ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 01.01.2020

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Приморский край   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2018 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2019
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 6 601 108,4 5 322 042,2 5 720 453,6
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 244 151,0338 681,91 174 151,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1 174 151,0338 681,91 174 151,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 174 151,0338 681,91 174 151,0
Минпросвещения России 1 174 151,0338 681,91 174 151,0
Минпросвещения России 1 174 151,0338 681,91 174 151,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край 1 141 000,0 305 530,91 141 000,0
Комплекс зданий круглогодичной дружины "Галактика" 649 370,3 215 926,3649 370,3
[180560854] строительство 2020 649 370,3 215 926,3649 370,3 Выполнено: Устройство окон (0,01%), Устройство бетонных и железобетонн... ных конструкций 2,30%. Техническая готовность объекта - 12,02%
Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины "Галактика" и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями 300 000,0 89 604,6300 000,0
[180560855] строительство 2019 300 000,0 89 604,6300 000,0 Выполнено: Устройство наружных сетей канализации (0,14%); устройство б... бетонных и железобетонных монолитных конструкций (16,45); Техническая готовность объекта - 20%.
Реконструкция центральной котельной 20 000,0 20 000,0
[180560856] реконструкция 2019 20 000,0 20 000,0 Заключен контракт на оказание услуг строительного контроля; объявленны... ый в августе 2018 года аукцион на строительно-монтажные работы признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок участников; процедура повторялась неоднократно,в декабре 2018 года объявлен аукцион, по результатам которого планируется заключение контракта
Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры 20 000,0 20 000,0
[180560857] реконструкция 2020 20 000,0 20 000,0 Заключен контракт на оказание услуг строительного контроля; объявленны... ый в августе 2018 года аукцион на строительно-монтажные работы признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок участников; процедура повторялась неоднократно, в декабре 2018 года объявлен аукцион, по результатам которого планируется заключение контракта
Школа-интернат для одаренных детей на 200 мест 151 629,7 151 629,7
[180560858] строительство 2020 151 629,7 151 629,7 В октябре 2018 года заключены контракты на общую сумму 151 312,6 тыс.р... руб.; по контракту, заключенному на выполнение работ по капитальному строительству, генеральный подрядчик не приступил к выполнению работ по объекту, ведется претензионная работа.
Минпросвещения России 33 151,033 151,033 151,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край 33 151,0 33 151,033 151,0
Комплекс зданий круглогодичной дружины "Галактика" 32 449,0 32 449,032 449,0
строительство 2020 32 449,0 32 449,032 449,0 Выполнено: Подготовительные работы (0,56%), Устройство бетонных и желе... езобетонных конструкций 0,02%. Техническая готовность объекта - 2,51%
Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины «Галактика» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями 702,0 702,0702,0
строительство 2019 702,0 702,0702,0 Государственный контракт заключен. Техническая готовность объекта - 7,... ,53%
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 70 000,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 70 000,0
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" 70 000,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 70 000,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 70 000,0
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 70 000,0
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 70 000,0
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки 70 000,0
[180961195] реконструкция 2019 70 000,0 Аукцион состоялся 29.12.2018, государственный контракт на реконструк... кцию объекта в 2018 году не заключен.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 5 356 957,44 983 360,34 546 302,6
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 1 686 234,11 151 161,21 151 161,2
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 686 234,11 151 161,21 151 161,2
Минтранс России 1 686 234,11 151 161,21 151 161,2
Минтранс России 24 713,724 713,724 713,7
Минтранс России 24 713,724 713,724 713,7
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва 24 713,7 24 713,724 713,7
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" 24 713,7 24 713,724 713,7
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 15 304,9 15 304,915 304,9
[180160108] строительство 2021 15 304,9 15 304,915 304,9 Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г. по данному объекту, с... составляет 15 304,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2019 составило 15 304,9 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ по актам за счет средств федерального бюджета составила 15 304,9 тыс. рублей. Закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 03.11.2017 № 1180-17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 03.11.2017 № 1181-17/ГГЭ-9057/10. Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 27.06.2018 № ИГ-3-р. В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу. По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 о взыскании с ООО «Стройновация» 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое подрядчик подал апелляционную жалобу. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 09АП-42374/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 осталось без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта в объеме 13 870,8 тыс. рублей, а также по соглашениям об изъятии недвижимости для государственных нужд в объеме 1 434,1 тыс. рублей. В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения государственного заказчика в лице Учреждения было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактического состояния объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки во избежание потери результатов ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций технических сооружений. С учетом неисполнения подрядчиком своих контрактных обязательств, в настоящий момент степень строительной готовности объектов Учреждения значительно отстает от объектов, построенных за счет средств АО «Восточный Порт» и ООО «Восточная стивидорная компания» (ООО «ВСК»), что несет риск для реализации частных проектов в целом, поскольку с учетом комплексного характера инвестиционного проекта, разработанной проектной документацией и государственным контрактом от 26.11.2014 № РТМ-86/14 была также предусмотрена увязка (как технологическая, так и по срокам) в местах сопряжении строительства объектов федеральной собственности с перевалочными мощностями ООО «ВСК» в части строительства автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «ВСК». Кроме того, по итогам ряда совещаний, проведенных Учреждением совместно с представителями АО «Восточный Порт», была достигнута согласованная позиция о целесообразности в рамках утвержденной проектно-сметной документации выделения из состава инвестиционного проекта набора работ, направленных на строительство объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционным проектом «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный». Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации, а также выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), в том числе: – завершение работ по строительству участка сопряжения с инвестиционным проектом АО «Восточный порт» «Третья очередь специализированного угольного комплекса в порту Восточный»; – строительство автомобильного подъезда с автодорожным путепроводом к контейнерному терминалу ООО «Восточная стивидорная компания». 23.10.2018 объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Получено решение комиссии ФАС России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18. 29.10.2018 объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18. 01.11.2018 объявлен конкурс на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. На основании направленного Учреждением обращения письмом от 11.12.2018 № ИГ-10/2470 комиссией ФАС России по г. Москве 14.01.2019 принято решение о согласовании осуществления закупки у ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. Государственный контракт с подрядчиком будет заключен в начале 2019 г. Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07.03.2018 АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 9 408,8 9 408,89 408,8
[180160107] строительство 2021 9 408,8 9 408,89 408,8 Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г. по данному объекту, с... составляет 9 408,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2019 составило 9 408,8 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ по актам за счет средств федерального бюджета составила 9 408,8 тыс. рублей. В настоящее время закончена корректировка проектной документации. По итогам проверки откорректированной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий от 15.06.2017 № 646–17/ГГЭ-9057/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 01.08.2018 № 00316-18/ГГЭ-09057/07-01. Проектно-сметная документация откорректированного проекта утверждена распоряжением Учреждения от 11.09.2018 № ИГ-5-р. В 2017 г. строительно-монтажные работы производились подрядчиком крайне низкими темпами, что зафиксировано стройконтролем предписаниями и актами комплексной проверки ведения работ на объектах с фото- и видеофиксацией строительных площадок. В связи с чем, государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение направлено в адрес подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. госконтракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу. Таким образом, кассовые выплаты в отчетном периоде осуществлялись для оплаты работ в рамках договоров на оказание услуг по охране имущества строящегося объекта. В целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объекта незавершенного строительства федеральной собственности на основании решения Государственного заказчика было проведено комплексное обследование на объекте строительства с инвентаризацией выполненных работ и фиксацией фактическое состояние объекта. В рамках утвержденной проектно-сметной документации подготовлен предварительный план первоочередных мероприятий, выполнение которых должно обеспечить прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки. Особо актуальна скорейшая реализация указанных выше мероприятий в части объектов морской инфраструктуры, так как под воздействием естественных природных условий (ветровой и ледовой нагрузки, прибрежного течения, осадков, обледенения и штормов, в том числе летних тайфунов, сопровождающихся сильными ураганными ветрами,) происходит активное разрушение целостности конструктива лицевой стенки причалов и берегоукрепления с вымыванием ранее отсыпанной скальным грунтов призмы анкерной стенки, что в свою очередь может привести к утере результата ранее выполненных и оплаченных Учреждением работ и конструкций гидротехнических сооружений. Письмом Минэкономразвития России от 11.09.2018 № 25863-АТ/Д17и утверждены изменения в ФАИП, обеспечившие необходимый объем бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах для организации и проведения в текущем финансовом году конкурсных процедур с целью заключения соответствующего государственного контракта на выполнение указанных первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования и материалов, а также безопасности объектов инвестиционного проекта, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией. 23.10.2018 объявлен конкурс с ограниченным участием на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Получено решение комиссии ФАС России по г. Москве от 21.12.2018 № 63637/18 о согласовании осуществления закупки у ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации объекта. С подрядчиком заключен государственный контракт от 27.12.2018 № РТМ-424/18. 