ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Программная часть   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 176 406 177,8 116 092 500,4 123 853 043,6
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 69 915 281,429 596 623,437 092 713,2
НАУКА 5 439 742,92 073 124,74 661 442,3
Минобрнауки России 5 439 742,92 073 124,74 661 442,3
Минобрнауки России 2 058 422,9286 737,11 280 122,3
Минобрнауки России 2 058 422,9286 737,11 280 122,3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г.Санкт-Петербург 2 058 422,9 286 737,11 280 122,3
Строительство и техническое перевооружение НИОКР-центра Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург 2 058 422,9 286 737,11 280 122,3
[191161157] проектные и изыскательские работы 2019 26 608,9 12 000,012 102,0 Выполнены работы по корректировке проектной документации. Документация... я представлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Заключен Государственный контракт на выполнение генподрядных работ по реализации Проекта.
[191161158] технологический и ценовой аудит 2019 154,3
[191161159] строительство 2020 2 031 659,7 274 737,11 268 020,3 Процент технической готовности объекта составляет 56,6%. Завершены раб... боты по Государственному контракту № ОК-44-10 от 29.12.2014 г. на выполнение СМР.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 3 381 320,01 786 387,63 381 320,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва 1 854 880,0 1 401 915,01 854 880,0
Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией 964 537,0 637 876,9964 537,0
Реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, когнитивных и социогуманитарных наук, г. Москва 964 537,0 637 876,9964 537,0
[190160011] проектные и изыскательские работы 2019 70 000,0 16 978,770 000,0
[190160012] технологический и ценовой аудит 2019 406,0 406,0406,0
[190160013] реконструкция 2023 894 131,0 620 492,2894 131,0 Выполнены строительно-монтажные работы по устройству монолитных железо... обетонных колонн и балок в здании 166, работы по ведению авторского надзора, поставка и монтаж сетевого оборудования для технического перевооружения, выполнены работы по прокладке наружных инженерных сетей.
Техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе ускорительно-накопительного комплекса "Сибирь" с научными станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных каналов реактора "ИР-8", г. Москва 890 343,0 764 038,1890 343,0
[190160014] проектные и изыскательские работы 2019 60 000,0 33 101,860 000,0
[190160015] технологический и ценовой аудит 2019 348,0 348,0348,0
[190160016] реконструкция 2023 829 995,0 730 588,3829 995,0 Выполнены строительно-монтажные работы в здании 37/2 (ю.п.) с реконстр... рукцией внутренних инженерных систем и перекладкой наружных сетей водоснабжения; выполнена поставка оборудования для модернизации вакуумной системы УНК "Сибирь" здания 348, в зданиях 21А, 21В-1, 380 выполнены СМР с ПНР по наружному электроснабжению, наружным тепловым сетям, наружным сетям водоснабжения и канализации, санитарно-бытовой канализации, выполнены работы по ведению авторского надзора.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г. Гатчина, Ленинградская область 1 526 440,0 384 472,61 526 440,0
Реконструкция лабораторного комплекса научно-исследовательского реакторного комплекса "ПИК" (2 этап), г. Гатчина, Ленинградская область 1 526 440,0 384 472,61 526 440,0
[190100370] реконструкция 2020 1 526 440,0 384 472,61 526 440,0 Выполнен комплекс СМР на объекте. Произведено изготовление, поставка и... и инсталляция нестандатртизированного оборудования для лаборатории нейтронных исследований. Изготовлены и поставлены экспериментальные павильоны в здании 104. Произведена поставка, инсталляция и приведение в рабочее состояние резервуаров криогенного транспортного PHV-6000 для сооружения 104Д. Произведена поставка и сборка на месте системы ограждения зоны расположения нейтроноводов. Произведена поставка и подключение оборудования для автоматизированных рабочих мест первичной обработки информации в здании 104. Оказаны услуги по авторскому надзору за реконструкцией объекта.
ОБРАЗОВАНИЕ 19 893 604,34 561 088,56 211 727,6
Минпросвещения России 10 894 697,62 419 558,33 661 202,7
Минпросвещения России 10 894 697,62 419 558,33 661 202,7
Минпросвещения России 10 894 697,62 419 558,33 661 202,7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек", Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф 10 894 697,6 2 419 558,33 661 202,7
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 1 этап (Инженерная защита). Корректировка 34 268,8 6 370,66 370,6
[190160150] строительство 2020 34 268,8 6 370,66 370,6 Основные СМР завершены. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2020... 0 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.1 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 912 437,6 403 055,1387 469,0
[190160151] строительство 2020 912 437,6 403 055,1387 469,0 Аванс - 14 610,1 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 2.2 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 1 162 269,7 424 321,9484 388,0
[190160152] строительство 2020 1 162 269,7 424 321,9484 388,0 Аванс - 94 014,8 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети). Корректировка 832 665,4 349 751,4379 683,5
[190560801] проектные и изыскательские работы 2019 75 792,1 75 514,575 514,5
[190560802] строительство 2020 756 873,3 274 236,9304 169,0 Аванс - 29 932,1 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 4 этап (Проезд от детского лагеря «Кипарисный» к детскому лагерю «Лазурный») 403 473,5
[190160153] проектные и изыскательские работы 2019 43 473,5 Осуществляется доработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) п... после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
строительство 2021 360 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» 5 этап (Инженерная защита центра инновационных образовательных технологий. Центр инновационных образовательных технологий) 710 000,0 93 000,0
[190560803] проектные и изыскательские работы 2019 310 000,0 93 000,0 Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Аванс – 93 000,0 тыс. рублей.
строительство 2022 400 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 1 этап. Корректировка 395 463,8 3 654,93 654,9
[190560804] проектные и изыскательские работы 2019 6 815,3 Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2020 год.
реконструкция 2020 388 648,5 3 654,93 654,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 2 этап 564 750,0 23 719,5
[190160155] проектные и изыскательские работы 2019 33 885,0 23 719,5 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 20 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-036976-2019 и от 24 декабря 2019 г. № 00251-19/КМЭ-19925/04).
реконструкция 2021 530 865,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 3 этап 330 302,3 43 661,5
[190160156] проектные и изыскательские работы 2019 62 373,5 43 661,5 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 20 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-037128-2019 и от 31 декабря 2019 г. № 00252-19/КМЭ-20084/04). Аванс - 43 661,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция 2021 267 928,8
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 4 этап 451 800,0 22 138,2
[190160157] проектные и изыскательские работы 2019 31 626,0 22 138,2 Ведутся проектные и изыскательские работы. Аванс - 22 138,2 тыс. рубл... лей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция 2021 420 174,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 5 этап 181 896,5
[190560805] проектные и изыскательские работы 2019 76 465,6 Ведутся проектные и изыскательские работы.
реконструкция 2021 105 430,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 6 этап 160 000,0
[190560806] проектные и изыскательские работы 2019 63 252,0 Разработанная ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ «Главг... госэкспертиза России».
реконструкция 2021 96 748,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (1 этап-сети водоснабжения). Корректировка 138 388,5 43 991,8110 068,8
[190560807] строительство, реконструкция 2021 138 388,5 43 991,8110 068,8 Аванс - 66 077,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (2 этап-сети водоотведения, включая реконструкцию КОС) 561 917,3 73 532,2263 532,2
[190160159] проектные и изыскательские работы 2019 74 942,5 73 532,273 532,2 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 29 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-033635-2019 от 29 ноября 2019 г. № 00417-19/РГЭ-14878/604). Аванс – 190 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
реконструкция 2021 486 974,8 190 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап - сети электроснабжения костровой д/л «Лесной» (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка» комплекса «Прибрежный») 99 363,3 73 944,691 737,6
[190160160] реконструкция 2020 99 363,3 73 944,691 737,6 СМР по объекту завершены. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 202... 20 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (4 этап - очистные сооружения поверхностных стоков. Глубоководный водовыпуск очищенных поверхностных стоков) 293 716,1 214 131,8269 131,8
[190560808] проектные и изыскательские работы 2019 53 849,1 53 695,753 695,7
[190560809] строительство 2021 239 867,0 160 436,1215 436,1 Аванс - 55 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Жилой дом МДЦ «Артек». Корректировка 320 175,5 287 900,2287 900,2
[190560810] проектные и изыскательские работы 2019 2 862,5 2 853,82 853,8
[190560811] строительство 2019 317 313,0 285 046,4285 046,4 Объект введен. Получен Сертификат от 24 декабря 2019 г. № РК 165190242... 244, подтверждающий готовность объекта к эксплуатации.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Наружные инженерные сети и благоустройство территории жилого дома МДЦ «Артек». Корректировка 137 740,4 87 020,887 020,8
[190560812] строительство 2019 137 740,4 87 020,887 020,8 Объект введен. Получена Декларация о готовности объекта к эксплуатации... и от 24 декабря № РК 14319024246.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (1 этап - ограждение периметра на участке от гостиницы «Скальная» до КПП №7). Корректировка 413 294,1 95 116,1280 116,1
[190560813] проектные и изыскательские работы 2019 16 645,0 12 629,812 629,8 Проведена корректировка ПСД, получены положительные заключения ФАУ «Гл... лавгосэкспертиза России» (от 23 декабря 2019 г. № 91-1-1-3-037353-2019 и от 24 декабря 2019 г. № 00247-19/КМЭ-13804/04).
реконструкция, строительство 2021 396 649,1 82 486,3267 486,3 Аванс – 185 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен... н на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап - ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии). Корректировка 150 283,1 25 520,675 000,0
[190560814] строительство 2021 150 283,1 25 520,675 000,0 Аванс – 49 479,4 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (3 этап - комплекс инженерно-технических средств охраны периметра, ВОЛС) 765 000,0 108 739,8188 479,8
[190160163] проектные и изыскательские работы 2019 108 739,8 108 739,8108 739,8 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 2... 21 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-032386-2019 и от 21 ноября 2019 г. № 00225-19/КМЭ-19784/04).
[191261207] строительство 2021 656 260,2 79 740,0 Аванс – 79 740,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Комплексная система безопасности (4 этап - Cитуационный центр) 565 691,4 49 727,7
[190160164] проектные и изыскательские работы 2019 71 039,5 49 727,7 Осуществляется доработка ПСД после замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза Ро... оссии». Аванс – 49 727,7 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
строительство 2021 494 651,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап-реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения 22 961,8 16 073,0
Этап 2.2 22 961,8 16 073,0
[190160165] реконструкция 2020 22 961,8 16 073,0 Аванс – 16 073,0 тыс. рублей.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды. Корректировка 191 185,3
[190560815] проектные и изыскательские работы 2019 10 516,0 ПИР находятся в стадии завершения.
реконструкция 2021 180 669,3 Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 4 этап - сети водоотведения 38 175,9 26 723,0
[190160167] реконструкция 2020 38 175,9 26 723,0 Аванс – 26 723,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ продлен. Ввод об... бъекта в эксплуатацию перенесен на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап -реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной №3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 5 этап - сети электроснабжения. Корректировка 128 402,7 16 210,660 410,6
[190160168] проектные и изыскательские работы 2019 16 534,8 16 210,616 210,6 Проведена корректировка ПСД, получены положительные заключения ФАУ «Г... Главгосэкспертиза России» (от 28 ноября 2019 г. № 91-1-1-3-033569-2019 и от 28 ноября 2019 г. № 00415-19/РГЭ-04077/604).
строительство, реконструкция 2020 111 867,9 44 200,0 Аванс - 44 200,0 тыс. рублей. Ввод объекта эксплуатацию перенесен на... а 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 3 этап 367 387,1 203 092,6317 992,6
[190560816] проектные и изыскательские работы 2019 46 014,8 46 014,846 014,8
[190560817] реконструкция 2020 321 372,3 157 077,8271 977,8 Аванс - 114 900,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен ... на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Кипарисный» 2 этап 8 881,8
[190160169] реконструкция 2020 8 881,8 СМР завершены в декабре 2018 года. Ввод данного объекта в эксплуатаци... ию перенесен на 2020 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Подземное сооружение. Корректировка 299 345,4
[190560818] проектные и изыскательские работы 2019 14 814,3 Выполняются проектные и изыскательские работы.
реконструкция, строительство 2021 284 531,1 Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Плавательный бассейн детского лагеря «Лесной». Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря «Лесной» 253 460,3 3 203,393 203,3
[190560819] реконструкция 2020 253 460,3 3 203,393 203,3 Аванс – 90 000,0 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен н... на 2020 год.
Минобрнауки России 5 467 962,1404 957,3651 513,7
Минобрнауки России 5 467 962,1404 957,3651 513,7
Минобрнауки России 5 467 962,1404 957,3651 513,7
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 2022 13 337,5 *
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 3 102 377,6 110 509,7357 066,1
Общежитие на 1200 мест Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 481 406,5 13 598,472 368,7
[190260452] проектные и изыскательские работы 2019 11 933,3 11 933,311 933,3 Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 010-18/СВЭ-0059/04 от 06.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 009-18/СВЭ-0059/02 от 06.02.2018.
строительство 2022 469 473,2 1 665,160 435,4 На объекте выполняются земляные работы.
[190160037] 2022 334 325,2
[190760947] 135 148,0
Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 909 063,9 42 823,1102 353,1
[190760948] проектные и изыскательские работы 2019 17 493,9 17 493,917 493,9 Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 000006-18/КМЭ-00061/04 от 26.03.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 012-18/СВЭ-0061/02 от 07.02.2018.
реконструкция 2022 891 570,0 25 329,284 859,2 На объекте выполняются демонтажные работы.
[190160038] 2022 438 960,9
[190760949] 452 609,1
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (1-я очередь) 733 976,4 25 479,385 902,0
[190260450] проектные и изыскательские работы 2019 22 143,6 22 143,622 143,6 Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 00003-18/КМЭ-12369/1004 от 16.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 101-17/СВЭ-0060/02 от 26.12.2017.
строительство 2022 711 832,8 3 335,763 758,4 На объекте выполняются земляные работы.
[190160039] 2022 593 520,3
[190760951] 118 312,5
Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (2-я очередь) 640 189,9 19 285,164 814,0
[190260449] проектные и изыскательские работы 2019 19 255,5 19 255,519 255,5 Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 003-18/СВЭ-0064/04 от 24.01.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № № 002-18/СВЭ-0064/02 от 12.01.2018.
строительство 2022 620 934,4 29,645 558,5 На объекте ведутся подготовительные работы.
[190160040] 2022 493 562,1
[190760952] 127 372,3
Реконструкция библиотеки Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 281 740,9 9 323,831 628,3
[190260448] проектные и изыскательские работы 2019 4 510,1 4 510,14 510,1 Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверн... ности определения сметной стоимости № 011-18/СВЭ-0122/04 от 06.02.2018 и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий № 112-17/СВЭ-0122/01 от 29.12.2017.
реконструкция 2022 277 230,8 4 813,727 118,2 На объекте выполняется демонтаж существующих конструкций.
[190160041] 2022 164 942,7
[190760953] 112 288,1
Внутриплощадочные инженерно-технические сети Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 10 000,0
[190961060] строительство 2021 10 000,0 25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Блочная газовая котельная Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 9 000,0
[190961061] строительство 2021 9 000,0 25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Плавательный бассейн Севастопольского государственного университета 37 000,0
[190961062] строительство 2022 37 000,0 25.12.2019 заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ... т.
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Республика Крым 2022 311 696,6 *
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.Симферополь, Республика Крым 2 040 550,4 294 447,6294 447,6
Реконструкция учебного корпуса ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. Симферополь, по ул. Севастопольская, 21/ ул. Субхи, 4 2 272,0
[190260447] проектные и изыскательские работы 2019 2 272,0 09.09.2019 заключен государственный контракт на проведение проектно-из... зыскательских работ. 25.12.2019 проектная документация направлена в ФАУ Главгосэкспертиза России.
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт) 427 444,6 182 043,6182 043,6
[190160042] строительство 427 444,6 182 043,6182 043,6 На объекте завершаются работы по устройству стен и перекрытий 4 этажа,... , ведутся работы по устройству перегородок на первом и втором этаже.
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус) 502 370,4 110 802,3110 802,3
[190160043] строительство 2022 502 370,4 110 802,3110 802,3 По студенческому центру выполнены работы по устройству ленточного фунд... дамента, возведены стены и колонны подвального помещения. По административному корпусу ведутся работы по устройству второго этажа.
[190160043] 2022 134 060,9
[190760942] 368 309,5
Учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь III этап - Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии 342 497,3 1 601,71 601,7
[190160107] строительство 2022 342 497,3 1 601,71 601,7 На объекте начато выполнение земляных работ. Контракт на выполнение с... строительно-монтажных работ расторгнут 24.09.2019.
[190160107] 2022 57 070,0
[190760943] 285 427,3
Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 315 493,0
[190160108] строительство 315 493,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут. Письмом... м Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 225 130,9
[190160109] строительство 225 130,9 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут. Письмом... м Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 225 342,2
[190160110] строительство 225 342,2 20.08.2019 расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных раб... бот. Письмом Минэкономразвития от 25.09.2019 № 32224-АТ/Д17и срок ввода объекта изменен с 2019 года на 2022 год.
Минэкономразвития России 3 530 944,61 736 572,91 899 011,2
Минэкономразвития России 3 530 944,61 736 572,91 899 011,2
Мероприятия, направленные на развитие образования 3 474 146,71 736 359,71 842 213,3
[190260398] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым 2022 1 012 560,4 505 595,8537 519,7 По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 32 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 26 дошкольных учреждений, в т.ч. 2 реконструкции и 24 объекта строительства, из них: - по 13 объектам финансирование проектно-изыскательские работы; - по 12 объектам строительно-монтажные работы - по 1 объекту ПИР и СМР. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 15 объектам, из них по 6 объектам (СМР) (ДОО в с.Доброе, ДОО на ул.Урукуста г.Симферополя, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Заречное, ДОО в с. Победное, ДОО м-н Новониколаевский в г. Симферополе) не предусмотрено финансирование СМР по соглашению 2019 года. Из 19 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ДОО в с. Дачное, ДОО в с. Войково); - по 12 объектам (ДОО ул.Беспалова, ДОО об.№1 и ДОО об.№2 в г.Симферополе, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Перекоп, ДОО в г.Судак, ДОО в с.Новосельское, ДОО в с.Доброе, ДОО г.Старый Крым, ДОО в с.Красный Мак, ДОО в с. Жемчужина. ДОО в с. Победное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам приостановлены работы (ДОО по ул.Урукуста, ДОО в с.Заречное, ДОО п.Советское) необходима корректировка проектно-сметной документации; - по 1 объекту (ДОО м-н Новониколаевский) заключен контракт на обследование технического состояния объекта; - по 1 объекту (ДОО в с. Морское) в июне получены положительные заключения экспертиз, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; Из 13 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 12 объектам заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по объекту ДОО п. Приморский не заключен контракт на ПИР, ведутся торги на закупку ПИР; В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260396] Модернизация общего образования в Республике Крым 2022 473 078,3 275 985,7293 022,6 По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов. По соглашению 2019 года предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по 7 общеобразовательным учреждениям, Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели (СМР) по 6 объектам (2 объекта не включены в Соглашение 2019 года). Из 9 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ОШ г.Судак, ОШ м-н №8 г.Евпатория) - по 3 объектам ( ОШ в с.Заречное, ОШ с.Веселое, ОШ в с.Укромное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам работы приостановлены в виду расторжения контракта ( ОШ м-н Марьино, ОШ м-н Новониколаевский, ОШ Кировского р-на) ; - по объекту ОШ в г. Керчь ведется процедура закупки СМР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260397] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе 2022 458 149,6 285 410,9279 940,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 15 объектов... в. Три объекта введены в эксплуатацию. На 4 объектах ведутся СМР. По 8 объектам СМР не начаты.
[190260395] Модернизация общего образования в г. Севастополе 2022 1 519 908,4 669 284,8730 163,2 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 10 объектов... в. Два объекта введены в эксплуатацию. На 3 объектах работы ведутся в рамках заключенных контрактов, по 5 объектам СМР не начаты.
[191161161] Модернизация дополнительного образования детей в г. Севастополе 2022 10 450,0 82,51 567,5 Ведутся проектно-изыскательские работы. Прогнозируемый срок получения ... заключения государственной экспертизы - декабрь 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Строительство объектов инфраструктуры образования 2020 56 797,9 213,256 797,9 По объекту «Детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального рай... йона Республики Карелия» строительная готовность – 8%. Отставание от графика 12 месяцев. Срок окончания работ - 1 июля 2019 года (по решению суда срок выполнения работ продлен до 31 декабря 2019г.). Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком 16 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. По объекту «Детский сад на 200 мест в п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия» строительная готовность – 2%. Отставание от графика 39 недель. Срок окончания работ - 30 ноября 2019 года. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком 11 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. По объекту «Строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в городе Петрозаводске» заключен государственный контракт на выполнение работ. Подрядной организацией выполняются подготовительные работы, а также разработка рабочей документации.
