ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 год 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 01.11.2021

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Программная часть   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2021 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.10.2021
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 70 571 004,1 23 922 028,4 28 718 390,1
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 49 410 529,414 970 326,920 158 588,7
НАУКА 54 931,119 931,119 931,1
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 54 931,119 931,119 931,1
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 54 931,119 931,119 931,1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", г. Ялта 54 931,1 19 931,119 931,1
"Строительство Научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия" ФГБУН "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", Республика Крым, г. Ялта, ул. Мицко 54 931,1 19 931,119 931,1
[210100877] проектные и изыскательские работы 2021 35 000,0
[210212145] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 19 931,1 19 931,119 931,1 Ведется разработка проектно-сметной документации
ОБРАЗОВАНИЕ 9 639 860,81 653 683,82 209 075,0
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 880 000,0
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 880 000,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек", Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф 3 500 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 1 этап (Инженерная защита). Корректировка 5 000,0
[210712732] строительство 2024 5 000,0 Отказ ООО «ГК «Трансстройинвест», определенного распоряжением Правител... льства Российской Федерации от 13 марта 2021 № 607-р единым исполнителем, от заключения контракта. Относится ко всем объектам "Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым".
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 2.1 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 296 188,4
[210712733] строительство 2021 296 188,4
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 2.2 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 416 630,5
[210712734] строительство 2021 416 630,5
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети). Корректировка 100 000,0
[210712735] строительство 2023 100 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 4 этап (Проезд от детского лагеря "Кипарисный" к детскому лагерю "Лазурный") 48 000,0
[210712736] проектные и изыскательские работы 2021 48 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 5 этап (Инженерная защита центра инновационных образовательных технологий. Центр инновационных образовательных технологий) 763 080,9
[210712737] строительство 2024 763 080,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 1 этап. Корректировка 391 808,9
[210712738] проектные и изыскательские работы 2021 6 815,3
реконструкция 2021 384 993,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 4 этап 31 626,0
[210712739] проектные и изыскательские работы 2021 31 626,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 5 этап 76 465,6
[210712740] проектные и изыскательские работы 2021 76 465,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 6 этап 345 427,3
[210712741] реконструкция 2023 345 427,3
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (1 этап - сети водоснабжения). Корректировка 83 323,2
[210712742] строительство, реконструкция 2021 83 323,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (2 этап – сети водоотведения, включая реконструкцию КОС) 100 000,0
[210712743] реконструкция 2023 100 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап – сети электроснабжения костровой д/л "Лесной" (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов "Ландыш", "Тюльпан", "Кувшинка" комплекса "Прибрежный") 9 572,1
[210712744] реконструкция 2021 9 572,1
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (4 этап – очистные сооружения поверхностных стоков. Глубоководный водовыпуск очищенных поверхностных стоков) 106 217,2
[210712745] строительство 2021 106 217,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Комплексная система безопасности (1 этап – ограждение периметра на участке от гостиницы "Скальная" до КПП № 7). Корректировка 79 367,2
[210712747] реконструкция, строительство 2022 79 367,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап – ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии). Корректировка 110 566,2
[210712748] строительство 2021 110 566,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения) 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения. Этап 2.2 69 071,5
[210712749] реконструкция 2022 69 071,5
"Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)". "3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды". Корректировка 42 644,5
[210712750] проектные и изыскательские работы 2021 10 516,0
реконструкция 2022 32 128,5
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения) 4 этап – сети водоотведения 43 689,6
[210712751] реконструкция 2021 43 689,6
"Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)". "5 этап – сети электроснабжения". Корректировка 44 549,6
[210712752] строительство, реконструкция 2021 44 549,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Кипарисный" 2 этап 11 148,8
[210712753] реконструкция 2021 11 148,8
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Кипарисный" 3 этап 54 103,1
[210712754] реконструкция 2022 54 103,1
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Подземное сооружение. Корректировка 95 727,0
[210712755] проектные и изыскательские работы 2021 14 814,3
реконструкция 2022 80 912,7
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Плавательный бассейн детского лагеря "Лесной". Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря "Лесной" 175 792,4
[210712756] реконструкция 2021 175 792,4
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 2025 154 000,0 *
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 226 000,0
Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 132 000,0
[210912887] строительство 2024 132 000,0 Подготовка документации к проведению конкурсных процедур
Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 94 000,0
[210912888] строительство 2023 94 000,0 Подготовка документации к проведению конкурсных процедур
Минпросвещения России 147 500,0135 736,7135 736,7
[210100842] Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования 147 500,0 135 736,7135 736,7
Минобрнауки России 782 183,042 705,842 705,8
Минобрнауки России 782 183,042 705,842 705,8
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.Симферополь, Республика Крым 770 768,8 42 705,842 705,8
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт) 389 320,0 42 705,842 705,8
[210112063] строительство 2025 389 320,0 42 705,842 705,8 На объекте завершены работы по устройству железобетонного каркаса здан... ния, работы по устройству перегородок на 1-4 этаже. Выполнены работы по устройству наружных сетей ливневой и бытовой канализации, водопровода, монтаж пожарного водопровода. Закончены работы по устройству кровли. Ведутся работы по обустройству фасадов и установке витражей, ведется монтаж системы вентиляции, работы по монтажу системы отопления и системы электроснабжения. Выполнены штукатурные работы, работы по облицовке стен плиткой, работы по устройству стяжки пола. Ведутся работы по монтажу кондиционерного и вентиляционного оборудования, работы по установке радиаторов системы отопления. Выполнены работы по устройству подпорной стены. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории (дорожное покрытие).
Учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус) 296 448,8
[210112064] строительство 2025 87 930,0 По студенческому центру произведены работы по устройству железобетонно... ого каркаса до 0 отметки. Ведутся работы по устройству стен и колонн 2 и 3 этажей. По административному корпусу закончены работы по устройству железобетонного каркаса, завершены работы по устройству перегородок на 1-4 этаже. Вместе с тем, ООО «Техстрой» за собственные средства проведена независимая экспертиза в организации ООО «Независимый экспертный центр». В сентябре 2020 года от ООО «Техстрой» в адрес Университета поступило заключение независимой экспертизы и сообщение о приостановке работ на объекте. После изучения документации принято решение о необходимости корректировки проектно-сметной документации, вследствие чего заключен договор от 1 декабря 2020 г. № 2851Д-20/ГГЭ-13259/13-01/ЭС с ФАУ «Главгосэкпертиза России» на экспертное сопровождение. В ходе проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 2 августа 2021 г. № 10/7-10/4453 получено отрицательное заключение. Замечания устраняются. Также, в соответствии с Постановлением № 1315 и Приказом № 500/пр с целью увеличения стоимости строительства документы, загруженные, в ФАУ «Главгосэкпертиза России» успешно прошли предварительную проверку комплектности. Договор заключен 13.10.2021.
[210212147] строительство (остатки 2020 года) 2025 208 518,8
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь III этап - Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии 85 000,0
[210712720] строительство 2025 85 000,0 По объекту требуется rорректировка проектно-сметной документации. 24 с... сентября 2021 г. документы, загруженные, в ФАУ «Главгосэкпертиза России», успешно прошли предварительную проверку комплектности. Договор о проведении государственной экспертизы в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости на стадии подписания.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 11 414,2
Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 11 414,2
[210212148] реконструкция (остатки 2020 года) 2024 11 414,2 Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в ред. от 23.04.2... 2021 №633) "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" полномочия государственного заказчика по реконструкции объекта закреплены за ППК "Единый заказчик".
Минэкономразвития России 4 830 177,81 475 241,32 030 632,5
Мероприятия, направленные на развитие образования 4 633 146,71 366 412,01 945 249,7
[210100838] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым 1 432 124,0 620 064,2745 944,8 В соответствии с лимитами, доведенными в 2021 году, предусмотрено фина... ансирование 21 объектов строительства и 12 объектов реконструкции, из них: - по 24 объектам – только строительно-монтажных работ; - по 5 объектам - ПИР; - по 4 объектам – и ПИР, и СМР. Из 23 объектов, по которым в 2021 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 16 заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы; - по 1 объекту ГК на СМР расторгнут, ведется судебно-претензионная работа (ДОО Морское) ; - по 6 корректировка ПСД (ДОО Победное, ДОО Амурское ,. РДО 60 лет СССР, РДО с. Малый Маяк, РДО "Ягодка", РДО "Золотая рыбка" ) . Из 5 объектов, по которым в 2021 году запланированы проектно-изыскательские работы по 3 объектам заключены контракты на ПИР, ведутся работы, по 2 объектам ГК на ПИР расторгнуты. Из 4 объектов, по которым в 2021 году запланированы проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы заключены контракты , ведутся работы.
[210312458] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым (остатки 2020 года) 80,3 84,580,3 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 1 объекту.
[210100839] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе 1 105 444,0 255 790,0356 010,1 В 2021 предусмотрено к вводу 7 объектов: Детский сад по ул. Шевченко; ... Строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27; Детский сад в бухте Казачья; Детский сад в Ленинском р-не, ул. Хрусталева - Генерала Острякова - 5 км; Детский сад в Нахимовском районе, ул.Горпищенко; Строительство детского сада в поселке Кача (модульный); Детский сад в Гагаринском районе, ул.Героев Бреста. По некоторым из вышеуказанных объектов имеется отставание от графика выполненных работ по причине низких темпов работ подрядных организаций и отсутствия возможности подключения к централизованным сетям. Строительно-монтажные работы ведутся по 10 объектам.
[210312459] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе (остатки 2020 года) 79 006,5 13 339,012 672,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 7 объектам: Детский сад по ул. Шевченко; Строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27; Детский сад в бухте Казачья; Детский сад в Ленинском р-не, ул. Хрусталева - Генерала Острякова - 5 км; Строительство детского сада в поселке Кача (модульный); Детский сад в Нахимовском районе, ул. Горпищенко; Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста.
[210100840] Модернизация общего образования в Республике Крым 827 510,5 379 512,6376 875,0 В соответствии с лимитами , доведенными в 2021 году, предусмотрено фин... нансирование 10 объектов на строительно-монтажные работы, из них: - по 7 объектам заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы; - по 2 объектам ГК на СМР расторгнуты; - по 1 объекту работы СМР завершены. В 2021 году в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», планируется ввод в эксплуатацию 1 объекта общего образования (ОШ Заречное).
[210100841] Модернизация общего образования в г. Севастополе 1 115 900,0 83 551,1440 300,3 К вводу в 2021 предусмотрено 3 объекта: Школа Гагаринский район, просп... пект Октябрьской Революции, 54 (корпус начальной школы № 37); Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья; Строительство школы в микрорайоне Радиогорка; Также ведутся строительно-монтажные работы по объектам: Школа в Ленинском р-не Ген. Острякова - Хрусталева - 5 км; Школа Гагаринский район, Проспект Октябрьской Революции, 24 (корпус начальной школы № 58) - ввод который предусмотрен в 2022 году
[210312460] Модернизация общего образования в г. Севастополе (остатки 2020 года) 69 423,9 14 070,613 367,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 4 объектам: Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья; Школа в Ленинском р-не Ген. Острякова - Хрусталева - 5 км; Школа Гагаринский район, проспект Октябрьской Революции, 54 (корпус начальной школы № 37); Школа Гагаринский район, Проспект Октябрьской Революции, 24 (корпус начальной школы № 58).
[210312461] Модернизация дополнительного образования детей в г. Севастополе (остатки 2020 года) 3 657,5 По объекту "Строительство детской художественной школы" в 2021 году пр... редусмотрено восстановление средств под действующий контракт на проектно-изыскательские работы. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 166 строительно-монтажные работы перенесены на 2023-2025 гг.
