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 08.10.2019 № 1214Д-19/ГГЭ-11159/13-01 на прохождение ТЦА, от 06.11.2019г. № 1378Д-19/ГГЭ-11159/13-01/ГС на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, от 06.11.2019г. №1379Д-19/ГГЭ-11159/07-01/СГ на проведение проверки достоверности сметной стоимости Объекта) проводится процедура государственной экспертизы ТЦА и корректировки ПСД Объекта. По причине превышения предельной стоимости предусмотренной в рамках ФЦП, материалы инвестиционнго проекта по Объекту получили отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.12.2019 № 01591-19/ГГЭ-11159/13-01 о проведении ТЦА, в настоящее время проектная организация АО «Крокус интернэшнл» занимается доработкой указанных материалов с учеом рекомендаций ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок проведения экспертизы продлён до конца января 2020 года. Приёмка выполненных работ будет осуществлена заказчиком после получения положительных заключений ФАУ «Глагосэкспертиза Российй» по материалам ТЦА и корректировке проектно-сметной документации Объекта, по мере поступления от подрядной организации ООО «СГМ Груп» актов выполненных работ по форме КС-2. ЛДК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы - 98% (чистовая отделка 98%, установка дверей 99% (частично отсутствует фурнитура на дверях), устройство полов 99% (требуется ремонт поврежденных покрытий), устройство чистых помещений - 96%), устройство инженерных сетей - 96% (не в полном объеме выполнены монтажные работы систем вентиляции; частично отсутствуют оконечные устройства: розетки, светильники, тумбы, отсутствует оборудование газового пожаротушения, отсутствует молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – 62%. ПАК: общестроительные работы - 97% (не выполнены дорожки из плитки к оборудованию, не закончен фасад на входе (ведутся работы), отделочные работы – 92% (устройство полов - 97%, чистовая отделка 85%, потолки 90%, устройство дверей - 98%), устройство инженерных сетей – 90% (не установлен санфаянс, смесители, не подключены вент машины, частично не установлены гофры, решетки, не установлены оконечные устройства, не установлены розетки, частично не подключено оборудование, контроллеры, не установлено и не подключено оборудование слаботочных систем). ПНР индивидуальные испытания систем – 20%. ПИЩЕБЛОК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы – 99% (частично отсутствует плитка на потолке), устройство дверей - 100%, устройство инженерных сетей – 98% (частично не подключено вентиляционное оборудование, частично отсутствуют светильники, не в полном объеме выполнена молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – не предъявлялись. КОТЕЛЬНАЯ: Инженерные системы выполнены на 95% (Не закончен ПНР, ведется монтаж системы ОПС). НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ: Работы выполнены – 100%. КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ: Отсутствует гуммирование и гидроизоляция поверхностей, устройство стяжки, освещение. УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: ведётся опресовка внутренней обвязки импульсных линий по этажам – 95 %. БЛАГОУСТРОЙСТВО: Устройство дорожных покрытий выполнено на 75% (отсутствует финишный слой асфальтного покрытия), озеленение на 96% (не в полном объеме выполнен посев). МАФы установлены частично. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 100%. КПП-1, КПП-2: строительная готовность 100%, ведется монтаж технологического оборудования и привотаранных устройств – 95%. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ проводятся, общая готовность 71%. МОНТАЖ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЛДК: - 2-х компьютерных томографа (монтаж и ПНР выполнены), - 3-х передвижных рентгенов С-дуга (монтаж и ПНР выполнены), - телеуправляемый рентгеновский комплекс (монтаж и ПНР выполнены), - стерилизационное и дезинфекционное оборудование (монтаж выполнен, ПНР ведется), - общепитовское оборудование в столовой (монтаж выполнен, не подключено), - стационарное медицинское оборудование разного назначения – 50 ед. (завезено, частично смонтировано, не подключено) - МРТ (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу) - Ангиограф (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу)
Департамент капитального строительства города Севастополя						1 213 510,0		5 695,1	92 935,1
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь						475 000,0
[190100222] строительство	2022					475 000,0				29.05.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» размещена закупоч... чная процедура в форме электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 10.07.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» опубликовано извещение об отмене электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 22.07.2019 решением Арбитражного суда г. Москвы удовлетворен иск АО «Сатурн» и принято решение обязать ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) заключить государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 07.08.2019 в Девятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва) поступила апелляционная жалоба ГБУ «Дирекция капитального строительства» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.07.2019, которая 25.10.2019 была оставлена без удовлетворения. 11.11.2019 г. ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) разместило в Единой информационной системе закупок (ЕИС) проект государственного контракта и информацию о том, что данный гос. контракт находится на подписании у поставщика. 11.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) официально разместило информацию о признании АО «Сатурн» уклонившимся от заключения контракта и о направлении информации в отношении данной организации для включения в реестр недобросовестных поставщиков. При этом на электронной площадке вплоть до 11.12.2019 техническая возможность для подписания контракта отсутствовала. 23.12.2019 рассмотрев информацию ГБУ «Дирекция капитального строительства», ФАС РФ внесла АО «Сатурн» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). АО «Сатурн», в свою очередь, 16.12.2019 получило в Арбитражном суде г. Москвы исполнительный лист в целях понуждения государственного заказчика к заключению контракта с привлечением Службы судебных приставов. В тот же день (16.12.2019) арбитражный суд г. Москвы вынес определение об отказе в разъяснении своего решения по запросу ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь), касавшегося сроков и процедуры заключения контракта с АО «Сатурн». 24.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г.Севастополь) подало кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда и на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2019. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 12.02.2020.
Севастопольская больница скорой медицинской помощи						643 510,0		4 849,1	92 132,4
[191161165] строительство	2022					643 510,0		4 849,1	92 132,4	Проектирование выполнено в рамках контракта №3-ПИР/2018 от 23.04.2018.... . Получено положительное заключение гсоударственной экспертизы от 12.07.2019 г. Электронный аукцион № 0874200000119000105 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту отменен Приказом № 389 ГБУ "Дирекция капитального строительства" от 02.12.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.
Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь						95 000,0		846,0	802,7
[191161191] строительство	2021					95 000,0		846,0	802,7	Проектирование осуществлено за счет средств бюджета города. Получено п... положительное заключение ФАУ ""Главгосэкспертиза России"" по технической части от 27.03.2019 №91-1-1-3-006606-2019 и отрицательное заключение по смете от 27.03.2019 №00044-19/КМЭ-16228/04. 15.10.2019 г. Получено положительное заключение по сметной части. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000098 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО """"Сатурн"""". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.
[190260394] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя	2022					211 726,9		49 815,0	97 615,1		В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 2 объектах и проектно-изыскательские работы на 1 объекте. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ""Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне"" с ООО ""Линия"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000037 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 10 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", Фиолентовское шоссе"" с ООО ""Капиталстрой"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000056 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 2 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", пр-т Генерала Острякова"" с ООО ""Теплицстройсервис"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта						254 853,3		62 465,9	95 656,4
[190260428] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя	2022					161 753,3		62 465,9	62 584,7	В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году было предусмотрено выпол... лнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Заключены контракты с подрядными организациями. На 10 объектах выполняются ПИР (субсидия 2018 года).