[190260555] 2020 42 024,9
[190860973] 2020 14 773,0
КУЛЬТУРА 1 950 178,7584 780,6976 852,5
Минкультуры России 196 373,529 159,453 941,6
Минкультуры России 196 373,529 159,453 941,6
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва 196 373,529 159,453 941,6
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва 196 373,5 29 159,453 941,6
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1 164 490,9 11 287,836 070,0
[190260513] реконструкция 2021 164 490,9 11 287,836 070,0 За период с начала строительства по отчетный период процент техническо... ой готовности составил 24,7%. По объекту выполняются следующие основные работы: Археологические раскопки: Выполнены археологические раскопки в зоне расположения беседки (место расположения батареи «Грибок») 18 кв. м. (100% от запланированной территории); Выполнены археологические раскопки в зоне расположения правого и левого фаса 4-го бастиона, дна рва и его откосов 7310 кв. м. (100% от запланированной территории); Реконструкция зданий Здание Кинопавильона под центр Корпус Рубо-Тотлебена: разработка котлована 100% (1448,25 куб.м.); устройство стен подвала здания 100% (144,37 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (87,46 куб. м.); устройство стен 1-го этажа 100 % (104,33 куб. м.); устройство перекрытия 1-го этажа 100% (89,2 куб. м.). Музей И.Д. Папанина: разработка котлована 100% (255,14 куб. м); устройство ленточного фундамента 100% (54,24 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (12.63 куб. м.); устройство колонн 100% (3,65 куб.м.); армирование и бетонирование ригелей над оконными и дверными проёмами 100% (3,54 куб.м.); Отдел сувенирной продукции: разработка котлована 100% (318,7 куб. м.); устройство ленточного фундамента 100% (53,8 куб. м.); устройство перекрытия подвала 100% (12,1 куб. м.); устройство колонн 100% (3,65 куб. м.); устройство ригелей над оконными и дверными проёмами 100% (3,29 куб. м.). Туристический информационный центр: разработка котлована 100% (49 куб. м.); устройство ленточного фундамента 100% (23,9 куб. м.); устройство колонн 100% (1,25 куб. м); устройство ригелей 100 % (7,11 куб. м); устройство перекрытия 100% (3,51 куб. м). Инженерные сети Ливневая канализация: ведутся работы по разработке траншеи под ливневую канализацию 85% (1386 м.п.); устройство основания под трубопровод 85% (1386 м. п.); устройство трубопровода 85% (1386 м. п.); монтаж колодцев ливневой канализации 33% (26шт.); Кабельная канализация: разработка траншеи кабельной канализации 84% (4207,5 м. п.); монтаж гофро трубы 84% (4207,5 м. п); монтаж колодцев кабельной канализации (97%) 34 шт. Устройство кабеля освещения:- разработка траншей 92% (6500 м. п.); укладка кабеля 64% (4516 м. п.). Поливочный водопровод: разработка траншей под полив 46% (943 м. п.); укладка поливочного водопровода -15% (395 м. п.); прокладка кабеля под полив - 99% (2000 м. п.). Благоустройство территории: устройство финишного покрытия дорожек и площадей из брусчатки 29% (3128 м. кв.); устройство газонов с подсыпкой растительного грунта 0,3% (355 м. кв.); установка бордюра дорожного 3,62% (432 м. п.); установка поребрика 20% (811 м. п.). Выполняются следующие работы (работы, выполненные, но еще не принятые к учету): расчистка траншеи для укладки кабеля 200 м.п. рекультивация археологических раскопов 2351 м.куб. расчистка площадки для подготовки основания под укладку тротуарной плитки (площадь около Панорамы) 270 м.кв. Неосвоенные средства федерального бюджета по состоянию на 01.12.2019 составляют 128 420,907 тыс. рублей. Причина неосвоения: работы на объекте не ведутся с 09.08.2019
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный 31 882,6 17 871,617 871,6
[190260514] строительство 2022 31 882,6 17 871,617 871,6 За период с начала строительства по отчетный период года процент техни... ической готовности составил 87,2%. По объекту выполнены следующие основные работы: Отделочные работы: шпатлёвка стен – 5185 кв. м. (94%); устройство полов (монтаж сетки) – 2350 кв. м. (100%); монтаж лифтов - 2 шт. (98%); устройство откосов ГКЛ – 726 п. м. (100%); монтаж дверей металлических 64 шт. (100%); устройство дверных откосов 268 м. п. (89%). Фасадные работы: монтаж (окон, витражей) – 200 кв. м. (100%); устройство вентилируемого фасада (монтаж панелей) – 1880 кв. м. (100%); работы по кирпичной кладке фасада – 130 куб. м. (100%); штукатурка стен фасада – 1100 кв. м. (100%); облицовка фасада ракушечником – 904,1 кв. м. (99%); облицовка Альминским камнем – 642 п. м. (90%); монтаж металлический конструкций входной группы 100%; зачистка, нанесение базового слоя под покраску – 1800 кв. м. (96%) Кровля: Монтаж профнастила кровли – 742,01 кв. м. (100%); Монтаж кровли (ЦСП) два слоя -742,01 кв. м. (100%); Монтаж кровли (Утеплитель, паробарьер мембрана) 1809 кв. м. (100%) Наружные инженерные сети: работы по прокладке сетей электроснабжения – 10000 п. м. (100%); работы по устройству проколов методом ГНБ – 170 п. м. (100%); работы по монтажу подземной магистрали газоснабжения – 117 п. м. (100%); работы по монтажу канализации К1, К2 – 620 п. м. (100%); работы по монтажу системы теплоснабжения – 171п. м. (100%). Внутренние инженерные сети: работы по монтажу системы вентиляции – 1331 п. м. (91%); работы по монтажу ХВС, рециркуляции – 910 п. м. (91% ); работы по монтажу системы отопления– 2475 п. м. (99%); работы по монтажу сетей электроснабжения – 8900 п. м. (89%); работы по монтажу слаботочных систем - 8411 п. м. (92%). Выполняются следующие работы (работы, выполненные, но еще не принятые к учету): Окраска вентилируемого фасада -185 м.кв.; Устройство откосов из инкерманского камня – 72 м.п.; Облицовка фасада ракушечником – 59 м.кв.; Монтаж ГВС, ХВС, Теплоснабжения – 271 м.п.; Устройство дверных откосов - 64 м.п.; Шпатлевка стен и перегородок – 420 м.кв. Устройство систем вентиляции, холодоснабжения – 420 м.п.; Устройство электрических и слаботочных систем – 425 м.п.
Минэкономразвития России 1 753 805,2555 621,2922 910,9
Минэкономразвития России 1 753 805,2555 621,2922 910,9
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 41 175,7 42 928,138 669,7
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства 41 175,7 42 928,138 669,7
[190100274] строительство 2020 41 175,7 42 928,138 669,7 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ н... на объекте. Ввод объекта запланирован в 2020 году. Строительная готовность -75% Строительная готовность объекта в процентном соотношении: Выполненные работы: - монолитный каркас здания – 98%; - внутренняя отделка – 30%; - внутренние инженерные сети – 25%. Остаточные работы: - монолитный каркас здания –2%; - наружная отделка фасада – 100%; - заполнение проемов – 100%; - внутренняя отделка – 70%; - внутренние инженерные сети – 75%; - кровля – 100%.
[190260392] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) 2022 1 355 762,7 488 082,0589 342,4 Республика Крым: По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года ... (возврат не те же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 52 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 40 объектов, в т.ч. 2 образовательных учреждения (1 садик, КИПУ), 14 многоквартирных домов, 24 инженерных сетей, из них: - по 25 объектам финансирование проектно-изыскательских работ; - по 5 объектам ПИР и СМР; - по 10 объектам строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 21 объекту, из них по 12 объектам СМР (ДОО м-н Хошкельды, ДОО п.Молодежное, ДОО в 7 м-не г.Бахчисарая, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай; сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, по ул.Беспалова г.Симферополь, в п. Белое-6, сети газоснабжения м-на Суук-Су; ж/д Керчь, Судак, Приморский) не предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по соглашению 2019 года. Из 22 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 4 объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ж/д г. Керчь, электроснабжение по ул. Беспалова, с. Белое 4 и м-не Луговое-2); - по 13 объектам ведутся строительно-монтажные работы (КИПУ, ДОО в м-не Хошкельды, ДОО 7 м/р Бахчисарай, ДОО п. Молодежное, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай, два 160 кв.жил.дома в п.Гвардейское, 162 кв.жил.дом мкр.Фонтаны, 72 кв.жил.дом по ул.Проезжей, 108 кв. жил.дом в г. Евпатория, сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, сети газоснабжения м-на Суук-Су, канализация Каменка); - по 3 объектам работы приостановлены по причине расторжения контрактов (ж/д Приморский, ж/д г. Судак, ДОО в с. Яны-Маале, ); - по 1 объекту работы приостановлены по причине корректировки ПСД (ж/д ул Мира г. Бахчисарай) - 1 объект на стадии заключения контракта на СМР - ж/д в г. Керчи. Из 5 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по 1 объекту 36 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский по итогам ПИР проведена закупка СМР, ведутся работы; - по 2 объектам (72 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский, 72 кв. жил.дом в с. Орехово) по результатам ПИР, контраты на СМР не заключены; - по 2 объектам (48 кв. жил.дом в г. Старый Крым, 72 кв. жил.дом в г. Красноперекопск) расторжение контрактов на ПИР. Из 25 объектов, по которым в 2019 году предусмотрено финансирование ПИР: - по 21 объекту заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по 4 объектам работы приостановлены в связи с расторжением контракта на ПИР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы получена Декларация о готовности объекта к эксплуатацию по вводному объекту сети электроснабжения в с.Луговое-2."" Севастополь: В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение СМР на 1 объекте (VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.
[190260393] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе 2022 61 968,0 По 5 объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Начало строитель... ьно-монтажных работ предполагается в 2020 году. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Реконструкция объектов инфраструктуры культуры 2020 294 898,8 24 611,1294 898,8 По объекту «Реконструкция административного здания муниципального бюдж... жетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система» с 23.10.2019 г. работы на объекте приостановлены. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок. По объекту «Реконструкция здания бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Карелия» (3 и 4 этапы)» ведутся проектные работы. По объекту «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Беломорск, ул. Банковская, 26 для создания Музея Карельского фронта» строительная готовность – 5%. Отставания от графика нет. Срок окончания работ - 1 ноября 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: демонтажные работы, работы по гидроизоляции фундамента, устройству лесов (70%), разработка скального грунта (взрыв) - 70%, Перекрытие: изготовление и монтаж балок чердачного перекрытия - 90%, вырубка отверстий в несущих стенах, подливка из ЦПС под балки, монтаж балок чердачного перекрытия.
[190260558] 2020 290 944,3
[190860974] 2020 3 954,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 15 540 854,58 696 196,610 172 534,9
Минспорт России 9 648 461,78 485 276,77 421 257,8
Минспорт России 9 648 461,78 485 276,77 421 257,8
Строительство и реконструкция инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации 831 457,9753 753,3753 753,3
Минспорт России 831 457,9753 753,3753 753,3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва 831 457,9 753 753,3753 753,3
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр сборных команд России "Озеро Круглое", дер. Агафониха, Дмитровский район, Московская область 296 280,8 219 752,1219 752,1
Строительство зала для спортивной гимнастики 296 280,8 219 752,1219 752,1
[190100185] строительство 2020 296 280,8 219 752,1219 752,1 Выполнены работы по монтажу сетей связи в составе СКС и ЛВС, телефониз... зации и АТС, системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, противопожарной автоматизации, электроснабжения, силового оборудования, системы кондиционирования воздуха (теплоснабжения), отопления; систем ЭОМ и ПОЗУ, внутреннего хоз-питьевого водопровода, системы автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. Также проведены отделочные работы. Выполнены конструктивные и объемно-планировочные решения надземного перехода и схема планировочной организации земельного участка, технологические решения тренировочного центра, гимнастического зала. Ведутся дорожные работы, работы по монтажу спортивного и специального освещения, автоматизированной системы диспетчерского управления, наружным сетям связи, электроснабжения, освещения, электроснабжения, силового оборудования.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. Сочи, Краснодарский край 535 177,1 534 001,2534 001,2
Реконструкция объектов спортивной базы в г. Кисловодске 535 177,1 534 001,2534 001,2
5-й этап. Верхняя база 254 865,0 253 689,1253 689,1
[190100186] реконструкция 2020 254 865,0 253 689,1253 689,1 Легкоатлетический манеж, переходные галереи № 4 и 5, диспетчерский пу... ункт - ведутся общестроительные работы. Выполнены работы по: устройству лестниц 2,3, 4, 5, 6 (статическое испытание свай) и подпорных стенок, водоотводного сооружения, дождевой канализации, монтажу систем вентиляции, кондиционирования, противодымной защиты, агрегатов воздушного отопления, систем напольного отопления, внутренних сетей водопровода и канализации, системы контроля и управления доступом, электрического освещения, силового электрооборудования, видеонаблюдения, радиофикации, оповещения, автоматической охранной сигнализации, хоз-питьевого противопожарного водопровода, автоматической пожарной сигнализации, структурированной кабельной сети ТХ, резервуара запаса автоматического пожаротушения, озеленению территории, устройству дорожного покрытия. Проведены мероприятия по противодействию террористическим актам. Вспомогательный блок: выполнены работы по установке водяной системы автоматического пожаротушения, автоматизации систем СВ и ДУ, монтажу внутриплощадочных сетей ВК, противопожарного водопровода. Спортивный блок: выполнены технологические решения, проведены гидротехнические мероприятия.
6-й этап. Нижняя база. 1-я очередь строительства 280 312,1 280 312,1280 312,1
[190100187] реконструкция 2021 280 312,1 280 312,1280 312,1 Учебный корпус, лифты, котельная - ведутся общестроительные работы. Вы... ыполнены работы: проходной канал, статическое испытание свай котельной, внутриплощадочные линейные сооружения, прокладка низковольтного кабеля 0,4 кВт, теплотрассы, монтаж систем (отопления, вентиляции, внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения, водопровода и внутренней канализации, наружным сетям бытовой канализации и хозяйственного водопровода, технологического и солового оборудования, комплексной автоматики, наружным сетям связи.
Строительство и реконструкция инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации и тренеров в спортивных центрах на базе подведомственных образовательных организаций 55 303,655 303,655 303,6
Минспорт России 55 303,655 303,655 303,6
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва 2 246,1 2 246,12 246,1
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею", г. Ярославль 2 246,1 2 246,12 246,1
Федеральный центр подготовки молодежного олимпийского резерва по хоккею, г. Ярославль. 2-й этап 2 246,1 2 246,12 246,1
[190160242] строительство 2019 2 246,1 2 246,12 246,1 Объект введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эк... ксплуатацию от 26.07.2019 года № 76-301000-97-2019, выданное Департаментом строительства Ярославской области Федеральному государственному унитарному предприятию «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», получено заключение о соответствии объекта техническим нормам и правилам и проектной документации от 08.05.2019 года № 5.4-0236-пр-3к/011-2019, утверждено распоряжение от 24.05.2019 года № 143.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва 53 057,5 53 057,553 057,5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск 53 057,5 53 057,553 057,5
Реконструкция спортивного ядра "Стадион" 53 057,5 53 057,553 057,5
[190760933] реконструкция 2019 53 057,5 53 057,553 057,5 Объект строительством завершен. Произведена поставка и монтаж технолог... гического и электронного оборудования. Поданы документы в Госстройнадзор на получение заключения о соответствии объекта проектной документации и техническим регламентам.
Строительство федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 1 221 636,61 033 672,11 033 672,1
Минспорт России 1 221 636,61 033 672,11 033 672,1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва 1 221 636,6 1 033 672,11 033 672,1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта", с. Чурапча, Республика Саха (Якутия) 236 715,9 235 051,5235 051,5
Энергоцентр с магистральными сетями электро и теплоснабжения 5 221,8 3 921,83 921,8
[190100188] проектные и изыскательские работы 2019 5 221,8 3 921,83 921,8 Разработана проектно-сметная документация.
Общежитие студентов ЧГИФКиС на 200 мест со столовой на 100 посадочных мест в с. Чурапча (I очередь) 231 494,1 231 129,7231 129,7
[190100189] строительство 2020 231 494,1 231 129,7231 129,7 Объект строительством завершен. Получено заключение о соответствии объ... ъекта проектной документации и техническим регламентам от 28.12.2019 года, утвержденное приказом государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) № 171.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск 984 920,7 798 620,6798 620,6
Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.1-й этап. I очередь строительства 326 993,9 245 440,6245 440,6
[190100190] строительство 2020 326 993,9 245 440,6245 440,6 Ведутся общестроительные работы. Выполнены работы по монтажу наружных... х сетей водоснабжения и водоотведения (вынос водопровода), наружных сетей ливневой канализации, систем отопления и вентиляции, электроосвещения и электрооборудования, канализации, наружным тепловым сетям, сетям связи. КПП 1 и 2: выполнены работы по изготовлению покрытия дорог, площадок, тротуаров, монтажу отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации, наружной и ливневой канализации, электроосвещения и электрооборудования, слаботочных систем. Футбольное поле. Легкоатлетическое ядро с дорожкой на 400 м. Выполнены работы по устройству основания беговых дорожек и секторов (прыжки с шестом, метаний), ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, сетям связи.
Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.1-й этап. II очередь строительства 657 926,8 553 180,0553 180,0
[190100191] строительство 2021 657 926,8 553 180,0553 180,0 Ведутся общестроительные работы (УПК, гостиница, учебно-лабораторный к... корпус) в соответствии с графиком производства работ. Выполнены работы по монтажу сетей связи, отоплению, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, монтажу электрооборудования и медицинского оборудования.
Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн.рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн.рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 2020 487 300,3 1 057 533,4405 498,2
[190360595] 2020 475 000,0 1 057 533,4405 498,2
[190260411] 2020 12 300,3
Строительство федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации в Республике Крым 1 059 764,5210 100,5210 100,5
Минспорт России 1 059 764,5210 100,5210 100,5
Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта", г. Москва 1 059 764,5 210 100,5210 100,5
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" 1 059 764,5 210 100,5210 100,5
Федеральный спортивно-тренировочный центр 1 059 764,5 210 100,5210 100,5
[190100192] строительство 2021 1 059 764,5 210 100,5210 100,5 Выполнены демонтажные работы (демонтаж существующих зданий, вырубка де... еревьев и кустарника), монтаж наружных сетей канализации. Ведутся общестроительные работы (спортивный блок, пищеблок, универсальный открытый бассейн, медико-восстановительный центр, гостиница).
Реконструкция объектов спортивной инфраструктуры Республики Крым и г.Севастополя 2020 1 727 258,0 234 996,61 092 741,1
[190360596] 2020 1 678 013,0 234 996,61 043 496,1
[190260412] 2020 49 245,0 49 245,0
[190360597] Развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа 2020 1 000 000,0 1 042 455,3967 799,9
Развитие спортивной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа 2020 1 056 621,0 1 201 464,3864 431,6
[190360598] 2020 1 000 000,0 1 107 104,8810 466,7
[190260413] 2020 56 621,0 94 359,553 964,9 Объект введен в эксплуатацию.Физкультурно-оздоровительный комплекс с п... плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м по адресу: пос. Палатка, Хасынский район, Магаданской области.Разрешение на ввод № 49-49304000-03-2019 от 19.09.2019 года.