29.10.2018 объявлен конкурс на оказание услуг по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район), по итогам которого заключен государственный контракт с АО «Инжиниринговая компания «РГП» от 18.12.2018 № РТМ-417/18. 01.11.2018 объявлен конкурс на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. На основании направленного Учреждением обращения письмом от 11.12.2018 № ИГ-10/2470 комиссией ФАС России по г. Москве 14.01.2019 принято решение о согласовании осуществления закупки у ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» как у единственного поставщика на право заключения государственного контракта на оказание услуг авторского надзора за разработкой рабочей документации и строительством объекта. Государственный контракт с подрядчиком будет заключен в начале 2019 г. Дальнейшая реализация проекта предполагается с использованием концессионной схемы и средств частных инвесторов. 07.03.2018 АО «Открытый порт Находка» направило предложение о заключении концессионного соглашения по проекту в Правительство Российской Федерации в инициативном порядке, предусмотренном ч. 4.1 – 4.12 ст. 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
Росморречфлот 1 661 520,41 126 447,51 126 447,5
Росморречфлот 1 661 520,41 126 447,51 126 447,5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5
[180360608] строительство 2019 1 661 520,4 1 126 447,51 126 447,5 Продолжаются строительно-монтажные работы. Техническая готовность – 78... 8,5%
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 639 902,83 801 622,33 364 564,6
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 639 902,83 801 622,33 364 564,6
Минтранс России 3 639 902,83 801 622,33 364 564,6
Росавтодор 3 639 902,83 801 622,33 364 564,6
Департамент дорожного хозяйства Приморского края, г. Владивосток 3 479 261,5 3 642 147,63 205 089,9
Автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае 3 479 261,5 3 642 147,63 205 089,9
[180160012] строительство 2020 3 479 261,5 3 642 147,63 205 089,9 Общее выполнение по объекту составляет 36,5 %. Выполняются работы по у... устройству земляного полотна (выполнено 80 %), устройству искусственных сооружений (устройство опор мостов и путепроводов выполнено на 90 %, труб - на 95 %). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 160 641,3159 474,7159 474,7
Росавтодор 160 641,3159 474,7159 474,7
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 42 167,2 41 362,141 362,1
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 42 167,2 41 362,141 362,1
Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 557 - км 591, Приморский край 22 780,5 22 483,422 483,4
[180160239] проектные и изыскательские работы 2018 22 780,5 22 483,422 483,4 Расторжение государственного контракта в связи с банкротством проектно... ой организации. Заключен новый контракт на ПИР. Получено положительное заключение ТЦА. Проектная документация находится в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 19 386,7 18 878,718 878,7
[180160240] проектные и изыскательские работы 2018 19 386,7 18 878,718 878,7 Расторжение государственного контракта в связи с банкротством проектно... ой организации. Заключен новый контракт на ПИР. Получено положительное заключение ТЦА. Проектная документация находится в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 83 295,6 83 208,783 208,7
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 83 295,6 83 208,783 208,7
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через ручей на км 483+783 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток, Приморский край 83 295,6 83 208,783 208,7
[180160262] строительство 2018 83 295,6 83 208,783 208,7 Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 27.12.2018 № 25-ru... u25514303-144-2017-ФДА/98. Экономия составила 86,9 тыс.руб.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения 35 178,5 34 903,934 903,9
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 35 178,5 34 903,934 903,9
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток на участках км 315 - км 316 с. Знаменка, км 567 - км 571 с. Черниговка, км 587 - км 588 с. Сибирцево, км 710 - км 711 с. Кипарисово, Приморский край. 1 этап 35 178,5 34 903,934 903,9
[180160406] строительство 2018 35 178,5 34 903,934 903,9 Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 28.12.2018 №25-000... 0-007-2018-ФДА/106). Экономия составила 274,6 тыс.руб.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 30 820,530 576,830 576,8
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30 820,530 576,830 576,8
Минсельхоз России 30 820,530 576,830 576,8
Росрыболовство 2 120,52 120,52 120,5
Развитие научно-производственной базы аквакультуры 2 120,52 120,52 120,5
Росрыболовство 2 120,52 120,52 120,5
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр", г. Владивосток 2 120,5 2 120,52 120,5
Реконструкция научно-производственного центра по созданию технологий аквакультуры, Приморский край, г. Владивосток 2 120,5 2 120,52 120,5
реконструкция 2018 2 120,5 2 120,52 120,5 Все работы по контракту выполнены в полном объеме. Идет процедура полу... учения ЗОС.
Минсельхоз России 28 700,028 456,328 456,3
Минсельхоз России 28 700,028 456,328 456,3
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям", г. Владивосток 28 700,0 28 456,328 456,3
Реконструкция дамбы обвалования "Богуславская" (система пл. 915 га), Пограничный район, Приморский край 28 700,0 28 456,328 456,3
[180160089] реконструкция 2018 28 700,0 28 456,328 456,3 Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци... ию получено 25.12.2018 № RU-25-14-17-2018. Процент технической готовности 100,0%.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.