[191161162] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории Республики Крым	2020					93 100,0			33 071,7		В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 3 объектах. Заключены контракты по 2 объектам. По результатам электронного аукциона № 0175200000419000600 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса пгт Кировское, Кировского района" с ООО «ГК «Строй-Белогорье». По результатам электронного аукциона № 0175200000419000479 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции б/н г. Евпатория" с ООО «НИССАЛ». Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2020 году.
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО						9 491 233,5		5 314 499,6	6 398 366,8
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						9 491 233,5		5 314 499,6	6 398 366,8
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						9 491 233,5		5 314 499,6	6 398 366,8
Минэкономразвития России						9 491 233,5		5 314 499,6	6 398 366,8
Минэкономразвития России						9 491 233,5		5 314 499,6	6 398 366,8
Мероприятия по обеспечению водоснабжением						992 886,5		139 613,6	683 239,0
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе						432 149,8		26 153,1	308 247,5
[190260390] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе	2022					432 149,8		26 153,1	308 247,5	В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 7 объектах. На 3 объектах выполняются ПИР за счет средств бюджета города Севастополя.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым						560 736,7		113 460,5	374 991,5
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						119 350,0			117 879,9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым						119 350,0			117 879,9
[190560824] проектные и изыскательские работы	2020					119 350,0			117 879,9	Заключен Государственный контракт на выполнение ПИР и СМР от 017520000... 00419000217_320408 от 13.08.2019 (дополнительное соглашение №2 от 20.09.2019), выдан аванс подрядчику в соответствии с условиями Г.К. в размере 1,45% от стоимости контракта. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
[190260391] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым	2022					441 386,7		113 460,5	257 111,6	В 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов водоснабжения, из ... них: - по 6 объектам финансирование проектно-изыскательских работы; - по 2 объектам финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работы; - по 1 объекту на строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 4 объектам, по 2-м из них не предусмотрено финансирование по Соглашению о предоставлении субсидии в 2019 году (разводящие сети Керчи, строит. резервуара чистой воды в г. Гурзуфе). Из 6 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 5 объектам ведутся ПИР; - по 1 объекту - реконтрукция магистрального водовода Керчи - контракт на ПИР заключен в 2020 году. Из23 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по объекту реконструкция магистрального водовода Фронтовое - по завершению ПИР, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; - по объекту строительство систем водоснабжения Карантин Форштадт - заключен контракт на прохождение экспертизы по результатам ПИР. По объекту Реконструкция разводящих сетей в г.Керчь в 2019 году расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт на строительно-монтажные работы, готовится конкурсная документация на СМР в рамках лимитов, возвращенных на те же цели. Требуется корректировка ПСД с разделением на 2 этапа.
Мероприятия по обеспечению водоотведения						969 625,3		27 374,5	487 379,7
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым						604 184,5		26 142,1	486 208,9
Администрация города Симферополь Республики Крым						361 860,0			361 860,0
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым						361 860,0			361 860,0
[190961070] проектные и изыскательские работы	2019					361 860,0			361 860,0	В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. Проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в экспертизу, проходят входной контроль. В связи с превышением предельной сметной стоимости для обоснования увеличения сметной стоимости документация загружена в ФАУ ГГЭ для прохождения экспертизы обоснования инвестиций. Документация загружена в ГГЭ на обоснование инвестиций. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						32 485,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым						32 485,0
[190100375] проектные и изыскательские работы	2019					32 485,0				В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. В 2021 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260427] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым	2022					209 839,5		26 142,1	124 348,9	В соответствии с действующей редакцией Программы, в рамках укрупнённог... го мероприятия запланирована реализация 5 объектов (Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 4 объектам предусмотрена реализация ПИР: Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 1 объекту предусмотрено финансирование на выполнение СМР: Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым (осуществлен возврат средств 2018 года, контракт есть, работы на объекте ведутся).
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя						365 440,8		1 232,4	1 170,8
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства"						212 270,0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь						212 270,0
[190100376] строительство	2022					212 270,0				Аппеляционная жалоба подрядной организации АО НПП "Биотехпрогресс" Арб... битражным судом не удовлетворена (постановление от 30.04.2019 №А84-2854/2018). Госконтракт расторгнут. Повторно объявлен аукцион (извещение от 05.07.2019), дата проведения - 22.07.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Повторно объявлен аукцион (извещение от 01.08.2019), дата проведения - 19.08.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 06.12.2019 объявлен аукцион. По окончании срока подачи не подано ни одной заявки. Контракт не заключен. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022.
[190260426] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя	2022					153 170,8		1 232,4	1 170,8		По 1 объекту завершены ПИР. В рамках укрупненного мероприятия в 2019 г... году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Конкурсные процедуры не проведены в 2019 году, по причине поздно доведенных лимитов, и отсутствия заключения гос.экспертизы.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения						2 823 903,1		2 717 659,0	2 488 508,4
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым						2 785 390,6		2 699 659,0	2 471 408,4
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации"						60 170,0		13 599,5	55 121,8
Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым						60 170,0		13 599,5	55 121,8
[190100379] строительство	2019					60 170,0		13 599,5	55 121,8	Разработка грунта под водой, устройство подводящего канала - 28,1% от ... плана, разравнивание щебеночных горизонтальных постелей - 24,8%, укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб - 24,5%, баластировка железобетонными кольцами - 22,7%.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						2 725 220,6		2 686 059,5	2 416 286,6
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе:						2 725 220,6		2 686 059,5	2 416 286,6
Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы"						465 418,5		179 437,3	158 287,4
[190100377] строительство	2020					465 418,5		179 437,3	158 287,4	Нежинский водозабор: готовность – 50%, ведутся работы по монтажу вент... тиляционного оборудования, выполнен монтаж технологического оборудования. Просторненский водозабор: готовность – 50% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Новогригорьевский водозабор: готовность – 60% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Остаточные работы: электромонтажные работы, пуско-наладочные работы. Имеется отставание от графика производства работ (3 мес.) по следующим причинам: - Поздние сроки поставки технологического оборудования, - Не начаты электромонтажные работы, задержка вызвана необходимостью корректировки рабочей документации на электромонтажные работы и увязки проектов ГУП РК «Крымэнерго» на внешнее и АО «ОЭК» на внутреннее энергоснабжение. Ориентировочная стоимость дополнительных работ (установка распределительных устройств) – 30 млн. руб., что не превышает 10% от стоимости государственного контракта.