[190360599] Развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях: в Арктической зоне, Калининградской области 2020 1 000 000,0 1 045 464,1876 577,1
Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), соответствующих установленным Министерством спорта Российской Федерации предельным ценам на строительство 2020 1 209 119,8 1 850 533,51 161 380,4
[190360600] 2020 1 201 390,0 1 850 533,51 161 380,4
[190260414] 2020 7 729,8
Минэкономразвития России 5 892 392,8210 919,92 751 277,1
Минэкономразвития России 5 892 392,8210 919,92 751 277,1
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения 4 700 306,972 650,12 523 627,4
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2
Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2
[190100221] строительство 2020 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2 КОРРЕКТИРОВКА ПСД: в настоящее время, проектной организацией АО «Кроку... ус интернэшнл» выполнена корректировка проектно-сметной документации Объекта и разработаны материалы технологического и ценового аудита инвестиционного проекта объекта (ТЦА). В сооветсвии с договорами, заключёнными с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 08.10.2019 № 1214Д-19/ГГЭ-11159/13-01 на прохождение ТЦА, от 06.11.2019г. № 1378Д-19/ГГЭ-11159/13-01/ГС на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, от 06.11.2019г. №1379Д-19/ГГЭ-11159/07-01/СГ на проведение проверки достоверности сметной стоимости Объекта) проводится процедура государственной экспертизы ТЦА и корректировки ПСД Объекта. По причине превышения предельной стоимости предусмотренной в рамках ФЦП, материалы инвестиционнго проекта по Объекту получили отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.12.2019 № 01591-19/ГГЭ-11159/13-01 о проведении ТЦА, в настоящее время проектная организация АО «Крокус интернэшнл» занимается доработкой указанных материалов с учеом рекомендаций ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок проведения экспертизы продлён до конца января 2020 года. Приёмка выполненных работ будет осуществлена заказчиком после получения положительных заключений ФАУ «Глагосэкспертиза Российй» по материалам ТЦА и корректировке проектно-сметной документации Объекта, по мере поступления от подрядной организации ООО «СГМ Груп» актов выполненных работ по форме КС-2. ЛДК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы - 98% (чистовая отделка 98%, установка дверей 99% (частично отсутствует фурнитура на дверях), устройство полов 99% (требуется ремонт поврежденных покрытий), устройство чистых помещений - 96%), устройство инженерных сетей - 96% (не в полном объеме выполнены монтажные работы систем вентиляции; частично отсутствуют оконечные устройства: розетки, светильники, тумбы, отсутствует оборудование газового пожаротушения, отсутствует молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – 62%. ПАК: общестроительные работы - 97% (не выполнены дорожки из плитки к оборудованию, не закончен фасад на входе (ведутся работы), отделочные работы – 92% (устройство полов - 97%, чистовая отделка 85%, потолки 90%, устройство дверей - 98%), устройство инженерных сетей – 90% (не установлен санфаянс, смесители, не подключены вент машины, частично не установлены гофры, решетки, не установлены оконечные устройства, не установлены розетки, частично не подключено оборудование, контроллеры, не установлено и не подключено оборудование слаботочных систем). ПНР индивидуальные испытания систем – 20%. ПИЩЕБЛОК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы – 99% (частично отсутствует плитка на потолке), устройство дверей - 100%, устройство инженерных сетей – 98% (частично не подключено вентиляционное оборудование, частично отсутствуют светильники, не в полном объеме выполнена молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – не предъявлялись. КОТЕЛЬНАЯ: Инженерные системы выполнены на 95% (Не закончен ПНР, ведется монтаж системы ОПС). НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ: Работы выполнены – 100%. КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ: Отсутствует гуммирование и гидроизоляция поверхностей, устройство стяжки, освещение. УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: ведётся опресовка внутренней обвязки импульсных линий по этажам – 95 %. БЛАГОУСТРОЙСТВО: Устройство дорожных покрытий выполнено на 75% (отсутствует финишный слой асфальтного покрытия), озеленение на 96% (не в полном объеме выполнен посев). МАФы установлены частично. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 100%. КПП-1, КПП-2: строительная готовность 100%, ведется монтаж технологического оборудования и привотаранных устройств – 95%. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ проводятся, общая готовность 71%. МОНТАЖ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЛДК: - 2-х компьютерных томографа (монтаж и ПНР выполнены), - 3-х передвижных рентгенов С-дуга (монтаж и ПНР выполнены), - телеуправляемый рентгеновский комплекс (монтаж и ПНР выполнены), - стерилизационное и дезинфекционное оборудование (монтаж выполнен, ПНР ведется), - общепитовское оборудование в столовой (монтаж выполнен, не подключено), - стационарное медицинское оборудование разного назначения – 50 ед. (завезено, частично смонтировано, не подключено) - МРТ (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу) - Ангиограф (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу)
Департамент капитального строительства города Севастополя 1 213 510,0 5 695,192 935,1
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь 475 000,0
[190100222] строительство 2022 475 000,0 29.05.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» размещена закупоч... чная процедура в форме электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 10.07.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» опубликовано извещение об отмене электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 22.07.2019 решением Арбитражного суда г. Москвы удовлетворен иск АО «Сатурн» и принято решение обязать ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) заключить государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 07.08.2019 в Девятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва) поступила апелляционная жалоба ГБУ «Дирекция капитального строительства» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.07.2019, которая 25.10.2019 была оставлена без удовлетворения. 11.11.2019 г. ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) разместило в Единой информационной системе закупок (ЕИС) проект государственного контракта и информацию о том, что данный гос. контракт находится на подписании у поставщика. 11.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) официально разместило информацию о признании АО «Сатурн» уклонившимся от заключения контракта и о направлении информации в отношении данной организации для включения в реестр недобросовестных поставщиков. При этом на электронной площадке вплоть до 11.12.2019 техническая возможность для подписания контракта отсутствовала. 23.12.2019 рассмотрев информацию ГБУ «Дирекция капитального строительства», ФАС РФ внесла АО «Сатурн» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). АО «Сатурн», в свою очередь, 16.12.2019 получило в Арбитражном суде г. Москвы исполнительный лист в целях понуждения государственного заказчика к заключению контракта с привлечением Службы судебных приставов. В тот же день (16.12.2019) арбитражный суд г. Москвы вынес определение об отказе в разъяснении своего решения по запросу ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь), касавшегося сроков и процедуры заключения контракта с АО «Сатурн». 24.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г.Севастополь) подало кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда и на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2019. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 12.02.2020.
Севастопольская больница скорой медицинской помощи 643 510,0 4 849,192 132,4
[191161165] строительство 2022 643 510,0 4 849,192 132,4 Проектирование выполнено в рамках контракта №3-ПИР/2018 от 23.04.2018.... . Получено положительное заключение гсоударственной экспертизы от 12.07.2019 г. Электронный аукцион № 0874200000119000105 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту отменен Приказом № 389 ГБУ "Дирекция капитального строительства" от 02.12.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.
Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь 95 000,0 846,0802,7
[191161191] строительство 2021 95 000,0 846,0802,7 Проектирование осуществлено за счет средств бюджета города. Получено п... положительное заключение ФАУ ""Главгосэкспертиза России"" по технической части от 27.03.2019 №91-1-1-3-006606-2019 и отрицательное заключение по смете от 27.03.2019 №00044-19/КМЭ-16228/04. 15.10.2019 г. Получено положительное заключение по сметной части. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000098 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО """"Сатурн"""". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.
[190260394] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя 2022 211 726,9 49 815,097 615,1 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 2 объектах и проектно-изыскательские работы на 1 объекте. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ""Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне"" с ООО ""Линия"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000037 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 10 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", Фиолентовское шоссе"" с ООО ""Капиталстрой"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000056 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 2 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", пр-т Генерала Острякова"" с ООО ""Теплицстройсервис"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 254 853,362 465,995 656,4
[190260428] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя 2022 161 753,3 62 465,962 584,7 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году было предусмотрено выпол... лнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Заключены контракты с подрядными организациями. На 10 объектах выполняются ПИР (субсидия 2018 года).
[191161162] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории Республики Крым 2020 93 100,0 33 071,7 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 3 объектах. Заключены контракты по 2 объектам. По результатам электронного аукциона № 0175200000419000600 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса пгт Кировское, Кировского района" с ООО «ГК «Строй-Белогорье». По результатам электронного аукциона № 0175200000419000479 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции б/н г. Евпатория" с ООО «НИССАЛ». Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения 2020 859 660,9 42 863,954 421,6 По объекту «Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 э... этажах здания № 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа под детскую поликлинику. 1 этап» строительная готовность – 58%. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. 15.12.2019 г. контракт с подрядной организацией расторгнут. По объекту «Реконструкция здания стационара ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по ул. Кирова д.40 - 1 этап пристройка приемного отделения» строительная готовность – 48%. Отставание от графика – 110 дней. Срок окончания работ – 1 июля 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: выполнены работы по закрытию контура здания, в том числе утепление фасада, ведутся работы по облицовке фасада, ведутся работы по монтажу внутренних сетей инженерного обеспечения, ведутся работы по устройству кровли. По объекту «Реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы. Надстройка приемного отделения для размещения помещений ангиографического отделения» строительная готовность – 3%. Срок окончания работ – 1 марта 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: начаты общестроительные работы ниже нулевого уровня, проведены демонтажные работы в существующем здании, ведутся работы по монтажу утеплителя и металлокаркаса под бетонирование плиты пола надстройки. По объекту «Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г.Петрозаводска» проектные работы завершены. Получено отрицательное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий.
[190260557] 2020 126 873,0
2020 731 167,7 **
[190860975] 2020 1 620,2
Реконструкция объектов инфраструктуры спорта 2020 77 571,7 32 940,077 571,7 По объектам «Реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Советск... кая, 15 в пос. Боровой Калевальского района Республики Карелия», «Реконструкция стадиона муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 3, г. Сортавала, Выборгское шоссе, д. 3», «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонец Республики Карелия (1-этап)» строительные работы завершены. Объекты введены в эксплуатацию. По объекту «Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба» – 2 этап» строительная готовность – 15%. Отставание от графика 38 недель. Срок окончания работ - 30 ноября 2019 года. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт. По объекту «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия», г. Костомукша» строительная готовность – 25%. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок. По объекту «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия» строительная готовность – 30%. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
[190260556] 2020 73 882,0
[190860976] 2019 3 689,7
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 10 742 248,75 890 861,07 279 583,9
Минэкономразвития России 10 742 248,75 890 861,07 279 583,9
Минэкономразвития России 10 742 248,75 890 861,07 279 583,9
[190160271] Создание новых конкурентоспособных секторов экономики 2020 279 379,7 135 842,7279 379,7
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 665 816,1 317 328,2474 280,2
Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия 2019 248 272,3 60 537,056 736,4 Строительная готовность объекта 76%. Отставание от графика 5 месяцев. ... Срок окончания работ - 15.12.2019 г. Срок действия контракта - до 31.12.2019 г. Не освоение средств в 2019 году в полном объеме связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, которые повлекли необходимость прохождения повторной государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза». В связи с нарушением ООО «Альянс Электро» обязательств по исполнению государственного контракта от 8 июля 2019 года № 13аэф-19, заключенного КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» на строительство объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия», заказчиком 19 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. Иск от 16 декабря 2019 года ООО «Альянс Электро» об обязании КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» заключить дополнительное соглашение к контракту № 339/2017 от 20 декабря 2017 года Арбитражным судом Республики Карелия принят, возбуждено прои
[190160374] 2019 235 538,5
[190860977] 2019 12 733,8
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск " (Бесовец) 2020 417 543,8 256 791,2417 543,8 Строительная готовность объекта «Строительство объектов на территории ... гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). (здание аэровокзального комплекса)» - 42%. Срок окончания работ - 01.10.2020 г. Срок действия контракта - до 31.12.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству внутренних и наружных сетей канализации, работы по устройству ж/б плиты пола аэровокзала, а также устройству несущих конструкций здания аэровокзала. Проводятся работы по устройству кровли, монтажу внутренних сетей инженерного обеспечения, устройству ограждающих конструкций. На объекте «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения» завершены строительно-монтажные работы, а также работы по благоустройству территории. Подано заявление о проведении осмотра и выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной. Выполнение пусконаладочных работ на котельной возможно после обеспечения подачи теплоносителя на строящийся объект «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)», учитывая календарный план производства работ на указанном объекте, не ранее апреля 2020 года.
[190260541] 2020 412 659,9
[190860978] 2020 4 883,9
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей 2019 13 205,3 13 205,3 Строительная готовность объекта «Строительство водоводов и водоотведен... ния в пгт. Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей» - 20%. Отставание от графика производства работ — 44 недели. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. 29 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение к государственному контракту, срок завершения работ продлен до ноября 2020 года.
[190260542] 2019 9 280,5
[190860979] 2019 3 924,8
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 2020 292 614,1 123 190,5114 351,9 Строительство объекта «Строительство газопровода распределительного (у... уличная сеть) по с.Спасская Губа Кондопожского района (1 и 3 очереди)» завершено. Ведутся приемо-сдаточные работы По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 6%. Отставание от графика 49 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 2 072 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 32 885,5 п.м По объекту «Строительство котельной в с.Спасская Губа Кондопожского района» строительная готовность – 75%. Отставание от графика 47 недель. Срок окончания работ – 31 октября 2019 года. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству сетей газоснабжения, работы по устройству фундаментов. Выполнена установка локальных очистных сооружений хоз-бытовой канализации, модуля котельной и дымовой трубы, выполнено подключение резервуаров к станциям пожаротушения. 02.12.2019г. в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 98%. Срок окончания работ по контракту – 31.12.2019 года. На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведутся приемо-сдаточные работы. Всего по проекту протяженность газопровода - 15 240 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 60 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 5 836 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 14 844,8 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 98 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 16 099 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 41 154 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 79%. Срок окончания работ – 30 ноября 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы: проложено газопроводных труб протяженностью – 30 032,3 п.м. из 38 005,5 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д.Онькулица, д.Мегрега Олонецкого национального муниципального района 1-й этап строительства» строительная готовность – 0 %. Отставание от графика производства работ – 50 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ по государственному контракту продлен до- 30.11.2020 г. На объекте выполнены подготовительные работы (геодезические разбивочные работы, закупка материалов), обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. В настоящее время работы приостановлены. Всего по проекту протяженность газопровода - 9787 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность объекта - 25 %. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 7 387 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 29 774 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 2%. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 1000 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 67058,1 п.м. В настоящее время работы не ведутся в связи с отсутствием договора землепользования (лесными участками) с Минприроды РК. По объекту «Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия» строительная готовность – 0 %. Срок окончания работ - 30 июня 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 июля 2020 года. Срок действия контракта - 31 декабря 2020 года.
[190260543] 2020 137 007,1
[190860980] 2020 155 607,0
Мероприятия по развитию системы водообеспечения 2 823 903,12 717 659,02 488 508,4
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 2 785 390,62 699 659,02 471 408,4
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" 60 170,0 13 599,555 121,8
Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым 60 170,0 13 599,555 121,8
[190100379] строительство 2019 60 170,0 13 599,555 121,8 Разработка грунта под водой, устройство подводящего канала - 28,1% от ... плана, разравнивание щебеночных горизонтальных постелей - 24,8%, укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб - 24,5%, баластировка железобетонными кольцами - 22,7%.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы" 465 418,5 179 437,3158 287,4
[190100377] строительство 2020 465 418,5 179 437,3158 287,4 Нежинский водозабор: готовность – 50%, ведутся работы по монтажу вент... тиляционного оборудования, выполнен монтаж технологического оборудования. Просторненский водозабор: готовность – 50% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Новогригорьевский водозабор: готовность – 60% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Остаточные работы: электромонтажные работы, пуско-наладочные работы. Имеется отставание от графика производства работ (3 мес.) по следующим причинам: - Поздние сроки поставки технологического оборудования, - Не начаты электромонтажные работы, задержка вызвана необходимостью корректировки рабочей документации на электромонтажные работы и увязки проектов ГУП РК «Крымэнерго» на внешнее и АО «ОЭК» на внутреннее энергоснабжение. Ориентировочная стоимость дополнительных работ (установка распределительных устройств) – 30 млн. руб., что не превышает 10% от стоимости государственного контракта.
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 2 259 802,1 2 506 622,22 257 999,2
[190100378] проектные и изыскательские работы 2020 125 862,4 141 630,0125 862,4 Выполнено всего работ в 2019 году по объекту на сумму - 1 943 368 55... 59,26 руб., из них 129 782 985,88 руб. - сумма гарантийных удержаний в соответствии с государственным контрактом, которые учитываются на счете кредиторской задолженности. По этапу 2,.1. гарантийные удержания составили - 111 306 718,69 руб; по этапу 2.2. - 18 476 267,19 руб. В связи с наличием кредиторской задолженности, освоение средств может превышать кассовые выплаты.
[191261206] строительство 2021 2 133 939,7 2 364 992,22 132 136,8 Ход выполнения строительно-монтажных работ: Этап 2.1: Готовность – 50... 0% - монтаж трубы ВЧШГ (уложено 70% трубопровода); - устройство закрытых переходов под водными преградами (100%); - монтаж железобетонных камер переключения (65%); - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения (10%) - насосная станция НС-2 - устройство ж/б резервуаров чистой воды (20%), устройство фундаментов насосной станции (35%); - насосные станции НС-1 и НС-1а – начаты подготовительные работы; Остаточные работы: - устройство переходов открытым способом через автодороги и каналы– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - монтаж трубопроводов ВЧШГ – планируется завершение в первом квартале 2020 года; - строительство насосных станций НС-1, НС-1а – начало работ запланировано на декабрь 2019 года - строительство ВОЛС и автодорог – 2020 - 2021 гг. Этап 2.2: Готовность – 80% - работы по монтажу трубы ПЭ (уложено 90% трубопровода); - монтаж железобетонных камер переключения (70%); - устройство закрытых переходов под ж/д и автодорогами (100%); Остаточные работы: - устройство камер переключения и мокрых колодцев – планируется к завершению в 2019 году; - прокладка трубопроводов ПЭ – планируется к завершению в 2019 году; - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - подключение водовода к РЧВ г. Феодосии – планируется завершение в первом квартале 2020 года; Этап 2.3: Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% 11.06.2019 получено положительное заключение ГГЭ по технической части и отрицательное по сметной стоимости.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя 38 512,518 000,017 100,0
Департамент капитального строительства города Севастополя 38 512,5 18 000,017 100,0
Строительство берегозащитных дамб на р.Каче, г. Севастополь 38 512,5 18 000,017 100,0
[190260424] строительство 2019 38 512,5 18 000,017 100,0 Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в ... одностороннем порядке в связи с требованием Прокуратуры города Севастополя. Из бюджета г. Севастополя выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ. 8 ноября 2019 г. размещен план закупок. 18.12.2019 г. заключен контракт на выполнение СМР. Правительством Севастополя разработана «Дорожная карта» по завершению строительства объекта, в соответствии с которой срок ввода с декабря 2019 г. перенесен на май 2021 г.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением 992 886,5139 613,6683 239,0
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 432 149,826 153,1308 247,5
[190260390] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 2022 432 149,8 26 153,1308 247,5 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 7 объектах. На 3 объектах выполняются ПИР за счет средств бюджета города Севастополя.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым 560 736,7113 460,5374 991,5
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 119 350,0 117 879,9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым 119 350,0 117 879,9
[190560824] проектные и изыскательские работы 2020 119 350,0 117 879,9 Заключен Государственный контракт на выполнение ПИР и СМР от 017520000... 00419000217_320408 от 13.08.2019 (дополнительное соглашение №2 от 20.09.2019), выдан аванс подрядчику в соответствии с условиями Г.К. в размере 1,45% от стоимости контракта. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
[190260391] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 2022 441 386,7 113 460,5257 111,6 В 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов водоснабжения, из ... них: - по 6 объектам финансирование проектно-изыскательских работы; - по 2 объектам финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работы; - по 1 объекту на строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 4 объектам, по 2-м из них не предусмотрено финансирование по Соглашению о предоставлении субсидии в 2019 году (разводящие сети Керчи, строит. резервуара чистой воды в г. Гурзуфе). Из 6 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 5 объектам ведутся ПИР; - по 1 объекту - реконтрукция магистрального водовода Керчи - контракт на ПИР заключен в 2020 году. Из23 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по объекту реконструкция магистрального водовода Фронтовое - по завершению ПИР, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; - по объекту строительство систем водоснабжения Карантин Форштадт - заключен контракт на прохождение экспертизы по результатам ПИР. По объекту Реконструкция разводящих сетей в г.Керчь в 2019 году расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт на строительно-монтажные работы, готовится конкурсная документация на СМР в рамках лимитов, возвращенных на те же цели. Требуется корректировка ПСД с разделением на 2 этапа.
Мероприятия по обеспечению водоотведения 969 625,327 374,5487 379,7
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 604 184,526 142,1486 208,9
Администрация города Симферополь Республики Крым 361 860,0 361 860,0
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым 361 860,0 361 860,0
[190961070] проектные и изыскательские работы 2019 361 860,0 361 860,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. Проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в экспертизу, проходят входной контроль. В связи с превышением предельной сметной стоимости для обоснования увеличения сметной стоимости документация загружена в ФАУ ГГЭ для прохождения экспертизы обоснования инвестиций. Документация загружена в ГГЭ на обоснование инвестиций. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 32 485,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым 32 485,0
[190100375] проектные и изыскательские работы 2019 32 485,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. В 2021 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260427] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 2022 209 839,5 26 142,1124 348,9 В соответствии с действующей редакцией Программы, в рамках укрупнённог... го мероприятия запланирована реализация 5 объектов (Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 4 объектам предусмотрена реализация ПИР: Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 1 объекту предусмотрено финансирование на выполнение СМР: Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым (осуществлен возврат средств 2018 года, контракт есть, работы на объекте ведутся).
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 365 440,81 232,41 170,8
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" 212 270,0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь 212 270,0
[190100376] строительство 2022 212 270,0 Аппеляционная жалоба подрядной организации АО НПП "Биотехпрогресс" Арб... битражным судом не удовлетворена (постановление от 30.04.2019 №А84-2854/2018). Госконтракт расторгнут. Повторно объявлен аукцион (извещение от 05.07.2019), дата проведения - 22.07.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Повторно объявлен аукцион (извещение от 01.08.2019), дата проведения - 19.08.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 06.12.2019 объявлен аукцион. По окончании срока подачи не подано ни одной заявки. Контракт не заключен. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022.
[190260426] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 2022 153 170,8 1 232,41 170,8 По 1 объекту завершены ПИР. В рамках укрупненного мероприятия в 2019 г... году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Конкурсные процедуры не проведены в 2019 году, по причине поздно доведенных лимитов, и отсутствия заключения гос.экспертизы.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов 500 456,2474 936,9451 192,2
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым 500 456,2474 936,9451 192,2
[190260423] Рекультивация свалок, Республика Крым 2022 500 456,2 474 936,9451 192,2 Финансирование в 2019 году предусмотрено на ТКО г. Симферополь. Выполн... ненные работы: - формирование тела полигона 92%; - демонтажные работы 83%; - устройство фундаментов 91%; - устройство ограждения 20%; - устройство рекультивационного покрытия 22%; - устройство системы дегазации 20%; - устройство системы водоотведения 10%; - строительство автодорог 19%; - электроснабжение 65%.
