ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 01.01.2020

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Отрасль МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2018 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2019
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 46 758 469,7 19 334 761,0 24 400 614,2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 46 758 469,719 334 761,024 400 614,2
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 46 758 469,719 334 761,024 400 614,2
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2 674 506,3836 806,41 374 062,1
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 1 000 000,0
Минтранс России 1 000 000,0
Росморречфлот 1 000 000,0
Росморречфлот 1 000 000,0
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 1 000 000,0
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск 1 000 000,0
Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M 1 000 000,0
[181161314] строительство 2020 1 000 000,0 26.12.2018 заключен государственный контракт с ООО "Невский ССЗ"
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 1 674 506,3836 806,41 374 062,1
Минтранс России 1 633 116,3812 581,21 351 048,2
Росморречфлот 1 633 116,3812 581,21 351 048,2
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 364 995,8229 311,2246 277,7
Росморречфлот 364 995,8229 311,2246 277,7
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 364 995,8 229 311,2246 277,7
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым, в том числе: 83 054,2 37 673,537 673,5
"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 54 844,1 9 463,69 463,6
[180460727] проектные и изыскательские работы 2018 9 463,6 9 463,69 463,6 Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 1... 11.04.2018 № 00019-18/ГГЭ-11668/24-02 и от 11.04.2018 № 00020-18/ГГЭ-11668/07-01
[180760991] реконструкция 2019 45 380,5 Заключен государственный контракт с ООО "Телеком-Монтаж-Юг" на выполн... нение работ по разработке рабочей документации и реконструкции объекта от 18.09.2018 №712/ДО-18. Разработана рабочая документация
Техническое перевооружение системы управления движением судов порта Керчь 25 127,0 25 126,825 126,8
[180100039] строительство 2018 25 127,0 25 126,825 126,8 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100%.
Техническое перевооружение объектов морского района А1 ГМССБ порта Севастополь 3 083,1 3 083,13 083,1
[180100040] строительство 2018 3 083,1 3 083,13 083,1 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100%.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе: 281 941,6 191 637,7208 604,2
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория 59 273,1 56 163,656 163,6
[180100041] строительство 2018 59 273,1 56 163,656 163,6 Техническая готовность объекта - 97,2 %. Генеральным подрядчиком осуще... ествляются работы по устранению замечаний приемочной комиссии.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь 107 100,6 76 791,185 062,4
[180100042] строительство 2018 107 100,6 76 791,185 062,4 Техническая готовность объекта - 98,2 %. Генеральным подрядчиком осуще... ествляются работы по устранению замечаний приемочной комиссии.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта 60 769,0 39 922,542 142,7
[180100043] строительство 2018 60 769,0 39 922,542 142,7 Техническая готовность объекта - 95,2 %. Генеральным подрядчиком осуще... ествляются работы по устранению замечаний приемочной комиссии.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия 37 367,2 14 287,716 167,1
[180100044] строительство 2018 37 367,2 14 287,716 167,1 Техническая готовность объекта - 89,3 %. Генеральным подрядчиком осуще... ествляются работы по устранению замечаний приемочной комиссии.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь 17 431,7 4 472,89 068,4
[180100045] строительство 2018 17 431,7 4 472,89 068,4 Техническая готовность объекта - 100 %. Генеральным подрядчиком осущес... ствляются работы по устранению замечаний приемочной комиссии.
Мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота 1 268 120,5583 270,01 104 770,5
Росморречфлот 1 268 120,5583 270,01 104 770,5
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г.Москва 1 268 120,5 583 270,01 104 770,5
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 923 000,0 461 500,0923 000,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 923 000,0 461 500,0923 000,0
[180100046] строительство 2018 923 000,0 461 500,0923 000,0 Техническая готовность объекта - 49,13%. На основании распоряжения Пра... авительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 2520-р подписано дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее увеличение цены контракта до 3 713,0 млн. рублей. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.2018 № 467-р планируется продление срока исполнения государственного контракта до 25.11.2019.