Строительство объектов инфраструктуры образования (остатки 2020 года) 2021 197 031,1 108 829,385 382,8
[210312441] 2021 95 352,7
[210312443] 2021 101 678,4
КУЛЬТУРА 2 675 256,71 028 583,21 084 433,9
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1 126 006,5
[210212218] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 126 006,5 Подготовительный период - 80%. Конструктив - 60%. Благоустройство - 15... 5%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный 96,3
[210212219] строительство (остатки 2020 года) 2022 96,3 Конструктив - 80%. Отделка - 40%. Благоустройство - 40%
Минэкономразвития России 2 549 153,91 028 583,21 084 433,9
[210100621] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе 277 470,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году в рамках мероприятия предусмотрена реализация 1 объекта (Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки). Проектно-изыскательские работы завершены. Получены положительные заключения экспертизы проектной документации от 30.11.2020 № 92-1-1-3-060918-2020 и сметной документации от 19.03.2021 № 92-1-1-2-012527-2021. В рамках корректировки адресного приказа Правительством Севастополя предложено перераспределить предельных объемы финансирования на осуществление строительно-монтажных работ на 2022 год.
[210312462] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе (остатки 2020 года) 2 984,0 1 316,01 250,2 Средства восстановленной субсидий по данному мероприятию предусмотрены... ы на реализацию проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки".
[210100620] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) 2 198 698,0 1 023 384,51 078 778,7 Республика Крым: В рамках реализации мероприятия в 2021 году предусмот... трена реализация 52 объектов социальной инфраструктуры для обустройства граждан, в том числе 8 дорог (Исмаи- бей г. Евпатория; Каменка,Хошкельды, Марьино, Молодежное, Родниковое - г. Симферополь и Симферопольский район; Фонтаны; Белое 5).
[210312391] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) (остатки 2020 года) 7 472,2 2 771,93 185,8 Республика Крым Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по дан... нному мероприятию предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 9 объектам. г. Севастополь Предусмотрен возврат субсидии на объект: VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25. РНВ получено от 30.12.2020 № RU-91-94102000-330-2020/1.
Реконструкция объектов инфраструктуры культуры (остатки 2020 года) 2021 62 529,7 1 110,81 219,2
[210312445] 2021 36 899,7
[210312447] 2021 25 630,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 670 716,1414 218,92 988 169,4
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0118 110,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0118 110,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0 118 110,8
Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Евпатория) 950 000,0 118 110,8
[210512672] проектные и изыскательские работы 2021 148 095,5 118 110,8 Ведется разработка проектно-сметной документации
строительство 2024 801 904,5
Минздрав России 147 500,026 080,411 214,6
[210100544] Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах 2023 147 500,0 26 080,411 214,6 Минздрав России согласовал проект постановления Правительства РФ "О вн... несении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 -2025 годы»" с перераспределением средств на объекты Минпросвещения России.
Минэкономразвития России 5 573 216,1388 138,52 858 844,0
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения 3 265 557,1182 026,61 503 716,4
Департамент капитального строительства города Севастополя 3 034 436,6 169 427,31 470 408,4
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь 950 000,0 736 332,0
[210100545] строительство 2023 950 000,0 736 332,0 Отставание, по видам работ, от утвержденного графика производства рабо... от от 2 недель до 8,5 мес. Работы не выполняются, рабочие и строительная техника отсутствуют. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ООО «РТ-СоцСтрой» проводит пересчет сметной стоимости объекта. Проблемные вопросы: - в связи с отсутствием рабочей документации, оформленной в соответствии с СП 48.13330.2019 «в производство работ» у подрядной организации, работы приостановлены с 09.08.2021 г. - отсутствует Разрешение Росприроднадзора РФ и Севприроднадзора по добыче зеленых насаждений занесённых в Красную книгу РФ 253 экз. «Сосны Палласа», 5 экз. «Фисташки туполистной». - необходимость выполнения дополнительных археологических раскопок на территории обозначенной Севнаследием, которая не учтена проектной-сметной документацией.
Севастопольская больница скорой медицинской помощи 1 883 325,8 147 365,1661 030,2
[210100546] строительство 2023 1 872 272,0 147 365,1661 030,2 Работы выполняются с отставанием от утвержденного графика производства... а работ на 7 мес. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ООО «РТ-СоцСтрой» проводит пересчет сметной стоимости объекта . Проблемные вопросы: - низкая динами исполнения строительно-монтажных работ, задействовано недостаточное количество рабочих, отсутствие материалов и оборудования в требуемом количестве; - отсутствует Разрешение Росприроднадзора РФ и Севприроднадзора по добыче зеленых насаждений занесённых в Красную книгу РФ.
[210312463] строительство (остатки 2020 года) 2022 11 053,8 -
Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь 201 110,8 22 062,273 046,2
[210100548] строительство 2022 201 110,0 22 062,273 046,2 Заключен государственный контракт от 07.12.2020 № 28-СМР/2020 c ООО "... "ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС". Ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.
[210312464] строительство (остатки 2020 года) 2022 0,8 -
[210100549] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя 164 139,0 7 576,928 536,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 3 объектов: - Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне - земельный участок не освобожден. Обнаружены деревья, занесенные в Красную книгу России, которые не были учтены проектом. Требуется разрешение на добычу. - Строительство подстанции № 1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", пр-т Победы - не выдана документация стадия «Р»; не заключен договор на ведение авторского надзора; не заключены договора на присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации, сети связи. - ГБУЗС "Городская больница № 4, строительство палатного корпуса на 140 коек - контракт на выполнение проектно-изыскательских работ не заключен. Объявление конкурса планируется провести в октябре 2021 г.
[210312465] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя (остатки 2020 года) 66 981,5 5 022,44 771,2 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 2 объектам и строительно-монтажных работ по 2 объектам. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 615 501,9166 502,2185 034,5
[210100550] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя 468 288,5 110 068,4131 421,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 11 объектов. По 10 объектам предусмотрено строительно-монтажные работы, по 1 ПИР+СМР. К вводу в 2021 году предусмотрено 5 объектов. Ход работ: 1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Верхнесадовое. Ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта - 38%. Риск ввода в эксплуатацию по причине отсутствия инженерных сетей технологических присоединений. 2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для сдачи норм ГТО (ФОКОТ) ул.Частника,87. В связи с недобросовестным исполнением государственного контракта Подрядчиком до настоящего времени не представлена проектная документация и откорректированные отчеты по инженерным изысканиям. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – декабрь 2021 г. 3) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) ул. Петра Ситникова. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ не заключен. Не определён альтернативный ЗУ. Первоначально планируемый ЗУ частично накладывается на существующую благоустроенную спортивную площадку. Разрабатывается проект постановления об утверждении ГПЗУ. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – октябрь 2021 г. 4) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по ул. Гавена,6а. Отставание от графика выпонления строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на ноябрь 2021 года. 5) Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторное шоссе. Необходима корректировка проектно-сметной документации (планировка помещений). 6) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в п. Кача. На земельном участке выявлена площадка для бытовых отходов (бетонная плита, мусорные контейнеры). Проводятся меры по демонтажу контейнерной площадки. 7)Строительство футбольного поля г. Инкерман. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производственных работ. 8)Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Шевченко. ПСтроительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производственных работ. 9)Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Инкерман. В площадь строительных работ попали растения, занесенные в Красную книгу РФ. Требуется разрешение на добычу. Пакет документов с заявлением на добычу краснокнижных растений направлен в Росприроднадзор. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - октябрь 2021 года. 10) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Терновка, ул.Лесная,3. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы по сметной части в связи с превышением предельной стоимости. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - ноябрь 2021 г. 11) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Орлиное. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы по сметной части в связи с превышением предельной стоимости. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - ноябрь 2021 г.
[210312466] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя (остатки 2020 года) 125 391,9 36 414,234 594,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по 12 объектам.
[210100551] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории Республики Крым 21 821,5 20 019,619 018,6 В соответствии с соглашениями о субсидии 2021 года предусмотрено финан... нсирование строительно-монтажных работ по 2 объектам. Получены разрешения о вводе объектов в эксплуатацию: 1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пгт. Кировское, Кировского района - № 91-RU93504000-24228-2020 от 20.12.2020. 2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции, б/н, г. Евпатория - № 91-RU93304000-24076-2021 от 30.06.2021.
Мероприятия, направленные на обеспечение объектами социального назначения в г. Севастополе 573 750,04 246,2141 440,6
Департамент капитального строительства города Севастополя 573 750,0 4 246,2141 440,6
Строительство психоневрологического интерната, в том числе проектно-изыскательские работы 573 750,0 4 246,2141 440,6
[210100552] строительство 2023 573 750,0 4 246,2141 440,6 Работы не ведутся по причине долгих регламентных сроков рассмотрения и... и получения разрешения на пересадку и вырубку растений занесенных в красную книгу РФ. Пакет документов с заявлением на добычу краснокнижных растений направлен 19.04.2021 в Росприроднадзор. 21.06.2021 получен отказ на добычу краснокнижных растений. Подготовлено новое заявление в Росприроднадзор. В связи с регламентными сроками рассмотрения документов ориентировочный срок получения уведомления о начале СМР – октябрь 2021 г.
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения (остатки 2020 года) 2021 1 034 081,8 35 363,51 028 652,5
[210312449] 2021 22 208,5
[210312451] 2021 1 011 873,3
[210512657] Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения 2023 40 439,5
[210312454] Реконструкция объектов инфраструктуры спорта (остатки 2020 года) 2021 24,5
[210512658] Реконструкция объектов инфраструктуры спорта 2023 43 861,3
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 20 817 181,39 941 243,811 944 313,2
Минэкономразвития России 20 805 181,39 941 243,811 944 313,2
[210812831] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 2021 222 224,0 -
Мероприятия по развитию системы водообеспечения 1 373 655,0825 273,1922 686,3
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 1 373 655,0825 273,1922 686,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 966 610,0 806 273,6746 698,7
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: 966 610,0 806 273,6746 698,7
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 966 610,0 806 273,6746 698,7
[210100076] строительство (подэтапы 2.1, 2.2) 2023 375 440,0 376 728,9345 148,8 Этап 2.1: Линейная часть: - укладка трубопровода ВЧШГ Ду1000 – 94 574 ... пм трубы - 99 %; - монтаж ЗРА - 100 %; - обратная засыпка – 18 846 м – 40% НС-1: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %; - армирование камер колодцев - 64 %; - бетонирование камер, колодцев - 55 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 67 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 75 %. НС-1А: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %; - армирование камер колодцев - 100 %; - бетонирование камер, колодцев - 90 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 70 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; НС-2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %. - армирование камер колодцев - 79 %; - бетонирование камер, колодцев - 75 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 38 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса - 100 %; Этап 2.2: Линейная часть: - укладка трубопровода ПЭ 800-900 мм – 26 180 пм трубы - 100 %; - монтаж ЗРА на ПЭ 800-900 - 100 %. - обратная засыпка – 12 572 м – 99% Проблемные вопросы: 1. Поздние сроки начала работ на насосных станциях НС-1 и НС-1а; 2. Отставание от плановых показателей по основным видам работ (укладка трубопроводов, строительство зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования) – до 3-х месяцев.
[210100077] строительство (подэтап 2.3) 2023 591 170,0 429 544,7401 549,9 Этап 2.3: Линейная часть: - устройство траншеи – 26 685 м – 29% - укла... адка трубопровода ВЧШГ Ду 800 - 22 360 пм трубы - 24 %; - укладка трубопровода ВЧШГ Ду 700 - 18 192 пм трубы - 20 %; - монтаж ЗРА на ПЭ 700-800 - 4 %. - обратная засыпка – 0 м – 0% НС-3: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование фундаментных стен и колонн - 100 %; - бетонирование фундаментных стен и колонн - 93 %; - армирование и бетонирование фундаментов под оборудование - 0 %; - армирование камер колодцев - 26 %; - бетонирование камер, колодцев - 15 %; РЧВ1, РЧВ2: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 39 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 0 %. НС-3А: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование фундаментных стен и колонн - 20 %; - бетонирование фундаментных стен и колонн - 0 %; - армирование и бетонирование фундаментов под оборудование - 0 %; - армирование камер колодцев - 33 %; - бетонирование камер, колодцев - 21 %; РЧВ1, РЧВ2: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 12 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 0 %. Подрядчиком с апреля 2021 года приостановлено выполнение строительных работ на линейной части по этапу 2.3 объекта в связи с увеличением стоимости трубной продукции, поставляемой заводом-изготовителем ООО «ЛТК «Свободный сокол»
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 407 045,0 18 999,5175 987,6
Реконструкция насосной станции № 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым 160 790,0 18 999,518 614,3
[210100080] реконструкция 2021 160 790,0 18 999,518 614,3 31.08.2021 заключен государственный контракт на СМР №153/ЕП-СМР с новы... ым подрядчиком ООО "Крымдорстрой". Выполняются демонтажные работы (50%). Ожидается поставка насосного оборудования.