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий 440 744,8349 203,2338 153,5
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта 4 750,0 4 721,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым 4 750,0 4 721,5
[190961072] реконструкция 2020 4 750,0 4 721,5 Заключен гос.контракт с ООО «ЕВРОСТРОЙ"""" ГК №0175200000419000540_31... 16942 от 25.11.2019 Мобилизация подрядчика,ведутся подготовительные работы. В 2020 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 435 994,8 349 203,2333 432,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым 161 500,0 179 699,9161 244,4
[190100380] строительство 2020 161 500,0 179 699,9161 244,4 Ведутся работы по устройству стены второго яруса (стенка-лоток), очист... тных сооружений, глубоководного водовыпуска, отсыпке тела набережной. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым 114 000,0 63 253,156 761,3
[190100381] строительство 2020 114 000,0 63 253,156 761,3 1. Поздние сроки перебазировки плавсредств (23.07.2019), постоянный вы... ыход в ремонт на протяжение августа месяца. Плавсредство 28.09.2019 перебазировано с объекта в порт Севастополя, работы в морской части по устройству волноломов при этом не завершены, выполнены на 25% от всего объема. ООО «СКИФ» планирует продолжить работы в акватории с использованием плавсредств не ранее апреля 2020 года. 2. Несвоевременная поставка инертного материала (несортированного камня) для устройства откоса волноотбойной стены набережной. (возобновлены работы с 05.11.2019.) 3. Низкие темпы работ в целом, отсутствие требуемого материала (инертные строительные материалы, металлоконтсрукции). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 32 004,8 33,920 112,8
[190100382] строительство 2020 32 004,8 33,920 112,8 Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Провед... дены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО """"ЭТК-МОСКВА"""" ГК №0175200000419000647_320408 от 13.12.2019 21.06.2019 – ГКУ направлено решение о расторжении ГК. УФАС - отказал о внесении в РНП ООО «КД» с 25.04.2019 – в Арбитражном суде РК рассматривается дело А83-7741/2019 по иску КД к ГКУ о взыскании 13,411 млн. руб. убытков. Проведено 3 судебных заседания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г.Алушта 128 490,0 106 216,395 313,5
[190100383] строительство 2020 128 490,0 106 216,395 313,5 СМР ведутся с отставанием от графика. Ведется претензионная работа. Вв... вод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г.Севастополя 397 767,099 721,0200 017,9
[190260422] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей 2022 220 272,6 11 096,099 985,8 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 14 объектах (6 - ПИР, 8 - СМР). На 7 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (6 - ПИР, 1 - СМР); по 2 объектам проведены аукционы (СМР), ведется работа по заключению контрактов; по 5 объектам контракты на ПИР расторгнуты (субсидия 2018 года).
[190260421] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) 2021 177 494,4 88 625,0100 032,1 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 5 объектах (3 - ПИР, 2 - СМР). На 4 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (2 - ПИР, 2 - СМР).
Мероприятия по созданию индустриальных парков 586 385,19 087,2334 976,5
Министерство экономического развития Республики Крым 363 591,2 326 343,7
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым 363 591,2 326 343,7
[190100385] строительство 2022 363 591,2 326 343,7 Ведутся работы подготовительного периода, снимается почвенно-раститель... ьный слой, вывозится на места складирования. Производится разбивка осей сооружения, обустраивается строительный городок, устраиваются временные технологические проезды. В 2018 году по ГК технологического присоединения к внешним инженерным сетям - была выдана часть суммы 206 998,27 т.р. (аванс) В апреле - авансирование строительно-монтажных работ в размере 309 199,90 т.р. В октябре в размере 19 847,56 т.р. - доплата авансового платежа по выполнению СМР ГК №0175200000418000567_315134 от 20.02.19 (ДС №4 от 02.09.19) В Октябре: 14 370,88528 т.р. - плата за технологического присоединения к сети газораспределения по ГК №92 от 25.12.2017 (ДС №4 от 18.09.19 под 1125-р). 28.06.19 было опубликовано извещение об электронном аукционе (разработка РД для строительства объекта, данная документация подлежала разработке в составе проектно-изыскательских работ в соответствии с государственным контрактом № 37 от 19.08.2016 года, но из-за расторжения данного контракта не выполнена и не оплачена.) на сайте закупок. НМЦ контракта на РД - 29 400 т.р. (в рамках лимита - 29 830,10 т.р.). Расторгован на 9 118,34 т.р.
Департамент капитального строительства города Севастополя 222 793,9 9 087,28 632,8
Создание индустриального парка в г.Севастополе 222 793,9 9 087,28 632,8
[190260420] проектные и изыскательские работы 2019 32 793,9 9 087,28 632,8 Проектные работы выполнены в рамках контракта от 26.12.2016 №08-16/ЕП-... -399.
[191261192] строительство 2022 190 000,0 В 2019 году проводилось шесть аукционов, по итогам которых не выбран п... победитель.
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 2 779 465,51 496 904,21 414 899,6
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 429 511,5 38 692,336 757,7
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" 57 000,0 24 364,323 146,1
[190560823] Реконструкция улично-дорожной сети г.Евпатории, Республика Крым 2022 57 000,0 24 364,323 146,1 В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительс... ства РФ от 12.12.2019 № 1642, начало СМР по объекту перенесено на 2021 год. Завершение работ по объекту запланировано на 2022 год.
[190260419] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 2022 372 511,5 14 328,013 611,6 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ 2... 2 объектов кластера, из них: - по объекту Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект """"Золотое кольцо здоровья"""", Республика Крым, г.Евпатория проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на СМР; - по объекту Реконструкция городских сетей водоснабжения 2-й этап - позднее заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту по причине затянувшейся передачи документов необходимых для осуществления функций заказчика-застройщика в ГКУ """"Инвестстрой Республики Крым"""" от организаций подведомственных администрации г.Евпатория.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 888 580,0 767 681,7710 266,8
Администрация города Саки Республики Крым 47 500,0 48 143,547 500,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки 47 500,0 48 143,547 500,0
[190100386] строительство 2020 47 500,0 48 143,547 500,0 В связи с невыполнением условий Муниципального Контракта Подрядной орг... ганизацией, а именно срыв сроков завершения работ, установленный на 31.07.2019г. Заказчиком 22.07.2019г. принято решение об одностороннем расторжении Контракта и направлены соответствующие уведомления в адрес Подрядной организации. В настоящее время Контракт расторгнут от 26.08.2019г. За не ввод объекта в эксплуатацию к подрядной организации выставлена неустойка в размере 4 509 292 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч двести девяносто два) рубля 78 копеек которая удовлетворена в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки. В отношении подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс» муниципальным заказчиком МКУ «СакиИнвестПроект» ведётся претензионная работа и подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым (исх. № 33 от 22.01.2019 дело № А83-2248/2019) о взыскании неустойки в размере 14 264 443,12 руб. за нарушение обязательств в части неисполнения сроков выполнения работ по контракту. На текущую дату претензионные требования муниципального заказчика МКУ «СакиИнвестПроект» подрядной организацией АО НПП «Биотехпрогресс» удовлетворены в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.Подготовлена ведомость объёмов работ, необходимых для завершения строительства объекта и проведения тендерных процедур для определения Подрядной организации, однако в инвестиционном пакете документов по объекту при определении предельной стоимости в ценах соответствующих лет полностью отсутствуют индексы-дефляторы и остаточная стоимость работ по объекту на сегодняшний день определена в ценах II квартала 2016 года, что лишает Заказчика возможности своевременного завершения строительства объекта и запуска технологического процесса очистки канализационных стоков предусмотренных проектом. Предельная стоимость строительства объекта при применении индексов дефляторов к лимитам денежных средств, предусмотренных на реализацию объекта на 2020 год изменится в сторону увеличения на 82,57 млн. рублей и будет составлять 1624,17 млн. рублей. Заказчиком по согласованию с АНО Дирекцией по управлению ФЦП проведена работа по подготовке инвестиционного пакета документов с возможностью применения индексов дефляторов на лимиты, предусмотренные на 2020 год для возможности проведения тендерных процедур и завершения строительства объекта в сроки, предусмотренные планом-графиком реализации мероприятий ФЦП. Также Заказчиком проведены тендерные процедуры по определению Подрядной организации.
[190360573] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 2021 841 080,0 719 538,2662 766,8 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 6 объектам кластера, из них: - по объектуРек. глубоководного выпуска по лучена Декларация о готовности объекта к ксплуатации; - по объекту Рек. озерно-грязевого хозяйства ГГРЭС СМР завершены, ожидается получение Декларации в 1 квртале 2020 года; - по 4 объектам ведутся строительно-монтажные работы.
[190260418] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым 2022 303 378,7 43 500,643 544,0 В 2019 году предусмотрено финансирование 4 объектов кластера: - Строит... тельство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с.Курортное (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР). По трём объектам: - Строительство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР) в 2019 году осуществлен возрат средств неиспользованной части субсидии 2018 года.
[190260417] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым 2021 414 250,3 384 842,6371 352,1 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 4 объектам кластера. По всем объектам заключены контракты на СМР, ведутся работы. По объекту "Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка "осуществлен возврат средств неиспользованной части субсидии 2018 года на разработку ПИР. В текущем году ввод объектов, входящих в состав кластера, не запланирован.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 161 018,9 9 854,113 262,8
[190260416] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 2022 161 018,9 9 854,113 262,8 В 2019 году предусмотрено финансирование проектно-изыскательских и стр... роительно-монтажных работ по 3 объектам кластера: - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым (ПИР+СМР); - Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым (ПИР); - Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым. По объектам "Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым" и "Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым" заключены контракты на ПИР, работы ведутся.
Департамент капитального строительства города Севастополя 161 340,0
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь 161 340,0
Создание яхтенной марины, г. Севастополь 161 340,0
[190100388] проектные и изыскательские работы 2020 161 340,0 Ведутся проектно-изыскательские работы. Получение заключения государст... твенной экспертизы планируется в 2020 году. В соответствии с планом графиком реализации объектов Программы ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260415] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 2022 421 386,1 252 332,9239 716,2 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е проектно-изыскательских работ на 1 объекте. На 1 объекте в рамках контракта выполняются строительные работы (субсидия 2018 года).
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 16 066 752,37 508 872,07 508 872,0
МЧС России 246 644,5201 932,0201 932,0
МЧС России 246 644,5201 932,0201 932,0
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 246 644,5201 932,0201 932,0
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 246 644,5 201 932,0201 932,0
Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах (Сахалинская область) 65 621,1 50 551,650 551,6
[190100466] строительство 2019 65 621,1 50 551,650 551,6 По объекту выполнены работы по устройству фундаментов, ограждающих кон... нструкций, сборке металлического каркаса, кровельные работы, завершен монтаж внутренних вентиляционных систем, осуществлены работы по заливке полов бетоном в помещении под стоянку автомобилей и работы по вертикальной планировке территории, а также работы по монтажу крыльца здания и устройству внутренних стен и перегородок. Строительная готовность объекта составляет 77,3 %. В связи с произошедшим 13.12.2019 пожаром (ущерб 5 323,4 тыс. рублей) ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году не осуществлен. Ввиду отсутствия возможности оплаты выполненных работ по причине произошедшего происшествия лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 2019 год в объеме 14 792,1 тыс. рублей, планируются к восстановлению в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту на проведение строительного контроля по объекту лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 277,4 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет (государственный контракт на проведение строительного контроля расторгнут 30.12.2019).
Строительство комплекса объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах по адресу: Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская 181 023,4 151 380,4151 380,4
[190100467] строительство 2019 181 023,4 151 380,4151 380,4 По объекту завершен монтаж системы отопления здания, осуществлены подг... готовительные работы по асфальтированию прилегающей территории, внутренней отделке стен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 65-RU65309000-268-2019. Из-за сложившихся климатических условий на Курильских островах (регулярные еженедельные циклоны в октябре-ноябре 2019 года и низкие температуры в ночное время) не выполнены работы по устройству асфальтового покрытия на прилегающей территории и подъездной дороге к объекту. В связи с этим лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 29 112,1 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет и восстановлению в марте 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». Завершение сезонных работ планируется (работ по устройству асфальтного покрытия на прилегающей территории и подъездной дороге) в срок до 1 июля 2020 года. В результате образовавшейся экономии по заключенному государственному контракту на проведение строительного контроля по объекту лимиты бюджетных обязательств 2019 года в объеме 530,9 тыс. рублей планируются к возврату в федеральный бюджет без восстановления (государственный контракт на проведение строительного контроля расторгнут 25.12.2019).
Минюст России 438 378,3178 989,1178 989,1
Минюст России 57 648,057 648,057 648,0
Минюст России 57 648,057 648,057 648,0
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 46 261,0 46 261,046 261,0
Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань 46 261,0 46 261,046 261,0
[190760955] приобретение 2019 46 261,0 46 261,046 261,0 Объект введен в эксплуатацию. Бюджетные ассигнования на осуществление ... приобретения нежилого помещения профинансированы федеральным бюджетным учреждением Рязанской лабораторией судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 46 261,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 15.11.2019 № 62:29:0070030:2537-62/048/2019-6).
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Волгоград 11 387,0 11 387,011 387,0
Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград 11 387,0 11 387,011 387,0
[190260554] приобретение 2019 11 387,0 11 387,011 387,0 Объект введен. Бюджетные ассигнования на осуществление приобретения вс... строенного нежилого помещения профинансированы Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, осуществлена оплата в размере 11 387,0 тыс. рублей. Зарегистрировано право оперативного управления на объект (от 20.05.2019 № 34:34:040036:232-34/116/2019-5).
ФССП России 380 730,3121 341,1121 341,1
ФССП России 380 730,3121 341,1121 341,1
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск 77 880,4
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск 77 880,4
[190100460] строительство 2021 77 880,4 В период 2015-2016 годы установлены металлические колонны и балки цоко... ольного этажа, частично выполнены работы по кладке стен цокольного этажа, устройству стяжки пола. В 2019 году принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства административного здания. Объект будет исключен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск 158 127,7 48 435,648 435,6
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск 158 127,7 48 435,648 435,6
[190100461] строительство 2019 158 127,7 48 435,648 435,6 Выполнены работы по устройству опалубки и заливке монолитных колонн и ... стен подвала, возведению стен и перегородок первого, второго и третьего этажей, гидро- и теплоизоляция возводимых стен. Выполняются работы по возведению стен и перегородок четвертого и технического этажей, монтажу оконных блоков, штукатурке внутренних стен и перегородок, устройству лестничных маршей и внутренней системы электроснабжения, установке ворот гаража. Срок ввода объекта в эксплуатацию будет перенесен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 98 873,3 72 905,572 905,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 98 873,3 72 905,572 905,5
[190100462] строительство 2020 98 873,3 72 905,572 905,5 Выполнены работы по возведению административного здания, контрольно-пр... ропускного пункта, столовой, мойки для автомобилей и котельной (стены, кровля, оконные блоки), работы по утеплению и штукатурке фасадов и устройству стоянки для автомобилей. Выполняются работы по внутренней отделке помещений и монтажу инженерных систем, водосточных систем, лестничных маршей.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 5 510,4
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 5 510,4
[190100463] проектные и изыскательские работы 2019 5 510,4 По результатам проведения конкурсных мероприятий заключен государствен... нный контракт от 01.08.2019г. № 0302100009219000048-0001448-01 на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству административного здания. В связи с поздним заключением государственного контракта завершение разработки проектно-сметной документации в полном объеме не представилось возможным. Разработанная в полном объеме проектно-сметная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы в первом квартале 2020 года.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 40 338,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 40 338,5
[190260533] строительство 2019 40 338,5 В 2016-2018 годы выполнены работы по возведению фундамента и каркаса з... здания, устройству перекрытий, кладке стен, перегородок и кровли, бетонированию лестничных маршей и полов гаража, утеплению цокольного перекрытия и кровли, установке оконных блоков. На стадии завершения работы по наружной отделке здания, установке откосов, отливов, подоконников, утеплению и стяжке полов, внутренней отделке помещений, монтажу систем электроснабжения и отопления, монтажу тепловых сетей и сетей канализации, монтажу вентиляционных коробов и лифтового оборудования, устройству пандусов и благоустройству прилегающей территории. Срок ввода объекта в эксплуатацию будет перенесен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1840.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13 693 717,86 681 516,86 681 516,8
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск 105 123,6 78 359,078 359,0
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск 105 123,6 78 359,078 359,0
[190100413] строительство 2020 105 123,6 78 359,078 359,0 Коробка здания 98% Внутренние отделочные работы 84%,Внутренние инженер... рные системы 91% Технолог. оборудование, мебель 99% Фасад 98% Благоустройство 59% Наружные сети 98% Котельная 100% Крытая стоянка 100%
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 30 000,0 1 170,31 170,3
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда 30 000,0 1 170,31 170,3
[190100414] строительство 2020 30 000,0 1 170,31 170,3 Подготовительный этап (снос имеющихся конструкции, вынос инженерных се... етей) -100%
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир 518 008,2 326 329,6326 329,6
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир 518 008,2 326 329,6326 329,6
[190100415] строительство 2020 518 008,2 326 329,6326 329,6 Выполнены работы по прокладке наружных сетей: электроснабжения - 90%,... , водоснабжения - 90%, водоотведения- 85%, ливневой канализации -80%, теплоснабжения - 100%. Ведутся работы по устройству третьего этажа здания.
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново 34 699,0 34 699,034 699,0
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 34 699,0 34 699,034 699,0
[190100416] строительство 2020 34 699,0 34 699,034 699,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.11.2019 № 37-... -RU 37510101-109-2019
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 4 990,0
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская 4 990,0
[190160354] проектные и изыскательские работы 2019 4 990,0 Земельный участок перекоординирован без изменения общей площади, с уча... астка сняты ограничения. Получен новый ГПЗУ. Здание поставлено на кадастровый учет как "Объект незавершенного строительства".
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел 62 013,5 58 892,758 892,7
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда 62 013,5 58 892,758 892,7
[190100417] строительство 2020 62 013,5 58 892,758 892,7 Ведется работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Рязанский областной суд, г. Рязань 499 146,3 311 590,2311 590,2
Строительство здания Рязанского областного суда 499 146,3 311 590,2311 590,2
[190100418] строительство 2020 499 146,3 311 590,2311 590,2 Монолитные работы (раздел КЖ) - 100% Работы общестроительные (Раздел -... - АР) - 60% Инженерные системы - 70% Поставка мебели - 100%
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань 78 246,3 62 430,162 430,1
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи 20 000,0 6 121,36 121,3
[191261208] строительство 2020 20 000,0 6 121,36 121,3 Проведены: 1. Планировка территории - 100%; 2. Земляные работы - 100... 0 %; 3. Фундаменты - 100%; 4. Стены техподполья - 100%; 5. Монтаж плит перекрытия над техподпольем - 100%; 6. Кирпичная кладка стен 1 этажа -100%; 7. Установка оконных блоков 1 этажа -100%.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский 58 246,3 56 308,856 308,8
[190100419] строительство 2020 58 246,3 56 308,856 308,8 Ведется работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 150 000,0
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 150 000,0
строительство 2020 150 000,0 * Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". О... Ограничение по финансированию.
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 5 000,0
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов 5 000,0
[191261209] проектные и изыскательские работы 2019 5 000,0 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь 17 200,0
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь 17 200,0
[190100420] проектные и изыскательские работы 2020 17 200,0 Отсутствие необходимости в разработке ПСД на строительство нового здан... ния, в связи с передачей на праве оперативного управления помещения для размещения суда.
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула 514 428,6
Строительство здания для размещения Тульского областного суда 514 428,6
[190160355] проектные и изыскательские работы 2019 14 428,6 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгоэкспертиза России"
строительство 2020 500 000,0 * Ограничение по финансированию
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль 5 684,0
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а 5 684,0
[190160357] проектные и изыскательские работы 2019 5 684,0 Данный объект является объектом культурного значения получение положит... тельного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» по разработанной проектно-сметной документации не представляется возможным без соответствующих корректировок и внесения изменений в ФЦП.
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 15 500,0 2 241,72 241,7
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11 15 500,0 2 241,72 241,7
[190100421] проектные и изыскательские работы 2020 15 500,0 2 241,72 241,7 Разработка ПСД
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 510 000,0 691,0691,0
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 510 000,0 691,0691,0
[190160356] проектные и изыскательские работы 2019 10 000,0 691,0691,0 Разработанная проектно-сметная документация находится на рассмотрении ... в ФАУ "Главгосэкспертиза России"
строительство 2020 500 000,0 * Ограничение по финансированию
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда 304 419,8 186 794,3186 794,3
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области 304 419,8 186 794,3186 794,3
[190100423] строительство 2020 304 419,8 186 794,3186 794,3 Выполнение работ: монолитные работы по устройству каркаса здания - 10... 00%; устройство кровли - 100%; кладка стен и перегородок - 100%; монтаж наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения - 100%; монтаж внутренних электросетей - 80%; монтаж внутренних систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, отопления - 90%; монтаж оконных блоков - 100%; стяжка полов - 100%; утепление и облицовка фасада - 90%; монтаж лифтового оборудования - 100%.
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 201 720,6
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области 161 197,7
[190100424] строительство 2021 161 197,7 Гос.контракт на СМР расторгнут. Новый государственный контракт на СМР ... заключен 23.12.2019.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области 40 522,9
[190160358] строительство 2020 40 522,9 Фундаменты - 100%. Устройство стен и перегородок подвала - 100%, Кровл... ля - 82%, прокладка наружных инженерных сетей -86%
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск 397 792,6 353 707,0353 707,0
Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда 397 792,6 353 707,0353 707,0
[190100425] реконструкция 2020 397 792,6 353 707,0353 707,0 Монтаж стен цокольного этажа - 100%; Монтаж колон 1-6 этажей пристраив... ваемого здания - 100 %; Монтаж стен, перегородок реконструируемого здания - 100 %. Монтаж трансформаторной подстанции - 100%; Монтаж стен пристройки - 100 %; Монтаж стен, перегородок реконструируемого здания - 60 %.
