ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 01.01.2020

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

ГРБС Минкультуры России   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2018 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2019
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 16 694 681,0 4 798 266,4 4 624 913,3
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 16 396 023,54 455 482,64 326 255,8
КУЛЬТУРА 16 396 023,54 455 482,64 326 255,8
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 12 603 736,82 855 799,52 975 173,5
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" 11 811 384,42 576 680,42 477 728,2
Минкультуры России 11 811 384,42 576 680,42 477 728,2
Минкультуры России 11 811 384,42 576 680,42 477 728,2
Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление капитального строительства" 80 000,0 86 881,278 971,8
"Русский республиканский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова" (реконструкция), Республика Хакасия 80 000,0 86 881,278 971,8
[180100229] реконструкция 2019 80 000,0 86 881,278 971,8 Расчетный процент готовности объекта, учитывающий соотношение стоимост... ти выполненных работ (затрат) к общей стоимости проекта (без ПИРов), составил 21,4% (86782,22 / 405712,95), однако, за счет экономии средств при проведении торгов было поставлено оборудование для оснащения объекта на сумму 5409,53 тыс. руб., что составляет 1,33% от стоимости проекта (5409,32 / 405712,95). Таким образом, фактический процент готовности объекта составил 21,4+1,3 = 22,7% (103% от запланированного показателя). В 2018 году в рамках соглашения из запланированных 87 912,09 тыс. руб. освоено 86 782,22 тыс. руб., в том числе: - 81 235 тыс. руб. - в рамках государственного контракта с ООО «Синодекор» (строительно-монтажные работы, инженерные системы и оборудование); - 137,69 тыс. руб. - в рамках государственного контракта с ООО «Абаканкоммунпроект» (авторский надзор); - 5 409,53 тыс. руб. – поставка оборудования, предусмотренного проектом (проекционный экран, видеопроектор, сборно-разборный подиум (сцена), частично оборудование для кафе и др.). Выполнено (из объема, предусмотренного контрактом): - демонтажные работы – на 100%; - штукатурные работы – на 70%; - электромонтажные работы – на 30%; - работы по реконструкции кровли – на 95%; - работы по усилению конструкций – на 100%; - устройство перегородок – на 95%; - устройство полов – на 50%; - реконструкция наружных тепловых сетей – на 95%; - устройство потолков – на 30%; - устройство витражей – на 50%; - работы по реконструкции системы вентиляции – на 50%; - работы по реконструкции систем отопления и ГВС – на 50%.
Минкультуры России 11 368 077,02 164 511,82 107 882,1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского" 662 776,2 180 951,1165 021,1
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул., д.13/6, стр.1, д.11/4, стр.1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, стр.2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр.1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва 288 176,2 134 355,6118 796,9
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д.13/6, строение 1, д.11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва", в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 года)", 3 этап, 3 очередь строительства (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, стр.1) 223 974,1 112 748,597 189,8
[180100203] реконструкция 2020 223 974,1 112 748,597 189,8 За период с начала строительства по 01 января 2019 года процент техни... ической готовности составил 69,6%. По объекту выполнены следующие основные работы, согласно графику работ с начала года по отчетный период в натуральных показателях на 97 189,813 тыс. руб., в том числе по авансам прошлых лет: 1. Проведение геотехнического мониторинга на сумму 1 236,14 тыс. руб. 2. Осуществление функций строительного контроля на сумму 71,82 тыс. руб. 3. Осуществление функций технического надзора на сумму 493,93 тыс. руб. 4. Создание технологических комплексов ""Система звукового и телевизионного воспроизведения для учебных помещений"", ""Система звуковой поддержки инвалидов"", Система Сценического освещения"", ""Система технологической связи"", ""Система звукозаписи и звукоусиления"" на сумму 17 467,29 тыс. руб. 5. Создание центра управления структурированной кабельной сети и обработки данных в помещениях серверная №4, серверная №21 на сумму 12 094,96 тыс. руб. 6. Оборудование для обеспечения доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 248,54 тыс. руб. 7. Осуществление функций генерального подрядчика по реставрации и приспособлению к современным функциональным инженерно-техническим требованиям (кровля, пристройка в осях 11-16/Г1-Г*) на сумму 40 156,92 тыс. руб. 8. Создание системы аппаратно-студийного комплекса технологического и профессионального телевидения на сумму 25 420,21 тыс. руб. Причинами не полного освоение лимита на 2018 год послужила не надлежащая работа подрядной организации. Государственный контракт № 41/2012-К от 30.03.2012 с ФГУП «АТЭКС» расторгнут, 14.02.2018 г. подписано и утверждено Арбитражным судом г. Москвы Мировое соглашение. А так же позднее заключение госконтракта в связи с проведением конкурсных процедур. По итогам подведение конкурсной процедуры выбран генеральный подрядчик АО «Баварский Дом». Заключен контракт № 179/2018-ГК от 10.10.2018 В 2018 году фактически освоено 112 748,554 тыс. руб. в том числе по авансам прошлых лет. Сроки проектирования (2011-2015) Сроки строительства (2014-2020) Сроки финансирования (2011-2020).