[210100082] Иные мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 246 255,0 157 373,3 В рамках укрупненного мероприятия в 2021 году предусмотрена реализация... я только объекта "Строительство Бештерек-Зуйского водозабора". Выполнены работы по строительству и монтажу оборудования насосной станции 2-го подъема – 100%, монтаж резервуаров чистой воды – 100%, строительство и «обвязка» камер переключения – 100%, прокладка участков трубопроводов от скважин к резервуарам чистой воды – 100%, монтаж и пуско-наладка станции обеззараживания – 100%, монтаж трансформаторных подстанций, прокладка силового кабеля – 100%, «обвязка» и подключение 9-ти скважин – 100%, строительство вспомогательных зданий и сооружений – 60%, обустройство ограждения территории и благоустройство – 30%, прокладка кабелей связи – 25%. АО «Росгеология» проводит групповые откачки. Скважина №13 выведена из опытной эксплуатации, в связи с запесочиванием).
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий 780 628,5546 383,4496 243,8
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 79 970,0 33 305,730 302,8
Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым 24 700,0 1 782,01 608,2
[210100084] строительство 2023 24 700,0 1 782,01 608,2 Заключен контракт с ФГБУ "Морспасслужба" № 103/ЕП-СМР от 31.03.2021. Т... Текущий статус: - демонтаж сооружений; - разработка котлована под буну; - устройство временной бермы; - завоз инертного материала камня.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 55 270,0 31 523,728 694,6
[210100085] реконструкция 2021 55 270,0 31 523,728 694,6 Смонтирована буна №2 - 100%, устройство гребня Гр-2 - 100%, набетонка ... буны №2 - 100%, отсыпка пляжа щебнем фр. 40-70мм - 100%, отсыпка бермы для устройства буны №1 - 90%, устройство покрытия набережной, волногасящая берма из валунов - 60%, бетонированию вертикальной части подпорных стен 2 яруса - 60%, подпорная стена набережной - 95%, монтирование буны №1 - 40%. Подрядчиком выполнены работы по изготовлению бунных конструкций ПК-350, ЩП-2 в заводских условиях (в Феодосии). Произведено водолазное геодезическое обследование дна акватории под устройство бунны №1. Выполнено устройство основания под установку крана для монтажа бунных конструкций.
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта 4 049,1
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым 4 049,1
[210312382] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 4 049,1 В связи с корректировкой ПСД работы на объекте остановлены с 21.05.202... 21. Ожидается получение заключения экологической экспертизы. Советом министров Республики Крым внесены предложения по перераспределению лимитов финансирования на 2022 год.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 696 609,4 513 077,7465 941,0
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма 87 639,4 75 142,167 816,2
[210100088] строительство 2022 87 639,4 75 142,167 816,2 С ООО "СпецГидроИзоляция" заключен государственный контракт на выполне... ение СМР от 16.03.2020 № 0175200000420000175_320408 Строительная готовность объекта в процентном соотношении: 80%. Выполненные работы: с. Заветное: валка деревьев, устройство водоотводного канала 100%; разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%; укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями 50%; с. Брянское: валка деревьев, устройство водоотводного канала 100%; разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%.
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача 134 730,0 96 867,487 425,0
[210100089] строительство 2022 134 730,0 96 867,487 425,0 С ООО "СпецГидроИзоляция" заключен государственный контракт на выполне... ение СМРот 16.03.2020 № 0175200000420000174_320408 Выполненные работы: Участок № 1 и № 2 валка деревьев 100%. Берегоукрепление. Участок №1: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100% Левобережное БУС. Участок №2: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%. Правобережное БУС. Участок №2: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%.
Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, г. Керчь. Республика Крым (строительство) 474 240,0 341 068,2310 699,8
[210100090] строительство 2022 474 240,0 341 068,2310 699,8 ГК 05/ЕП-СМР от 30.07.2020 Выполнено: Поиск ВОП - 23,3га из 23,3га, Вы... ынос проекта в натуру 1 комплекс, Начальный цикл геодезического мониторинга 1к-с, Устройство свай БНС - 316 из 391, Устройство подпорной стенки тип 1 - 3835 из 5686м3, Устройство подпорной стенки тип 1/1 - 14,58 из 14,58м3, Монтаж винтовой анкерной штанги «Атлант» - 1462 из 18 670м Разработка и вывоз грунта на площадку – 103 485,42 из 203 974м3, Монтаж геошпунта – 2426,4 из 2426,4м2, Устройство ограждения котлована из грунтоцементных свай - 2322 из 2322 м.п. Устройство противофильтрационных завес – 6915,4м.п. из 9976м.п. Монтаж накопительных резервуаров – 4 из 4шт., Устройство армогрунтовых конструкций – 4447,5 из 363 167,7м2. Текущее состояние дел: - Выполняются работы по устройству разгрузочных берм, устройству буронабивных свай, устройству армогрунтовых свай, монтажу геошпунта, устройству противофильтрационных завес, устройству накопительных резервуаров, устройству подпорных ж.б. стен.
Мероприятия по созданию индустриальных парков 463 764,3151 037,0368 174,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 35 963,0 29 020,434 218,8
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым 29 313,0 29 020,427 569,2
[210100093] строительство 2023 29 313,0 29 020,427 569,2 Ведутся работы по устройству вертикальной планировки. Ведутся работы п... по устройству траншеи и укладки труб сетей ливневой канализации (К2), водопропускных коллекторов инженерной защиты. Выполнены работы по очистке территории от взрывоопасных предметов. Выполнено устройство фундаментов под блоки глубюокой биологической очистки. Завершаются работы по устройству коллекторов №1, 2. Ведется устройство нагорных водоотводных канав, устройство габионов. Устройство оголовков ОГ1, ОГ2 (бетонные работы).
Индустриальный парк "Бахчисарай", Республика Крым 6 650,0 6 649,6
[210412619] проектные и изыскательские работы 2022 6 650,0 6 649,6 В соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым от 22.12.2020 № 1... 1951-рг "Об определении единственного исполнителя" заключен Государственный контракт № 71/ЕП-ПИР от 28.12.2020 на выполнение ПИР. Подрядчик - ООО "Крымстройпроект". Выполняется сбор исходных данных для проектирования, уточнение нагрузок, получение новых ТУ, расторжение ранее заключенных договоров на технологическое присоединение.
Департамент капитального строительства города Севастополя 427 801,3 122 016,6333 955,5
Создание индустриального парка в г. Севастополе 427 801,3 122 016,6333 955,5
[210312385] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 11 770,4 12 389,911 770,3 Проектно-изыскательские работы завершены.
[210100095] строительство 2022 413 550,0 107 015,2319 704,2 Заключен ГК от 04.12.2020 № 22-СМР/2020 с АО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ"... ", работы ведутся в соответствии с контрактом. Проблемные вопросы: - не получен порубочный билет на вырубку зеленых насаждений (не краснокнижные) по причине несоответствия количества зеленых насаждений, указанных в проектной пересчётной ведомости от фактически имеющихся на земельном участке; - на стройплощадке выявлено большое количество залежей строительного и бытового мусора, данные виды работ не предусмотрены ПСД; - в ПСД не учтены все здания, подлежащие демонтажу на объекте строительства. Утилизация всех демонтируемых зданий и сооружений не учтена в сметной документации; - на участке №1 выявлены инженерные сети в т.ч. кабельная линия электропередач 6 кВ, городская ливневая канализация, сеть газопровода. В ПСД отсутствует решение по выносу данных инженерных сетей; - не решен вопрос по выносу газопровода с участка №3. По смете ПАО «Севастопольгаз» стоимость 28 млн. руб. В смете Подрядчика заложено 2,565 млн. руб; - при подготовке к производству земляных работ на участке №3 обнаружено захоронение строительного и бытового мусора, по предварительной оценке, 200 - 300 тыс. куб. м, что не предусмотрено ПСД.
[210312392] строительство (остатки 2020 года) 2022 2 480,9 2 611,52 481,0 -
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 3 240 230,4948 533,0986 004,2
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 107 930,2
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства администрации города Евпатория Республики Крым" 107 930,2
Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым 107 930,2
[210100097] реконструкция 2024 107 930,0 Заключен государственный контракт, планируемая выплата авансового плат... тежа - октябрь 2021.
[210312386] реконструкция (остатки 2020 года) 2024 0,2 -
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 620 695,0 503 014,4442 000,4
Администрация города Саки Республики Крым 91 830,0 83 572,075 632,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки 91 830,0 83 572,075 632,0
[210100099] строительство 2022 91 830,0 83 572,075 632,0 Строительная готовность объекта: - 94% Ведутся работы по подключению Б... БКТП - проведена лаборатория, пода пакет документов в Крымтехнадзор. Начаты работ по апробированию оборудования и настройки запуска технологической линии КОС на воде.
[210100100] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 528 865,0 419 442,4366 368,4 В рамках мероприятия предусмотрена реализация 3 объектов: 1.Строитель... ьство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г.Саки - строительная готовность объекта составляет 35%; 2.Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г.Саки. Россия, Республика Крым, г.Саки, (территория города на улично-дорожной сети) - строительная готовность объекта составляет 60%; 3. Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера -строительная готовность объекта объекта составляет 100%.
[210100101] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым 79 463,0 77 254,1 Подготовительные работы - 80%. СМР-35%. Государственный контракт с но... овой подрядной организацией заключен и произведена выплата авансового платежа.
[210312387] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым (остатки 2020 года) 3 140,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н".
[210100102] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым 169 070,0 63 587,858 660,5 В рамках мероприятия финансируется в 2021 году 2 объекта: 1. Строител... льство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка - строительная готовность объекта составляет 82 %. Выполненные работы: Монтаж крепления опалубки стен резервуара усреднителя. Сварка и монтаж трубы ПНД ф280 мм на участке от КНС-7 в сторону станции БОС. Разработка траншеи безнапорного трубопровода на участке от КК10 до КК14 по ул. Елисеева. Шурфовка коммуникаций на участке от КК10 до КК14 по ул. Елисеева. Устройство песчаного основания на участке от ПК8 до КНС-7 по ул. Индустриальная, сварка труб напорного трубопровода на бровке траншеи (ф280 мм, в 2 нитки). Разработка траншеи напорного трубопровода на участке от ПК8 до КНС-7 по ул. Индустриальная. Обратная засыпка траншеи напорного трубопровода на участке от КНС-7 в сторону БОС. Монтаж армокаркаса стен резервуара усреднителя. Обратная засыпка траншеи напорного трубопровода по ул. Тарханкутская 2. Реконструкция автомобильных дорог в с.Оленевка, Республика Крым, Черноморский район - строительная готовность объекта составляет 93 % (выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (за исключением укрепления обочин) на улицах Ленина 60 %), Объездная (100 %), Проездная (100 %), Проезд №3 (100 %), Проезд №7 (100 %), Проезд №8 (100 %), Проезд Елисеева (100 %), Песчаная (75 %), Яхтенная (97 %) в с. Оленевка.
[210312388] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым (остатки 2020 года) 22,0 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильных дорог в с.Оленевка, Республика Крым, Черноморский район".