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 121 770,0 121 770,0121 770,0
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 121 770,0 121 770,0121 770,0
[180100048] строительство 2019 121 770,0 121 770,0121 770,0 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2018 № 637-р... р ФГУП «СЗ «Море» определено единственным исполнителем по строительству спасательных катеров-бонопостановщиков (2 единицы). Заключен государственный контракт от 27.09.2018 № КИ-343-2018
Строительство противопожарного буксира 163 350,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. TG16 163 350,0
[180100049] строительство 2020 163 350,0 открытый конкурс № 0373100119618000005 22.10.2018 признан не состоявш... шимся. В настоящее время прорабатывается вопрос о замене проекта TG16, т.к. в рамках предусмотренного финансирования осуществить строительство судна не представляется возможным
Строительство рейдового водолазного катера 60 000,5 60 000,5
Рейдовый водолазный катер (проект А160) 60 000,5 60 000,5
[180460728] строительство 2018 60 000,5 60 000,5 Мероприятие по строительству рейдового водолазного катера завершено. С... Судно сдано в эксплуатацию 22.07.2018 по Акту приема-передачи рейдового водолазного катера от ФКУ «Дирекция госзаказчика» в ФГБУ «Морспасслужба».
Минэкономразвития России 41 390,024 225,223 013,9
Минэкономразвития России 41 390,024 225,223 013,9
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 41 390,024 225,223 013,9
[180560746] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя 2019 41 390,0 24 225,223 013,9 В 2018 году выполняются работы на 8 объектах капитального строительств... ва (ПИР - 6 объектов, СМР - 2 объекта). На 6 объектах выполняются проектные работы, получены заключения ФАР, экологической экспертизы. Проектная документация направлена на экспертизу, предполагаемый срок получения заключений - февраль 2019 года. На 2 объектах выполняются строительные работы. Повторно проводились торги, заключены контракты. Неосвоение средств субсидии сложилось в связи с расторжением контрактов, повторными торгами.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 44 083 963,418 497 954,623 026 552,1
Минтранс России 22 818 489,59 852 994,67 661 078,2
Минтранс России 8 829 881,8215 348,9215 348,9
Минтранс России 8 829 881,8215 348,9215 348,9
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва 8 829 881,8 215 348,9215 348,9
Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край) 8 805 168,1 190 635,2190 635,2
Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край) 8 805 168,1 190 635,2190 635,2
[180160112] проектные и изыскательские работы 2019 262 376,4 190 635,2190 635,2
[180160111] строительство 2021 8 542 791,7 6 235 918,48 528 781,3 Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г. по объекту, составляе... ет 8 805 168,1 тыс. рублей, в том числе на корректировку проектно-сметной документации – 262 376,4 тыс. рублей, на строительство – 8 542 791,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2019 составило 8 719 416,5 тыс. рублей, в том числе аванс – 2 292 759,1 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ по актам за счет средств федерального бюджета составила 11 398 799,6 тыс. рублей. В отчетном периоде на объекте были произведены следующие работы: - строительство станции Вышестеблиевская, в том числе выполнено устройство земляного полотна (выполнено на 100%), укладка верхнего строения пути (выполнено 89%), стрелочных переводов (выполнено 76%), балластировка пути (выполнено 85%), а также строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры станции (тяговой подстанции, кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и электроснабжения, контактной сети, устройств освещения, локальных очистных сооружений, железнодорожной платформы, пешеходного моста через железнодорожные пути, производственных и административных зданий и помещений - общая готовность около 68%); - строительство на перегоне ст. Вышестеблиевская (0 км) - обгонный пункт (22 км), где уже завершены работы по устройству земляного полотна, строительству водопропускных труб, 2-х металлических мостов, укладке пути и продолжаются работы по строительству автодорожного путепровода (сооружение фундаментов и опор выполнено полностью, работы по монтажу путепровода и строительству подходов к нему выполнены на 65%), балластировке пути (выполнено 86%), устройству контактной сети (фундаменты и опоры выполнены на 99%, монтаж и обустройство - на 75%), и осуществляется строительство объектов транспортной безопасности, включая сканирующий инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК) в районе 75 пикета; - строительство на обгонном пункте 22 км, где, в том числе по концессионному соглашению Федерального агентства железнодорожного транспорта с ЗАО «Таманьнефтегаз» полностью выполнено устройство земляного полотна и осуществляется укладка (выполнено 71%) и балластировка (выполнено 39%) пути и стрелочных переводов (выполнено 86%), завершается строительство контактной сети (выполнено 54%), инженерных сетей, производственных объектов и объектов транспортной безопасности (выполнено 9%); - строительство на участке 23 км - 29 км, где полностью выполнено устройство земляного полотна и строительство водопропускных труб и контактной сети и завершается укладка (выполнено 98%) и балластировка (выполнено 68%) пути, завершается