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва" 4 этап, 2 очередь строительства - комплекс по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: 1 этап проектирования - проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б.Никитская ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства) 61 702,1 19 107,119 107,1
[180100204] реконструкция 2019 61 702,1 19 107,119 107,1 За период с начала строительства по 01 января 2019 года процент технич... ческой готовности составил 69,2%. По объекту выполнены следующие основные работы, согласно графику работ с начала года по отчетный период в натуральных показателях: 1. Проведение мониторинга конструкций и помещений реставрируемого здания на сумму 3 537,20 тыс. руб. 2. Оценка влияния реставрации здания (РЗК) на здания окружающей застройки посредством проведения геотехнического мониторинга на сумму 391,64 тыс. руб. 3. Частичная реставрация и приспособление здания на сумму 9 941,58 тыс. руб. 4. Цементация существующих фундаментов в осях 1 - 18/А-М на сумму 5 236,63 тыс. руб. Причины Не полного освоение лимита 2018 года: Работы по Государственному контракту № 101/2015-ГК от 20.07.2015 с ФГУП «АТЭКС» приостановлены, фактически не ведутся. Исковое заявление о расторжении контракта находится в Арбитражном суде города Москвы. Очередное заседание по рассмотрению и подписанию Мирового соглашения назначено на 4 октября 2018 года По результатам проведения конкурсной процедуры по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ на объекте заключен государственный контракт № 149/2018-ГК от 14.09.2018 с АО ""Баварский Дом"" Сроки проектирования (2009-2015) Сроки строительства (2015-2019) Сроки финансирования (2011-2019)
Инженерные сети и сооружения объекта "Реконструкция, реставрация и приспособление к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО (Университет) "Московская государственная консерватория имени П. И.Чайковского" по адресам: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, ул. Б. Никитская , д. 13/6, стр. 1, д. 11/4, стр. 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4 2 500,0 2 500,02 500,0
[180100205] реконструкция 2019 2 500,0 2 500,02 500,0 За период с начала строительства по 01 января 2019 года процент техни... ической готовности составил 56,9 %. По объекту выполнены следующие основные работы, согласно графику работ с начала года по отчетный период в натуральных показателях 1. Работы по ведению авторского надзора за строительством тепловых сетей к ЦТП-3 и к ИТП-2 на сумму 25,01 тыс. руб. 2. Корректировка рабочей документации строительства наружных сетей КЛ-10кВ от РТП 27101 до нового ТП2 на сумму 396,76 тыс. руб. 3. Работы по разработке и согласованию проекта организации дорожного движения (ПОДД) для строительства наружных сетей от РТП 27101 до нового ТП1, ТП2 на сумму 354,66 тыс. руб. 4. Строительство тепловых сетей к ЦТП-3 и к ИТП-2 на сумму 532,59 тыс. руб. 5. Работы по устройству канализационного колодца К2 на сумму 324,53 тыс. руб. 6. Работы по устройству наружной тепловой сети к ЦТП-3 и ИТП-2, а именно: - гидроизоляция полнопроходного канала, врезка и приварка арматуры с усилением на трубопроводы на сумму 399,91 тыс. руб.; - монтаж тепловой сети 2 ДУ 133 в проходном канале и монтаж тепловой сети 2 ДУ 250 по техническому подполью на сумму 297,50 тыс. руб.; - разборка кирпичной вкладки и устройство временного прохода на сумму 169,04 тыс. руб. Сроки проектирования (2009-2011) Сроки строительства (2011-2019) Сроки финансирования (2011-2019)
Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Малая Грузинская, вл. 24, стр. 1, 3, вл. 26, стр. 1 374 600,0 46 595,546 224,2