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 150 000,0 25 058,025 058,0
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков 100 000,0 24 466,424 466,4
[191261210] строительство 2020 100 000,0 24 466,424 466,4 Заключен государственный контракт. Работы по строительству объекта вед... дутся согласно графика производства работ. Оплаты будут производиться согласно графику оплаты выполненных работ, приложенных к контракту. 5 130,6 тыс. рублей - списание средств по исполнительному листу
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров 50 000,0 591,6591,6
[191261211] строительство 2020 50 000,0 591,6591,6 Заключен государственный контракт. Работы по строительству объекта вед... дутся согласно графика производства работ. Оплаты будут производиться согласно графику оплаты выполненных работ, приложенных к контракту. Заключены контракты на технологическое присоединение, авторский надзор и строительный контроль.
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 280 845,3 24 236,624 236,6
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург 280 845,3 24 236,624 236,6
[191261212] проектные и изыскательские работы 2019 13 693,8 Контракт на разработку ПСД не заключен в связи с поздним доведением бю... юджетных ассигнований (26.12.2019).
[190160359] строительство 2021 267 151,5 24 236,624 236,6 Монтаж слаботочных систем - 95%, Общестроительные работы - 75%, монтаж... ж системы вентиляции - 95%, водоснабжение и водоотведение - 80%, фасадные работы - 90%, тепловые сети - 100 %, электромонтажные работы - 85%, благоустройство - 85 %.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 459 659,5 459 659,5459 659,5
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 459 659,5 459 659,5459 659,5
[190160360] строительство 2019 459 659,5 459 659,5459 659,5 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.08.2019№ 78-1... 18-06-2019.
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 84 582,0 59 872,959 872,9
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия 59 582,0 41 890,241 890,2
[190100426] строительство 2020 59 582,0 41 890,241 890,2 Установлены витражи, выполнена штукатурка фасадов и поверхностей внутр... ренних стен, облицовка поверхностей внутренних стен.. Процент готовности по видам работ: фундаментные работы - 100%; подготовительные работы - 100%; свайные работы - 100%; инженерные сети - 60%; стены и перегородки - 100%; оконные и дверные проемы - 70%; штукатурные работы - 80%; подвесные потолки - 60% устройство стяжек - 100% устройство покрытий пола - 50%
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия 25 000,0 17 982,717 982,7
[191261213] строительство 2020 25 000,0 17 982,717 982,7 Выполнен вынес объекта в натуру, завершено устройство свайного поля. Ф... Фундаментной плиты, стен нулевого этажа.
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ 67 679,0 67 679,067 679,0
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания 67 679,0 67 679,067 679,0
[190100427] строительство 2020 67 679,0 67 679,067 679,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2019 № 15-... -07-144-2017
Управление Судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный 150 000,0 148 425,3148 425,3
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда 50 000,0 49 477,649 477,6
[190100428] строительство 2020 50 000,0 49 477,649 477,6 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -30%. И... Инженерные сети - 43%
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда 50 000,0 49 495,649 495,6
[191261214] строительство 2020 50 000,0 49 495,649 495,6 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -34%. И... Инженерные сети - 44%
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда 50 000,0 49 452,149 452,1
[190100429] строительство 2020 50 000,0 49 452,149 452,1 Фундаменты -100%, Конструкции здания -100%, Отделочные работы -32%. И... Инженерные сети - 43%
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 4 900,0 4 900,04 900,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный 4 900,0 4 900,04 900,0
[191261215] проектные и изыскательские работы 2020 4 900,0 4 900,04 900,0 Разработка ПСД
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный 200 000,0 200 000,0200 000,0
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики 200 000,0 200 000,0200 000,0
[190100431] строительство 2020 200 000,0 200 000,0200 000,0 монолитные ж/б конструкции-100%; стены и перегородки-100%; окна витраж... жи -100%; отделочные работы и полы -100%; сантехнические работы -100%; слаботочные сети-95%; наружные коммуникации-100%; внутрен. отделка-95%; наружная отделка -90%; благоустройство-95% ; технолог. оборуд -68%.
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь 107 142,3 99 607,299 607,2
Реконструкция здания Ессентукского городского суда 107 142,3 99 607,299 607,2
[190100432] строительство 2020 107 142,3 99 607,299 607,2 СМР выполнены в полном объеме. Завершение ПНР и установка оборудования
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 15 000,0 4 494,94 494,9
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 15 000,0 4 494,94 494,9
строительство 2020 15 000,0 4 494,94 494,9 Подготовка строительной площадки -100%, Погружение свай в грунт -100%
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 17 805,5 16 980,016 980,0
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград 17 805,5 16 980,016 980,0
[190100433] проектные и изыскательские работы 2020 17 805,5 16 980,016 980,0 Разработка ПСД
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 819 366,9 483 820,9483 820,9
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда 819 366,9 483 820,9483 820,9
[190100434] строительство 2020 819 366,9 483 820,9483 820,9 Общестроительные работы по разделу КР -86%, общестроительные работы по... о разделу АР -16%, Наружные инженерные сети -89%, внутренние инженерные сети - 51%
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа 722 976,0 722 976,0722 976,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-ая очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) 722 976,0 722 976,0722 976,0
[191261216] публичный технологический и ценовой аудит 2019 122,5 122,5122,5 Получено сводное положительное заключение
[190100435] строительство 2020 722 853,5 722 853,5722 853,5 фасадные работ - 100%, остекление - 100%, слаботочные работы - 95%, вн... нутренние электромонтажные работы 88%, внутренние работы по ВК - 85%, автоматическое пожаротушение - 45%, отопление - 100%, вентиляция - 90%, кондиционирование - 85%, благоустройство -40%
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 263 228,2 54 049,854 049,8
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа 263 228,2 54 049,854 049,8
[191261217] строительство 2021 263 228,2 54 049,854 049,8 Земляные работы - 100%, Фундаментная плита -100%, Устройство стен и ко... олон - 60%.
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань 56 603,7 56 603,756 603,7
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан 56 603,7 56 603,756 603,7
[190160361] строительство 2019 56 603,7 56 603,756 603,7 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.11.2019 № RU ... 16542000-124
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск 9 900,0 7 627,27 627,2
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск 9 900,0 7 627,27 627,2
[190100436] проектные и изыскательские работы 2020 9 900,0 7 627,27 627,2 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров 99 727,0
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова 99 727,0
[190100437] строительство 2021 99 727,0 подготовка строительной площадки
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург 83 050,6 80 251,880 251,8
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга 83 050,6 80 251,880 251,8
[190100438] строительство 2020 83 050,6 80 251,880 251,8 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 56-... -301000-313-2018
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 952 575,0 657 337,2657 337,2
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда 697 599,3 447 712,9447 712,9
[190100439] строительство 2020 697 599,3 447 712,9447 712,9 На объекте за период выполнены подготовительные работы (100%), огражде... ение котлована (100%), устройство котлована (100%), устройство свайного поля(100%), устройство фундаментов (100%), устройство монолитных конструкций (95%), строительство теплотрассы (90%), строительство водопровода (90%), строительство хоз.бытовой канализации (90 %), строительство ливневой канализации (90%), прокладка электрических сетей (90%), кирпичная кладка стен (70%)
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя, для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 254 975,7 209 624,3209 624,3
[190100440] реконструкция 2020 254 975,7 209 624,3209 624,3 На объекте выполнены подготовительные работы (100%), ведутся: демонтаж... жные работы (95%), устройство стен и перегородок (95%), отопление (70%), вентиляция и кондиционирование (85%), электромонтажные работы (90%), водопровод и канализация (85%), устройство монолитных конструкций (100%), устройство пристроев (100%), отделочные работы (50%), кровельные работы (100%), закупка немонтируемого оборудования (100%)
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара 210 622,0 144 978,8144 978,8
Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226 10 622,0 10 622,010 622,0
[190160362] реконструкция 2019 10 622,0 10 622,010 622,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.05.2019 № 63-... -301000-112-2016
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1 200 000,0 134 356,8134 356,8
[190100441] строительство 2020 200 000,0 134 356,8134 356,8 - устройство кровли - 100%, - монтаж оконных блоков - 95%. - монта... аж системы отопления и вентиляции 70%. - монтаж слаботочных систем 8% - устройство фасада-45%, -установка дверей-30%, - отделочные работы 30%, -монтаж ОПС-5%
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов 43 214,7 42 867,642 867,6
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова 43 214,7 42 867,642 867,6
[190100442] строительство 2020 43 214,7 42 867,642 867,6 Получен акт приемки законченного строительством здания
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск 131 369,4 131 367,6131 367,6
Строительство здания Ульяновского областного суда 131 369,4 131 367,6131 367,6
[190160363] строительство 2019 131 369,4 131 367,6131 367,6 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.10.2019 № 73-... -73-122-2019
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 171 414,2 75 142,775 142,7
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва 171 414,2 75 142,775 142,7
[190100443] строительство 2020 171 414,2 75 142,775 142,7 земляные и фундаментные работы 100% , административное здание: блоки ... бетонные стен подвалов - 100 %, железобетонный каркас 95 %, кладка газобетонных блоков 100%, металлический каркас крыши 100%, полы - 60%, окна 70%, лестницы 100%, перегородки 90 %, вентиляция 70%, электрика 30%, бокс 50%, наружные сети водопровода и канализации -90 %, наружные сети теплоснабжения - 90%
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 46 851,7 374,5374,5
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г.Барнаул, ул. Балтийская, д. 28. 46 851,7 374,5374,5
[190160364] реконструкция 2020 46 851,7 374,5374,5 В текущем году выполнялись электромонтажные работы (прокладка кабеля, ... кабеленесущих систем-100%).. В соответствии с ФЦП (ред. От 25.12.2019 № 1840) срок ввода объекта предусмотрен на 2020 год.
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 318 128,4 183 375,2183 375,2
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г.Красноярск, ул.Ленина-ул.Просвещения 318 128,4 183 375,2183 375,2
[190100444] строительство 2020 318 128,4 183 375,2183 375,2 Проводится трассировка: система водоснабжение (60%), водоотведения (70... 0%),.Выполняется кирпичная кладка стен цокольного этажа (90%), кладка внешних стен газобетонных блоков 2 и 3 этажей (90%). Выполняется устройство окон 3 этажа (50%).Выполнены перекрытия3 этажа (90%), лифтовые шахты 1, 2, 3, этажей (100%), устройство окон 1 и 2 этажей (100%)
Иркутский областной суд, г. Иркутск 687 974,6 519 590,3519 590,3
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда 687 974,6 519 590,3519 590,3
[190100445] строительство 2020 687 974,6 519 590,3519 590,3 блок 1: 95% - фасад, 80% - вентиляция , кондиционирование, холодос... снабжение ; 64%-сантехнические работы; 95%- черновая внутренняя отделка, 29%- сети связи, 20%-двери, витражи , 50%- чистовая отделка (полы,стены) блок 2: 85% - фасад , 89%- вентиляция, кондиционирование, 95%-черновая внутренняя отделка, 72% - сети связи, 80% -сантехнические работы, 20% -двери, витражи, 45%- чистовая отделка (полы,стены) блок 3: 60% -фасад ,86%- вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 95%-черновая внутренняя отделка, 18%- сети связи, 87%- сантехнические работы, 22%- двери , витражи , 30 %- чистовая отделка (полы,стены) блок 4: 92%-кровля; 82% - вентиляция,40%-сантехнические работы, 15 %- чистовая отделка (полы,стены) блоки 1,2,3: 80,0%- лифты.
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 845 244,1 297 235,9297 235,9
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская 845 244,1 297 235,9297 235,9
[190100446] строительство 2020 845 244,1 297 235,9297 235,9 подготовительные работы (15,34%), земляные работы (100%), устройство ф... фундаментной плиты (100%), монолитный каркас (92%), приямки, входные группы (44%), наружные стены (67%), внутренние перегородки (61%), оконные, дверные проемы (40,1%), строй. контроль 19%), авторский надзор (22%), восстан-я ст-ть зеленных насаждений (100%)
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово 681,3 681,3681,3
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда 681,3 681,3681,3
[190160365] строительство 2019 681,3 681,3681,3 Получено разрешение на ввод от 27.11.2018 № 42-305-84-2018 (письмо от ... 12.02.2019 № УСД-5-16/441). Завершение расчетов в соответствии с условиями государственного контракта на авторский надзор было предусмотрено в 2019 году.
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 817 933,4 17 933,417 933,4
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск 817 933,4 17 933,417 933,4
[190160366] проектные и изыскательские работы 2019 17 933,4 17 933,417 933,4 Разработанная проектно-сметная документация направлена в ФАУ Главгосэк... кспертиза России
реконструкция 2020 800 000,0 * Ограничение по финансированию
Омский областной суд, г. Омск 637 677,2 175 860,5175 860,5
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области 637 677,2 175 860,5175 860,5
[190100447] строительство 2020 637 677,2 175 860,5175 860,5 работы по устройству монолитных железо-бетонных колонн 1 этажа выполн... нено 100%, стен 100%, бетонирование монолитного перекрытия 1 этажа 100%, бетонирование колонн и стен 2 этажа 70%, бетонирование перекрытий 2 этажа 50%, бетонирование стен и колонн 3 этажа 50%, установка фунд. блоков стен 1 эт 50%, кирпичная кладка наружных стен 1 этажа 50%, кирпичная клада наружных стен 2 этажа 20%
Томский областной суд, г. Томск 131 201,0 19 637,619 637,6
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда 131 201,0 19 637,619 637,6
[190160367] проектные и изыскательские работы 2019 13 566,0 13 566,013 566,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
строительство 2020 117 635,0 6 071,66 071,6 Передача строительной площадки Подрядчику. Контракт на СМР заключен 27... 7.12.2019
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск 14 500,0
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск 14 500,0
[190100448] проектные и изыскательские работы 2019 14 500,0 Разработанная ПСД находится на проверке в ФАУ "Главгосэкспертиза Росии... и"
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 50 183,0 12 849,912 849,9
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки 50 183,0 12 849,912 849,9
[190100449] реконструкция 2021 50 183,0 12 849,912 849,9 Получено разрешение на реконструкцию суда. Осуществлен переезд Артемов... вского городского суда в помещения временного размещения. Заключен государственный контракт на реконструкцию. Заключен государственный контракт на осуществление строительного контроля за реконструкцией В ноябре выполнены работы по демонтажу конструкций. Процент готовности демонтажных работ - 80%. Начаты СМР.
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 13 683,3 8 500,08 500,0
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск 13 683,3 8 500,08 500,0
[190100450] проектные и изыскательские работы 2020 13 683,3 8 500,08 500,0 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск 44 111,1 42 927,942 927,9
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка 44 111,1 42 927,942 927,9
[190100451] реконструкция 2020 44 111,1 42 927,942 927,9 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2019 № 28-... -005-057-2019
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 295 062,9 181 409,8181 409,8
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда 295 062,9 181 409,8181 409,8
[190160368] проектные и изыскательские работы 2019 1 835,4 1 835,41 835,4 Отсутствует положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
[190100452] строительство 2020 293 227,5 179 574,4179 574,4 Выполнены следующие виды работ: наружная отделка фасада здания выполне... ена на 100 %, кровля на 100%, внутренние перегородки на 98%, полы на 100 %, окна и витражы на 100 %, двери на 100 %, лестницы на 100 %, внутренняя отделка на 100 %., прочие работы 94,36%., тепловой узел 33,63, электроснабжение-100%,связь сигнализация 100 %.
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан 3 600,0
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан 3 600,0
[190100453] проектные и изыскательские работы 2020 3 600,0 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 315 797,6 56 000,956 000,9
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда 315 797,6 56 000,956 000,9
[190100454] строительство 2020 315 797,6 56 000,956 000,9 Бурение скважин и установка свай -100%, Монолитный ростверк -87%, Упло... отнение грунта -100%, Бурение скважин установка свай- 100%.
Пермский краевой суд, г. Пермь 311 784,9 155 553,1155 553,1
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда 311 784,9 155 553,1155 553,1
[190100455] строительство 2020 311 784,9 155 553,1155 553,1 1. Улучшенная штукатурка стен - 94 %. 2. Укладка тротуарной плитки на ... основной кровле - 75 % 3.Укладка керамической плитки на крыльцах- 82 % 4. Укладка керамической плитки, полы - 96%.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите 349 850,4 13 744,913 744,9
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145 349 850,4 13 744,913 744,9
[190100456] строительство 2020 349 850,4 13 744,913 744,9 Устройство фундаментной плиты: укладка бетона; устройство временного э... электроснабжения; установка арматуры на стены подвала.
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 242 796,1
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства) 242 796,1
[190100457] строительство 2020 242 796,1 Процедура закупки на право заключения гос. контракта на выполнение СМР... Р по объекту была приостановлена в связи с поданной жалобой. Планируемый срок заключения нового гос. контракта на СМР 20.01.2020. Ограждение территории 100%, выемка грунта 100%, обратная засыпка 50 %, демонтаж бетонных конструкций 100%, армирование и бетонирование стен и диофрагм 90%, Монтаж стеклопакетов 98%, гидроизоляция цоколя 100%, разработка инженерных сетей 5%, набетонное покрытие крыши 30%, монтаж шахты лифта 10%.
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск 11 023,0 11 000,011 000,0
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки 11 023,0 11 000,011 000,0
[190100458] проектные и изыскательские работы 2019 11 023,0 11 000,011 000,0 Разработка ПСД
Минэкономразвития России 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Росреестр 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,21 412,11 412,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,2 1 412,11 412,1
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 452,2 1 412,11 412,1
[191261265] проектные и изыскательские работы 2019 1 352,3 1 312,21 312,2 Положительные заключения получены от ФАУ «Главгосэкспертиза России» по... о проектной документации от 12.07.2019 № 40-1-1-3-017971 и достоверности сметной стоимости от 27.07.2019 № 00364-19/СПЭ18011/704.
[191261266] технологический и ценовой аудит 2019 99,9 99,999,9 Положительное заключение получено от АО "НИЦ "Строительство" от 27.02 ... 2019 № 179/17-19/УКС/1/14-2019.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,11 562,01 562,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,1 1 562,01 562,0
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 215 067,1 1 562,01 562,0
[190100464] строительство 2020 1 215 067,1 1 562,01 562,0 Выполнение работ по строительству объекта осуществлялось в рамках госу... ударственного контракта, заключенного Управлением Росреестра по Калужской области. За 2019 год установлено 5,81 тонн стальных решеток для устройства железобетонных водоотводных лотков, выполнена отсыпка песком постоянного дренажа в объеме 82 куб.м, выполнен монтаж подкрановых путей, установлен башенный кран КБМ-401. Государственный контракт на выполнение подрядных работ расторгнут 29.07.2019 по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств. В настоящее время в Арбитражном суде Калужской области по иску подрядной организации находится дело № А23-6473/2019 о признании недействительной односторонней сделки об отказе от исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4443 460,0443 460,0
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
Строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, с. Столбище, Республика Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
[190961044] проектные и изыскательские работы 2019 1 586,8 1 091,71 091,7 Государственным заказчиком заключен договор от 29.11.2019 № 1/П с ООО ... "КРК Групп" на выполнение работ по внесению изменений в проект. Заключен договор от 27.12.2019 № 0554Д-19/КГЭ-21964/03/ГС с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
[190100465] строительство 2020 469 905,6 442 368,3442 368,3 За 2019 год подрядной организацией выполнены работы по монтажу компози... итных панелей навесного фасада здания административно-бытового корпуса и спусков в подвалы административно-бытового корпуса и корпуса архива – 1 124 м2, сэндвич-панелей на фасаде корпуса архива – 5 580 м2. Также выполнены следующие отделочные работы в административно- бытовом корпусе и корпусе архива:оклейка обоями стен (стеклообоями с последующей окраской), окраска, облицовка стен – 11 033 м2; окраска стен фактурной краской – 1 514 м2; облицовка стен керамической плиткой – 569 м2; устройство покрытий из ламината, линолеума, керамогранита, полимерных полов - 16 312 м2; устройство потолков (монтаж подвесных потолков, окраска) – 17 753 м2; монтаж оконных блоков алюминиевых и ПВХ в административно-бытовом корпусе 50 окон и корпусе архива 46 окон, дверных блоков (стальных и противопожарных дверей, алюминиевых, деревянных дверей по административно-бытовому корпусу 120 шт. и корпусу архива 71 шт., алюминиевых перегородок 317 м2, секционных ворот и ворот секционных противопожарных 2 шт., витражному остеклению 95 м2; устройство навесного вентилируемого фасада здания контрольно-пропускного пункта - 56 м2, внутренние отделочные работы: устройство подвесного потолка - 15,75 м2, штукатурка, оклейка стеклообоями с последующей покраской стен - 52 м2, устройство полов 16 м2; заполнение оконных - 5 шт., в том числе в перегородке и дверных - 3 шт. проемов. Подрядной организацией в 2019 году выполнены следующие работы по благоустройству: разбивка и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезда - 11 260 м2 с установкой бортовых камней - 2287 м; разбивка и устройство покрытия тротуаров брусчаткой - 1514 м2 с установкой бортовых камней 1154 м;разбивка и устройство покрытия тротуаров асфальтобетоном - 515 м2;разбивка и устройство асфальтобетонного покрытия отмостки - 377 м2 с установкой бортовых камней - 431 м; монтаж ограждения территории 368 м; устройство газонов из готовых рулонных заготовок – 216 м2;устройство газона из многолетних трав 20030 м2, в том числе укрепление откосов 830 м2; дендрология (199 деревьев и кустарников); устройство наружных внутриплощадочных сетей, монтаж наружного освещения – 40 уличных светильников.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 281 900,0281 700,0281 700,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 281 900,0281 700,0281 700,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 281 900,0281 700,0281 700,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 281 900,0281 700,0281 700,0
[190100245] Приобретение жилых помещений для судей федеральных судов 2021 281 900,0 281 700,0281 700,0
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 105 373 134,785 801 414,686 097 967,6
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 2 469 233,91 009 104,92 202 397,0
Минэнерго России 1 711 466,0761 717,61 678 963,0
Минэнерго России 1 711 466,0761 717,61 678 963,0
Модернизация и развитие сетевого комплекса 1 711 466,0761 717,61 678 963,0
Минэнерго России 1 082 225,0761 717,61 082 225,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации 1 082 225,0 761 717,61 082 225,0
высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) 1 082 225,0 761 717,61 082 225,0
[191061149] строительство 2020 1 082 225,0 761 717,61 082 225,0 Получено разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки на период... д проведения ПНР. Высоковольтная линия кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) (далее - ВЛ) с 30.05.2018 поставлена под напряжение, с 31.05.2018 ВЛ находится под нагрузкой. На основании положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») от 10.10.2019 г. № 00-1-1-3-027517-2019 потребовалось выполнение дополнительных мероприятий по защите опор в зоне подтопления. Работы будут выполнены в весенне-летний период 2020 года. Отключение ВЛ не требуется. В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" (далее - ФЦП), утвержденным решением Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, созданной Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2014 № 263, первоначально утвержденный срок ввода в эксплуатацию ВЛ – 30.11.2020. Согласно актуализированному в 2019 году плану-графику реализации мероприятий ФЦП, согласованному заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № П16-5200 п. 1, 2) и утвержденному Министром экономического развития Российской Федерации. М.С. Орешкиным 06.02.2019, срок ввода в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) – ноябрь 2020 года. Степень технической готовности – 99%.