строительство железнодорожного путепровода на ПК 237 (выполнено 95%), автодорожного путепровода на ПК 267 (выполнено 95%), железнодорожного моста на ПК 277 (выполнено 96%), объектов транспортной безопасности; - строительство станции Тамань-Пассажирская, где завершается устройство земляного полотна (выполнено 98%), осуществляется строительство водопропускных труб (выполнено 80%), укладка (выполнено 30%) и балластировка (выполнено 34%) пути, укладка стрелочных переводов (выполнено 16%), завершается строительство пешеходного тоннеля на ПК 323 (выполнено 90%), железнодорожного путепровода на ПК 329 (выполнено 70%), контактной сети (выполнено 25%) и строительство тяговой подстанции и объектов транспортной безопасности, включая инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) зоны усиленного досмотра железнодорожных составов; - строительство на перегоне ст. Тамань-Пассажирская (36 км) - восточный вход транспортного перехода, где осуществлено устройство выемки в объеме 2 млн. куб. м. Целевая задача 2018 г. выполнена, движение рабочих поездов по железнодорожному подходу со стороны Таманского полуострова для укладки и балластировки верхнего строения пути на транспортном переходе через Керченский пролив открыто с июля 2018 г. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2014 № Пр-866, № Пр-988, от 14.08.2014 № Пр-1969 и от 23.09.2014 № Пр-2656 строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» осуществляется с 2014 года. В рамках приведения контрактных отношений между государственным заказчиком в лице ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) и генеральным подрядчиком в лице ОАО «РЖД» при строительстве железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» в 2017 г., с учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, в целях эффективного администрирования обязательств по государственным контрактам и контроля за их исполнением, Правительством Российской Федерации на основании письма Минтранса России от 21.08.2017 № МС-11/12006-ДСП дано поручение от 28.08.2017 № АД-П9-5628 обеспечить в рамках действующего законодательства заключение нового единого государственного контракта на строительство объекта с применением для прекращения обязательств по ранее действовавшим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках исполнения вышеуказанного поручения утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.10.2017 № 2157-р об осуществлении казначейского сопровождения нового единого государственного контракта. 10.10.2017 между Учреждением и ДКРС ОАО «РЖД» подписано соглашение о новации № РТМ-121/14-72/15-243/16, обязательства, вытекающие из государственных контрактов на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» от 15.12.2014 № РТМ-121/14, от 11.08.2015 № РТМ-72/15 и от 19.12.2016 № РТМ-243/16 были прекращены, бюджетные обязательства сняты. 09.11.2017 в соответствии с соглашением о новации между Учреждением и ОАО «РЖД» подписан новый единый государственный контракт № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», по которому приняты бюджетные обязательства в Федеральном казначействе по г. Москве. Во исполнение п. 2 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 09.10.2014 № ДК-П9-7603, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р (ред. от 12.09.2015) и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015 № 532 между Учреждением и ОАО «РЖД» был заключен государственный контракт от 10.06.2016 № РТМ-58/16 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности). Корректировка». В 2017 году были выполнены и оплачены работы по корректировке проектной документации в части создания железнодорожных подходов к сухогрузному району морского порта Тамань и транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить дополнительную корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации (строительно-монтажные работы в рамках заключенных государственных контрактов ведутся на участках, не требующих корректировки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы). При этом указанные дополнительные работы по корректировке проектной документации не были учтены в составе государственного контракта от 10.06.2016 № РТМ-58/16 при его заключении. Учреждением совместно с ОАО «РЖД» согласован сметный расчет стоимости указанной корректировки в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская в размере 172 285,8 тыс. рублей с учетом дополнительных расходов на непредвиденные проектные решения в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Дополнительная компенсация расходов по корректировке проектно-сметной документации в связи с изменением существенных условий проектирования в части железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в указанном объеме в 2018 году была учтена в изменениях в федеральную адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных письмом Минэкономразвития России от 07.09.2018 № 25487-АТ/Д17и, с одновременным переносом на 2019 год срока завершения работ по проектированию объектов федеральной собственности, необходимых для обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань. Откорректированная проектно-сметная документация, согласованная с заинтересованными организациями (ОАО «РЖД», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ПАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Таманьнефтегаз»), была представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (рег. от 26.07.2018 № 02042-18/ГГЭ-06503), были заключены договора на ее государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости от 31.08.2017 № 1033Д-18/ГГЭ-06503/15-01/ГС и № 1034Д-18/ГГЭ-06503/07-01/СГ. Однако, на проведенном выездном совещании в штабе строительства объекта в Тамани с участием в режиме видеоконференции генерального директора ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова (протокол от 16.11.2018 № ОТ-74/пр) было принято решение о приостановке проведения государственной экспертизы проектной документации до решения ряда объективно возникших проблемных вопросов. При этом тем же протоколом был определен срок (до 10 марта 2019 г.) для повторной передачи откорректированной проектной документации на государственную экспертизу в целях соблюдения директивного срока завершения строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив с обеспечением возможности открытия движения грузовых и пассажирских поездов до 1 июля 2019 г. В соответствии с этими решениями по протоколу совещания ОАО «РЖД» от 16.11.2018 № ОТ-74/пр договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта были расторгнуты. В связи с задержкой получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на откорректированную проектную документацию, письмом Минэкономразвития России от 07.12.2018 № 36204-АТ/Д17и согласовано изменение ранее запланированных сроков завершения проектных решений в рамках строительства объекта с одновременным уменьшением бюджетных ассигнований в 2018 году в размере 664 691,9 тыс. рублей с последующим возвратом в 2019-2020 гг. Кроме того, в 2019 году будут завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани объектов инженерной инфраструктуры во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 2924-р в части строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Объем дебиторской задолженности по объекту на 01.01.2019 составил 10 215 045,9 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, а также поэтапного технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" 24 713,7 24 713,724 713,7
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 15 304,9 15 304,915 304,9
[180160108] строительство 2021 15 304,9 15 304,915 304,9 Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г. по данному объекту, с... составляет 15 304,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2019 составило 15 304,9 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ по актам за счет средств федерального бюджета составила 15 304,9 тыс. рублей. Закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10. Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 27.06.2018 № ИГ-3-р. В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу. По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 о взыскании с ООО «Стройновация» 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое подрядчик подал апелляционную жалобу. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 09АП-42374/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 осталось без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта в объеме 13 870,8 тыс. рублей, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 1 434,1 тыс. рублей. В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице Учреждения было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактического состояния объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений. С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК». Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный». Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации, а также выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), в том числе: – завершение работ по строительству участка сопряжения с инвестиционным проектом АО «Восточный порт» «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный»; – строительство автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «Восточная стивидорная компания». 23.10.2018 объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Получено решение комиссии ФАС России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18. 29.10.2018 объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18. 01.11.2018 объявлен конкурс на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. На основании направленного Учреждением обращения письмом от 11.12.2018 № ИГ-10/2470 комиссией ФАС России по г. Москве 14.01.2019 принято решение о согласовании осуществления закупки у ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. Государственный контракт с подрядчиком будет заключен в начале 2019 г. Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07.03.2018 АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 9 408,8 9 408,89 408,8