[180100206] реконструкция 2018 374 600,0 46 595,546 224,2 За период с начала строительства на 01 января 2019 года процент технич... ческой готовности по объекту в целом составил 35,3 %. По объекту выполнены следующие основные работы, согласно графику работ с начала года по отчетный период в натуральных показателях: 1. Проведение геотехнического мониторинга здания и зданий окружающей застройки на сумму 52,20 тыс. руб. 2. Осуществление функций строительного контроля на сумму 181,71 тыс. руб. 3. Ведение авторского надзора за выполнением работ по завершению работ 1-ой очереди строительства и строительству 2-ой очереди строительства на сумму 464,10 тыс. руб. 4. Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) для передачи в эксплуатацию модернизированного участка тепловой магистральной №37 теплосети 2Ду=700мм между камерами №3731 и №3732 на сумму 656,14 тыс. руб. 5. Корректировка проектно-сметной документации стадии """"Рабочая документация"""" на сумму 790,49 тыс. руб. 6. Проведение испытаний и подготовка отчетно-технической документации по внутридомовым системам теплопотребления (отопление и вентиляция) на сумму 395,00 тыс. руб. 7. Проведение экспертизы промышленной безопасности для трубопровода перегретой воды подводящих тепловых сетей и индивидуального теплового пункта на сумму 385,00 тыс. руб. 8. Осуществление функций генерального подрядчика по завершению работ 1-ой очереди строительства и строительству 2-ой очереди на сумму 24 744,50 тыс. руб. 9. Подготовка централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на сумму 36,80 тыс. руб. 10. Подготовка централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения на сумму 28,71 тыс. руб. 11. Оборудование для обеспечения доступности зданий для инвалидов и др. маломобильных групп населения на сумму 10,40 тыс. руб. 12. Прокладка наружной хозяйственно-бытовой канализации в интервалах К8-К15-К7 на сумму 3 793,28 тыс. руб. 13. Модернизация систем противопожарной защиты, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения на сумму 4 325,38 тыс. руб. 14. Закупка акустические пианино (7 шт.) для комплектования репетиционных комнат на сумму 10 360,54 тыс. руб. Объект состоит из 3-х корпусов. Проектом предусмотрено поэтапное выполнение работ. По 1-ому корпусу 24 августа получено Разрешение на ввод 1-ой очереди в эксплуатацию № 77-181000-008512-2018 г. Получен Акт о подключении к системам теплоснабжения ПАО ""МОЭК"". МТУ Ростехнадзора выдан допуск энергоустановки в эксплуатацию по постоянной схеме. 15.08.2018 г. расторгнут по соглашению сторон контракт от 08.08.2017 г. №127/2017-ГК с генеральным подрядчиком АО «СТРОМ» на строительство Многофункционального комплекса."" Сроки проектирования (2010-2011) Сроки строительства (2013-2019) Сроки финансирования (2012-2019)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова" 130 000,0 66 402,8104 946,9
Пристрой к общежитию консерватории по ул.Сибирский тракт, Советский район, г. Казань 130 000,0 66 402,8104 946,9
[180100207] строительство 2018 130 000,0 66 402,8104 946,9 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 45,8 %. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2019 г. По объекту выполнены следующие основные работы: демонтаж стен и перегородок из кирпича - 443 куб. м. кладки. Сверление установками алмазного бурения под сваи – 320 отверстий. Сверление буром на глубину 9 м – 320 отверстий. Бетонирование свай 9 м – 320 шт. Вывоз строительного мусора и грунта с объекта в количестве 755 куб. м. Возведено 450 куб. м. кирпичной кладки. Демонтаж плит перекрытий – 93 шт. Алмазная резка отверстий под вентиляцию – 700 пог. м. Прокладка кабелей - 165 пог. м. Устройство песчаного основания, прокладка гофрированных труб – 165 м. Монтаж оконных блоков – 97 шт. Монтаж плит перекрытий – 85 шт. Устройство ростверков 380 куб. м. Устройство монолитного пояса 20 куб. м. Забивка свай под лифтовую шахту – 30 шт. Бетонирование свай и фундаментов под лифтовую шахту 140 куб. м. Обмазочная гидроизоляция фундаментов 400 кв. м. Заливка бетонного основания под полы подвала – 170 куб. м. Армирование полов подвала – 100%. Усиление плит под вентиляционные каналы – 9 т. Засыпка пазух котлована – 550 куб. м. Устройство кровли 25%. Заливка монолитных балконных плит 25 куб. м. Заливка монолитных участков под вент каналы - 20 куб. м. Предполагаемое неосвоение предусмотренного лимита 25 053, 138 тыс. руб. Учитывая, что денежные средства поступили на счет 19.12.2018 г., на сумму аванса в размере 39 000 тыс. руб. генподрядной организацией было приобретено оборудование и строительные материалы по ставке ндс 18%. Поставка лифтов стоимостью 15 500,0 тыс. рублей, оборудования вентиляции, водопровода и электротехнических изделий в размере 23 500 тыс. рублей запланированы на 1 квартал 2019 г. Неполное кассовое освоение бюджетных обязательств на 01.01.2019 г. в размере 25 053, 138 тыс. руб. связано с отсутствием возможности завершить монтаж вышеуказанных работ в срок до конца декабря 2018 г.