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 302 295,0 142 580,8180 706,7
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 136 268,0 75 135,1118 497,1
Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым 50 103,0 50 095,7
[210412620] проектные и изыскательские работы 2021 50 103,0 50 095,7 На основании постановления Совета министров РК от 20.10.2020 № 664 (ре... ед.от 12.04.2021 № 225), распоряжения Главы Республики Крым от 15.04.2021 № 503-рг (ред. от 16.04.2021 № 517-рг; от 25.06.2021 № 883-рг) "Об определении единственного подрядчика по выполнению ПИР и СМР" заключен государственный контракт № 145 ЕП-ПИР/СМР от 13.07.2021. Выполняется сбор исходных данных для проектирования, устранение замечаний заказчика к техническим заданиям и программам на выполнение инженерных изысканий.
Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым 86 165,0 75 135,168 401,4
[210100104] строительство 2023 86 165,0 75 135,168 401,4 Выполняемые работы: - Ведутся подготовительные на площадке очистных с... сооружений - Развёртывание строительного городка - разбивка ГРО - снятие ПРС - расчистка от камыша и кустарника в полном объеме; - устройство временной автодороги; - устройство насыпи площадки КОС с послойным уплотнением - 8 тыс м3; - демонтаж существующего недействующего трубопровода с ж/б камерой - 335 м.п.; - Устройство канализационных колодцев – 7 шт. за крайнюю неделю.
[210100105] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 166 027,0 67 445,762 209,6 Гос. контракт на СМР – 36/ЕП-СМР от 28.09.2020 расторгнут. Заключен но... овый ГК от 27.09.2021 163/ЕП-СМР. Идет мобилизация людей и техники.
Департамент капитального строительства г. Севастополя 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
Создание яхтенной марины, г. Севастополь 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
[210312389] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 227 382,5 239 350,0227 382,5 Проектно-изыскательские работы завершены. Получено положительное заклю... ючение государственной экспертизы от 11.05.2021 № 92-1-1-3-023257-2021.
[210812780] строительство 2025 1 687 012,6 Отсутствует юридическое предоставление земельного участка. Контракт на... а строительно-монтажные работы не заключен.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 43 220,0
[210412621] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 43 220,0 По объекту "Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г... г. Севастополь (2-я очередь)" выполняется разработка проектной организацией документации для загрузки в экспертизу. 30.08.2021 получены замечания входного контроля. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - октябрь 2021 года.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением 6 690 129,83 311 228,64 237 939,3
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 591 903,2101 461,896 389,6
[210100054] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 387 062,0 101 461,896 389,6 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 5 объектов (все СМР). К вводу предусмотрено 4 объекта.
[210312380] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе (остатки 2020) 204 841,2 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 3 объектам.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым 6 098 226,63 209 766,84 141 549,7
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 5 367 839,6 2 932 485,33 824 009,5
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым 2 019 329,6 879 581,9793 818,4
[210812781] проектные и изыскательские работы 2021 278 450,0 293 110,0278 450,0 Выполнена проверка проектной документации на предмет соответствия поло... ожительному заключению государственной экспертизы. Издан Приказ № 328 от 14.09.2021 об утверждении проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
реконструкция 2025 1 740 879,6 586 471,9515 368,4 Выполняются строительно-монтажные работы. Принято решение о выделении ... дополнительного финансирования в 2021 году из Резервного фонда. Прогнозируемый ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.
2025 800 619,6
2025 940 260,0
Реконструкция водовода Феодосия - Судак 1 662 500,0 1 789 473,71 615 000,0
[210612681] реконструкция 2023 1 662 500,0 1 789 473,71 615 000,0 Ведутся строительно-монтажные работы. Текущее состояние дел: разработ... тка траншей; укладка трубопровода ф630, ф900, ф1000 мм. (в т.ч. на территории лесных участков); обратная засыпка трубопровода; устройство камер. Прогнозируемый ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2023 года.
Строительство инженерных сетей района "Петровские высоты" в г. Симферополе 284 870,0 263 429,7242 753,0
строительство 2024 284 870,0 263 429,7242 753,0 Издан Приказ № 315 от 30.08.2021 от утверждении проектной документации... и, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Выполняется приемка рабочей документации. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Интербизнес" №156/ЕП-СМР от 14.09.2021.
Строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до НС Белая г. Симферополь 1 401 140,0 1 172 438,1
[210100059] проектные и изыскательские работы 2022 98 080,0 64 169,1 Длительная процедура разработки проектной документации. Подрядной орга... анизации выставлен штраф за просрочку этапа по получению положительного заключения экспертизы.
строительство 2021 1 303 060,0 1 108 269,0 Выполнены работы по прокладке трубопровода (в две нитки) – 100%, строи... ительству и «обвязке» камер – 100%, монтаж колодцев – 100%, прокладка силовых кабелей и кабелей связи – 95%. Производятся работы по строительству контрольно-пропускного пункта и здания укрытия, по различению сетей автоматизации и электрификации, рекультивация земель, а также мероприятия по техническому присоединению. На текущую откачка со скважин остановлена – АО «Росгеология» ведет наблюдения за восстановлением уровня горизонта в рамках проведения мероприятий по подготовке отчета по подсчетам запасов.
[210100062] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 730 387,0 277 281,5317 540,2 В соответствии с лимитами, доведенными в 2021 году, предусмотрено фина... ансирование 9 объектов, из них: - по 1 объекту финансирование только проектно-изыскательских работ; - по 7 объектам – только строительно-монтажных работ; - по 1 объекту – ПИР и СМР. Из 7 объектов, по которым в 2021 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 5 объектам госконтракты на СМР заключены; - по 2 объектам проводится корректировка ПСД. По объекту, по которому предусмотрено финансирование только проектно-изыскательских работ, заключен контракт на ПИР, ведутся работы. По объекту, по которому в 2021 году запланированы и ПИР, и СМР, также заключен контракт на ПИР, ведутся работы.
Мероприятия по обеспечению водоотведения 7 519 562,04 031 935,14 796 053,2
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 6 289 801,03 934 807,53 809 444,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 4 229 828,0 3 111 013,32 940 862,5
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым 4 106 165,0 3 111 013,32 940 862,5
[210612682] строительство 2023 4 106 165,0 3 111 013,32 940 862,5 Выполненные работы: 1. ПШ 5А диаметром 7,1/6,6м; 2. ПШ 5Б диаметром 7... 7,1/6,6м ; 3. ПШ 6.1 диаметром 7,1/6,6м; 4. СШ 6.2 диаметром 9,8/9,3м ; 5. ПШ 6.3 диаметром 7,5/7,0 м; 6. СШ 6.4 Б размер 10,9х6,0м ; 7. ПШ 6.5 диаметром 7,1/6,6м; 8. СШ 6. диаметром 9,8/9,3м ; 9. СШ 7. диаметром 9,8/9,3м ; 10. ПШ 8 диаметром 7,1/6,6м; 11. СШ 9 диаметром 9,8/9,3м ; 12. ПШ 10 диаметром 7,1/6,6м; 13. СШ 11. диаметром 9,8/9,3м 14. ПШ 12 диаметром 7,1/6,6м ; 15. СШ 13 диаметром 11,9/11,4м ; 16. ПШ 13/1 диаметром 7,1/6,6м; 17. Ш 13А диаметром 4,77/4,27м; 18. ПШ 16 диаметром 7,5/7,0м; 19. СШ 17 диаметром 11,9/11,4м ; 20. ПШ 18 диаметром 7,5/7,0м ;21. СШ 19 диаметром 11,9/11,4м; 22. ПШ 20 диаметром 7,5/7,0м ; 23. СШ 21 диаметром 11,9/11,4м ;24. ПШ 22 диаметром 7,5/7,0м ; 25. СШ 23 диаметром 11,9/11,4м ; 26. ПШ 24 диаметром 7,5/7,0м ; 27. СШ 25 диаметром 11,9/11,4м ; 28. ПШ 26 диаметром 11,9/11,4м ; 29. Камеры 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. 8,0х6,0м – 4 шт.; 30. Участок от камеры 3.1 до камеры 3.2. -6,5 м; 31. Участок от камеры 3.2 до камеры 4.1 -250м.; 32. Участок от камеры 4.1 до камеры 4.2 – 6,5 м.; 33. Участок от ПШ23 до СШ24 – 845,3 м.; 34. Участок от ПШ24 до СШ25 – 703,2 м.; 35. Участок от СШ25 до ПШ26 – 500,8 м.; 36. Участок от СШ9 до ПШ10 – 131,8 м.; 37. Участок ПШ10 до СШ11 – 494 м.; 38. Участок СШ11 до ПШ12 – 438,3 м.; 39. Участок ПШ12 до СШ13 – 716,6 м.; 40. Участок ПШ13/1 до СШ13 – 533,1 м.; 41. Участок СШ9 до ПШ8 – 294,2 м.; 42. Участок СШ7 до ПШ8 – 434,2 м.; 43. Участок СШ7 до ПШ6,5 – 312,5 м.; 44. Участок от ПШ22 до СШ23 –1186 м.; 45. Участок СШ6,2 до ПШ6,1 – 698 м.; 46. Участок СШ6,2 до ПШ6,3 – 55,3 м.; 47. Участок СШ6 до ПШ6,1 – 591 м.; 48. Участок СШ6 до ПШ 5Б – 663,4 м.; 49. Участок от ПШ22 до СШ21 –975 м. 50. Участок от ПШ20 до СШ21 –33 м.; Ведутся работы: - вынос сетей из зоны производства работ; - устройство буросекущих свай; - строительство шахт; - сооружение тоннеля; - тех.оснащение шахт; - благоустройство.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым 5 462,5
[210412614] проектные и изыскательские работы 2021 5 462,5 Ведутся проектно-изыскательские работы. Получено отрицательное заключе... ение государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения экспертизы - декабрь 2021 года.
Реконструкция КОС п. Симеиз 13 576,0
проектные и изыскательские работы 2022 13 576,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция КОС г. Алушта 12 730,0
проектные и изыскательские работы 2022 12 730,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
КОС мыс Ильи г. Феодосия 21 214,0
проектные и изыскательские работы 2022 21 214,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
КОС пгт.Приморский г. Феодосия 6 678,5
проектные и изыскательские работы 2022 6 678,5 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь 25 527,0
проектные и изыскательские работы 2022 25 527,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция КОС "Ялта" в п. Отрадное 38 475,0
проектные и изыскательские работы 2022 38 475,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
[210100071] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 2 059 973,0 823 794,2868 581,8 По соглашениям в 2021 году предусмотрено финансирование 10 объектов, и... из них: - по 2 объектам финансирование только проектно-изыскательских работ; - по 8 объектам финансирование только строительно-монтажных работ. По всем объектам заключены контракты, ведутся работы.
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя 1 229 761,097 127,6986 608,9
Департамент капитального строительства города Севастополя 665 000,0 1 813,1664 999,1
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь 665 000,0 1 813,1664 999,1
[210100072] строительство 2024 665 000,0 1 813,1664 999,1 Текущий статус: выполнены работы по армированию и бетонированию фундам... ментной плиты ФМ-1 здания механической очистки; ведется вертикальная планировка (разработка груза с вывозом во временный отвал); выполняется вскрытие и демонтаж подземных инженерных сетей; ведутся подготовительные работы по устройству подводящего коллектора; осуществляется демонтаж теплотрассы; выполнены все полевые этапы по инженерным изысканиям; продолжается камеральная обработка и составление отчетов; ведутся работы по корректировке разделов проектной документации. Проблемные вопросы. - Отсутствует утвержденное изменение схемы водоснабжения и водоотведения с указанием и обоснованием производительности 130 000 м3/сутки. - Отсутствует решение вопроса о возможности и порядке проведения экспертного сопровождения.
[210100074] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя 564 761,0 95 314,5321 609,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 6 объектов (все СМР). К вводу предусмотрено 4 объекта.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов 47 762,643 411,141 240,5
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым 47 762,643 411,141 240,5
[210100083] Рекультивация свалок, Республика Крым 2023 47 500,0 43 411,141 240,5 В рамках мероприятия предусмотрена рекультивация полигона ТКО в г. Сим... мферополе. Объект введен в эксплуатацию (Акт о приемке законченного строительством объекта от 14.07.2021).