[180160107] строительство 2021 9 408,8 9 408,89 408,8 Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г. по данному объекту, с... составляет 9 408,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2019 составило 9 408,8 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ по актам за счет средств федерального бюджета составила 9 408,8 тыс. рублей. В настоящее время закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 01.08.2018 № 00316-18/ГГЭ-09057/07-01. Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 11.09.2018 № ИГ-5-р. В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу. Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта. В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений. Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на выполнение указанных первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности объектов инвестиционного проекта, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией. 23.10.2018 объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Получено решение комиссии ФАС России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18. 29.10.2018 объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18. 01.11.2018 объявлен конкурс на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. На основании направленного Учреждением обращения письмом от 11.12.2018 № ИГ-10/2470 комиссией ФАС России по г. Москве 14.01.2019 принято решение о согласовании осуществления закупки у ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. Государственный контракт с подрядчиком будет заключен в начале 2019 г. Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07.03.2018 АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
Ространснадзор 191 296,0191 296,0191 296,0
Ространснадзор 191 296,0191 296,0191 296,0
Ространснадзор, г. Москва 191 296,0 191 296,0191 296,0
Приобретение построенных патрульных катеров длиной 13,8-15 метров 191 296,0 191 296,0191 296,0
[180260568] приобретение 2018 191 296,0 191 296,0191 296,0 Приобретено и поставлено 3 построенных патрульных катера для территори... иальных управлений Госморречнадзора
Росморречфлот 13 797 311,79 446 349,77 254 433,3
Росморречфлот 13 797 311,79 446 349,77 254 433,3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 7 576 970,0 7 118 643,94 669 583,7
Строительство линейных дизельных ледоколов 2 144 963,3 1 954 659,91 954 659,9
Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт 2 144 963,3 1 954 659,91 954 659,9
[180360594] строительство 2018 2 144 963,3 1 954 659,91 954 659,9 Продолжается достройка судна на плаву. Техническая готовность судна - ... 96,3%.
Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик 1 360 092,5 8 249,1
[180360596] строительство 2019 1 360 092,5 8 249,1 14.09.2018 заключен государственный контракт №505/ДО-18 с АО «Стройтра... ансгаз». Ведется разработка рабочей документации. Ведутся подготовительные работы
Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 1 831 200,0 4 370 995,21 728 654,4
[180360598] строительство 2018 1 831 200,0 4 370 995,21 728 654,4 Завершено строительство северо-западного ледозащитного сооружения и гл... лубоководной части юго-восточного ледозащитного сооружения. Завершены работы по строительству объектов СНО, склад СНО, открытая площадка обслуживания СНО, пост гидрометеорологического наблюдения, ККС, акватория порта, подходной канал, морской канал, здание администрации порта, СУДС и ГМССБ, техническое здание СНО. В настоящее время завершаются работы по строительству закрытой стоянки автомобилей и плавсредств. Техническая готовность - 99%.
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино 740 474,9 221 920,3
Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет) 740 474,9 221 920,3
[180360599] строительство 2018 740 474,9 221 920,3 07.11.2018 заключен государственный контракт с ООО "БалтМорСтрой" № 8... 819/ДО-18. Ведутся работы по разработке рабочей документации и обустройству берегового места складирования грунта
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград 1 500 239,3 792 988,8756 100,0
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области 1 500 239,3 792 988,8756 100,0
[180360600] строительство 2019 1 500 239,3 792 988,8756 100,0 Продолжаются работы по разработке рабочей документации, демонтажные ра... аботы, гидротехнические работы. Завершены работы по восстановлению головы восточного мола, в завершающей стадии свайные работы на причале для судов портового флота, берегоукрепления внутри гавани. Техническая готовность объекта – 14,8%.
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г.Москва 3 527 448,3 661 486,0807 436,0
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 1 503 412,3
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06) 1 503 412,3
[180360601] строительство 2021 1 503 412,3 Заключен государственный контракт от 28.12.2018 № КИ-344-2018 с единст... твенным исполнителем работ АО "ОСК" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 № 2901-р
Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 1 824 900,0 608 300,0608 300,0
Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12 1 824 900,0 608 300,0608 300,0
[180360602] строительство 2018 1 824 900,0 608 300,0608 300,0 Техническая готовность судов: первое - 99,9 % ; второе - 66,0 % ; трет... тье - 49,0 %; четвертое - 39,0 %. На основании распоряжения Правительства РФ от 08.10.2018 № 2155-р планируется продлить срок исполнения контракта до 20.12.2019, с изменением графиков постройки судов.
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 145 950,0 145 950,0
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 145 950,0 145 950,0
[180360604] строительство 2018 145 950,0 145 950,0 Объект введен в эксплуатацию. 19.06.2018 осуществлена техническая прие... емка судов. Осуществлена приемка судов приемочной комиссией. Одно судно сдано в эксплуатацию в ноябре 2018 года, второе - в декабре 2018 года.
Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан 53 186,0 53 186,053 186,0
[180460716] реконструкция 2018 53 186,0 53 186,053 186,0 Завершены работы по реконструкции причалов № 4 (178,45 м) и № 5 (226,7... 76 м). Получено разрешение на ввод в эксплуатацию данных причалов. Техническая готовность объекта – 100,0%.
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", г.Санкт-Петербург 805 081,8 413 431,2524 625,0
Реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова 805 081,8 413 431,2524 625,0
Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 36) 805 081,8 413 431,2524 625,0
Учебный городок № 2 ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5 (1 этап) 118 524,2 45 024,245 024,2
[180360605] реконструкция 2019 118 524,2 45 024,245 024,2 Произведена поставка эвакуационной системы
Реконструкция учебного городка № 2 ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова" (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап 686 557,6 368 407,0479 600,8
[180360606] реконструкция 2019 686 557,6 368 407,0479 600,8 Ведутся строительно-монтажные работы. Техническая готовность – 78%.
ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" 226 291,2 126 341,1126 341,1
Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 226 291,2 126 341,1126 341,1
[180360607] строительство 2018 226 291,2 126 341,1126 341,1 Ведутся строительно-монтажные работы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
[180360608] строительство 2019 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5 Продолжаются строительно-монтажные работы. Техническая готовность – 78... 8,5%
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 365 473,98 644 960,015 365 473,9
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 365 473,98 644 960,015 365 473,9
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 15 365 473,98 644 960,015 365 473,9
ФГУП "Атомфлот", г. Мурманск 15 365 473,9 8 644 960,015 365 473,9
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 15 365 473,9 8 644 960,015 365 473,9
Строительство головного универсального атомного ледокола 5 139 900,0 5 139 900,05 139 900,0
[180100167] строительство 2019 5 139 900,0 5 139 900,05 139 900,0 Выполнено и оплачено работ за счет средств ФБ 2018 года на сумму 5 139... 9 900,0 тыс.руб., кроме того за счет закрытия авансов прошлых лет на сумму 5 568 225,0 тыс.руб: • ведутся работы по изготовлению участков трубопроводов систем; • ведутся работы по сдаче на конструкцию помещений, всего помещений – 1 379, сдано 1 349 помещений; • продолжаются работы по прокладке электрокабелей, проложено 1260 км. кабеля из 1235 км по проекту; • выполнен монтаж трубопроводов систем реакторной установки в защитной обо-лочке, спецсистем и верхних блоков биологической защиты; • выполнены гидравлические испытания системы первого контура реакторной установки левого борта включая систему компенсации давления и очистки-расхолаживания; • завершены работы по монтажу главных турбогенераторов (ГТГ) правого и левого бортов на заказе, выполнена заливка зазора между судовыми фундаментами и ра-мами ГТГ специализированном компаундом; • подписано УП (построечных удостоверений) всего 496 УП; • поставлено следующее оборудование: жалюзийные закрытия ниш ОВЭУ– 2 шт.; щит силовой – 8 шт.; арматура– 12 шт.; устройство для сцепления ТСУ с ПС СУЗ – 1 кт.; станция насосная (в объеме РИТМ-200) – 1 к-т; устройства стопорные (в объеме РИТМ-200) – 12 шт.; приборы контроля (в объеме РИТМ-200) – 1 к-т; арматура систем важных для безопасности – 5 шт. • выполнены ключевые события «Питание на ГРЩ принято», «Изготовление и монтаж баков МВЗ, оборудования и систем трубопроводов ЦО»
Строительство 2 серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 10 225 573,9 3 505 060,010 225 573,9
Ледокол со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году 3 505 060,0 3 505 060,03 505 060,0
[180100168] строительство 2020 3 505 060,0 3 505 060,03 505 060,0 ООО «Балтийский завод-Судостроение» в рамках Государственного контракт... та на выполнение работ по строительству первого и второго серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 от 27.05.2014 №169/Д-469-2014 в 4 кв. 2018 года выполнены и оплачены работы за счет средств ФБ 2018 года на сумму 3 505 060,0 тыс. руб., кроме того за счет закрытия авансов прошлых лет на сумму 8 178 473,3 тыс. руб.: • продолжено изготовление секций надстройки 1-го серийного универсального атомного ледокол, изготовлена 101 секция из 106 секций; • ведется достройка на плаву 1-го СУАЛ, установлено на заказе 104 секций надстройки; • подписано УП (построечных удостоверений) по 1-му СУАЛ, всего – 123 УП; • поставлено оборудование на 1-й СУАЛ: жалюзийные закрытия ниш ОВЭУ – 2 к-та; баки маслоснабжения в объеме ПТУ-72 – 4 шт.; щит силовой – 8 шт.; пневмораспределители – 212 шт.; система вызывной сигнализации – 1 к-т.; аппарат пробы пара – 2 шт.; задвижки для пара с пневмоприводом – 8 шт.; арматура – 33 шт.; сварочное оборудование – 1 к-т.; оборудование системы подачи воздуха к пневмокостюмам – 1 к-т; солемеры – 29 шт.; датчики – 741 шт.; АДАУ (уравнемены) – 3 шт.