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва 5 352 823,2 803 246,8718 188,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Литературный институт имени А.М.Горького" 251 871,1 45 919,645 919,6
Приспособление для современного использования и реставрация комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Литературный институт им. А.М.Горького", г. Москва, Тверской бульвар, д. 25 251 871,1 45 919,645 919,6
[180100208] реконструкция, реставрация 2018 251 871,1 45 919,645 919,6 Объект не будет введен до конца года. Ввод объекта планируется в 2019 ... году (в соответствии с технико-экономическими показателями проекта организации строительства продолжительность строительства – 31,3 месяца). Контракт на строительно-монтажные работы - 07.03.2017 - 30.09.2019. (Строительно монтажные работы по ФАИП - 2017 -2018 годы.) Процент технической готовности 48% С января 2018 г. по 01.01.2019 г. по объекту выполнены следующие основные работы: Строение 1: 1. Устройство лесов фасада – 420м2/20% 2. Отбивка штукатурки с фасада – 350м2/ 25% 3. Устройство шурфов для подробного обследования состояния фундаментов; 4. Вскрытие внутренней штукатурки отдельными местами на предмет определения объёмов вычинки. 5. Демонтаж перекрытий – 46,4м3/18% Строение 7: 1. Устройство лесов фасада – 763м2/65% 2. Отбивка штукатурки с фасада – 763м2/ 50% Строение 6: Работы заверешны, идет передача пользователю. 1. Штукатурка внутренних стен 3620 м2, готовность 100%; 2. Реставрационные работы: реставрация панно на фронтоне 6,2 м2, готовность 100%; 3. Реставрационные работы на фасаде (капители, лепнина, фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы) 160,1 м2 – 100% 4. Лепные и отделочные работы в интерьерах 231,3 м2 – 100% 5. Устройство вентиляции – 100% 6. Прокладка электропроводки – 100% 7. Сплошное выравнивание стен под окраску помещений – 3620м2 – 100% 8. Устройство подвесных потолков из ГКЛ в два слоя – 1192м2- 100% 9. Монтаж трубопроводов спринклерного пожаротушения в библиотеках – 100м/100% 10. Демонтаж лесов фасада с ул. Б.Бронная 460м2/100% 11. Устройство лесов на фасаде по 10 оси 320м2/100% Строение 2-3: Работы заверешны, идет передача пользователю. 1. Устройство обмазочной гидроизоляции 375 м2, готовность 100%; 2. Изготовление металлических колонн на 2 этаже 41шт - 100%; 3. Монтаж металлических балок кровли 20шт – 100% 4. Устройство штукатурки внутренних стен 1 этажа 721м2 - 100%. 5. Устройство выравнивающих стяжек – 420м2/100%; 6. Устройство кирпичной кладки наружных стен 63м3/100%; 7. Устройство монолитной плиты ПМ1 перекрытия на отм. +3,560 8,5м3/100%. 8. Установка оконных блоков 43шт - 100% 9. Устройство кирпичной кладки внутренних стен 40м3/100% 10. Устройство сплошного покрытия из доски для монтажа утеплителя кровли-500м2/100% 11. Устройство утеплителя кровли 480м2/100% 12. Устройство покрытия кровли из металлических листов 500м2/100% 13. Штукатурка внутренних стен 2 этажа – 540м2/100% 14. Штукатурка фасада – 380м2/100% 15. Наклеивание плитки на пол 2 этажа 284м/100% 16. Сплошное выравнивание стен под окраску помещений 1 этажа 721м2/95%. 17. Сплошное выравнивание стен под окраску помещений 2 этажа 540м2/95% 18. Шпаклевка стен фасада 380м2/100% 19. Наклеивание керамической плитки в санузлах 4 помещениях /100%. 