[210312381] Рекультивация свалок, Республика Крым (остатки 2020 года) 2023 262,6 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Рекультивация полигона ТКО г. Симферополь Республика Крым".
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя 242 468,327 853,342 938,9
[210100091] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей 110 873,0 20 535,035 986,6 В соответствии с действующей редакцией программы в 2021 предусмотрено ... финансирование на проведение строительно-монтажных работ по 13 объектам. Отсутствует положительное заключение по 7 объектам. По объекту "Реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26 г. Севастополь" ввиду неоднократного нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией контракт на выполнение СМР расторгнут. Часть выполненных, но не принятых работ являются предметом судебного спора.
[210312383] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (остатки 2020 года) 112 668,6 5 103,04 847,8 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам.
[210312384] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) (остатки 2020 года) 18 926,7 2 215,32 104,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 5 объектам.
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (остатки 2020 года) 2021 150 304,5 9 175,022 525,6
[210312398] 2021 74 428,2
[210312399] 2021 75 876,3
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей (остатки 2020 года) 2021 18 806,5 2 960,8
[210312400] 2021 17 695,1
[210312401] 2021 1 111,4
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 55 645,4 46 414,227 546,3
[210312402] Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия (остатки 2020 года) 2021 55 645,4 46 414,227 546,3
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 12 000,0
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 12 000,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН", г. Ялта 12 000,0
Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян поселка городского типа Массандра, Республика Крым 12 000,0
[210712704] проектные и изыскательские работы 2021 12 000,0 Ведется разработка проектно-сметной документации
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9 552 583,41 912 666,11 912 666,1
Минюст России 46 320,046 320,046 320,0
Минюст России 46 320,046 320,046 320,0
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск 46 320,0 46 320,046 320,0
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск 46 320,0 46 320,046 320,0
[210212203] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 46 320,0 46 320,046 320,0 Объект будет введен до конца года. Выделенные бюджетные ассигнования п... по объекту в объеме 46 320,0 тыс. рублей законтрактованы в полном объеме. По состоянию на 01.10.2021 ведутся подготовительные работы к сдаче объекта и вводу его в эксплуатацию. Объем принятых и облачённых работ по состоянию на 01.10.2021 составил 46 320,0 тыс. рублей.
ФССП России 155 860,990 523,290 523,2
ФССП России 155 860,990 523,290 523,2
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск 61 528,8 4 547,84 547,8
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск 61 528,8 4 547,84 547,8
[210212271] строительство (остатки 2020 года) 2021 61 528,8 4 547,84 547,8 По причине нарушения подрядчиком существенных условий контракта (наруш... шение срока завершения строительства объекта) государственный контракт на строительство административного здания расторгнут Управлением ФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в одностороннем порядке с 04.05.2020. По результатам проведения конкурсных мероприятий заключен государственный контракт от 21.06.2021 № 102-02-А/21ГК на строительство (завершение строительства) административного здания. Выполнены работы по возведению стен и перегородок здания (подвал, первый, второй, третий, четвертый и технический этажи), устройству кровли, монтажу оконных блоков, гидроизоляции сантехнических помещений, монтажу лифтового оборудования. Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей территории.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 30 585,7 30 585,730 585,7
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 30 585,7 30 585,730 585,7
[210212272] строительство (остатки 2020 года) 2021 30 585,7 30 585,730 585,7 Выполнены работы по возведению административного здания, контрольно-пр... ропускного пункта, столовой, мойки для автомобилей и котельной (стены, кровля, оконные блоки), работы по утеплению и штукатурке фасадов, устройству стоянки для автомобилей, работы по внутренней отделке помещений, устройству инженерных систем и благоустройству прилегающей территории. Осуществляется оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 55 322,5 55 322,555 322,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 55 322,5 55 322,555 322,5
[210212273] строительство (остатки 2020 года) 2021 55 322,5 55 322,555 322,5 Выполнены работы по устройству фундамента, стен, перекрытий и перегоро... одок цокольного, первого, второго и третьего этажей, стропильной системы кровли, работы по монтажу оконных блоков на втором и третьем этажах. Выполняются работы по штукатурке стен и перегородок первого, второго и третьего этажей, работы по устройству внутренних инженерных систем, полов цокольного, первого, второго и третьего этажей, утепления и покрытия кровли, работы по утеплению и облицовке фасада, работы по монтажу оконных блоков на первом этаже.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 8 423,9 67,267,2
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 8 423,9 67,267,2
[210212274] строительство (остатки 2020 года) 2021 8 423,9 67,267,2 В 2016-2018 годы выполнены работы по возведению фундамента и каркаса з... здания, кладке стен, устройству перекрытий, перегородок и кровли, бетонированию лестничных маршей и полов гаража, утеплению цокольного перекрытия и кровли, установке оконных блоков. В 2020-2021 годы выполнены работы по утеплению стен, перегородок и потолка входной группы, устройству пандуса, стяжки пола первого этажа и ложного остекления фасада, установке ворот цокольного этажа, монтажу системы отопления. Осуществляется приемка выполненных работ.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 9 350 402,51 775 822,91 775 822,9
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 9 350 402,51 775 822,91 775 822,9
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 33 225,7 19 423,419 423,4
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда 33 225,7 19 423,419 423,4
[210212166] строительство (остатки 2020 года) 2021 33 225,7 19 423,419 423,4 Стены подвала - 100%; Арматурный каркас стен лестнично-лифтового блока... а - 100%; Бетонирование стен лестнично-лифтового блока - 100 %; Колонны - 100 %; Балки - 100 %; Перекрытия - 100 %; Гидроизоляция фундамента - 100%; Устройство подстилающих слоев под пол первого этажа - 100 %; Наружные инженерные сети - 100 %; Вентиляция - 100 %; Наружные стены - 100 %; Внутренние перегородки - 100 %; Заполнение оконных проемов - 100 %; Заполнение дверных проемов - 90 %; Кровля - 100 %; Фасад - 100 %; Внутренние инженерные сети - 95 %; Внутренние отделочные работы - 90 %; Благоустройство - 70 %
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 8 000,0
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская 8 000,0
[210912841] проектные и изыскательские работы 2022 8 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 10 000,0
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области 10 000,0
[210912842] строительство 2023 10 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 15 419,8
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11 15 419,8
[210212167] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 15 419,8 Разработанная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкс... спертиза России"
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 921 066,4 38 630,738 630,7
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 921 066,4 38 630,738 630,7
[210212168] строительство (остатки 2020 года) 2022 921 066,4 38 630,738 630,7 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 518 148,0 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 0 тыс. руб.)
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 15 000,0
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург 15 000,0
[210912843] проектные и изыскательские работы 2022 15 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 31 000,0 20 000,020 000,0
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области 27 000,0 20 000,020 000,0
[210912916] проектные и изыскательские работы 2022 7 000,0
[210212169] строительство (остатки 2020 года) 2024 20 000,0 20 000,020 000,0 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 45 880,0 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 0 тыс. руб.)
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области 4 000,0
[210912917] проектные и изыскательские работы 2022 4 000,0
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 154 041,9 91 413,291 413,2
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков 116 368,3 89 155,489 155,4
[210212170] строительство (остатки 2020 года) 2022 116 368,3 89 155,489 155,4 Устройство дренажа, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, тепло... оснабжения-100%. Ведутся работы по: монтажу плит перекрытия 2 этажа и устройству кровли, археологические работы, пуско-наладочные работы смонтированной трансформаторной подстанции. Оборудования подъезда конвойного помещения-70%. Монтаж электросетей 1 и 2 этажей-100%. Штукатурные работы-15%. Монтаж деревянных конструкций-100%.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров 37 673,6 2 257,82 257,8
[210212171] строительство (остатки 2020 года) 2022 37 673,6 2 257,82 257,8 Кровля-100%, оконные блоки-100%, кладка-100%, пожарные резервуары-100%... %, сети наружного электроснабжения-100%, монтаж витражей на входную группу здания - 100%, наружная облицовка-100%,
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 14,9
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 14,9
[210212172] строительство (остатки 2020 года) 2021 14,9 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.04.2021 № 30-... -RU30506310-3-2021. Устраняются замечания в документах на оплату.
Пятый кассационный суд общей юрисдикции, г. Пятигорск 777 000,0
Приобретение здания для размещения Пятого кассационного суда общей юрисдикции, г. Пятигорск 777 000,0
[210912882] приобретение 2021 777 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 210 377,0 10 377,010 377,0
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград 210 377,0 10 377,010 377,0
[210212173] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 10 377,0 10 377,010 377,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
[210912918] строительство 2024 200 000,0 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 832 026,1 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 200 000,0 тыс. руб.)
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 18 644,0 18 644,018 644,0
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда 18 644,0 18 644,018 644,0
[210212174] строительство (остатки 2020 года) 2021 18 644,0 18 644,018 644,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.03.2021 №61-4... 44-1334-2021 МС.
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 1 593,7 1 593,71 593,7
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия 1 593,7 1 593,71 593,7
[210212175] строительство (остатки 2020 года) 2021 1 593,7 1 593,71 593,7 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.06.2021 №06-0... 03-03-2019.
Арбитражный суд Республики Ингушетия, г. Назрань 3 000,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас 3 000,0
[210912850] проектные и изыскательские работы 2022 3 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 7 000,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный 7 000,0
[210212176] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 7 000,0 Разработанная ПСД находится на проверке в ФАУ "Главгосэкспертиза Росси... ии". Устраняются замечания.
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 601 853,9 586 884,8586 884,8
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа 601 853,9 586 884,8586 884,8
[210112076] строительство 2021 72 940,0 57 970,957 970,9 Общестроительные работы - 71,07 %; - Отопление. Теплоснабжение - 86,19... 9 %; - Структурированная кабельная сеть - 61,71%; - Электроосвещение - 50,5%; - Силовое электрооборудование - 85,3% - Система охраной и тревожной сигнализации - 28,37%; - Тепломеханическое оборудование ИТП - 100%; - «Теплосеть по техподполью» - 100%; - «Узел учета тепла» - 100%; - «Тепловые сети» - 100% - «Вентиляция. Противопожарная вентиляция» - 87,36%; - «Изоляционные работы по вентиляции» - 100%; - «Наружные сети канализации (К1)» - 12,42%; - «Наружные сети канализации (К2)» - 39,57%; - «Система оповещения и управления эвакуацией» - 10,53%; - «Автоматические установки газового пожаротушения» - 52,3%; - «Автоматическое водяное пожаротушение» - 100%; - «Пожарная сигнализация» - 39,09%; - «Лифты» - 100%; - «Кондиционирование» - 58,42%; - «Изоляционные работы по кондиционированию»-9,69%; - «Внутренние сантехнические работы» - 38,93%; -«Изоляционные работы по внутренним сантехническим работам»-34,62%; - «Автоматизация вентсистем»-44,86%; - «Система коллективного приема Система проводного вещания»-27,42%
[210212177] строительство (остатки 2020 года) 2021 528 913,9 528 913,9528 913,9 Общестроительные работы - 71,07 %; - Отопление. Теплоснабжение - 86,19... 9 %; - Структурированная кабельная сеть - 61,71%; - Электроосвещение - 50,5%; - Силовое электрооборудование - 85,3% - Система охраной и тревожной сигнализации - 28,37%; - Тепломеханическое оборудование ИТП - 100%; - «Теплосеть по техподполью» - 100%; - «Узел учета тепла» - 100%; - «Тепловые сети» - 100% - «Вентиляция. Противопожарная вентиляция» - 87,36%; - «Изоляционные работы по вентиляции» - 100%; - «Наружные сети канализации (К1)» - 12,42%; - «Наружные сети канализации (К2)» - 39,57%; - «Система оповещения и управления эвакуацией» - 10,53%; - «Автоматические установки газового пожаротушения» - 52,3%; - «Автоматическое водяное пожаротушение» - 100%; - «Пожарная сигнализация» - 39,09%; - «Лифты» - 100%; - «Кондиционирование» - 58,42%; - «Изоляционные работы по кондиционированию»-9,69%; - «Внутренние сантехнические работы» - 38,93%; -«Изоляционные работы по внутренним сантехническим работам»-34,62%; - «Автоматизация вентсистем»-44,86%; - «Система коллективного приема Система проводного вещания»-27,42%
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск 100 000,0
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск 100 000,0
[210912851] строительство 2024 100 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 72 574,5 49 472,449 472,4
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород 72 574,5 49 472,449 472,4
[210212178] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 72 574,5 49 472,449 472,4 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 103 636,9 2 238,52 238,5
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда 103 636,9 2 238,52 238,5
[210912919] строительство 2022 50 294,2 2 238,52 238,5 На объекте за период выполнены подготовительные работы (100%), огражде... ение котлована (100%), устройство монолитных конструкций здания (100%), строительство теплотрассы (100%), строительство водопровода (90%), строительство хоз.бытовой канализации (90 %), строительство ливневой канализации (90%), прокладка электрических сетей (100%), кирпичная кладка стен (100%), монтаж перегородок из ГКЛ (90%), вентиляция (80%), отопление (50%), электромонтажные работы (65%), устройство вентилируемого фасада (95%), монтаж витражей и оконных конструкций (90%), штукатурка поверхностей (90%), устройство кровли (100%), устройство полов (80%), внутренняя отделка (2%).