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап)						2 259 802,1		2 506 622,2	2 257 999,2
[190100378] проектные и изыскательские работы	2020					125 862,4		141 630,0	125 862,4	Выполнено всего работ в 2019 году по объекту на сумму - 1 943 368 55... 59,26 руб., из них 129 782 985,88 руб. - сумма гарантийных удержаний в соответствии с государственным контрактом, которые учитываются на счете кредиторской задолженности. По этапу 2,.1. гарантийные удержания составили - 111 306 718,69 руб; по этапу 2.2. - 18 476 267,19 руб. В связи с наличием кредиторской задолженности, освоение средств может превышать кассовые выплаты.
[191261206] строительство	2021					2 133 939,7		2 364 992,2	2 132 136,8		Ход выполнения строительно-монтажных работ: Этап 2.1: Готовность – 50... 0% - монтаж трубы ВЧШГ (уложено 70% трубопровода); - устройство закрытых переходов под водными преградами (100%); - монтаж железобетонных камер переключения (65%); - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения (10%) - насосная станция НС-2 - устройство ж/б резервуаров чистой воды (20%), устройство фундаментов насосной станции (35%); - насосные станции НС-1 и НС-1а – начаты подготовительные работы; Остаточные работы: - устройство переходов открытым способом через автодороги и каналы– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - монтаж трубопроводов ВЧШГ – планируется завершение в первом квартале 2020 года; - строительство насосных станций НС-1, НС-1а – начало работ запланировано на декабрь 2019 года - строительство ВОЛС и автодорог – 2020 - 2021 гг. Этап 2.2: Готовность – 80% - работы по монтажу трубы ПЭ (уложено 90% трубопровода); - монтаж железобетонных камер переключения (70%); - устройство закрытых переходов под ж/д и автодорогами (100%); Остаточные работы: - устройство камер переключения и мокрых колодцев – планируется к завершению в 2019 году; - прокладка трубопроводов ПЭ – планируется к завершению в 2019 году; - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - подключение водовода к РЧВ г. Феодосии – планируется завершение в первом квартале 2020 года; Этап 2.3: Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% 11.06.2019 получено положительное заключение ГГЭ по технической части и отрицательное по сметной стоимости.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя						38 512,5		18 000,0	17 100,0
Департамент капитального строительства города Севастополя						38 512,5		18 000,0	17 100,0
Строительство берегозащитных дамб на р.Каче, г. Севастополь						38 512,5		18 000,0	17 100,0
[190260424] строительство	2019					38 512,5		18 000,0	17 100,0	Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в ... одностороннем порядке в связи с требованием Прокуратуры города Севастополя. Из бюджета г. Севастополя выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ. 8 ноября 2019 г. размещен план закупок. 18.12.2019 г. заключен контракт на выполнение СМР. Правительством Севастополя разработана «Дорожная карта» по завершению строительства объекта, в соответствии с которой срок ввода с декабря 2019 г. перенесен на май 2021 г.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов						500 456,2		474 936,9	451 192,2
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым						500 456,2		474 936,9	451 192,2
[190260423] Рекультивация свалок, Республика Крым	2022					500 456,2		474 936,9	451 192,2	Финансирование в 2019 году предусмотрено на ТКО г. Симферополь. Выполн... ненные работы: - формирование тела полигона 92%; - демонтажные работы 83%; - устройство фундаментов 91%; - устройство ограждения 20%; - устройство рекультивационного покрытия 22%; - устройство системы дегазации 20%; - устройство системы водоотведения 10%; - строительство автодорог 19%; - электроснабжение 65%.
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий						440 744,8		349 203,2	338 153,5
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта						4 750,0			4 721,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым						4 750,0			4 721,5
[190961072] реконструкция	2020					4 750,0			4 721,5	Заключен гос.контракт с ООО «ЕВРОСТРОЙ"""" ГК №0175200000419000540_31... 16942 от 25.11.2019 Мобилизация подрядчика,ведутся подготовительные работы. В 2020 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь						435 994,8		349 203,2	333 432,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым						161 500,0		179 699,9	161 244,4
[190100380] строительство	2020					161 500,0		179 699,9	161 244,4	Ведутся работы по устройству стены второго яруса (стенка-лоток), очист... тных сооружений, глубоководного водовыпуска, отсыпке тела набережной. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым						114 000,0		63 253,1	56 761,3
[190100381] строительство	2020					114 000,0		63 253,1	56 761,3	1. Поздние сроки перебазировки плавсредств (23.07.2019), постоянный вы... ыход в ремонт на протяжение августа месяца. Плавсредство 28.09.2019 перебазировано с объекта в порт Севастополя, работы в морской части по устройству волноломов при этом не завершены, выполнены на 25% от всего объема. ООО «СКИФ» планирует продолжить работы в акватории с использованием плавсредств не ранее апреля 2020 года. 2. Несвоевременная поставка инертного материала (несортированного камня) для устройства откоса волноотбойной стены набережной. (возобновлены работы с 05.11.2019.) 3. Низкие темпы работ в целом, отсутствие требуемого материала (инертные строительные материалы, металлоконтсрукции). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам"						32 004,8		33,9	20 112,8
[190100382] строительство	2020					32 004,8		33,9	20 112,8	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Провед... дены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО """"ЭТК-МОСКВА"""" ГК №0175200000419000647_320408 от 13.12.2019 21.06.2019 – ГКУ направлено решение о расторжении ГК. УФАС - отказал о внесении в РНП ООО «КД» с 25.04.2019 – в Арбитражном суде РК рассматривается дело А83-7741/2019 по иску КД к ГКУ о взыскании 13,411 млн. руб. убытков. Проведено 3 судебных заседания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г.Алушта						128 490,0		106 216,3	95 313,5
[190100383] строительство	2020					128 490,0		106 216,3	95 313,5	СМР ведутся с отставанием от графика. Ведется претензионная работа. Вв... вод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г.Севастополя						397 767,0		99 721,0	200 017,9
[190260422] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей	2022					220 272,6		11 096,0	99 985,8	В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 14 объектах (6 - ПИР, 8 - СМР). На 7 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (6 - ПИР, 1 - СМР); по 2 объектам проведены аукционы (СМР), ведется работа по заключению контрактов; по 5 объектам контракты на ПИР расторгнуты (субсидия 2018 года).
[190260421] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы)	2021					177 494,4		88 625,0	100 032,1		В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 5 объектах (3 - ПИР, 2 - СМР). На 4 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (2 - ПИР, 2 - СМР).