20. Покраска стен 1 и 2 этажей 1261м2/100% 21. Покраска фасада 380м2/100% Предполагаемое неосвоение 205 951,46 тыс. руб. в том числе: возврат в бюджет 15 025,78 тыс. руб; планируемый перенос на 2019 год 190 925,68 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. В процессе производства строительно-монтажных работ по объекту выявлены существенные недоработки и недостатки в разделах проектно-сметной документации, влияющие на безопасную эксплуатацию объекта в результате чего возникла необходимость проведения корректировки проекта и прохождения повторной государственной экспертизы. Подготовлено и находится на утверждении в ФГКУ «ДСРиР» задание на проектирование на корректировку проекта по объекту. В рабочую документацию по объекту внесен ряд изменений, в том числе связанных с изменением технических условий по электроснабжению объекта, основных конструктивных элементов зданий литературного института, что не предусмотрено ранее утвержденным проектом, имеющим положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» от 11.09.2015 №1235-15/ГГЭ-9315/05. Изменения, вносимые в проектную документацию, указаны в задание на проектирование и в приложении №4 к нему.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник" 189 817,8 100 941,782 730,9
Строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а 189 817,8 100 941,782 730,9
[180100209] строительство 2018 189 817,8 100 941,782 730,9 Объект не будет введен до конца года, по следующим причинам: В связи с... с выявленными существенными недоработками и недостатками в разделах проектно-сметной документации, влияющими на безопасную эксплуатацию здания, привело к необходимости прохождения повторной государственной экспертизы. Корректировка проектной документации по объекту выполнена за счет средств генерального подрядчика и передана на рассмотрение в ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ». Получено положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ». Заключение государственной экспертизы проектной документации от 18.07.2014 г. № 0491-14/СГЭ-3439/03; и от 20.12.2018 № 00293-18/СГЭ-14781 Заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта от 14.01.2015 г. № 0022-15/ГГЭ-3439/05. Получено отрицательное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта (от 20.12.2018). После получения заключения ГГЭ на корректировку потребуется рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования в соответствии с новым сводным сметным расчетом. Сроки завершения работ на объекте, получения ЗОС и акта ввода объекта будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы. Оформлено в установленном порядке продление разрешения на строительство Постановление Администрации г. Рязань от 29.12.2018 № 5136. Срок до 29.12.2019. За период с начала строительства по 01.01.2019 года процент технической готовности составил 92%. С 01.01.2018 по 01.01.2019 по объекту выполнены следующие основные работы: Полностью выполнены: устройство трансформаторной подстанции; штукатурка стен – 40000 кв.м.,; наружная теплотрасса; наружная канализация; ливневая канализация; водопроводный ввод; монтаж ИТП; внутреннее водоснабжение (2514 п/м); устройство чернового пола (19500 кв.м.); устройство кровель (4533 кв.м.); мягкой кровли(107,14 кв.м.); фальцевой кровли (875 кв.м.); инверсионной кровли; устройство мокрого фасада (3667 кв.м.); по благоустройству (асфальтового -1780 кв.м.); установка окон. Выполняются следующие работы: - устройство полов (выполнено 18778,6 кв.м. чернового пола) готовность - 50%; - устройство оконных и витражных заполнений:, витражи - 98%, - устройство вентиляции (проложено венттруб - 2400 кв.м., установлено 90% вентиляционного оборудования) готовность 90%; - внутреннее отопление (установлено 1687 п.м. труб отопления и регистров) готовность - 90%; - внутреннее электроснабжение (установлено распределительных щитов - 55 шт., щитов освещения –40 шт. и выполнена разводка электрических линий - 9500 п.м. готовность ) -55 %; - по благоустройству - 95% (чернового покрытия -8970,0 кв.м. , брусчатки -2775 кв.м.); - устройство декоративных элементов фасада - 95% - внутренние отделочные работы (шпаклевка- 8000 кв.м. стен ) - 70%; - ограждение кровли -90% (установлено 500 п.м. ограждения) - внутреннее водоснабжение ( выполнено 970 м.)-95 % - х/п водопровода(380 м.)-97% -противопожарного водопровода- 95%. - монтаж лифтов - 60%.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России", г. Москва 327 246,2 115 983,288 146,3