[210212179] строительство (остатки 2020 года) 2022 53 342,7
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 40 132,5 37 110,737 110,7
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва 40 132,5 37 110,737 110,7
[210212180] строительство (остатки 2020 года) 2021 40 132,5 37 110,737 110,7 Получено разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 03.09.2021 №RU/1... 17302000-44-1. Устраняются замечания в документах на оплату.
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 54 303,0
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 54 303,0
[210912921] реконструкция 2022 54 303,0
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 35 069,3 30 748,830 748,8
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения 35 069,3 30 748,830 748,8
[210912920] строительство 2021 4 320,5 30 748,830 748,8 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.05.2021 №24-3... 308-17-2018 от 21.05.2021 (уточненное из-за технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от 21.05.2021 № 24-308-17-2018). Устраняются замечания в документах на оплату.
[210212181] строительство (остатки 2020 года) 2021 30 748,8
Иркутский областной суд, г. Иркутск 165 596,1 165 346,2165 346,2
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда 165 596,1 165 346,2165 346,2
[210212182] строительство (остатки 2020 года) 2021 165 596,1 165 346,2165 346,2 Здание полностью готово. Блок 1: 100% - вентиляция, кондиционирование... е, холодоснабжение, 100%- сети связи, 100%- двери, витражи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 2: 100% - вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 100%- сети связи, 100%- двери, витражи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 3: 100% - вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 100 %- сети связи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-двери,витражи, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 4: 100%- сети связи, 100%- внутреннее эл.освещение, 100% - вентиляция, кондиционирование, 100%-внутренние сантехнические работы Благоустройство: 100% Пусконаладочные работы : 100%
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 798 517,9 212 618,7212 618,7
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская 798 517,9 212 618,7212 618,7
[210912922] строительство 2022 500 000,0 212 618,7212 618,7 Устройство фундамента- 100%, каркас здания - 100%, кровля - 100%, окна... а, двери, витражи - 80%, внутренняя отделка -50%, наружная отделка - 75%, внутренние инженерные сети - 75%, наружные инженерные сети -75%
[210212183] строительство (остатки 2020 года) 2022 298 517,9
Омский областной суд, г. Омск 349 759,2 204 768,9204 768,9
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области 349 759,2 204 768,9204 768,9
[210912923] строительство 2022 144 549,0 204 768,9204 768,9 каркас здания с 1-ого этажа по 7-ой этаж (колонны, стены, шахты лифтов... в, плита перекрытия) – 100%; - лестничные марши (металлоконструкции и монолитные площадки и ступени) – 100%; - наружные и внутренние стены из кирпича с утеплением – 100%; - воздуховоды систем вентиляции – 100%; - система внутреннего электроснабжения – 90%; - система внутреннего водоснабжения и водоотведения – 95%; - система внутреннего отопления – 100%; - внутренняя отделка – 80%; - монтаж лифтов – 95%; - оштукатуривание фасада – 95%; - кровля – 100%; - установка оконных блоков – 100% - наружные сети канализации- 100% - наружные сети водопровода- 100% - наружные сети электроснабжения - 100% - наружные сети отопления - 100% - благоустройство территории - 60% - устройство ограждения - 90% - наружное освещение - 100% - монтаж систем охранной и тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией - 70%, - монтаж систем СКУД, видеоконференцсвязи, протоколирования -70%, - монтаж систем оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием -30%, - монтаж структурированной кабельной системы, ЛВС -70%, - монтаж защитных кабин для подсудимых в залах суд. заседаний 95% Срок ввода перенесен на 2022 год.
[210212184] строительство (остатки 2020 года) 2022 205 210,2
Томский областной суд, г. Томск 214 152,4 49 386,949 386,9
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда 214 152,4 49 386,949 386,9
[210912924] строительство 2022 73 229,9 49 386,949 386,9 Проводятся работы по кладке, устройство кровли, монтаж внутренних инже... енерных систем. Срок ввода перенесен на 2022 год.
[210212185] строительство (остатки 2020 года) 2022 140 922,5
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 78 484,4 19 999,419 999,4
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки 78 484,4 19 999,419 999,4
[210112081] реконструкция 2022 58 485,0 19 999,419 999,4 Проводится процедура закупки ... имеющегося здания. Процент готовности - 100%. Выполнено устройство фундаментов под пристройку и лифт, гидроизоляция и обратная засыпка -100%. Выполнены подготовительные работы по надстройке здания. Устройство лестниц на мансардный этаж. Выполнены работы по устройству армирующего пояса. выполнены бетонные работы
[210212188] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 19 999,4
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 18 500,0 12 000,012 000,0
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск 18 500,0 12 000,012 000,0
[210212189] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 18 500,0 12 000,012 000,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск 39 055,7
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск 39 055,7
[210112078] проектные и изыскательские работы 2021 39 055,7 Разработка ПСД
Верховный Суд Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 8 000,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 8 000,0
[210912856] проектные и изыскательские работы 2022 8 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск 2 000,0
Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области 1 000,0
[210912854] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов". Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области 1 000,0
[210912855] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов". Подготовка закупочной документации
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 400 000,0
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск 400 000,0
реконструкция 2024 400 000,0 Согласование заключение государственного контракта в ФАС
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 151 186,5 196,9196,9
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда 151 186,5 196,9196,9
[210112082] строительство 2022 150 988,7 196,9196,9 Конструкции железобетонные ниже 000. Бурение скважин и установка свай ... -100%. Ростверк монолитный (устройство фундаментных балок)-87%. Вертикальная планировка выемка - 2462 куб.м.-100%. Насыпь-9046 куб.м.-100%. Благоустройство территории, уплотнение грунта под зданием - 100%. Насосная станция пожаротушение, бурение скважин и установка свай- 100% Срок ввода будет перенесен на 2022 год.
[210212190] строительство (остатки 2020 года) 2022 197,8
Пермский краевой суд, г. Пермь 199 810,8 27 922,327 922,3
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда 199 810,8 27 922,327 922,3
[210112077] строительство 2022 199 810,8 27 922,327 922,3 1.Приемка строительной площадки. 2. Проведение работ по подготовке сис... стемы отопления к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 3.Проверка системы электроснабжения.4.Монтаж и ПНР системы оповещения и управления эвакуацией - 100%. 5. Монтаж и ПНР системы контроля и управления доступом - 100 %. 6. Выполнение общестроительных работ - 100%. 7. Монтаж и ПНР системы охранной сигнализации - 100%. 8. Монтаж и ПНР системы охранного видеонаблюдения - 100%. 9. Монтаж и ПНР системы диспетчеризации - 100%. 10. Монтаж лифтового оборудования - 100%. 11. Монтаж электроосвещения - 100%. 12. Монтаж наружного освещения - 100 %.
Управление Судебного департамента в Пермском крае, г. Пермь 4 000,0
Строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края 1 000,0
[210912852] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми 3 000,0
[210912853] проектные и изыскательские работы 2022 3 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита 502 076,1 134 831,1134 831,1
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145 502 076,1 134 831,1134 831,1
[210112079] строительство 2022 484 499,0 134 831,1134 831,1 Благоустройство территории. Облицовка стен фасадов здания. Кирпичная к... кладка стен. Монтаж узла учета холодной воды. Работы по устройству системы вентиляции (установка клапанов, воздуховодов). Электромонтажные работы (прокладка кабеля). Работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Прокладка кабелей: связи, СОТ, системы охраны периметра и наружного освещения.
[210212186] строительство (остатки 2020 года) 2022 17 577,1
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 211 103,5 42 215,342 215,3
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) 211 103,5 42 215,342 215,3
[210112080] строительство 2022 211 103,0 42 215,342 215,3 Вертикальная планировка_ПЗУ (разработка грунта-60,3%). Асфальтобетонно... ое покрытие (устройство основания из скального грунта на гостевой площадке-90,3%; устройство асфальта - 43,1%; установка дорожного бордюра - 55,2%). Озеленение (подготовка почвы, посев газона -60%). Покрытие из тротуарной плитки50%). Устройство крылец К4, К5 -100%). Устройство пандуса бл. 4,6 - 100%. Устройство вентилируемого фасада бл. 9 - 54,7%. Устройство дверей наружных бл. 9 - 100%. Уплотнение грунта щебнем бл. 9 - 100%. Устройство отмостки из щебня бл. 9 - 100%. Устройство покрытий парапета бл. 3 - 57,2%
[210212187] строительство (остатки 2020 года) 2022 0,5
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь 43 556,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь 43 556,0
[210112074] проектные и изыскательские работы 2021 43 556,0 Государственный контракт на разработку ПСД заключен 30.09.21
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь 8 500,0
Строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым 1 300,0
[210912844] проектные и изыскательские работы 2022 1 300,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым 1 300,0
[210912845] проектные и изыскательские работы 2022 1 300,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым 1 000,0
[210912846] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым 1 000,0
[210912847] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым 3 900,0
[210912848] проектные и изыскательские работы 2022 3 900,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Севастопольский городской суд, г. Севастополь 4 000,0
Строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь 4 000,0
[210912849] проектные и изыскательские работы 2022 4 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 2 939 150,4 * После утверждения ФАИП (письмо Судебного департамента от 24.09.2021 № ... СД-АГ/1360) Судебным департаментам будут подготовлены предложения предусматривающие реализацию мероприятий по объекту "Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции"
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 19 289 476,28 401 696,58 060 436,9
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 3 996 691,5
Минэнерго России 3 996 691,5
Модернизация и развитие сетевого комплекса 3 996 691,5
Акционерное общество "Крымэнерго" 47 120,0
Строительство сетевого комплекса: ПС-330/110 кВ «Нахимовская» в районе между ПС-330 кВ «Севастополь» и заводом ЖБИ (Чернореченская,129) с подключением линией электропередачи 330 кВ к ТЭС-330 кВ «Балаклавская» 47 120,0
[210100014] проектные и изыскательские работы 2022 47 120,0 Заключен договор бюджетных инвестиций от 28.09.2021 № 022-19-2021-001,... , планируется проведение конкурсной процедуры для определения подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ.