Акционерное общество "Крымэнерго" 629 241,0 596 738,0
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектноизыскательские работы) 32 503,0
[191061128] проектные и изыскательские работы 2022 32 503,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года",и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 51 447,8 51 447,8
[191061129] проектные и изыскательские работы 2022 51 447,8 51 447,8 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года",и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 89 766,7 89 766,7
[191061130] проектные и изыскательские работы 2022 89 766,7 89 766,7 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 143 116,7 143 116,7
[191061131] проектные и изыскательские работы 2022 143 116,7 143 116,7 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 952,6 50 952,6
[191061132] проектные и изыскательские работы 2022 50 952,6 50 952,6 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. С... Севастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка – Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 72 290,2 72 290,2
[191061133] проектные и изыскательские работы 2022 72 290,2 72 290,2 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 №022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 04 декабря 2019 г. – объявлен конкурс на проведение проектных и изыскательских работ; 09 января 2020 г. подписан контракт с победителем. Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 15 657,0 15 657,0
[191061134] проектные и изыскательские работы 2022 15 657,0 15 657,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется:10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) 31 815,0 31 815,0
[191061135] проектные и изыскательские работы 2022 31 815,0 31 815,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется:10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы) 110 378,0 110 378,0
[191061136] проектные и изыскательские работы 2022 110 378,0 110 378,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года"и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 15 657,0 15 657,0
[191061137] проектные и изыскательские работы 2022 15 657,0 15 657,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 15 657,0 15 657,0
[191061138] проектные и изыскательские работы 2022 15 657,0 15 657,0 В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се... евастополя до 2022 года" и реализации Договора о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием от 21.11.2019 № 022-18-2019-002, в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Акционерным обществом "Крымэнерго" организовано проведение закупочных процедур. 06 декабря 2019 г. – объявлен конкурс; 30 декабря 2019 г. – рассмотрение первых частей заявок, составление и публикация протокола; 09 января 2020 г. – переторжка на электронной площадке; 09 января 2020 г. – от электронной площадки получены вторые части заявок; планируется: 10 января 2020 г. – рассмотрение и оценка вторых частей заявок, составление и публикация протокола; 10 января 2020 г. – получение протокола переторжки и подведение итогов конкурса и определения победителя; С 24 января 2020 г. (не ранее чем через 10 дней после подведения итогов закупки) – подписание контракта АО "Крымэнерго". Степень технической готовности - 0%.
Минэкономразвития России 757 767,9247 387,3523 434,0
Минэкономразвития России 757 767,9247 387,3523 434,0
Мероприятия по модернизации и развитию сетевого комплекса 336 265,564 819,3336 265,4
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" 336 265,5 64 819,3336 265,4
Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ - ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС (Второй этап строительства) 336 265,5 64 819,3336 265,4
[190100001] строительство 2020 336 265,5 64 819,3336 265,4 По этапу 2.1: Работы по этапу завершены в полном объеме. Акт о выполне... ении технических условий от системного оператора подписан 29.11.2018 № 1303/16-АТУ (V этап). Ввод в эксплуатацию не требуется. По этапу 2.2: Крымским управлением Ростехнадзора утверждено Разрешение на допуск в эксплуатацию энегоустановки № 05-23/6 от 18.01.2019 года. Получено заключение (ЗОС) Ростехнадзора от 15.02.2019 № 74 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации по СВМ Таврической ТЭС. Этап 2/2. Ведутся работы по вводу Объекта в эксплуатацию. По этапу 2.3 ведутся работы по: - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная с отпайками (20,045 км); - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная (16,66 км); - строительству ВЛ 110 кВ Симферопольская ПГУ-ТЭС – Симферопольская № 1 (0,048 км). - монтажу и наладке систем РЗА и ПА, телемеханики и связи (ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Алушта). Сумма, закрытая актами выполненных работ 232 973,4 тыс.руб., - средства остатка неиспользованной субсидии 2018 года)
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы 421 502,4182 568,0187 168,6
[190260550] Система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе 2022 281 360,0 55 851,462 030,6 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 4 объектах. 1 объект введен в эксплуатацию, на 2 объектах работы выполняются в рамках контрактов, по 1 объекту контракт расторгнут (в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить часть финансирования на 2020-2021 годы и установить срок ввода - 2021 год).
[190260389] Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым 2022 140 142,4 126 716,6125 138,0 1. «Газопроводы уличных сетей с. Гришино Первомайского района Республи... ики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект принят в эксплуатацию 02.07.2019. 2. «Строительство уличных сетей с. Некрасовка Советский район Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект введен в эксплуатацию 11.09.2019. 3. «Подводящий газопровод к с. Криничное Белогорского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, ведется приемка объекта. 4. «Строительство сетей газоснабжения с. Николаевка Советского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 29.03.2019, объект введен в эксплуатацию 05.08.2019. 5. «Газопроводы высокого и среднего давления для газификации г. Белогорска, третья очередь строительства». Работы выполнены в полном объеме 26.04.2019, ведется приемка объекта. 6. «Газопроводы низкого давления для газификации г. Белогорска от второй очереди строительства, 1 этап». Работы выполнены в полном объеме 29.05.2019, объект введен в эксплуатацию 19.08.2019. В соответствии с новой редакцией Программы (постановление Правительства РФ от 09.07.2019 № 874) в 2019 году запланирована реализация еще 4 новых объектов, включенных в Программу.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 3 903 405,0615 169,92 435 751,5
Минтранс России 3 808 475,2605 409,62 426 479,2
Росморречфлот 3 808 475,2605 409,62 426 479,2
Росморречфлот 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
[190100546] строительство 2020 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1 Ведутся работы в рамках контракта от 26.12.2018 № 953/ДО-18 с ООО"Невс... ский ССЗ". Выполнена закладка киля парома. Паром зарегистрирован в реестре строящихся судов.
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 301 064,7157 440,6153 514,4
Росморречфлот 301 064,7157 440,6153 514,4
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 301 064,7 157 440,6153 514,4
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым 220 000,0 132 029,9132 029,9
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
[190100541] реконструкция 2019 220 000,0 132 029,9132 029,9 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на разработку р... рабочей документации и реконструкцию объекта. Генподрядчиком разработана рабочая документация. Выполняются работы по зданию ЦУДС, по РТП, по устройству систем контроля управления доступа. Ведутся работы по благоустройству территории. В июле 2019 года заключен государственный контракт с АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" на осуществление авторского надзора. Срок ввода объектов в эксплуатацию в установленные государственным контрактом срок 05.12.2019 сорван по вине подрядной организации.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе: 81 064,7 25 410,721 484,5
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория 10 837,2 3 161,7
[190260479] строительство 2019 10 837,2 3 161,7 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Евпатория был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь 22 038,1 6 803,421 484,5
[190260480] строительство 2019 22 038,1 6 803,421 484,5 Объект введен в эксплуатацию. В августе 2019 года объект в морском пор... рту Севастополь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 18.08.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта 18 626,3 10 829,0
[190260481] строительство 2019 18 626,3 10 829,0 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В июне 2019 года объект в морском порту Ялта был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 01.07.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия 21 199,9 4 616,6
[190260482] строительство 2019 21 199,9 4 616,6 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В марте 2019 года объект в морском порту Феодосия был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь 8 363,2
[190260483] строительство 2019 8 363,2 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Керчь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 06.05.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Росморречфлот 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 1 722 410,5 192 969,0538 987,7
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 419 610,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 419 610,0
[190100542] строительство 2020 419 610,0 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2018 № 467-р... р установлено, что при исполнении контракта стороны вправе по договоренности внести в контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 25.11.2019. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту срок завершения работ - 25.11.2019. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, доведенной письмом Министерсва экономического развития Российской Федерации от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и, срок ввода объекта установлен - 2020 год. В связи с обращениями Главы Республики Крым С.В. Аксенова в Правительство Российской Федерации по вопросу переноса на июнь 2020 года срока завершения строительства судна и введения дополнительного этапа выполнения и оплаты работ Минтранс России письмом от 20.12.2019 № ЕД-Д5-10/21583ДСП внес в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий соответствующие предложения. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № П7-74431 указанный проект распоряжения возвращен на доработку по причине его несоответствия Регламенту Правительства Российской Федерации. Росморречфлот 29.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по корректировке ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по внесению соответствующих изменений в план-график реализации мероприятий Программы. Росморречфлот 31.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в данные об объектам капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо Минэкономразвития от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и). Техническая готовность объекта - 90,76%. . Продолжаются строительно-монтажные работы. Действие международных санкций в отношении Республики Крым делает невозможным проведение пуско-наладочных работ, швартовых и ходовых испытаний судна иностранными контрагентами на территории Республики Крым, в связи с чем, все испытания будут проводиться на арендуемой сдаточной базе в г. Новороссийск.
Строительство морского водолазного судна 670 000,0 106 500,0218 023,4
Морское водолазное судно проекта SDS18 670 000,0 106 500,0218 023,4
[190100543] строительство 2020 670 000,0 106 500,0218 023,4 Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.12.2018... 8 № 2892-р ФГУП "СЗ "Море" определено единственным исполнителем по строительству одного морского водолазного судна. Письмом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 17954-АТ/Д17и доведены утвержденные изменения в ФАИП 2019-2021 по мероприятию в части включения финансирования на 2020 год в размере 40 000,0 тыс. рублей. Между застройщиком ФКУ "Дирекция госзаказчика" и генеральным подрядчиком ФГУП "СЗ "Море" заключен государственный контракт от 27.06.2019 № КИ-346-2019 на строительство судна. Произведена закладка киля судна - 11.09.2019. Присвоено название судну - "Георгий Артюхов".
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 288 230,0 86 469,0192 069,3
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 288 230,0 86 469,0192 069,3
[190100544] строительство 2019 288 230,0 86 469,0192 069,3 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт с ФГУП «СЗ «Мор... ре» на выполнение работ по строительству 2 судов. Техническая готовность первого судна - 89,4% (прирост за месяц - 1,1%), второго - 86,4% (прирост за месяц - 13,7%). ФГУП "СЗ "Море" известило о невозможности своевременного исполнения обязательств по контракту, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в виде международных санкций, что привело к срыву сроков поставки главных двигателей фирмы Scania. В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № ЮБ-П7-11423 Минтрансом России, Минфином России, Минэкономарзвития России, ФАС России совместно с АО «СЗ «Море» ведется работа по принятию согласованного решения о продлении срока завершения работ по контракту. Росморречфлот в установленном порядке 13.11.2019 направил в Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по внесению изменений ФАИП 2019-2021 в части перераспределения финансирования объекта в объеме 31 309,0 тыс. на иные мероприятия программы с последующим их восстановлением в 2020 году. Указанные предложения были отклонены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Информационная система) Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России в связи с отсутствием согласования с заказчиком-координатором федеральной целевой программы (Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России), в рамках которой реализуется объект. Однако в Информационной системе согласование заказчика-координатора было сформировано автоматически в соответствии с положениями абзаца 8 пункта 13.1.5 приказа Минфина России от 27.08.2018 № 184н.
Строительство морского противопожарного буксира 344 570,5 128 895,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011 344 570,5 128 895,0
[190961047] строительство 2021 344 570,5 128 895,0 Заключен ГК № КИ-350-2019 от 29.11.2019 с АО «Ахтубинский судостроител... льно – судоремонтный завод». Заключаются договора на разработку ПДСП и РКД.
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 94 929,89 760,39 272,3
[190260382] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя 2020 94 929,8 9 760,39 272,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 13 объектах. На объектах выполняются проектные работы (субсидия 2018 года). По 10 объектам в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить финансирование на начало СМР в 2020 году.
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 354,1354,1
Минэкономразвития России 354,1354,1
Минэкономразвития России 354,1354,1
Администрация Пудожского муниципального района 354,1 354,1
Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения 354,1 354,1
реконструкция 2019 354,1 354,1 Контракт на выполнение работ по объекту расторгнут. Подрядчик возврат... тил аванс в полном объеме. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год.
[190100564] 2019 351,7
[190660906] 2019 2,4
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 84 591,384 591,3
Минэкономразвития России 84 591,384 591,3
Минэкономразвития России 84 591,384 591,3
[190660913] Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия 2020 84 591,3 84 591,3 По объектам «Реконструкция автовокзала, г. Петрозаводск», «Реконструкц... ция автостанции, пгт Пряжа» и «Реконструкция автостанции, г. Пудож» завершены проектные работы, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Минтранс России 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор, г. Москва 15 686 719,8 6 682 931,76 682 931,7
Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 753 826,3 4 674 691,34 674 691,3
[190100533] строительство 2019 5 753 826,3 4 674 691,34 674 691,3 По состоянию на 31.12.2019 генеральным подрядчиком ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ... Ж» завершаются работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сооружению тоннеля на ПК66, сооружению железнодорожного путепровода на 72 км через автомобильную дорогу Северный обход города Керчь, сооружению железнодорожного путепровода на 69 км для пропуска сельскохозяйственной техники, сооружению железнодорожного путепровода на 64 км через автомобильные подходы, сооружению автодорожного путепровода на 78 км, сооружению железнодорожного моста на 68 км через правый приток р. Мелек – Чесме, устройству земляного полотна на ПК587+00-ПК608+00 и ПК626-ПК737+28,26, сооружению железнодорожного путепровода на 14 км линии Керчь – Аршинцево, устройству земляного полотна ст. Керчь Южная, устройству земляного полотна перегона на участках ПК587+00-ПК608+00, ПК626-ПК737+28,26, устройству земляного полотна ст. Керчь Аршинцево, устройству земляного полотна на ст. Багерово, переустройству ЛЭП ВЛ 35-220 кВ, переустройству кабельных и воздушных линий 0.4-10кВ, переустройству сетей связи, устройству верхнего строения пути ст. Керчь базы дислокации пожарного и восстановительного поездов и сооружению здания станции Багерово. По проекту проведена корректировка проектно-сметной документации в связи с обнаружением в границах полосы отвода памятника археологии – «Поселение «Манитра» (IV - III в. до н.э.), получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019 № ЕГРЗ 91-1-1-3-034568-2019 и от 12.12.2019 № 01498-19/ГГЭ-10489/07-01. По результатам заключения удорожание проекта Подходы составило 2,598 млрд рублей. Средства на удорожание проекта Подходы планируется перераспределить внутри Минтранса России. На откорректированную проектно-сметную документацию получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019, с разделением на 2 этапа. В декабре на 1 этап - Обеспечение движения на участке ПК 587 – ст. Керчь-Южная Новый парк (вкл.) – ст. Багерово по участку существующей железнодорожной линии участка ст. Керчь – ст. Аршинцево, через существующую станцию Керчь-Южная» получено ЗОС. Росжелдором подписано дополнительное соглашение к государственному контракту от 12.04.2017 № 36ГК с увеличением срока исполнения данного Контракта.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 305 916,9 1 810 472,31 810 472,3
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк 5 246 100,2 1 750 655,61 750 655,6
[190760931] строительство 2020 5 246 100,2 1 750 655,61 750 655,6 По состоянию на 31.12.2019: подрядчиком выполняются строительно-монтаж... жные работы по 2 этапу, закуплено требуемое оборудование. Осуществляется монтаж оборудования. В ходе строительства Подходов в полосе отвода железной дороги выявлены объекты археологического наследия, не предусмотренные проектной документацией, одним из которых является «Поселение «Манитра» (V-III в. до н.э.), что потребовало корректировки проектной документации и по Безопасности. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию.
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап1: Строительство зданий караульного городка Крымского филиала ФГП ВО ЖДТ России на ст. Багерово 59 816,7 59 816,759 816,7
[190160351] строительство 2019 59 816,7 59 816,759 816,7 По состоянию на 31.12.2019 завершены строительно-монтажные работы по 1... 1 этапу. подключены внешние коммуникации. Осуществляется чистовая отделка помещений. Общая техническая готовность объекта составляет 98,0 %. Ведутся работы по устранению выявленных в ходе сдачи объекта в эксплуатацию замечаний Ростехнадзора. Расположение смежных объектов строительства на станции Багерово затрудняет ход дальнейших работ по обустройству систем водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения и благоустройству территории. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию в том числе и 1 этапа.
Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная - Аршинцево 227 692,7
строительство 2019 227 692,7 * По Проекту в 2018 году планировалось завершение разработки проектной д... документации и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Росжелдором с ООО Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (далее – Исполнитель) заключен государственный контракт от 07.06.2018 № 114ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная-Аршинцево» на сумму 9,99 млн. рублей. В соответствии с Календарным планом работ Исполнитель обязан в срок до 10.09.2018 выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и направить проектно-сметную документацию, прошедшую ФАУ «Главгосэкспертиза России», в адрес Росжелдора. Исполнителем не исполнены обязательства по государственному контракту. Росжелдором направлена претензия Исполнителю от 13.11.2018 № ВЧ-35/7983-ис на сумму 129,99 тыс. рублей за нарушение исполнения обязательств. В связи с нарушением Исполнителем контрактных обязательств, Росжелдор инициировал процедуру расторжения государственного контракта с взысканием выплаченного аванса в размере 2,99 млн. рублей и штрафных санкций. Учитывая не выполнение Исполнителем своих обязательств, срыв сроков подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, реализовать Проект в директивные сроки до декабря 2019 года не представлялось возможным. В этой связи, при реализации смежного проекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» (далее – Подходы) принято решение в рамках корректировки рабочей документации учесть изменение технических решений в части увязки допустимых критических уклонов в соответствии с нормативными документами и СНИП, что позволило отказаться от реализации Проекта с соответствующей экономией бюджетных средств.
Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Багерово 4 399 283,9 197 768,1197 768,1
[190100535] проектные и изыскательские работы 2019 193 202,2 193 202,2193 202,2 По состоянию на 01.10.2019 заключен государственный контракт от 25.06.... .2018 № 122ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по Объекту и государственный контракт от 25.01.2019 № 12ГК на проведение публичного технологического и ценового аудита. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита Проекта. При строительстве железнодорожной линии от Крымского моста в направлении пгт. Багерово в районе пос. Багерово открыт памятник археологии — поселение «Манитра» (IV — III в. до н.э.), что потребовало корректировки разработанной проектной документации. ПСД напрвлена на проверку в Государственную экспертизу. Плановое получение положительного заключения - декабрь 2019
строительство 2019 4 206 081,7 4 565,94 565,9 Росжелдор заключил договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.11.... .2019 № 0209Д-19/КМЭ-20458/05/ГС на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и от 06.11.2019 № 0210Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по 1 этапу и на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 2 этапу от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/ГС и от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. В настоящий момент проектно-сметная документация размещена на портале ФАУ «Главгосэкспертиза России». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3230-р об определении единственного исполнителя осуществляемой Росжелдором в 2019 – 2020 годах закупки работ по мероприятию «Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Багерово» с Федеральным государственным унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» заключен государственный контракт от 30.12.2019 № 127ГК на выполнение работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках мероприятия проекта Электрификация со сроком завершения работ в декабре 2020 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 466 174,870 080 262,666 761 528,8
Минтранс России 14 953 708,39 830 911,69 328 098,6
Росавтодор 14 953 708,39 830 911,69 328 098,6
[190660920] Создание новых конкурентоспособных секторов экономики 2020 2 172 640,0 1 151 466,8886 629,4 Укрупненное мероприятие, в составе которого реализуется 8 объектов, за... а 2019 год введены в эксплуатацию 2 объекта: "Строительство распределительных полос для автотранспорта на обходе г. Советска перед МАПП Дубки (Советск)" мощностью 0,647 км, разрешение на ввод от 20.12.2019 № 39-RU39325000-210-2019; "Реконструкция участка автомобильной дороги «Новая Деревня-Загородное» км 0,0 - 1,58, относящейся к собственности Калининградской области" мощностью 1,615 км, разрешение на ввод от 26.12.2019 № 39-RU39324000-088-2019.
Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" 4 589 490,0 3 725 982,93 524 137,8
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску 4 246 921,0 3 641 507,03 459 091,4
[190100181] реконструкция 2020 4 246 921,0 3 641 507,03 459 091,4 Укрупненное мероприятие. В 2019 году осуществляется реализация III и I... IV подэтапов. III подэтап - степень технической готовности 87,6 %. Выполнено: демонтажные работы, снятие растительного слоя, устройство насыпи, основание, нижний и верхний слои покрытия, устройство труб, укрепительные работы, барьерное ограждение, установка шумозащитных экранов, устройство путепроводов, переходов, подпорных стенок, освещение, АСУДД. При реконструкции объекта предусмотрен перенос ряда сложных коммуникаций, в том числе магистрального газопровода высокого давления "Вильнюс - Калининград" протяженностью 3,8 км и воздушной линии ВЛ-330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ "Северная" (№ 442), переустройство которой невозможно без завершения работ по переустройству магистрального газопровода, а завершение дорожных работ - без переустройства ВЛ 330 кВ. Объект будет введен в срок до 01.04.2020. IV подэтап мощностью 1,62 км завершен, получено ЗОС, разрешение на ввод будет получено в январе-феврале 2020 г.
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области 342 569,0 84 475,965 046,4
[190160171] строительство 2019 342 569,0 84 475,965 046,4 Техническая готовность объекта 6,3 %. Контракт заключен 08.07.2019, дл... лительное согласование вопросов по предоставлению земельных участков Министерством обороны РФ, разрешение на строительство от 17.10.2019 г. Частично выполнены работы по устройству ливневой канализации, щебёночному основанию и верхнему слою основания из асфальтобетонной смеси. Предложения о необходимых изменениях в Программу в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области» на 2020 год направлены Росавтодором в Минэкономразвития России 18.11.2019, до настоящего времени изменения не утверждены.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального и местного значения Республики Карелия (7,8 км/26,8 пог.м) 2020 680 820,3 452 151,9425 019,1 Укрупненное мероприятие, предусмотрена реализация 3-х объектов. В отче... етном периоде объект "Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец - Вяртсиля, км 96 - км 118 (24 км) 1 этап" введен в эксплуатацию (протяженность - 7,0 км). По 2-м объектам финансирование не осуществлялось, работы не велись в связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации. Правительство Республики Карелии информирует о планах их получения в январе 2020 года.
2020 255 801,1 **
[190560699] 2020 425 019,2
Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог.м) 2020 123 379,7 117 627,1110 556,3 Укрупненное мероприятие, предусмотрена реализация 7-ми объектов. В отч... четном периоде введены в эксплуатацию 2 объекта: "Строительство мостового перехода через ручей на км 81+960 автомобильной дороги Тикша - Реболы" (0,551 км, в том числе мост 14,72 пог. м) и "Строительство мостового перехода через ручей на км 37+800 автомобильной дороги Реболы-Лендеры-госграница" (0,937 км, в том числе мост 25,87 пог. м). По 5 объектам работы ведутся в плановом порядке, готовность 25-40 %.
2020 4,4 **
[191261248] 2020 123 375,3
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Росавтодор 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край 7 080 097,6 4 225 576,54 225 576,5
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив 3 718 329,0 2 218 329,02 218 329,0
[190100901] строительство 2019 3 718 329,0 2 218 329,02 218 329,0 Разрешением на ввод от 03.05.2018 № 00-000-003-2018-ФДА/6 введен "Тран... нспортный переход через Керченский пролив" 1 этап Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь. Транспортный переход через Керченский пролив км 141+018 – км 160+048 (19,03 км, категория автомобильной дороги IБ). Разрешением на ввод от 16.12.2019 № 00-000-121-2019-ФДА/41 введен "Транспортный переход через Керченский пролив" 2 этап (19,0 км, категория железнодорожной линии II). Задача обеспечения бесперебойного круглогодичного автодорожного и железнодорожного сообщения Крымского полуострова с материковой Россией решена. Ввод в эксплуатацию 3 этапа строительства в 2020 году.
Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации 3 361 768,6 2 007 247,52 007 247,5
[190100902] строительство 2020 3 361 768,6 2 007 247,52 007 247,5 По состоянию на 31.12.2019 в рамках оснащения транспортного перехода и... инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности подрядчиком выполняются работы по устройству 14 систем. Осуществляются устройство инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; монтаж шкафов телекоммутационных; оснащение средствами досмотра; устройство систем электроснабжения; монтаж пунктов управления. Неисполнение подрядной организацией - ФГУП "УВО Минтранса России" обязательств по ГК от 17.02.2017 № ТБ-32 в течении 2019 года, ведется претензионная работа.
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 2019 66 507,3 * Нераспределенные средства.
Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив 193 672,2 125 742,1125 757,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край 94 188,0 31 388,231 403,2
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Республики Крым 94 188,0 31 388,231 403,2
[190160173] строительство 2019 94 188,0 31 388,231 403,2 Государственный контракт на выполнение СМР от 10.04.2019 № 19-16 /ЭА/2... 2 с ООО "ДСК". Завершаются работы по устройству внутренней отделки здания, навеса, фасада и работы по благоустройству территории. Итоговая проверка Ростехнадзора запланирована с 15.01.2020 - по 04.02.2020. Завершение работ в 2020 году, включение в ФАИП за счет остатков неиспользованных средств 2019 года
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 99 484,2 94 353,994 353,9
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края 99 484,2 94 353,994 353,9
[190160172] строительство 2019 99 484,2 94 353,994 353,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 23-ru... u3531311-017-2019-ФДА/131. Ожидаемый эффект от ввода объекта: повышение транспортной безопасности. Получена экономия бюджетных средств в размере 5130,238 тыс. руб.
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия", г. Петрозаводск 47 101,2 32 364,330 422,4
Строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 106-Больничный 47 101,2 32 364,330 422,4
[190100182] строительство 2019 47 101,2 32 364,330 422,4 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25.12.2019 года № ... 10-13-4-2019. Протяженность - 6,47 км, в том числе мост протяженностью 26,1 пог. метра. Построенная дорога IV категории служит обходным маршрутом транзитного транспорта от п. Великая Губа и соединяет дорогу «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа» с строящейся дорогой «Великая Губа - Оятевщина» для обеспечения автодорожного сообщения с музеем-заповедником "Кижи".
Минэкономразвития России 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Минэкономразвития России 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 481 598,378 842,274 900,1
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 481 598,3 78 842,274 900,1
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив 31,5
[190260383] строительство 2019 31,5 Объект введен в эксплуатацию в соответствии с сертификатом № 165190225... 595 от 21.05.2019.
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 481 566,8 78 842,274 900,1
[190260384] строительство 2019 481 566,8 78 842,274 900,1 В соответствии с «Дорожной картой» Совета министров Республики Крым ср... рок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 58 030 868,260 170 508,857 358 530,1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 54 685 240,6 57 348 825,954 595 005,0
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2
[190100172] строительство 2020 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2 Работы ведутся без нарушения графика. Ввод объекта в эксплуатацию запл... ланирован на 2020 год.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 6 165 386,1 6 275 460,46 075 283,8
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 253+500 - км 269+300, г. Севастополь 6 148 186,1 6 264 081,56 064 473,8
[190100173] строительство 2020 6 148 186,1 6 264 081,56 064 473,8 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап 17 200,0 11 378,910 810,0
[190100174] проектные и изыскательские работы 2020 17 200,0 11 378,910 810,0 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Начало СМР после ... получения заключения госэкспертизы проектной документации. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 511 260,0 523 412,8497 242,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000) 511 260,0 523 412,8497 242,5
[190100176] строительство 2020 511 260,0 523 412,8497 242,5 Из-за невозможности работы по устройству и уширения зем.полотна и пос... следующих работ по основному ходу. Для завершения работ по переустройству инженерных сетей необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 1+00 до ПК 3+00 (с.Укромное ул.Молодежная д.1; д.5; д.7; д.9; д.11) Для завершения работ необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 23+00 до 28+88,97 (ул.Зелёная д.107, д.109, д.113, д. .119, д.121). Сумма по изъятию земельных участков уточняется (Шельф).
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0
[190100177] строительство 2021 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе 481 426,9 38 074,9119 104,7
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 473 826,9 38 074,9119 104,7
Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь 473 826,9 38 074,9119 104,7
[190100179] реконструкция 2020 473 826,9 38 074,9119 104,7 Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ГБУ "Сев... вастопольский Автодор" от 21.10.2019. В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 № 1642, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
[191161163] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе 2020 7 600,0 По объектам ведутся проектно-изыскательские работы.
Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 642 940,7 460 195,2437 177,9
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 182 216,8 138 687,4131 753,0
Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки 182 216,8 138 687,4131 753,0
[190260386] строительство 2019 182 216,8 138 687,4131 753,0 Разработан график по вводу объекта в эксплуатацию, 27.12.2019 г. напра... авлена заявка в Ростехнадзор на проведение итоговой проверки. В соответствии с Дорожной картой срок ввода – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
[190260387] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 2021 460 723,9 321 507,8305 424,9 Остаток средств предусмотрен на возмещение земельных участков под стро... оительство и технологическое присоединение; По объекту Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда, г.Керчь - После получения положительной экспертизы проекта будут начаты конкурсные процедуры.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 69 044,9
Минэкономразвития России 69 044,9
Минэкономразвития России 69 044,9
БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск", АМСУ Сортавальского МР 69 044,9
[190660912] Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия 2020 69 044,9 Срок выполнения работ по разработке проектной документации по объекту ... «Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г.Сортавала, пос.Хелюля» до 20.01.2020 г. В настоящее время проектировщиком проводится работа по устранению замечаний к проектной документации и результатам инженерных изысканий, в т.ч. по устранению замечаний отрицательного экспертного заключения по проекту санитарно-защитной зоны объекта.
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7 745 856,95 609 000,16 083 716,8
Минприроды России 6 098 251,93 886 233,74 436 111,8
Минприроды России 14 672,0
Строительство пожарно-химических станций (II типа) на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории 14 672,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк Тункинский" Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен 14 672,0
Строительство пожарно-химической станции II типа в с. Зун-Мурино, Республика Бурятия 14 672,0
строительство 2020 14 672,0 Проектная документация в связи с замечаниями, выявленными при прохож... ждение государственной экспертизы, была возвращена проектировщику для устранения замечаний
Росводресурсы 6 014 366,33 796 945,74 347 004,6
Администрация Иркутского районного муниципального образования 169 913,9
Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка 169 913,9
[190100397] строительство 2021 169 913,9 Контракт на выполнение СМР заключен 28.09.2018 года. В 2019 году подт... твержден к использованию остаток средств федерального бюджета 2018 года в объеме 135 913,7 тыс. рублей. Подрядная организация ООО "Больверк" в 2019 году к работам не приступила. Ведутся судебные разбирательства. Одновременно, в связи с отнесением земельных участков к землям Прибайкальского национального парка у Иркутского муниципального образования, как заказчика строительства объекта, отсутствуют правовые основания осуществления строительства объекта на землях ООПТ. Степень технической готовности 1,34%.
[190160353] Софинансирование строительства, реконструкции гидротехнических сооружений прочих водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи в рамках реализации региональных целевых программ 10 880,2 13 121,19 578,4 Выполнено: земляные работы по замене слабого грунта в основании быстро... отока - 6 277м3, подготовительные работы по окраске и огрунтовке металлических поверхностей шпунта Ларсен - 1 028,8 м2, монтаж площадки из дорожных плит для забивки шпунта в количестве 55 шт, забивка шпунта - 39,66 тн. Степень технической готовности 66,0% (по откорректированной проектной документации). Неосвоенный остаток средств 1 783,2674 тыс. рублей (в том числе ФБ - 1 301,7891 тыс. рублей) образовался в связи со сложными погодными условиями на территории Пермского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края", г. Краснодар 161 720,6 212 790,3161 720,6
Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. Корректировка 161 720,6 212 790,3161 720,6
[190100405] строительство 2021 161 720,6 212 790,3161 720,6 Выполнено: устройство подстилающего слоя из щебня - 9 113,65 м3, устро... ойство смеси песчано-гравийной - 4 520,0м3, устройство ограждения котлована из шпунтовой стенки - 141 тн, устройство ж/б днища объемом 12 800 м3, устройство вертикальных ж/б стен лотка объемом 3 377 м3, разработка грунта - 51 672,55 м3, разработка замокшего грунта - 7 049 м3, замещение замокшего грунта - 7 669 м3, устройство временных дамб - 44 544,65 м3, устройство дренажной канавки (засыпка гравийно-галечным грунтом) - 14,04 м3. Степень технической готовности 75,99% (расчитана по формуле из статистической формы С-2).
Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края", г. Хабаровск 79 670,9 87 313,573 343,3
Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной 79 670,9 87 313,573 343,3
[190260552] строительство 2020 79 670,9 87 313,573 343,3 Выполнено: отсыпка тела дамбы из песчаного грунта – 1 415 070,4 м3, у... устройство каменной призмы – 121 786 м3, устройство ж/б парапета и крепление откосов плитами – 36 095,13 м3, устройство монолитного железобетона – 9 282 м3, устройство подстилающих слоев из щебня – 75 533,20 м3, устройство шпунтового ограждения устоев ШТС-820х10 – 1130,519 тн. Построен понтон-ботопорт. Неосовенный остаток средств в объеме 7 532,8954 тыс. рублей (в том чсиле ФБ- 6 327,6321 тыс. рублей) обрпзовался по причине отставания от графика производства работ, в связи с паводком и введением режима ЧС на территории Хабаровского края. Степень технической готовности 73,24%. (пересчитана с учетом фактически выполненных работ).
Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края", г. Хабаровск 1 210 000,0 13 052,0846 669,7
Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус" 1 210 000,0 13 052,0846 669,7
[190560771] строительство 2024 1 210 000,0 13 052,0846 669,7 В соответствии с условиями контракта выплачен аванс в размере 999 609,... ,03625 тыс. руб. (в том числе ФБ -839 671,58686 тыс. руб.), со сроком погашения до 30.04.2021 года. Выполняется: геодезические работы по выносу оси дамбы, демонтаж ж/б плит, очистка территории от зелёных насаждений (деревьев, кустарников) - мкр. Парус и мкр. Парковый, разработка котлована под резервуар РМ на КНС-1 и КНС-3. Неосвоенный остаток средств от кассового исполнения в объеме 432 536,0320 тыс. рублей (в том числе ФБ - 363 330,2709 тыс. рублей), а также неосвоенный остаток от выплаченного аванса в объеме 994 888,1107 тыс. рублей (в том числе ФБ - 835 706,0094 тыс. рублей) образовался по причине неблагоприятных погодных условий и введением режима ЧС. Строительно-монтажные работы были приостановлены. Произошло затопление проектных карьеров. Степень технической готовности 1,54%.
Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г.Москва 14 998,410 827,110 827,1
Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Москва 14 998,4 10 827,110 827,1
Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области (корректировка) 14 998,4 10 827,110 827,1
[190100391] проектные и изыскательские работы 2020 14 998,4 10 827,110 827,1 Заключен государсвтенный контракт на корректировку проектно-сметной до... окументации от 07.10.2019 № ВА-07-1/25. Экономия по контракту составила 0,4 тыс. рублей. В связи с необходимостью разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с проектным положением защитной дамбы по состоянию на 01.01.2020 образовался остаток средств федерального в объеме 11 258,4 тыс. рублей , необходимый к подтверждению к использованию в 2020 году. По данному мероприятию отражено кассовое исполнение по оплате исполнительского листа в объеме 7 087,5 тыс. рублей по объекту "Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области".
Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г.Хабаровск 120 662,6100,0100,0
Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Хабаровск 120 662,6 100,0100,0
Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) 110 000,0
[190100392] строительство 2020 110 000,0 Подготовлены предложения по внесению измнений в ФЦП в части исключени... ия объекта в связи с отсутствием необходимости строительства, подтвержденное Актом обследования Амурского БВУ. Средства федерального бюджета в объеме 110 000,0 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
Стабилизация русловых процессов р. Амур в районе протоки Пропаристая в Еврейской автономной области (300,0-290,0 км судового хода) 10 562,6
[190100393] проектные и изыскательские работы 2020 10 562,6 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП в части исключени... ия объекта в связи с отсутствием необходимости строительства, подтвержденное Актом обследования Амурского БВУ. Средства федерального бюджета в объеме 10 562,6 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0-327,0 км судового хода) 100,0 100,0100,0
[190260518] проектные и изыскательские работы 2019 100,0 100,0100,0 В марте 2019 года подтвержден к использованию в 2019 году остаток сред... дств 2018 года в объеме 100,0 тыс. рублей (на оплату государственной экспертизы). В связи с отсутствием по состоянию на 01.06.2019 положительных заключений ФАУ "Главгосэкспертиза России", бюджетные ассигнования в объеме 179 518,0 тыс. рублей, предусмотренные в ФАИП на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы с ограничением по финансированию, в соответствии с законодательством РФ перераспределены на иные направления расходов.
Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках государственных целевых программ субъектов Российской Федерации 2019 3 282 756,6 2 659 259,12 281 002,5 Заключено 23 соглашения с субъектами Российской Федерации (всего 35 об... бъектов). По состоянию на 01.01.2020 неполное освоения связано с сезонностью водохозяйственных работ и сроками пропуска паводка; длительностью процедуры проведения закупки; введением режима ЧС на территориях ряда субъектов Российской Федерации; необходимостью корректировки проектно-сметной документации.
[190160352] 3 282 474,0
[191161160] 2019 282,6
Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала 50 000,150 000,050 000,0
Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала 50 000,1 50 000,050 000,0
Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан 50 000,1 50 000,050 000,0
[190260522] строительство 2019 50 000,1 50 000,050 000,0 В марте 2019 года подтвержден к использованию в 2019 году остаток сред... дств 2018 года в объеме 50 000,0 тыс. рублей. Завершены работы по возведению тела плотины - 40,12 тыс.м3, выполнено армирование и бетонирование мокрого откоса плотины - 1,875 тыс.м3, устройство дренажа в верхнем бьефе плотины на отметке 108,4 м на сумму 47 299,7 тыс. рублей. Осуществлен монтаж контрольно-измерительного оборудования.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжскводхоз", г. Иваново 38 840,0 38 840,038 840,0
Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной системы Ивановской области 38 840,0 38 840,038 840,0
[190100399] строительство 2019 38 840,0 38 840,038 840,0 Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получены разрешения на в... ввод в эксплуатацию от 31.10.2019 № 37-000-1-2019 и от 31.10.2019 № 37-000-2-2019
Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р. Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область. Корректировка 2 900,0 2 900,02 900,0
[190760936] проектные и изыскательские работы 2019 2 900,0 2 900,02 900,0 Заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации от 08... 8.10.19. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, ведется процедура получения положительных заключений государственной экспертизы.
Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия, г. Элиста 353,5 353,5
Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия 353,5 353,5
[190760937] технологический и ценовой аудит 2019 353,5 353,5 Проведение публичного технологического и ценового аудита завершено и п... получено положительное сводное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Стоимость аудита составила 116,39 тыс. руб., в целях экономии бюджетных средств и ускорения проведения аудита оплата произведена проектной организацией ООО «Севкавгеопроектстрой» с оформлением 3-х стороннего договора. Средства федерального бюджета в объеме 353,5 тыс. рублей подлежат возврату в федеральный бюджет.
Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан 2 000,0 1 000,02 000,0
Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновской области. Корректировка 2 000,0 1 000,02 000,0
[190760938] проектные и изыскательские работы 2019 2 000,0 1 000,02 000,0 Заключен договор на корректировку проектно-сметной документации от 11.... .11.19. Произведен авансовый платеж в объеме 1 000,00 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 образовался остаток средств федерального бюджета в объеме 1000,00 тыс.руб., необходимый к подтверждению к использованию в 2020 году.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар 119 176,9 13 387,9119 176,9
Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит 117 976,0 12 905,9117 976,0
[190100401] реконструкция 2020 117 976,0 12 905,9117 976,0 Продолжается выполнение работ по объекту (2-ой блок сооружений инжене... ерных защит): 1. 5-й этап. Инженерная защита Хатукайской долины (№12)": очистка стариц р. Лаба, устройство пикетажа левобережной дамбы р. Кубань, устройство контрольно-измерительной аппаратуры, очистка открытых дренажных каналов, смонтированы 2 ведомерных поста и глубинные и поверхностные марки. 2. 7-й этап. Инженерная защита долины р. Пшиш" и 8-й этап. Инженерная защита долины х. Городского" ведутся подготовительные работы по устройству временных зданий и сооружений. 3. По "Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Система электроснабжения. Резервное электроснабжение водозаборного сооружения на ПК 23+50 земляной плотины" смонтирова ЛЭП, кабель, идет подключение в трансформаторную станцию, ожидается поставка КРН, РП и КТПН. В свзи с необходимостью корректировки ПСД по 5-ому этапу "Инженерная защита Хатукайской долины (№12) средства федерального бюджета в 2019 году освоены не в полном объеме, требуется подтверждение остатков на 2020 год в размере 105 070,1 тыс.руб.