III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва 327 246,2 115 983,288 146,3
Реконструкция художественно-производственных мастерских по адресу: г. Москва, Петровский переулок, владение 6 149 520,4 93 010,765 173,8
[180100210] реконструкция 2018 149 520,4 93 010,765 173,8 Объект не будет введен до конца года, в составе полного комплекса. По... о объекту потребовалась корректировка проектно-сметной документации, так как в ходе производства работ было выявлено, что часть предусмотренных проектных решений являются не реализуемыми с учетом текущего состояния конструкций. Также ряд позиций оборудования в сводном сметном расчете имеют нулевую стоимость и, следовательно, в рамках предусмотренного финансирования их поставка не представляется возможной. В июле 2018 года получено положительное заключение ГГЭ, в соответствии с которым сумма дополнительных работ составляет 862,6 млн. рублей. Заключение государственной экспертизы проектной документации №01700-18/ГГЭ-09792/13-01 от 10.07.2018 Заключение о проверке достоверности сметной стоимости № 00301-18/ГГЭ-09792/07-01 от 27.07.2018 В соответствии с полученным заключением ФАУ ""Главгосэкспертиза России"" сумма дополнительных работ составляет 862,6 млн. рублей, указанное дополнительное финансирование предусмотрено в рамках проекта бюджета на 2019-2021 годы. За период с начала строительства по 01.12.2018 года процент технической готовности составил 85% (исходя из ранее определенной сметной стоимости и 45% в связи с увеличением стоимости строительства и увеличение объема строительных работ. С 01.01.2018 по 01.01.2019 по объекту выполнены следующие основные работы: 1. Строение № 2 (Основной производственный корпус): Ведутся работы: - по устройству системы отопления: установлены радиаторы чугунные – 64 шт., конвекторы Керми – 98 шт., труба ВГП – 2925 м.п.; готовность – 95%; - по проведению наружных штукатурных работ (фасад) – 2100 кв.м., готовность - 96%; - по монтажу металлоконструкций в живописном зале – 8,1 т., готовность – 95%; – по устройству ж/б лестниц (ЛМ1, ЛМ2 -55 куб.м.), готовность 100%; – работы по монтажу систем вентиляции – 1935 кв.м., готовность – 95%; - работы по электроснабжению (1 система) 5500 м, готовность – 60%; - по чистовой отделке помещений стен – 9445 кв.м., готовность – 91%; - по отделке потолков – 2205 кв.м., готовность – 92%; - по устройству стяжки пола – 7464 кв.м., готовность – 80%; - монтаж закладных деталей по эл. кабелям от строения 11 до строения 2 – 85%. 2. Строение № 4 (Цех ремонта музыкальных инструментов): Выполнены работы по устройству системы отопления: установлены радиаторы чугунные – 6 шт., конвекторы Керми – 12 шт., труба ВГП – 300 м.п.; готовность – 100%. Выполнены работы: - по чистовой отделке помещений стен – 653 кв.м., готовность – 100%; - по укладке керамической плитки и керамогранита – 480 кв.м., готовность – 100%; - по чистовой отделке потолков – 280 кв.м. готовность – 100%; - по монтажу систем вентиляции- 176,53 кв.м., готовность – 100%; - по монтажу системы дымоудаления – 17,53 кв.м. , готовность – 100%. 3. Строение № 3 (Гостиница): Выполнен демонтаж здания -100%. 4. Строение № 5 (Оздоровительно-реабилитационный центр): Выполнены работы по монтажу вентиляционного оборудования – 100% (приточные камеры, воздухонагреватели, компрессорные. Расширительные баки, холодильная машина). Ведутся работы: по возведению пристройки на кровле: устройство пожарной лестницы - 1,5 т., готовность – 98%. В связи с необходимостью перепланировки внутренних помещений работы приостановлены. 5.Строение № 11 (Инженерный корпус): Выполнены работы по: монтажу оборудования ЦТП (1 сист.) готовность 100%; монтажу системы вентиляции (1 сист.), готовность 100%. 6. Наружные инженерные сети: теплоснабжение (1 сист.) готовность 100%.