Мероприятия по созданию индустриальных парков						586 385,1		9 087,2	334 976,5
Министерство экономического развития Республики Крым						363 591,2			326 343,7
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым						363 591,2			326 343,7
[190100385] строительство	2022					363 591,2			326 343,7	Ведутся работы подготовительного периода, снимается почвенно-раститель... ьный слой, вывозится на места складирования. Производится разбивка осей сооружения, обустраивается строительный городок, устраиваются временные технологические проезды. В 2018 году по ГК технологического присоединения к внешним инженерным сетям - была выдана часть суммы 206 998,27 т.р. (аванс) В апреле - авансирование строительно-монтажных работ в размере 309 199,90 т.р. В октябре в размере 19 847,56 т.р. - доплата авансового платежа по выполнению СМР ГК №0175200000418000567_315134 от 20.02.19 (ДС №4 от 02.09.19) В Октябре: 14 370,88528 т.р. - плата за технологического присоединения к сети газораспределения по ГК №92 от 25.12.2017 (ДС №4 от 18.09.19 под 1125-р). 28.06.19 было опубликовано извещение об электронном аукционе (разработка РД для строительства объекта, данная документация подлежала разработке в составе проектно-изыскательских работ в соответствии с государственным контрактом № 37 от 19.08.2016 года, но из-за расторжения данного контракта не выполнена и не оплачена.) на сайте закупок. НМЦ контракта на РД - 29 400 т.р. (в рамках лимита - 29 830,10 т.р.). Расторгован на 9 118,34 т.р.
Департамент капитального строительства города Севастополя						222 793,9		9 087,2	8 632,8
Создание индустриального парка в г.Севастополе						222 793,9		9 087,2	8 632,8
[190260420] проектные и изыскательские работы	2019					32 793,9		9 087,2	8 632,8	Проектные работы выполнены в рамках контракта от 26.12.2016 №08-16/ЕП-... -399.
[191261192] строительство	2022					190 000,0				В 2019 году проводилось шесть аукционов, по итогам которых не выбран п... победитель.
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров						2 779 465,5		1 496 904,2	1 414 899,6
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым						429 511,5		38 692,3	36 757,7
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым"						57 000,0		24 364,3	23 146,1
[190560823] Реконструкция улично-дорожной сети г.Евпатории, Республика Крым	2022					57 000,0		24 364,3	23 146,1	В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительс... ства РФ от 12.12.2019 № 1642, начало СМР по объекту перенесено на 2021 год. Завершение работ по объекту запланировано на 2022 год.
[190260419] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым	2022					372 511,5		14 328,0	13 611,6	В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ 2... 2 объектов кластера, из них: - по объекту Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект """"Золотое кольцо здоровья"""", Республика Крым, г.Евпатория проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на СМР; - по объекту Реконструкция городских сетей водоснабжения 2-й этап - позднее заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту по причине затянувшейся передачи документов необходимых для осуществления функций заказчика-застройщика в ГКУ """"Инвестстрой Республики Крым"""" от организаций подведомственных администрации г.Евпатория.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым						888 580,0		767 681,7	710 266,8
Администрация города Саки Республики Крым						47 500,0		48 143,5	47 500,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки						47 500,0		48 143,5	47 500,0
[190100386] строительство	2020					47 500,0		48 143,5	47 500,0	В связи с невыполнением условий Муниципального Контракта Подрядной орг... ганизацией, а именно срыв сроков завершения работ, установленный на 31.07.2019г. Заказчиком 22.07.2019г. принято решение об одностороннем расторжении Контракта и направлены соответствующие уведомления в адрес Подрядной организации. В настоящее время Контракт расторгнут от 26.08.2019г. За не ввод объекта в эксплуатацию к подрядной организации выставлена неустойка в размере 4 509 292 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч двести девяносто два) рубля 78 копеек которая удовлетворена в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки. В отношении подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс» муниципальным заказчиком МКУ «СакиИнвестПроект» ведётся претензионная работа и подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым (исх. № 33 от 22.01.2019 дело № А83-2248/2019) о взыскании неустойки в размере 14 264 443,12 руб. за нарушение обязательств в части неисполнения сроков выполнения работ по контракту. На текущую дату претензионные требования муниципального заказчика МКУ «СакиИнвестПроект» подрядной организацией АО НПП «Биотехпрогресс» удовлетворены в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.Подготовлена ведомость объёмов работ, необходимых для завершения строительства объекта и проведения тендерных процедур для определения Подрядной организации, однако в инвестиционном пакете документов по объекту при определении предельной стоимости в ценах соответствующих лет полностью отсутствуют индексы-дефляторы и остаточная стоимость работ по объекту на сегодняшний день определена в ценах II квартала 2016 года, что лишает Заказчика возможности своевременного завершения строительства объекта и запуска технологического процесса очистки канализационных стоков предусмотренных проектом. Предельная стоимость строительства объекта при применении индексов дефляторов к лимитам денежных средств, предусмотренных на реализацию объекта на 2020 год изменится в сторону увеличения на 82,57 млн. рублей и будет составлять 1624,17 млн. рублей. Заказчиком по согласованию с АНО Дирекцией по управлению ФЦП проведена работа по подготовке инвестиционного пакета документов с возможностью применения индексов дефляторов на лимиты, предусмотренные на 2020 год для возможности проведения тендерных процедур и завершения строительства объекта в сроки, предусмотренные планом-графиком реализации мероприятий ФЦП. Также Заказчиком проведены тендерные процедуры по определению Подрядной организации.
[190360573] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	2021					841 080,0		719 538,2	662 766,8		В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 6 объектам кластера, из них: - по объектуРек. глубоководного выпуска по лучена Декларация о готовности объекта к ксплуатации; - по объекту Рек. озерно-грязевого хозяйства ГГРЭС СМР завершены, ожидается получение Декларации в 1 квртале 2020 года; - по 4 объектам ведутся строительно-монтажные работы.
[190260418] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым	2022					303 378,7		43 500,6	43 544,0	В 2019 году предусмотрено финансирование 4 объектов кластера: - Строит... тельство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с.Курортное (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР). По трём объектам: - Строительство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР) в 2019 году осуществлен возрат средств неиспользованной части субсидии 2018 года.
[190260417] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым	2021					414 250,3		384 842,6	371 352,1		В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 4 объектам кластера. По всем объектам заключены контракты на СМР, ведутся работы. По объекту "Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка "осуществлен возврат средств неиспользованной части субсидии 2018 года на разработку ПИР. В текущем году ввод объектов, входящих в состав кластера, не запланирован.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым						161 018,9		9 854,1	13 262,8
[190260416] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым	2022					161 018,9		9 854,1	13 262,8	В 2019 году предусмотрено финансирование проектно-изыскательских и стр... роительно-монтажных работ по 3 объектам кластера: - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым (ПИР+СМР); - Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым (ПИР); - Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым. По объектам "Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым" и "Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым" заключены контракты на ПИР, работы ведутся.