Ледокол со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году 6 720 513,9 6 720 513,9
[180100169] строительство 2021 6 720 513,9 6 720 513,9 ООО «Балтийский завод-Судостроение» в рамках Государственного контракт... та на выполнение работ по строительству первого и второго серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 от 27.05.2014 №169/Д-469-2014 во 2 кв. 2018 года выплачен аванс в размере 6 720 513,9 тыс.руб. Кроме того, выполнены работы за счет закрытия авансов прошлых лет на сумму 837 482,2 тыс. руб.: • продолжено изготовление корпусных секций 2-го серийного универсального атомного ледокола, всего изготовлено 270 секции; • сдано на монтаж на стапеле по 2-му СУАЛ – всего - 176 секций; • подписано УП (построечных удостоверений) по 2-му СУАЛ, всего – 67 УП; • поставлено оборудование на 2-й СУАЛ: охладитель подпиточной воды системы подпитки и водоподготовки – 2 шт.; гидроаккумулятор ЦПКУ – 4 шт; секция теплообменника ЦПКУ – 6 шт.; приборы контроля 3 класса безопасности – 4 кт; двери – 12 шт.; арматура – 36 шт.; оборудование системы подачи воздуха к пневмокостюмам – 1 к-т; фильтр 1-го контура – 2 шт.; устройство предохранительное – 16 к-тов; датчики – 40 шт.; компенсатор давления (в объеме РИТМ-200) – 4 шт.
Минтранс России 5 900 000,0
Минтранс России 5 900 000,0
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 5 900 000,0
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 3 ед 1 360 000,0
[181261395] приобретение 2019 1 360 000,0 ПАО "ГТЛК" 26.12.2018 в соответствии с федеральным законом от 5 апреля... я 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru объявило конкурс №0490000000818000008 на строительство 11 сухогрузных судов класса «река-море» проекта RSD59. Конкурсные процедуры планируется завершить 22.01.2019
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0
[181261396] приобретение 2020 1 820 000,0 ПАО "ГТЛК" 26.12.2018 в соответствии с федеральным законом от 5 апреля... я 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru объявило конкурс №0490000000818000008 на строительство 11 сухогрузных судов класса «река-море» проекта RSD59. Конкурсные процедуры планируется завершить 22.01.2019
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0
[181261397] приобретение 2021 1 820 000,0 ПАО "ГТЛК" 26.12.2018 в соответствии с федеральным законом от 5 апреля... я 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru объявило конкурс №0490000000818000008 на строительство 11 сухогрузных судов класса «река-море» проекта RSD59. Конкурсные процедуры планируется завершить 22.01.2019
Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М», 2 ед 900 000,0
[181261398] приобретение 2021 900 000,0 ПАО "ГТЛК" 26.12.2018 в соответствии с федеральным законом от 5 апреля... я 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru объявило конкурс №0490000000818000007 на постройку пассажирских скоростных судов на подводных крыльях «Комета 120М». Конкурсные процедуры планируется завершить 22.01.2019
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.