Объект размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого театра России по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 4/3, стр. 1 177 725,8 22 972,522 972,5
[180100211] реконструкция 2018 177 725,8 22 972,522 972,5 Объект не будет введен до конца года. В соответствии с технико-экономи... ическими показателями проекта организации строительства - продолжительность строительства – 13 месяцев. Разрешение на строительство получено от 20.08.2018 № 77-203000-017706-2018, выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР). Сроки строительно-монтажных работ по Контракту 21.05.2018 - 21.06.2019. Причины неосвоения: - Работы были начаты несвоевременно в связи с поздней передачей строительной площадки пользователем (22.10.2018 - через 79 дней после заключения государственного контракта); - Несвоевременное заключение договора авторского надзора в связи с отказом проектной организации, являющейся автором проекта, в заключении договора на предоставление услуг авторского надзора. Техническая готовность объекта - 19% По объекту выполнены следующие основные работы: 4-й этаж, 3-й этаж Разборка подвесных потолков «Армстронг» - 1700,5 кв.м. -100%; Разборка ламинированного паркета – 1700 кв.м. -100%; Разборка фанеры на полах 10 мм – 1700 кв.м. – 100%; Разборка перегородок из ГКЛ – 1700 кв.м. – 100%; Разборка облицовки стен из ГКЛ – 1700 кв.м. – 100%; Демонтаж дверных коробок, полотен – 106 шт. – 100%; Демонтаж провода 3х2.25 – 6650 м. – 100%; Демонтаж провода 3х1.5 –7400 м. – 100%; Демонтаж розеток –400 шт. – 100%; Демонтаж светильников – 300 шт. – 100%; Демонтаж кабельных линий – 8250 м. – 100%; Демонтаж полов из керамической плитки -565 кв.м.-100% Демонтаж подоконных досок – 60 п.м.- 100% Разборка деревянных покрытий по балкам с накатами из досок -800 кв.м.- 100% Монтаж перекрытия над первым этажом – 100%; Монтаж перекрытия над вторым этажом – 60 % Устройство лифтового приямка – 100%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова" 1 299 236,2 33 226,523 884,7
Строительство здания филиала МХАТ имени А.П.Чехова по адресу: г. Москва, ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей 1 299 236,2 33 226,523 884,7
[180100212] строительство 2019 1 299 236,2 33 226,523 884,7 За период с начала строительства по 01.12.2018 года процент техническо... ой готовности составил 25%. С января 2018 г. по 01.01.2019г. по объекту выполнены следующие основные работы: - устройство вертикальных конструкций и перекрытий надземной части здания: 5884.1 куб. м., готовность 99%; - устройство внутренних стен из кирпича: 131,9 куб. м., готовность 78%; - устройство внутренних перегородок из пазогребневых блоков: 5445,6 кв. м., готовность 39%; - каменная кладка наружных стен 605 куб. м., готовность 97%; - монтаж фасадных витражных систем с остеклением – 1380 кв. м., готовность 100%; - отделка фасада клинкерной плиткой – 3320 кв. м., готовность 93%. - отделка вентилируемого фасада клинкерной плиткой – 600 кв. м., готовность 100%; - устройство парапета на отметке +12.500 – 40 м.п., готовность 37%; - монтаж ламелей на фасаде выше +12.500 – 558 кв. м., готовность 18%; - ведутся работы по прокладке теплотрассы, готовность - 126 м.п., готовность 100%; - ведутся работы по прокладке водопроводного ввода, готовность – 16 м. п., 89%; - ведутся работы по прокладке выпусков хозяйственно-бытовой канализации, готовность – 62м.п., 95%; - устройство внутренней ливневой канализации – 450 м.п. – 32% - устройство кровли +25.100, +28.800 – 3190 кв. м. – 99%; - монтаж металлических ферм 150,1 т. – 95%; - устройство монолитного покрытия – 1512.3 куб. м. – 100% - монтаж металлоконструкций галереи – 46,9 т. – 70% - монтаж общеобменной вентиляции и системы дымоудаление: – 9700 м.