Департамент капитального строительства города Севастополя						161 340,0
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь						161 340,0
Создание яхтенной марины, г. Севастополь						161 340,0
[190100388] проектные и изыскательские работы	2020					161 340,0				Ведутся проектно-изыскательские работы. Получение заключения государст... твенной экспертизы планируется в 2020 году. В соответствии с планом графиком реализации объектов Программы ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260415] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь	2022					421 386,1		252 332,9	239 716,2		В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е проектно-изыскательских работ на 1 объекте. На 1 объекте в рамках контракта выполняются строительные работы (субсидия 2018 года).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ						86 292 882,3		72 675 847,5	71 436 589,3
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА						2 469 233,9		1 009 104,9	2 202 397,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						2 469 233,9		1 009 104,9	2 202 397,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						2 469 233,9		1 009 104,9	2 202 397,0
Минэнерго России						1 711 466,0		761 717,6	1 678 963,0
Минэнерго России						1 711 466,0		761 717,6	1 678 963,0
Модернизация и развитие сетевого комплекса						1 711 466,0		761 717,6	1 678 963,0
Минэнерго России						1 082 225,0		761 717,6	1 082 225,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации						1 082 225,0		761 717,6	1 082 225,0
высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)						1 082 225,0		761 717,6	1 082 225,0
[191061149] строительство	2020					1 082 225,0		761 717,6	1 082 225,0	Получено разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки на период... д проведения ПНР. Высоковольтная линия кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) (далее - ВЛ) с 30.05.2018 поставлена под напряжение, с 31.05.2018 ВЛ находится под нагрузкой. На основании положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») от 10.10.2019 г. № 00-1-1-3-027517-2019 потребовалось выполнение дополнительных мероприятий по защите опор в зоне подтопления. Работы будут выполнены в весенне-летний период 2020 года. Отключение ВЛ не требуется. В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" (далее - ФЦП), утвержденным решением Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, созданной Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2014 № 263, первоначально утвержденный срок ввода в эксплуатацию ВЛ – 30.11.2020. Согласно актуализированному в 2019 году плану-графику реализации мероприятий ФЦП, согласованному заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № П16-5200 п. 1, 2) и утвержденному Министром экономического развития Российской Федерации. М.С. Орешкиным 06.02.2019, срок ввода в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) – ноябрь 2020 года. Степень технической готовности – 99%.
Акционерное общество "Крымэнерго"						629 241,0			596 738,0
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектноизыскательские работы)						32 503,0
[191061128] проектные и изыскательские работы	2022					32 503,0				В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года",и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)".						51 447,8			51 447,8
[191061129] проектные и изыскательские работы	2022					51 447,8			51 447,8	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года",и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10".						89 766,7			89 766,7
[191061130] проектные и изыскательские работы	2022					89 766,7			89 766,7	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10".						143 116,7			143 116,7
[191061131] проектные и изыскательские работы	2022					143 116,7			143 116,7	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)".						50 952,6			50 952,6
[191061132] проектные и изыскательские работы	2022					50 952,6			50 952,6	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. С... Севастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка – Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10".						72 290,2			72 290,2
[191061133] проектные и изыскательские работы	2022					72 290,2			72 290,2	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)						15 657,0			15 657,0
[191061134] проектные и изыскательские работы	2022					15 657,0			15 657,0	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется:10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы)						31 815,0			31 815,0
[191061135] проектные и изыскательские работы	2022					31 815,0			31 815,0	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется:10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы)						110 378,0			110 378,0
[191061136] проектные и изыскательские работы	2022					110 378,0			110 378,0	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)						15 657,0			15 657,0
[191061137] проектные и изыскательские работы	2022					15 657,0			15 657,0	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)						15 657,0			15 657,0
[191061138] проектные и изыскательские работы	2022					15 657,0			15 657,0	В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Минэкономразвития России						757 767,9		247 387,3	523 434,0
Минэкономразвития России						757 767,9		247 387,3	523 434,0
Мероприятия по модернизации и развитию сетевого комплекса						336 265,5		64 819,3	336 265,4
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго"						336 265,5		64 819,3	336 265,4
Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ - ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС (Второй этап строительства)						336 265,5		64 819,3	336 265,4
[190100001] строительство	2020					336 265,5		64 819,3	336 265,4	По этапу 2.1: Работы по этапу завершены в полном объеме. Акт о выполне... ении технических условий от системного оператора подписан 29.11.2018 № 1303/16-АТУ (V этап). Ввод в эксплуатацию не требуется. По этапу 2.2: Крымским управлением Ростехнадзора утверждено Разрешение на допуск в эксплуатацию энегоустановки № 05-23/6 от 18.01.2019 года. Получено заключение (ЗОС) Ростехнадзора от 15.02.2019 № 74 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации по СВМ Таврической ТЭС. Этап 2/2. Ведутся работы по вводу Объекта в эксплуатацию. По этапу 2.3 ведутся работы по: - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная с отпайками (20,045 км); - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная (16,66 км); - строительству ВЛ 110 кВ Симферопольская ПГУ-ТЭС – Симферопольская № 1 (0,048 км). - монтажу и наладке систем РЗА и ПА, телемеханики и связи (ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Алушта). Сумма, закрытая актами выполненных работ 232 973,4 тыс.руб., - средства остатка неиспользованной субсидии 2018 года)
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы						421 502,4		182 568,0	187 168,6
[190260550] Система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе	2022					281 360,0		55 851,4	62 030,6	В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 4 объектах. 1 объект введен в эксплуатацию, на 2 объектах работы выполняются в рамках контрактов, по 1 объекту контракт расторгнут (в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить часть финансирования на 2020-2021 годы и установить срок ввода - 2021 год).