Акционерное общество "Крымэнерго" 3 949 571,5
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектноизыскательские работы) 774 873,6
[210712721] строительство 2022 774 873,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 191 703,6
[210712722] строительство 2022 191 703,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций ... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) 367 597,4
[210712723] строительство 2022 367 597,4 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций от... т 27.09.2021 № 022-18-2021-004. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 199 910,5
[210712724] строительство 2022 199 910,5 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)" 55 902,6
[210712725] строительство 2022 55 902,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10" 1 090 983,9
[210712726] строительство 2022 1 090 983,9 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10" 1 198 761,0
[210712727] строительство 2022 1 198 761,0 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)" 69 838,9
[210712728] строительство 2022 69 838,9 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций от... т 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
Минэкономразвития России 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
[210100048] Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым 1 373 440,0 918 885,41 010 349,3 Объекты "Строительство подводящего газопровода к селам Выпасное, Пахар... ревка, Колоски Джанкойского района Республики Крым" и "Межпоселковый газопровод высокого давления к селам Льговское, Золотое поле, Приветное, Абрикосовка Кировского района Республики Крым" введены в эксплуатацию. Окончены СМР еще по 2 объектам: "Строительство сетей газоснабжения к селам Новогригорьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник Нижнегорского района Республики Крым" и "Строительство газопровода высокого давления к селам Яркое, Луговое, Ярофеево, Южное, Батальное Ленинского района Республики Крым". По остальным объектам проектирование и строительство ведется согласно графикам выполнения работ, установленным контрактами.
[210100047] Иные мероприятия по газоснабжению и газораспределению в г. Севастополе 518 728,9 38 206,238 800,6 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 8 объектов(все СМР). 2 объекта ("Газификация с. Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давления, ГРП", "Газификация с. Фронтовое. Газопровод низкого давления") введено в эксплуатацию. По 4 объектам отсутствует заключение государственной экспертизы.
[210312377] Иные мероприятия газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе (остатки 2020 года) 19 528,5 2 083,71 979,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 6 объектам.
ГУП РК "Крымэнерго" 681 950,0 614 077,8583 375,7
Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС, в том числе "Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС" Второй этап строительства 681 950,0 614 077,8583 375,7
[210100049] строительство 2021 681 950,0 614 077,8583 375,7 Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатац... цию № 91- RV000-21262-2021 от 16.04.2021). Осуществлен возврат авансового платежа в доход бюджета, в следствие чего уменьшен кассовый расход по сравнению с предыдущим периодом.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 203 158,393 753,193 700,5
Росморречфлот 177 269,092 702,092 702,0
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 177 269,092 702,092 702,0
Росморречфлот 177 269,092 702,092 702,0
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 177 269,0 92 702,092 702,0
Строительство морского противопожарного буксира 112 461,6 80 740,080 740,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011 112 461,6 80 740,080 740,0
[210101052] строительство 2021 112 461,6 80 740,080 740,0 Выполняются работы в рамках государственного контракта от 29.11.2019 №... № КИ-350-2019.
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 25 820,9 11 962,011 962,0
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 25 820,9 11 962,011 962,0
[210212158] строительство (остатки 2020 года) 2022 25 820,9 11 962,011 962,0 Выполняются работы в рамках государственного контракта от 27.09.2018 №... № КИ-343-2018. Техническая готовность первого судна - 100% (31.05.2021 утвержден акт № 1 по форме КС-14 и 27.05.2021 судно передано эксплуатирующей организации в соответствии с подписанным актом приема-передачи судна), второго - 92%.
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 38 986,5
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 38 986,5
[211012929] строительство 2022 38 986,5
Минэкономразвития России 25 889,31 051,1998,5
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 25 889,31 051,1998,5
[210412623] Иные мероприятия по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Республики Крым 5 738,0 В 2021 году предусмотрена реализация объекта "Завершение строительства... а причала №2 Феодосийского торгового порта". Контракт на проектно-изыскательские работы не заключен. Не согласовано задание на проектирование, отсутствует информация по назначению причала.
[210312503] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя (остатки 2020 года) 20 151,3 1 051,1998,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 3 объектам. По объектам "Реконструкция пассажирского пирса № 10 на Северной стороне" и "Реконструкция пассажирского пирса № 57 в районе ГРЭС" в ходе выполнения работ по контракту выявлено, что отсутствуют корректные исходно-разрешительные данные, а именно в кадастровом паспорте объекта отсутствуют границы гидротехнического сооружения. Как следствие в градостроительном плане земельного участка отсутствуют границы гидротехнического сооружения с указанием их координат.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 100 169,440 387,627 526,5
Минэкономразвития России 100 169,440 387,627 526,5
[210312405] Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия (остатки 2020 года) 2021 100 169,4 40 387,627 526,5
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор 11 140,24 353,14 353,1
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор, г. Москва 11 140,2 4 353,14 353,1
Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 3 249,9 3 249,93 249,9
[210212122] строительство (остатки 2020 года) 2021 3 249,9 3 249,93 249,9 Строительство объекта полностью завершено. Получено разрешение на ввод... д объекта в эксплуатацию от 02.04.2021 № 90-000-1344-2021МС по первому этапу. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.06.2021 № 90-000-1380-2021МС по второму этапу.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 694,4 376,9376,9
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк 5 694,4 376,9376,9
[210212123] строительство (остатки 2020 года) 2021 5 694,4 376,9376,9 По состоянию на 01.10.2021 объект находится в высокой степени готовнос... сти.
"Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка Транспортный переход через Керченский пролив - Багерово" Этап 1.2 2 195,9 726,3726,3
[210212124] строительство (остатки 2020 года) 2021 2 195,9 726,3726,3 По состоянию на 01.10.2021 по этапу 1.2 ведутся работы по всем этапам ... объекта: по пешеходному переходу ст. Багерово – выполнена установка армокаркаса ригеля на стойку 2а, по ж/д путям – укладка рельсошпальной решетки, по СЦБ – подготовка траншеи и укладка лотков, по пешеходным переходам и пассажирским платформам Керчь-Южная-Новый парк – произведен монтаж камер видеонаблюдения и громкоговорителей.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 307 674,56 679 809,06 290 730,1
Росавтодор 868 964,080 724,069 248,6
[210412638] Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального и местного значения Республики Карелия (7,8 км/26,8 пог.м) (остатки 2020 года) 2021 248 082,8 62 482,556 344,8 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 3-х... х объектов. Один объект был введен в эксплуатацию в 2019 году. По объекту «Реконструкция мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Кирова в г. Петрозаводске» получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 10-RU10301000-15-2020 от 15.03.2021 года. В 2021 году продолжается реализация объекта «Реконструкция ул. Куйбышева от просп. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске». Государственный контракт от 13.11.2020 № 59-СМР/20 с ООО «ТЕХНОСТРОЙ». На 01.10.2021 готовность объекта - 40 %. В ходе производства работ подрядная организация столкнулась с неучтенными в проектной документации инженерными сетями (газопровод, водопровод, канализация), требующими переустройства. Соответственно, требуется внесение изменений в технические решения, что приводит к задержке подготовки территории для обеспечения фронта дорожных работ. В связи с этим возник высокий риск не ввода объекта в эксплуатацию и не освоения средств субсидий из федерального бюджета в 2021 году.
[210412639] Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог.м) (остатки 2020 года) 2021 52 371,7 18 241,512 903,8 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 7-м... ми объектов. В 2019 году были введены в эксплуатацию 2 объекта, в 2020 году - 2 объекта. По 3-м объектам СМР выполнялись в 2020 г. с значительным отставанием из-за нарушение подрядными организациями сроков производства работ по контрактам. По состоянию на 01.10.2021 государственные контракты на реализацию всех 3-х объектов имеются (по 2-м объектам в установленном порядке определен новый исполнитель работ), СМР ведутся. Готовность объектов составляет 67, 87, и 69 %%. Риск несвоевременного завершения укрупненного мероприятия оценивается как средний.
[210712715] Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия в 2021 - 2023 годах (9,315 км, в том числе 514,88 пог. м) 2021 568 509,5 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 3-х... х начинаемых объектов. По состоянию на 01.10.2021 государственные контракты на реализацию объектов не заключены, в частности: по одному объекту исполнитель определен, госконтракт планируется заключить в октябре 2021 года; по 2-м объектам заказчиком принято решение о корректировке сметной документации в связи со значительным ростом цен на материалы (металлические балки пролетных строений моста) и проведении повторной гос. экспертизы в объеме достоверности определения сметной стоимости. Соответственно, заключение госконтракта по 2-м объектам ожидается в ноябре 2021 года. В целом по укрупненному мероприятию за 9 месяцев 2021 года выполненных работ нет. Завершение укрупненного мероприятия в 2021 году в связи с поздним началом СМР невозможно.
Минэкономразвития России 11 438 710,56 599 085,06 221 481,5
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 12 411,8600,0
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 12 411,8 600,0
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 12 411,8 600,0
[210312502] строительство (остатки 2020 года) 2021 12 411,8 600,0 Получен нулевой акт от 06.07.2021. Для получения ЗОС ФГУП УВО «Минтран... нса России» необходимо получить допуск к эксплуатации энергоустановок.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 11 426 298,76 598 485,06 221 481,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 4 711 671,8 4 428 568,34 207 131,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 4 711 656,1 4 428 551,74 207 131,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап 4 711 656,1 4 428 551,74 207 131,5
[210100409] строительство 2023 4 710 672,0 4 428 108,04 206 710,0 Строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика. Ввод объек... кта в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Освобождение нескольких земельных участков подлежит по решению суда. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - декабрь 2021 г.
[210312500] строительство (остатки 2020 года) 2023 984,1 443,7421,5 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 15,7 16,6
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) 15,7 16,6
[210312501] строительство (остатки 2020 года) 2021 15,7 16,6 Для ввода Объекта в эксплуатацию требуется изъятие земельных участков.... . Не в полном объеме выполнены землеустроительные и кадастровые работы, а именно: - затяжной характер текущих судебных процессов по принудительному изъятию земельных участков для государственных нужд; - затяжной характер вступления в наследство преемников умерших собственников земельных участков; - отсутствие какой-либо информации о преемниках умерших собственников земельных участков; - появление новых судебных процессов по принудительному изъятию земельных участков для государственных нужд после корректировки документации по планировке территории. Строительно-монтажные работы выполнены, получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства от 17.12.2020 №ПР-420-445-о На сегодняшний день по Объекту изъято 1383 объектов недвижимости из 1566 (88%), подлежащих изъятию для государственных нужд. Наиболее затратным по времени является этап юридического сопровождения процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 393 625,5 23 948,316 149,2
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000) 393 625,5 23 948,316 149,2
[210100410] строительство 2021 391 400,0 23 948,316 149,2 Для завершения работ по устройству насыпи дорожного полотна необходимо... о завершить изъятие земельных участков: ПК 23+00 до ПК 28+88,97 (Отсутствует оценка по 4 ЗУ: ул. Молодежная 11/2, ул. Зеленая 113 (2 ЗУ), Зеленая 107). Ведутся судебные процессы. Государственный контракт с ген. подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке.
[210312499] строительство (остатки 2020 года) 2021 2 225,5 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 267 790,0 880 461,1501 645,6
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный 1 267 790,0 880 461,1501 645,6
[210100411] строительство 2021 1 267 790,0 880 461,1501 645,6 Строительство Объекта ведется в соответствии с графиком производственн... ных работ. Открыто рабочее движение на участке прямого и обратного направления Симферополь - аэропорт Симферополь им. Айвазовского. Срок ввода Объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 757 475,0 545 334,8518 068,4
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш) 1 757 475,0 545 334,8518 068,4
[210100412] проектные и изыскательские работы 2021 716 295,0 545 334,8518 068,4 Проектно-изыскательские работы выполнены, перенесен срок прохождения Г... ГГЭ ввиду необходимости оптимизации ряда проектных решений.
строительство 2024 1 041 180,0 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 478 814,5 382 156,8605 977,5
Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское-Перевальное 516 920,0 201 514,0191 443,0
[210412627] проектные и изыскательские работы 2022 516 920,0 201 514,0191 443,0 Проектно-изыскательские работы приостановлены по причине отсутствия сф... формированной позиции относительно выбора варианта прохождения трассы в районе с. Перевальное. В рамках корректировки адресного приказа завершение ПИР предусмотрено в 2022 году.