Замена крана контейнеровоза 2х16 тс механического рыбоподъемника Краснодарского водохранилища. Республика Адыгея 1 200,9 482,01 200,9
[190100402] реконструкция 2019 1 200,9 482,01 200,9 Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получено разрешение на вв... вод объекта в эксплуатацию от 11.06.2019 № 01-06-0901-2019МС. Экономия в объеме 718,9 тыс. рублей подлежит возврату в федеральный бюджет.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр", г. Ростов-на-Дону 57 053,2 10 661,457 053,2
Строительство административно-производственного здания ФГУ "Донводинформцентр" в г. Ростове-на-Дону 57 053,2 10 661,457 053,2
[190100403] строительство 2020 57 053,2 10 661,457 053,2 Выполнено: устройство ж/б плтиты здания - 287 м3, устроство стен, кол... лонн, диафрагм подвала здания - 144 м3, гидроизоляция фундамента здания - 369 м2, вынос газопровода за пределы участка, техническое присоединение водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, бетонирование ж,б каркаса здания - 242 м3, устройство внутренних кирпичных перегородок - 235 м2, усо теплоизоляции и штукатурка наружных стен подвала - 222 м2. по устройству щебеночного основания , фундаментной плиты здания – 15м3, по устройству бетонной подготовки фундаментной плиты здания – 32м3, а также по устройству опалубки, гидроизоляции стен подвала – 232м2. Выполнены и оплачены работы на сумму 71 130,8 тыс. руб. в т.ч. за счет подтвержденных остатков денежных средств 2018 г. 60 469,4 тыс.руб. Экономия по заключенным в 2019 году контрактам составила 1 107,6 тыс.руб. (строительный контроль). Необходимо к подтверждению на 2020 год к использованию бюджетные ассигнования в объеме 45 284,2 тыс. рублей.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища", г. Цимлянск, Ростовская область 70 836,4 70 830,170 836,4
Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичева и п. Донского Калачевского района Волгоградской области 70 836,4 70 830,170 836,4
[190100404] строительство 2019 70 836,4 70 830,170 836,4 Работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта ... в эксплуатацию от 15.11.2019 № 34-RU 34509309-24-2019. Экономия по авторскому надзору и строительному контролю в размере 6,3 тыс. рублей подлежит возврату в федеральный бюджет.
Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, г. Челябинск 612 863,2 612 863,2612 863,2
Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область 612 863,2 612 863,2612 863,2
[190100406] строительство 2021 612 863,2 612 863,2612 863,2 Выполнено: 1.Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопат... та" с ковшом вмест-ю 1м3, группа грунтов:3: 185170м3 грунта. 2. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта, группа грунта:8: 24345,85 м3. 3. Разработка грунта с погрузкой на авт.-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест-ю 1 м3, группа грунтов:3: 14685 м3 грунта 4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера: 29370 т 5. Устройство основания под трубопроводы песчаного с уплотнением: 23 322,49 м3 основания. 6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 2000мм: 2485,174 км 7. Труба Корсис Плюс диаметром 2,0 м: 11 766,6 м. 8. Водоотлив из траншей: 800 м3 мокрого грунта.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Богучанского водохранилища", г. Кодинск, Красноярский край 9 739,8 9 739,8
Богучанская ГЭС на реке Ангара, этап "Водохранилище и охрана окружающей среды. База службы эксплуатации Богучанского водохранилища". 4 этап, Кежемский район, Красноярский край 9 739,8 9 739,8
[190100407] проектные и изыскательские работы 2019 9 739,8 9 739,8 Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации от 26.10... 0.2019 на сумму 7 700,9 тыс. рублей. Экономия по контракту составила 2 038,9 тыс. рублей, которая будет возвращена в федеральный бюджет. В связи с поздним заключением контракта работы выполнены не в полном объеме, требуется подтверждение остатков в размере 7 700,9 тыс.рублей.
Росгидромет 69 213,689 288,089 107,2
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Нижний Новгород 14 150,0 19 788,219 788,2
Строительство производственно-лабораторного комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения "Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ижевск, Удмуртская Республика. Лабораторно-производственное здание (2 этап строительства) 14 150,0 19 788,219 788,2
[190100408] строительство 2019 14 150,0 19 788,219 788,2 Объект введен в эксплуатацию 10.12.2019г. (Разрешение на ввод объекта ... в эксплуатацию от 10.12.2019г. №18-RU18303000-116-2019). Завершены работы по строительству производственно-лабораторного комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения "Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" г. Ижевск, Удмуртская республика. Лабораторно-производственное здание (2 этап строительства). Объект завершен строительством. Подписан акт приемки законченного строительством объекта №1 от 19.11.2019. Освоение составляет 19788,18 тыс руб из них за счет федерального бюджета 2019 года 14150,0 и 5638,2 тыс. рублей за счет разрешенного к использованию в 2019 году остатков 2018 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Архангельск 55 063,6 69 499,869 319,0
Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов № 134 и № 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Архангельск 55 063,6 69 499,869 319,0
[190100409] реконструкция 2020 55 063,6 69 499,869 319,0 Касса и освоение 69499,9 тыс. рублей осуществлялось из средств Федера... ального бюджета в 2019 года в размере 24426,168 тыс. рублей и разрешенного к использованию в 2019 году остатка денежных средств 2018 года размере 44892 тыс. рублей и внебюджетного источника - 180,8 тыс. рублей. Техническая готовность 22,6%. :Организация строительной пло-щадки (ограждение,устройство строительного городка, подключе-ние к электроэнергии). Демонтаж строительных конструкций причала: железнодорожных и крановых путей (рельсошпальной решеткой), железобетонных плит покрытия, швартовых тумб, фундаментов швартовых тумб, настила деревянного тротуара, ряжевых конструкций, извлечение свай шпунтового ряда. Огрунтовка и окрашивание стальных свай шпунтового ряда. Вибропогружение шпунта L=8 м - колличетво 134 шт.. Вибропогружение шпунта L=17 м - колличество 271 шт. Ведется авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ.
Минстрой России 1 647 605,01 722 766,41 647 605,0
Минстрой России 1 647 605,01 722 766,41 647 605,0
[190560844] Строительство, модернизация и реконструкция комплексов очистных сооружений и систем водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории 2020 1 647 605,0 1 722 766,41 647 605,0 В рамках мероприятия в 2019 году заключено 2 соглашения с субъектами Р... Российской Федерации, находящихся на Байкальской природной территории (Республика Бурятия и Иркутская область), на общую сумму 1 722 766,4 тыс. рублей. Согласно адресному (пообъектному) распределению субсидии из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации предусмотрено софинансирование 4 объектов капитального строительства, в том числе: По Иркутской области 2 объекта в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. В 2019 году выполнены следующие виды работ: по строительству блока вторичных отстойников №1 (полностью), блока аэротенков №1 (50% готовности); выполнены работы по возведению фундаментов для воздуходувной станции и иловой насосной станции. В натуральном выражении, объемы выполненных работ составили: разработка и вывоз грунта – 270,37 тыс. тонн; возведение монолитных железобетонных конструкций – 12,5 тыс. куб. м.; укладка технологических трубопроводов с устройством камер – 1303,0 п.м. Осуществлена поставка технологического оборудования - комплект скребкового оборудования для сбора донного осадка для Блока вторичных отстойников №1. - безмаслянные многоступенчатые центробежные нагнетатели ZM-18605 (турбовоздуходувка) для воздуходувной станции; - конструкции кабельных и технологических эстакад; - пластиковые панели покрытия с разгрузочной рамой для блока аэротенков и блока вторичных отстойников; - системы приточно-вытяжной вентиляции; - насосное оборудование; - задвижки, клапана, затворы и комплектующие изделия к ним; - электротехническое оборудование. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году. По Республике Бурятия 2 объекта в части реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. Выполнены следующие виды строительно-монтажных работ: - по блоку фильтров доочистки завершены бетонные работы (в том числе фундаментная плита, стены каналов, полы), - выполнена гидроизоляция бетонных поверхностей, обратная засыпка, смонтированы колонны. Установлены дисковые фильтры (10 шт., без подключения и проведения пусконаладочных работ) и щитовые затворы (10 шт.). -по блоку биореактора доочистки завершены работы по армированию фундаментной плиты, монтажу выпусков. -по блоку УФ обеззараживания завершены бетонные работы (в том числе фундаментная плита, стены каналов), гидроизоляция бетонных поверхностей, выполнен монтаж мет. каркаса. Установлены шкафы управления, модули лотковые для ультрафиолетовых ламп. Завершены работы по монтажу сэндвич панелей стен и кровли. Оборудование поставлено в полном объеме. Проводится корректировка проектно-сметной документации, получение заключений государственной экспертизы по проектной документации прогнозируется на май 2020 года. Освоено за 2019 год за счет всех источников финансирования – 1 722 766,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 647 605,0 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 1 947 754,01 804 945,41 846 696,4
Минсельхоз России 1 781 974,01 781 974,01 781 974,0
Минсельхоз России 1 781 974,01 781 974,01 781 974,0
Минсельхоз России 1 781 974,01 781 974,01 781 974,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан 410 900,0 410 900,0410 900,0
Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан 321 424,2 321 424,2321 424,2
[190100282] реконструкция 2020 321 424,2 321 424,2321 424,2 Госконтракт заключен. Земляные работы-73061м3; Арматура-32,86тн; Монол... лит.бетон-12510,04м3; Сборный Ж/бетон-17,82м3; Демонтаж сборных ж/б конструкций-1073,7м3; Демонтаж ст.труб ф1000мм-18,625тн; Демонтаж и монтаж металлококструкций - 977,52тн. Прокладка стальных труб- ф2220 мм.-526,30 п\м. Укрепление дамб матрацами "Рено"-1006,0м2
Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан 89 475,8 89 475,889 475,8
[190100283] реконструкция 2020 89 475,8 89 475,889 475,8 Госконтракт заключен. Земляные работы-1945,18тыс.м3 Монолит. бетон-315... 52,98 м3; Арматура-154,95 тн; ПГС-2476,42м3; Затворы щитовые-32шт; Подъемный механизм с ручным приводом-58комплектов; Перевозка грузов- 31364 тн; Щебень из прир. камня-385,9м3.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г. Краснодар 334 989,8 334 989,8334 989,8
Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край 334 989,8 334 989,8334 989,8
[190100284] реконструкция 2020 334 989,8 334 989,8334 989,8 "1. Выполнены работы по берегоукреплению: 1.1. правого берега рек... ки Кубани от ПК 474+00 до ПК 477+00; от ПК 775+00 до ПК 777+00; от ПК 1352+00 до ПК 1353+50; 1.2. левого берега реки Кубани от ПК 301+00 до ПК 303+00; 1.3. левого берега реки Протоки от ПК 746+00 до ПК 749+00; 2. Выполнены работы по реконструкции существующей дамбы: 2.1. правого берега реки Кубани от ПК 120+00 до ПК 135 + 28; от ПК 665+00 до ПК 722+00; 2.2. левого берега реки Протоки от ПК 530+00 до ПК 552 + 00; от ПК 826+00 до ПК 847+12; от ПК 901+00 до ПК 931+00. 3. Выполнена обходная дамба на левом берегу реки Кубани от ПК 1665+00 до ПК 1668+36. 4. Выполнены руслорегулирующие работы на правом берегу реки Кубани от ПК 425+00 до ПК 430+50; от ПК 792+00 до ПК 798+00; от ПК 1018+00 до ПК 1024+374. Выполнен ремонт подъездных автомобильных дорог."
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г. Ставрополь 1 036 084,2 1 036 084,21 036 084,2
Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край 587 684,2 587 684,2587 684,2
[190100285] строительство 2020 587 684,2 587 684,2587 684,2 " -Облицовка магистрального канала на ПК 432+00 - ПК 512+37 (земляные ... работы, уплотнение грунта, отсыпка дна и откосов магистрального канала ПГС, укладка геотекстиля и геомембраны на дно и откосы магистрального канала, укладка металлической сети на дно и откосы магистрального канала, заливка бетонной смеси в дно и откосы магистрального канала) -покраска левой нитки дюкера б. Голубева Пасека ( пескоструйная очистка дюкера, обезжиривание поверхности дюкера, огрунтовка металлической поверхности дюкера, окраска поверхности дюкера ) -перепад с переездом на ПК 106+90, Сброс в б. Камбулат ( земляные работы, бетонные работы, монтажные) -перепад с переездом на ПК 174+70, сброс в б. Камбулат ( земляные работы, бетонные работы, монтажные) "
Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край 448 400,0 448 400,0448 400,0
[190100286] реконструкция 2020 448 400,0 448 400,0448 400,0 "Строительство перебросного канала ПК 1+17 - ПК 41+02 ( земляные работ... ты, укрепление откосов бетоном и камнем) Строительство моста на перепаде ПК19+87,10 (земляные и железобетонные работы) Автодорожный мост через р. Барсучки-2 на инспекторской дороге ПК 66+62 (канала) (установка пролетных балок, устройство покрытия из железобетона, установка барьерного ограждения, установка перильного ограждения, установка знаков и сигнальных столбиков) Строительство служебного помещения на шлюзе-регуляторе перебросного канала (заливка балки усиления, монтаж колонн и каркаса, монтаж сендвич панелей ( стен, кровли), монтаж окон и дверей, облицовка пола керамической плиткой) Строительство служебного помещения на сопрягающем сооружении перебросного канала (монтаж сендвич -панелей стен, окон, кровли и дверей) Строительство служебного помещения на аварийном водосбросе перебросного канала (монтаж сендвич -панелей стен, окон, кровли и дверей) Устройство инспекторской дороги V категории по левобережной дамбе перебросного канала ПК1+50 - ПК39 (нарезка корыта под дорожное полотно в проектные отметки, устройство дороги из ПГС с применением автогрейдера с уплотнением катками) Земляные работы по реконструкции Невинномысского канала ( снятие растительного слоя, выполаживание откосов с насыпью дамб в отдельных местах ( до проектных отметок). "
Минэкономразвития России 165 780,022 971,464 722,4
Минэкономразвития России 165 780,022 971,464 722,4
[190360575] Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе 2022 165 780,0 22 971,464 722,4 В рамках укрупненного мероприятия на 2019 год предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу ул.Могилевская,16" заключен контракт на выполнение СМР от 30.08.2019. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу ул.Бутырская,9" заключен контракт на выполнение СМР от 18.11.2019. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 117 761,7694 462,4662 362,8
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 117 761,7694 462,4662 362,8
Минздрав России 130 000,0
Федеральное медико-биологическое агентство 130 000,0
Федеральное медико-биологическое агентство 130 000,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", г. Владивосток 130 000,0
Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома "Восточный" (2-я очередь). Площадка 6.5 130 000,0
[190260539] проектные и изыскательские работы 2019 129 524,6 В течении 2019 г. велись изыскательские работы и разработка проектной ... документации по объекту. 21 ноября 2019 г. генеральным проектировщиком ФГУП «ДСО» ФМБА России были заключены договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 0144Д-19/СКЭ-20847/1102 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 0145Д-19/СКЭ-20847/1104 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Срок получения заключений – 04 марта 2020 г.
[190260540] публичный технологический и ценовой аудит (2-й этап) 2019 475,4 В течении 2019 г. велись изыскательские работы и разработка проектной ... документации по объекту. 21 ноября 2019 г. генеральным проектировщиком ФГУП «ДСО» ФМБА России были заключены договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 0144Д-19/СКЭ-20847/1102 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 0145Д-19/СКЭ-20847/1104 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. Срок получения заключений – 04 марта 2020 г.
Минобрнауки России 177 605,135 000,135 000,1
Минобрнауки России 177 605,135 000,135 000,1
Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30,0 тыс. кв.м плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению) 177 605,135 000,135 000,1
Минобрнауки России 177 605,135 000,135 000,1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет», г. Москва 100 000,0
Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет (МАМИ)» 100 000,0
[190560755] строительство 2021 100 000,0 23.12.2019 заключен гос. контракт на выполнение строительно-монтажных ... работ. На объекте начаты подготовительные работы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет», г. Омск 77 605,1 35 000,135 000,1
Федеральный экспериментальный центр (полигон) «Детский автогород» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» 77 605,1 35 000,135 000,1
[190560756] строительство 2021 77 605,1 35 000,135 000,1 На объекте выполнены работы по устройству железобетонных монолитных ко... олонн здания, подпорной стены. Выполняются работы по установке ограждения, прокладке трубопровода и устройству ливневой канализации.
Минпромторг России 37 000,041 740,937 000,0
Минпромторг России 37 000,041 740,937 000,0
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва 37 000,0 41 740,937 000,0
Техническое перевооружение для разработки и производства элементов лазерных излучателей и акустооптических модуляторов 37 000,0 41 740,937 000,0
[190100396] техническое перевооружение 2020 37 000,0 41 740,937 000,0 За счет средств федерального бюджетапо результатам проведенных конкурс... сных процедур, заключено два контракта на поставку технологического оборудования на общую сумму 35 261,89 тыс. рублей. Осуществлена поставка ручной установки совмещения и экспонирования SUSS MJB 4 и установка быстрого термического отжига AS-One 100HT. Экономия по результатам торгов 1 738,11 тыс. рублей. На сумму экономии объевлены конкурсные процедуры на поставку технологического оборудования. За счёт собственных средств АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» заключен договор на выполнены СМР. Цена лота - 7400,00 т.р., в результате торгов возникла экономия в размере 300 т.р. Выполнены работы по реконструкции помещений в лабораторном корпусе, техническом этаже, а также устройство химическо-стойкой вытяжки в помещении лабораторного корпуса в рамках проекта. Объем СМР, предусмотренный договором выполнен за 6479,01 т.р. (представлены акты).
Минэкономразвития России 209 236,617 560,550 758,5
Минэкономразвития России 176 259,215 817,917 781,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 166 899,48 864,58 421,3
[190260388] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 2021 156 899,4 8 864,58 421,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство пожарного депо в с.Павловка на 4 пожарных выезда" заключен контракт на выполнение СМР с ООО "Строймаркет".
[191161164] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 2021 10 000,0
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 9 359,8 6 953,49 359,8
Строительство, реконструкция и приобретение зданий пожарных депо, строительство здания для размещения пожарной техники с подсобными помещениями государственного казенного учреждений "Отряд противопожарной службы" 2019 9 359,8 6 953,49 359,8 Строительная готовность объекта 97%. В связи с неустранением недостатк... ков (дефектов) внутренних отделочных работ и инженерных систем, выявленных строительным контролем и государственным строительный надзором в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке.
[190560753] 2019 8 500,0
[190860981] 2019 859,8
Росреестр 32 977,41 742,632 977,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", г. Москва 32 977,4 1 742,632 977,4
Реконструкция исходного пункта государственной гравиметрической сети Российской Федерации в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" 32 977,4 1 742,632 977,4
[190860970] реконструкция 2019 32 977,4 1 742,632 977,4 Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии... и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации от 23.09.2019 № 321-05-2019-001. Заключен государственный контракт от 19.11.2019 № 27-ЭА/2019 с ООО «Фирма РСП-1» на выполнение подрядных работ по реконструкции. За 2019 год обустроен строительный городок и выполнены демонтажные работы. Государственным заказчиком заключено 9 контрактов на поставку оборудования и мебели для реконструируемого объекта. Объект не введен в эксплуатацию в связи с заключением Соглашения на субсидию в III квартале 2019 года и заключением контракта на выполнение подрядных работ в IV квартале 2019 года.
Минстрой России 563 920,0600 160,9539 604,2
Минстрой России 563 920,0600 160,9539 604,2
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» 563 920,0 600 160,9539 604,2
Мероприятия по реконструкции зданий муниципального жилищного фонда и перевода жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область) на отопление природным газом 503 000,0 557 896,2501 604,0
[190360579] реконструкция 2021 503 000,0 557 896,2501 604,0 1. В 2019 году работы велись на 23-х многоквартирных жилых домах, в то... ом числе по 10-ти домам получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на 13-ти домах работы продолжаются, по которым в 2019 году выполнены следующие работы: утепление технического подполья и чердака на всех домах – 100%, установка окон – 100 %, монтаж фиброцементной плитой – 45 %, утепление наружных стен – 100 %, монтаж подсистемы –55 %, витражей – 40 %. 2. Работы завершены. По состоянию на 1 января 2020 года все 35 домов согласно муниципального контракта переведены на газ. По итогам реализации контракта образовалась экономия средств в размере 1 552,6 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 1 396,0 тыс. рублей, областного бюджета 155,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1,6 тыс. рублей.
Мероприятия по реконструкции объектов дорожной инфраструктуры г. Мирного (Архангельская область) 60 920,0 42 264,738 000,2
[190360578] реконструкция 2019 60 920,0 42 264,738 000,2 Работы на объекте выполнены в полном объеме. Разрешение на ввод объект... та в эксплуатацию получено 19 декабря 2019 года. По итогам реализации муниципального контракта по реконструкции объектов дорожной инфраструктуры г. Мирного (Архангельская область) образовалась экономия средств в размере 25 492,0 тыс.рублей, в том числе федерального бюджета – 22 919,8 тыс. рублей, областного бюджета – 2 546,7 тыс. рублей, местного бюджета – 25,5 тыс. рублей.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.