[190260389] Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым	2022					140 142,4		126 716,6	125 138,0		1. «Газопроводы уличных сетей с. Гришино Первомайского района Республи... ики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект принят в эксплуатацию 02.07.2019. 2. «Строительство уличных сетей с. Некрасовка Советский район Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект введен в эксплуатацию 11.09.2019. 3. «Подводящий газопровод к с. Криничное Белогорского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, ведется приемка объекта. 4. «Строительство сетей газоснабжения с. Николаевка Советского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 29.03.2019, объект введен в эксплуатацию 05.08.2019. 5. «Газопроводы высокого и среднего давления для газификации г. Белогорска, третья очередь строительства». Работы выполнены в полном объеме 26.04.2019, ведется приемка объекта. 6. «Газопроводы низкого давления для газификации г. Белогорска от второй очереди строительства, 1 этап». Работы выполнены в полном объеме 29.05.2019, объект введен в эксплуатацию 19.08.2019. В соответствии с новой редакцией Программы (постановление Правительства РФ от 09.07.2019 № 874) в 2019 году запланирована реализация еще 4 новых объектов, включенных в Программу.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ						2 118 405,0		360 169,9	701 774,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						2 118 405,0		360 169,9	701 774,4
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						2 118 405,0		360 169,9	701 774,4
Минтранс России						2 023 475,2		350 409,6	692 502,1
Росморречфлот						2 023 475,2		350 409,6	692 502,1
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности						301 064,7		157 440,6	153 514,4
Росморречфлот						301 064,7		157 440,6	153 514,4
ФГУП "Росморпорт", г. Москва						301 064,7		157 440,6	153 514,4
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым						220 000,0		132 029,9	132 029,9
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия						220 000,0		132 029,9	132 029,9
"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия						220 000,0		132 029,9	132 029,9
[190100541] реконструкция	2019					220 000,0		132 029,9	132 029,9	В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на разработку р... рабочей документации и реконструкцию объекта. Генподрядчиком разработана рабочая документация. Выполняются работы по зданию ЦУДС, по РТП, по устройству систем контроля управления доступа. Ведутся работы по благоустройству территории. В июле 2019 года заключен государственный контракт с АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" на осуществление авторского надзора. Срок ввода объектов в эксплуатацию в установленные государственным контрактом срок 05.12.2019 сорван по вине подрядной организации.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе:						81 064,7		25 410,7	21 484,5
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория						10 837,2		3 161,7
[190260479] строительство	2019					10 837,2		3 161,7		Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Евпатория был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь						22 038,1		6 803,4	21 484,5
[190260480] строительство	2019					22 038,1		6 803,4	21 484,5	Объект введен в эксплуатацию. В августе 2019 года объект в морском пор... рту Севастополь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 18.08.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта						18 626,3		10 829,0
[190260481] строительство	2019					18 626,3		10 829,0		Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В июне 2019 года объект в морском порту Ялта был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 01.07.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия						21 199,9		4 616,6
[190260482] строительство	2019					21 199,9		4 616,6		Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В марте 2019 года объект в морском порту Феодосия был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь						8 363,2
[190260483] строительство	2019					8 363,2				Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Керчь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 06.05.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота						1 722 410,5		192 969,0	538 987,7
Росморречфлот						1 722 410,5		192 969,0	538 987,7
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва						1 722 410,5		192 969,0	538 987,7
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт						419 610,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07						419 610,0
[190100542] строительство	2020					419 610,0				Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2018 № 467-р... р установлено, что при исполнении контракта стороны вправе по договоренности внести в контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 25.11.2019. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту срок завершения работ - 25.11.2019. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, доведенной письмом Министерсва экономического развития Российской Федерации от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и, срок ввода объекта установлен - 2020 год. В связи с обращениями Главы Республики Крым С.В. Аксенова в Правительство Российской Федерации по вопросу переноса на июнь 2020 года срока завершения строительства судна и введения дополнительного этапа выполнения и оплаты работ Минтранс России письмом от 20.12.2019 № ЕД-Д5-10/21583ДСП внес в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий соответствующие предложения. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № П7-74431 указанный проект распоряжения возвращен на доработку по причине его несоответствия Регламенту Правительства Российской Федерации. Росморречфлот 29.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по корректировке ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по внесению соответствующих изменений в план-график реализации мероприятий Программы. Росморречфлот 31.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в данные об объектам капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо Минэкономразвития от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и). Техническая готовность объекта - 90,76%. . Продолжаются строительно-монтажные работы. Действие международных санкций в отношении Республики Крым делает невозможным проведение пуско-наладочных работ, швартовых и ходовых испытаний судна иностранными контрагентами на территории Республики Крым, в связи с чем, все испытания будут проводиться на арендуемой сдаточной базе в г. Новороссийск.
Строительство морского водолазного судна						670 000,0		106 500,0	218 023,4
Морское водолазное судно проекта SDS18						670 000,0		106 500,0	218 023,4
[190100543] строительство	2020					670 000,0		106 500,0	218 023,4	Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.12.2018... 8 № 2892-р ФГУП "СЗ "Море" определено единственным исполнителем по строительству одного морского водолазного судна. Письмом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 17954-АТ/Д17и доведены утвержденные изменения в ФАИП 2019-2021 по мероприятию в части включения финансирования на 2020 год в размере 40 000,0 тыс. рублей. Между застройщиком ФКУ "Дирекция госзаказчика" и генеральным подрядчиком ФГУП "СЗ "Море" заключен государственный контракт от 27.06.2019 № КИ-346-2019 на строительство судна. Произведена закладка киля судна - 11.09.2019. Присвоено название судну - "Георгий Артюхов".
Строительство спасательного катера-бонопостановщика						288 230,0		86 469,0	192 069,3
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)						288 230,0		86 469,0	192 069,3
[190100544] строительство	2019					288 230,0		86 469,0	192 069,3	В сентябре 2018 года заключен государственный контракт с ФГУП «СЗ «Мор... ре» на выполнение работ по строительству 2 судов. Техническая готовность первого судна - 89,4% (прирост за месяц - 1,1%), второго - 86,4% (прирост за месяц - 13,7%). ФГУП "СЗ "Море" известило о невозможности своевременного исполнения обязательств по контракту, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в виде международных санкций, что привело к срыву сроков поставки главных двигателей фирмы Scania. В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № ЮБ-П7-11423 Минтрансом России, Минфином России, Минэкономарзвития России, ФАС России совместно с АО «СЗ «Море» ведется работа по принятию согласованного решения о продлении срока завершения работ по контракту. Росморречфлот в установленном порядке 13.11.2019 направил в Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по внесению изменений ФАИП 2019-2021 в части перераспределения финансирования объекта в объеме 31 309,0 тыс. на иные мероприятия программы с последующим их восстановлением в 2020 году. Указанные предложения были отклонены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Информационная система) Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России в связи с отсутствием согласования с заказчиком-координатором федеральной целевой программы (Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России), в рамках которой реализуется объект. Однако в Информационной системе согласование заказчика-координатора было сформировано автоматически в соответствии с положениями абзаца 8 пункта 13.1.5 приказа Минфина России от 27.08.2018 № 184н.
Строительство морского противопожарного буксира						344 570,5			128 895,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011						344 570,5			128 895,0
[190961047] строительство	2021					344 570,5			128 895,0	Заключен ГК № КИ-350-2019 от 29.11.2019 с АО «Ахтубинский судостроител... льно – судоремонтный завод». Заключаются договора на разработку ПДСП и РКД.