Строительство транспортной развязки в районе Симферопольской соборной мечети 4 750,0
[210912896] проектные и изыскательские работы 2023 4 750,0 В рамках корректировки адресного приказа финансирование объекта в 2021... 1 году не предусмотрено.
Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь 668 044,5 180 642,8267 934,5
[210100414] строительство 2023 665 000,0 180 642,8264 890,0 По проектной документация получено положительное заключение ФАУ «Главг... госэкспертиза России» - 18.05.2020. За отчётный период выполнялись демонтажные работы и строительно-монтажные работы по переустройству водопроводных сетей и газопровода с очисткой и испытательными работами трубопровода.
[210312498] строительство (остатки 2020 года) 2023 3 044,5 3 044,5 -
Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180 142 500,0
[210412626] проектные и изыскательские работы 2022 142 500,0 В связи с внесением изменений в федеральную целевую программу «Социаль... ьно-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» по смене титула объекта капитального строительства (недвижимого имущества) вносятся в дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации №139-09-2021-029 от 23.12.2020 года. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ с АО "ВАД" № 135/21-ПИР от 19.07.2021.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское - Грушевка – Судак 146 600,0 146 600,0
[210412624] проектные и изыскательские работы 2022 146 600,0 146 600,0 Заключен Государственный контракт №121-21/ПИР от 23.06.2021 г. на выпо... олнение проектно-изыскательских работ с ООО "РСК". Начаты работы по изысканиям.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе 1 083 490,0 189 825,0180 333,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 1 083 490,0 189 825,0180 333,8
Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь 508 250,0 189 825,0180 333,8
[210112047] реконструкция 2021 508 250,0 189 825,0180 333,8 По состоянию на 01.10.2021 открыто движение по 4 полосам на протяжении... и всего участка. Проводятся работы по благоустройству придорожной территории и реконструкции путепровода. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2021 г.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь - порт Камышовая бухта" и 67 Н-261 "пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева" (5 км Балаклавского шоссе) 575 240,0
[210912883] строительство 2025 575 240,0 Необходимо выкупить земельные участки. Основной участок составляющий 9... 98% территории объекта передан ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», что позволяет приступить к строительству объекта не дожидаясь выкупа. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – декабрь 2021 г. Разрешение на строительство получено 27 августа 2021 года. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ в стадии заключения.
Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 38 096,6
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 38 096,6
Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки 38 096,6
[210312497] строительство (остатки 2020 года) 2021 38 096,6 Заключен договор на проведение диагностики и комплекса работ по обслед... дованию объекта незавершенного строительства согласно техническому заданию с целью определения необходимых объемов корректировки проектной документации и на выполнение работ по корректировке проектной документации с ФАУ «РосКапСтрой» от 11.05.2021 № 02.1-07/1/5/2021. План действий: 1. Корректировка проектной документации в необходимом объеме с включением следующих видов работ: - составление ведомости объемов работ, необходимых для завершения строительства Объекта по итогам проведенных работ по диагностике и техническому обследованию; - корректировка проектной документации с учетом сопряжения с вновь построенным объектом «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)» на ПК 90 – ПК 106; - получение положительного заключения экспертизы (до 15.12.2021). 2. Определение источника финансирования строительно-монтажных работ (до 01.02.2022). 3. Расторжение контракта с ГУП РК «Крымавтодор» на выполнение строительно-монтажных работ. 4. Проведение процедуры государственной закупки с определением поставщика услуг на выполнение строительно-монтажных работ (до 21.02.2022). 5. Завершение строительно-монтажных работ и ввод Объекта в эксплуатацию (до 30.08.2022).
[210312496] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым (остатки 2020 года) 895,3 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Строительство дороги к крепости "Керчь".
[210312495] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе (остатки 2020 года) 6 080,0 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от «Ялтинского кольца» до Президентской дороги".
[210100415] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 539 790,0 148 190,7192 175,5 В рамках мероприятия в соответствии с дополнительным соглашением № 139... 9-09-2021-029/2 от 21.04.2021 предусмотрена реализация 5 объектов. По 2 объектам контракты на выполнение проектно-изыскательских работ не заключены. По объекту "Строительство съезда с автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-005 подъезд к Крымскому мосту на шоссе Героев Сталинграда" откорректирован титул в части наименования объекта капитального строительства, информация внесена в проект приказа об адресном распределении субсидий, с последующим подписанием соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. По объекту "Строительство остановочной площадки для стационарного поста органов внутренних дел на автомобильной дороге 35ОП РЗ 35А-002 (Е105) граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта" титул объекта предложен к исключению из перечня объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», информация внесена в проект приказа об адресном распределении субсидий. Мероприятия по строительству остановочной площадки для стационарного поста органов внутренних дел включены в объемы проектирования по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180».
[210100416] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе 148 570,0 В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрена реализация 3 объектов. ... По объекту "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от "Ялтинского кольца" до "Президентской дороги"" проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в ГАУ «Госэкспертиза города Севастополя». Экспертиза приостановлена по причине отсутствия тех. условий на подключение к электрическим сетям (отсутствие необходимой мощности). Ведется корректировка проектной документации с учетом увязки технических решений с мероприятием «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап». Получение положительного заключения планируется в декабрь 2021 г. По 2 оставшимся объектам также отсутствует положительное заключение экспертизы.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 1 094,21 164,11 094,1
Минэкономразвития России 1 094,21 164,11 094,1
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск " (Бесовец) (остатки 2020 года) 2021 1 094,2 1 164,11 094,1
[210312403] 2021 1 016,9
[210312404] 2021 77,3
СВЯЗЬ 25 190,0
Минэкономразвития России 25 190,0
[210312522] Строительство антенно-мачтовых сооружений в г. Севастополе 25 190,0 Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 318-РГ... Г от 27.07.2021 с АО «СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ». Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - декабрь 2021 года.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 50 710,78 976,58 527,5
Минэкономразвития России 50 710,78 976,58 527,5
[210312515] Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе (остатки 2020 года) 50 710,7 8 976,58 527,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 2 объектам. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу ул.Бутырская,9" временное подключение системы электроснабжения отсутствует. До настоящего времени ООО «Севастопольэнерго» не выдало ТУ. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу ул.Могилевская,16" есть риск несвоевременного технологического присоединения к электросетям.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 870 998,5550 005,0499 364,5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 870 998,5550 005,0499 364,5
Федеральное медико-биологическое агентство 1 027 001,219 957,419 957,4
Федеральное медико-биологическое агентство 1 027 001,219 957,419 957,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", г. Владивосток 1 027 001,2 19 957,419 957,4
Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома "Восточный" (2-я очередь). Площадка 6.5 1 027 001,2 19 957,419 957,4
строительство 2022 1 027 001,2 19 957,419 957,4 Генеральным подрядчиком - ФГУП "ДСО" ФМБА России в отчетном периоде ос... существлялась работа по разработке рабочей документации; был проведен конкурс по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. На участие в закупке не подано ни одной заявки. Отсутствие субподрядчиков вызвано существенным увеличением цен на строительные ресурсы в 2021 году. Ориентировочный срок завершения разработки рабочей документации – декабрь 2021 года. Ориентировочно стоимость разработки рабочей документации по объекту составляет 250,0 млн. рублей.
Минтранс России 4 760,0
Минтранс России 4 760,0
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" 4 760,0
Реконструкция морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, город Феодосия, Республика Крым (I этап) 4 760,0
[210412629] проектные и изыскательские работы 2022 4 760,0 Министерство транспорта Республики Крым письмом от 23.07.2021 № 08-14/... /3484/1/1/5/1 предоставило информацию о номенклатуре и объемах грузов, планируемых к перемещению через МПП Феодосия. В связи с тем, что в указанном письме информация значительно отличается от ранее полученной информации (письмо ООО «Гунас» от 20.05.2021 № 1/18007/01-10/1 ) ФГКУ Росгранстрой прорабатывает вопрос по актуализации технических требований государственных контрольных органов (далее - ГКО) на оснащение техническими средствами помещений, зданий и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля с целью сокращения требований ГКО. ФГКУ Росгранстрой 12.08.2021 было запланировано выездное совещание на пункте пропуска с территориальными ГКО и Администрацией города Феодосия. По итогам проведенной 12.08.2021 рабочей встречи был выработан план мероприятий по реализации МПП Феодосия (I этап) с учетом информации, указанной в письме от 23.07.2021 № 08-14/3484/1/1/5/1. В настоящее время Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой проводит закупочные процедуры в целях заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию МПП Феодосия (I этап). Уровень технической готовности объекта - 0%.
МВД России 169 513,722 013,722 013,7
МВД России 169 513,722 013,722 013,7
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 169 513,7 22 013,722 013,7
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск 143 416,9 14 496,914 496,9
[210112117] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 14 496,9 14 496,914 496,9
[210312566] строительство 2022 128 920,0 Получено положительное заключение государственной экспертизы корректир... ровки проектно-сметной документации от 13.05.2021 №65-1-1-2-023649-2021, принята рабочая и проектная документация. Произведена оплата выполненных работ в объеме 14 496,9 тыс. рублей. Подготовлена аукционная документация в целях заключения государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. Дважды объявленные аукционные процедуры по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от 01.07.2021 № 1/7335, от 22.06.2021 № 1/6796 об отзыве и перераспределении средств федерального бюджета 2021 года в объеме 128 920,0 тыс. рублей.
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области, пгт. Южно-Курильск 10 900,0
[210163025] проектные и изыскательские работы 2022 10 900,0 Заключен государственный контракт от 23.11.2020. Ведутся инженерно-и... изыскательские работы. Получены расчетные потребительские мощности по объекту. Направлены заявки в ресурсоснабжающие организации на получение технических условий. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от от 22.06.2021 № 1/6796 и от 01.07.2021 № 1/7335 об отзыве средств федерального бюджета 2021 года в объеме 3 805,0 тыс. рублей, образовавшейся в результате проведенных аукционных процедур.
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Северо-Курильск 15 196,8 7 516,87 516,8
[210112118] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 7 516,8 7 516,87 516,8
[210163026] проектные и изыскательские работы 2021 7 680,0 Заключен государственный контракт от 08.06.2020. Выполнены все необх... ходимые инженерные изыскания, полученная проектная документация 28.05.2021 направлена на прохождение государственной экспертизы. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от 01.07.2021 № 1/7335, от 22.06.2021 № 1/6796 об отзыве средств федерального бюджета 2021 года в объеме 2 150,4 тыс. рублей, образовавшейся в результате проведенных аукционных процедур.
Минэкономразвития России 166 490,313 256,812 594,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 166 490,313 256,812 594,4
[210112042] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 155 917,0 12 448,711 826,8 В рамках укрупненного мероприятия в 2021 году предусмотрено Программой... й реализация по 2 объектам. 1. Строительство пожарного депо в с.Терновка на 2 пожарных выезда". Строительная готовность объекта - 28%. Проблемный вопросы: - отсутствует рабочая документация; - повышение цен на строительные материалы (увеличение стоимости СМР на объекте). 2. Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда". Строительная готовность объекта - 26%. Низкие темпы производства работ по причине отсутствие временного электроснабжения.
[210312396] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе (остатки 2020 года) 10 573,3 808,1767,6 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 2 объектам, идентичным с финансирование 2021 года.
Минстрой России 503 233,3494 777,1444 799,0
[210112035] Мероприятия по реконструкции зданий муниципального жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область) 2021 503 233,3 494 777,1444 799,0 Соглашение заключено 13 февраля 2019 г. № 069-07-2019-001 (в редакции... и Дополнительного соглашения от 2 августа 2021 г. № 069-07-2019-001/5). Выполнены работы по реконструкции зданий восьми многоквартирных домов, в том числе завершено утепление технического подполья и чердака, установка окон, монтаж фиброцементной плитой. По трем домам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Техническая готовность Объекта составляет 89,6 %, введено в эксплуатацию 54 дома из предусмотренных 62 домов.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.