Минэкономразвития России						94 929,8		9 760,3	9 272,3
Минэкономразвития России						94 929,8		9 760,3	9 272,3
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя						94 929,8		9 760,3	9 272,3
[190260382] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя	2020					94 929,8		9 760,3	9 272,3	В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 13 объектах. На объектах выполняются проектные работы (субсидия 2018 года). По 10 объектам в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить финансирование на начало СМР в 2020 году.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Минтранс России						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Росжелдор						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Росжелдор						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Росжелдор, г. Москва						15 686 719,8		6 682 931,7	6 682 931,7
Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив						5 753 826,3		4 674 691,3	4 674 691,3
[190100533] строительство	2019					5 753 826,3		4 674 691,3	4 674 691,3	По состоянию на 31.12.2019 генеральным подрядчиком ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ... Ж» завершаются работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сооружению тоннеля на ПК66, сооружению железнодорожного путепровода на 72 км через автомобильную дорогу Северный обход города Керчь, сооружению железнодорожного путепровода на 69 км для пропуска сельскохозяйственной техники, сооружению железнодорожного путепровода на 64 км через автомобильные подходы, сооружению автодорожного путепровода на 78 км, сооружению железнодорожного моста на 68 км через правый приток р. Мелек – Чесме, устройству земляного полотна на ПК587+00-ПК608+00 и ПК626-ПК737+28,26, сооружению железнодорожного путепровода на 14 км линии Керчь – Аршинцево, устройству земляного полотна ст. Керчь Южная, устройству земляного полотна перегона на участках ПК587+00-ПК608+00, ПК626-ПК737+28,26, устройству земляного полотна ст. Керчь Аршинцево, устройству земляного полотна на ст. Багерово, переустройству ЛЭП ВЛ 35-220 кВ, переустройству кабельных и воздушных линий 0.4-10кВ, переустройству сетей связи, устройству верхнего строения пути ст. Керчь базы дислокации пожарного и восстановительного поездов и сооружению здания станции Багерово. По проекту проведена корректировка проектно-сметной документации в связи с обнаружением в границах полосы отвода памятника археологии – «Поселение «Манитра» (IV - III в. до н.э.), получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019 № ЕГРЗ 91-1-1-3-034568-2019 и от 12.12.2019 № 01498-19/ГГЭ-10489/07-01. По результатам заключения удорожание проекта Подходы составило 2,598 млрд рублей. Средства на удорожание проекта Подходы планируется перераспределить внутри Минтранса России. На откорректированную проектно-сметную документацию получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019, с разделением на 2 этапа. В декабре на 1 этап - Обеспечение движения на участке ПК 587 – ст. Керчь-Южная Новый парк (вкл.) – ст. Багерово по участку существующей железнодорожной линии участка ст. Керчь – ст. Аршинцево, через существующую станцию Керчь-Южная» получено ЗОС. Росжелдором подписано дополнительное соглашение к государственному контракту от 12.04.2017 № 36ГК с увеличением срока исполнения данного Контракта.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив						5 305 916,9		1 810 472,3	1 810 472,3
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк						5 246 100,2		1 750 655,6	1 750 655,6
[190760931] строительство	2020					5 246 100,2		1 750 655,6	1 750 655,6	По состоянию на 31.12.2019: подрядчиком выполняются строительно-монтаж... жные работы по 2 этапу, закуплено требуемое оборудование. Осуществляется монтаж оборудования. В ходе строительства Подходов в полосе отвода железной дороги выявлены объекты археологического наследия, не предусмотренные проектной документацией, одним из которых является «Поселение «Манитра» (V-III в. до н.э.), что потребовало корректировки проектной документации и по Безопасности. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию.
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап1: Строительство зданий караульного городка Крымского филиала ФГП ВО ЖДТ России на ст. Багерово						59 816,7		59 816,7	59 816,7
[190160351] строительство	2019					59 816,7		59 816,7	59 816,7	По состоянию на 31.12.2019 завершены строительно-монтажные работы по 1... 1 этапу. подключены внешние коммуникации. Осуществляется чистовая отделка помещений. Общая техническая готовность объекта составляет 98,0 %. Ведутся работы по устранению выявленных в ходе сдачи объекта в эксплуатацию замечаний Ростехнадзора. Расположение смежных объектов строительства на станции Багерово затрудняет ход дальнейших работ по обустройству систем водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения и благоустройству территории. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию в том числе и 1 этапа.
Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная - Аршинцево						227 692,7
строительство	2019					227 692,7	*			По Проекту в 2018 году планировалось завершение разработки проектной д... документации и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Росжелдором с ООО Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (далее – Исполнитель) заключен государственный контракт от 07.06.2018 № 114ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная-Аршинцево» на сумму 9,99 млн. рублей. В соответствии с Календарным планом работ Исполнитель обязан в срок до 10.09.2018 выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и направить проектно-сметную документацию, прошедшую ФАУ «Главгосэкспертиза России», в адрес Росжелдора. Исполнителем не исполнены обязательства по государственному контракту. Росжелдором направлена претензия Исполнителю от 13.11.2018 № ВЧ-35/7983-ис на сумму 129,99 тыс. рублей за нарушение исполнения обязательств. В связи с нарушением Исполнителем контрактных обязательств, Росжелдор инициировал процедуру расторжения государственного контракта с взысканием выплаченного аванса в размере 2,99 млн. рублей и штрафных санкций. Учитывая не выполнение Исполнителем своих обязательств, срыв сроков подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, реализовать Проект в директивные сроки до декабря 2019 года не представлялось возможным. В этой связи, при реализации смежного проекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» (далее – Подходы) принято решение в рамках корректировки рабочей документации учесть изменение технических решений в части увязки допустимых критических уклонов в соответствии с нормативными документами и СНИП, что позволило отказаться от реализации Проекта с соответствующей экономией бюджетных средств.
Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Багерово						4 399 283,9		197 768,1	197 768,1
[190100535] проектные и изыскательские работы	2019					193 202,2		193 202,2	193 202,2	По состоянию на 01.10.2019 заключен государственный контракт от 25.06.... .2018 № 122ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по Объекту и государственный контракт от 25.01.2019 № 12ГК на проведение публичного технологического и ценового аудита. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита Проекта. При строительстве железнодорожной линии от Крымского моста в направлении пгт. Багерово в районе пос. Багерово открыт памятник археологии — поселение «Манитра» (IV — III в. до н.э.), что потребовало корректировки разработанной проектной документации. ПСД напрвлена на проверку в Государственную экспертизу. Плановое получение положительного заключения - декабрь 2019
строительство	2019					4 206 081,7		4 565,9	4 565,9	Росжелдор заключил договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.11.... .2019 № 0209Д-19/КМЭ-20458/05/ГС на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и от 06.11.2019 № 0210Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по 1 этапу и на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 2 этапу от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/ГС и от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. В настоящий момент проектно-сметная документация размещена на портале ФАУ «Главгосэкспертиза России». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3230-р об определении единственного исполнителя осуществляемой Росжелдором в 2019 – 2020 годах закупки работ по мероприятию «Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Багерово» с Федеральным государственным унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» заключен государственный контракт от 30.12.2019 № 127ГК на выполнение работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках мероприятия проекта Электрификация со сроком завершения работ в декабре 2020 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО						65 852 743,6		64 600 669,6	61 784 763,8
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						65 852 743,6		64 600 669,6	61 784 763,8
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						65 852 743,6		64 600 669,6	61 784 763,8
Минтранс России						7 340 277,1		4 351 318,6	4 351 333,6
Росавтодор						7 340 277,1		4 351 318,6	4 351 333,6
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации						7 340 277,1		4 351 318,6	4 351 333,6
Росавтодор						7 340 277,1		4 351 318,6	4 351 333,6
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край						7 080 097,6		4 225 576,5	4 225 576,5
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив						3 718 329,0		2 218 329,0	2 218 329,0
[190100901] строительство	2019					3 718 329,0		2 218 329,0	2 218 329,0	Разрешением на ввод от 03.05.2018 № 00-000-003-2018-ФДА/6 введен "Тран... нспортный переход через Керченский пролив" 1 этап Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь. Транспортный переход через Керченский пролив км 141+018 – км 160+048 (19,03 км, категория автомобильной дороги IБ). Разрешением на ввод от 16.12.2019 № 00-000-121-2019-ФДА/41 введен "Транспортный переход через Керченский пролив" 2 этап (19,0 км, категория железнодорожной линии II). Задача обеспечения бесперебойного круглогодичного автодорожного и железнодорожного сообщения Крымского полуострова с материковой Россией решена. Ввод в эксплуатацию 3 этапа строительства в 2020 году.
Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации						3 361 768,6		2 007 247,5	2 007 247,5
[190100902] строительство	2020					3 361 768,6		2 007 247,5	2 007 247,5	По состоянию на 31.12.2019 в рамках оснащения транспортного перехода и... инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности подрядчиком выполняются работы по устройству 14 систем. Осуществляются устройство инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; монтаж шкафов телекоммутационных; оснащение средствами досмотра; устройство систем электроснабжения; монтаж пунктов управления. Неисполнение подрядной организацией - ФГУП "УВО Минтранса России" обязательств по ГК от 17.02.2017 № ТБ-32 в течении 2019 года, ведется претензионная работа.
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации	2019					66 507,3	*				Нераспределенные средства.
Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив						193 672,2		125 742,1	125 757,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край						94 188,0		31 388,2	31 403,2
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Республики Крым						94 188,0		31 388,2	31 403,2
[190160173] строительство	2019					94 188,0		31 388,2	31 403,2	Государственный контракт на выполнение СМР от 10.04.2019 № 19-16 /ЭА/2... 2 с ООО "ДСК". Завершаются работы по устройству внутренней отделки здания, навеса, фасада и работы по благоустройству территории. Итоговая проверка Ростехнадзора запланирована с 15.01.2020 - по 04.02.2020. Завершение работ в 2020 году, включение в ФАИП за счет остатков неиспользованных средств 2019 года
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край						99 484,2		94 353,9	94 353,9
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края						99 484,2		94 353,9	94 353,9
[190160172] строительство	2019					99 484,2		94 353,9	94 353,9	Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 23-ru... u3531311-017-2019-ФДА/131. Ожидаемый эффект от ввода объекта: повышение транспортной безопасности. Получена экономия бюджетных средств в размере 5130,238 тыс. руб.
Минэкономразвития России						58 512 466,5		60 249 351,0	57 433 430,2
Минэкономразвития России						58 512 466,5		60 249 351,0	57 433 430,2
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации						481 598,3		78 842,2	74 900,1
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь						481 598,3		78 842,2	74 900,1
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив						31,5
[190260383] строительство	2019					31,5				Объект введен в эксплуатацию в соответствии с сертификатом № 165190225... 595 от 21.05.2019.
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности						481 566,8		78 842,2	74 900,1
[190260384] строительство	2019					481 566,8		78 842,2	74 900,1	В соответствии с «Дорожной картой» Совета министров Республики Крым ср... рок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог						58 030 868,2		60 170 508,8	57 358 530,1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь						54 685 240,6		57 348 825,9	54 595 005,0
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь						48 519 854,5		51 073 365,5	48 519 721,2
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)						48 519 854,5		51 073 365,5	48 519 721,2
[190100172] строительство	2020					48 519 854,5		51 073 365,5	48 519 721,2	Работы ведутся без нарушения графика. Ввод объекта в эксплуатацию запл... ланирован на 2020 год.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя						6 165 386,1		6 275 460,4	6 075 283,8
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 253+500 - км 269+300, г. Севастополь						6 148 186,1		6 264 081,5	6 064 473,8
[190100173] строительство	2020					6 148 186,1		6 264 081,5	6 064 473,8	Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап						17 200,0		11 378,9	10 810,0
[190100174] проектные и изыскательские работы	2020					17 200,0		11 378,9	10 810,0	Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Начало СМР после ... получения заключения госэкспертизы проектной документации. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь						511 260,0		523 412,8	497 242,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000)						511 260,0		523 412,8	497 242,5
[190100176] строительство	2020					511 260,0		523 412,8	497 242,5	Из-за невозможности работы по устройству и уширения зем.полотна и пос... следующих работ по основному ходу. Для завершения работ по переустройству инженерных сетей необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 1+00 до ПК 3+00 (с.Укромное ул.Молодежная д.1; д.5; д.7; д.9; д.11) Для завершения работ необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 23+00 до 28+88,97 (ул.Зелёная д.107, д.109, д.113, д. .119, д.121). Сумма по изъятию земельных участков уточняется (Шельф).
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь						1 710 000,0		1 800 000,0	1 710 000,0
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный						1 710 000,0		1 800 000,0	1 710 000,0
[190100177] строительство	2021					1 710 000,0		1 800 000,0	1 710 000,0	Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе						481 426,9		38 074,9	119 104,7
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя						473 826,9		38 074,9	119 104,7
Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь						473 826,9		38 074,9	119 104,7
[190100179] реконструкция	2020					473 826,9		38 074,9	119 104,7	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ГБУ "Сев... вастопольский Автодор" от 21.10.2019. В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 № 1642, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
[191161163] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе	2020					7 600,0					По объектам ведутся проектно-изыскательские работы.
Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым						642 940,7		460 195,2	437 177,9
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь						182 216,8		138 687,4	131 753,0
Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки						182 216,8		138 687,4	131 753,0
[190260386] строительство	2019					182 216,8		138 687,4	131 753,0	Разработан график по вводу объекта в эксплуатацию, 27.12.2019 г. напра... авлена заявка в Ростехнадзор на проведение итоговой проверки. В соответствии с Дорожной картой срок ввода – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
[190260387] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым	2021					460 723,9		321 507,8	305 424,9	Остаток средств предусмотрен на возмещение земельных участков под стро... оительство и технологическое присоединение; По объекту Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда, г.Керчь - После получения положительной экспертизы проекта будут начаты конкурсные процедуры.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС						165 780,0		22 971,4	64 722,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						165 780,0		22 971,4	64 722,4
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						165 780,0		22 971,4	64 722,4
Минэкономразвития России						165 780,0		22 971,4	64 722,4
Минэкономразвития России						165 780,0		22 971,4	64 722,4
[190360575] Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе	2022					165 780,0		22 971,4	64 722,4	В рамках укрупненного мероприятия на 2019 год предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу ул.Могилевская,16" заключен контракт на выполнение СМР от 30.08.2019. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу ул.Бутырская,9" заключен контракт на выполнение СМР от 18.11.2019. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС						166 899,4		8 864,5	8 421,3
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС						166 899,4		8 864,5	8 421,3
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ						166 899,4		8 864,5	8 421,3
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года"						166 899,4		8 864,5	8 421,3
Минэкономразвития России						166 899,4		8 864,5	8 421,3
Минэкономразвития России						166 899,4		8 864,5	8 421,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах						166 899,4		8 864,5	8 421,3
[190260388] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе	2021					156 899,4		8 864,5	8 421,3	В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство пожарного депо в с.Павловка на 4 пожарных выезда" заключен контракт на выполнение СМР с ООО "Строймаркет".
[191161164] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе	2021					10 000,0