п. – 46,2% - монтаж системы пожаротушения: – 9728 м.п. – 60,7% от всего объёма; - монтаж труб разводки системы отопления -8237м.п.-88% от всего объема; - устройство каркаса под гипсокартонные перегородки -36990кв. м., -95% - устройство навесного фасада выше отм. +12.500: - утепление – 3070 кв. м. готовность –100%; - установка оцинковки – 3070 кв. м. готовность – 100%; - установка стекол – 3070 кв. м., готовность 98%. - Внутренняя отделка: - штукатурные работы – 59108кв. м. готовность – 95,2%; - шпаклёвка стен – 19412 кв. м. готовность – 31,2%; - устройство стяжки по этажам – 19140 кв. м. готовность – 68%. Не освоено 1 275 351,46 тыс. руб., в том числе: возврат в бюджет 98 751,79 тыс. руб.; планируемый перенос на 2019 год 1 176 599,67 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. 02.08.2018 г. из открытых источников информации стало известно, что ФГУП «Атэкс» разместило намерение обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о банкротстве, что повлекло фактическую невозможность дальнейшего выполнения всего комплекса работ на объекте. 06.08.2018 г. Дирекция направила в ФГУП «Атэкс» официальную претензию с требованием о расторжении контракта и возврате неотработанного аванса в полном объеме. . 24.08.2018 года между ФГУП «Атэкс» и Дирекцией в соответствии с условиями Государственного контракта было заключено соглашение о расторжении контракта, по которому ФГУП «Атэкс» подтвердило ненадлежащее исполнение контрактных обязательств и обязалось вернуть в Дирекцию неотработанный аванс в размере 464 279 037,42 руб. до 1.09.2018. Однако, указанное обязательство со стороны генерального подрядчика не было исполнено. 07.09.2018 Дирекция обратилась с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии в АО «СМП Банк» (Гарант ФГУП ""АТЭКС""). 14.09.2018 банк направил отказ в удовлетворении предъявленного требования, в связи с чем Дирекция направила претензию об уплате денежной суммы по гарантии, а также неустойки в размере 3 249 953,26 руб. с целью последующей подачи иска в Арбитражный суд города Москвы. В настоящее время Дирекция участвует в судебных процессах по взысканию суммы неотработанного аванса с АО «СМП Банк». 29.12.2018 заключен государственный контракт №0373100115418000384 с ООО «Респект Констракшн» на выполнение подрядных работ по строительству объекта на сумму 1 191 919,20 тыс. руб.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки" 642 658,6
Реставрация, приспособление к современному использованию мемориального музея П.И. Чайковского в г. Москве по адресу: г. Москва, Кудринская пл. 46/54, стр. 1, стр. 2, для создания "Центра культурного и исторического наследия М.Л. Ростроповича и Г.П. Вишневской" 642 658,6
реконструкция, реставрация 2018 642 658,6 Объект не будет введен до конца года. В соответствии с технико-экономи... ическими показателями ПОС продолжительность реставрации и приспособления – 16 месяцев. Не заключен контракт на строительно-монтажные работы. Отсутствует разрешение на строительство. Не освоение 642 658,60 тыс. руб. в том числе: возврат в бюджет 88 329,93 тыс. руб; планируемый перенос на 2019 год 554 328,67 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. По объекту трижды проводились конкурсные процедуры (31.05.2018, 23.07.2018, 15.11.2018) на выполнение подрядных работ по объекту, которые не состоялись в связи с отсутствием заявок. Подготовлен и объявлен 26.11.2018 новый конкурс на сумму 547,35 млн. руб., проведение которого запланировано на январь 2019 года. Уровень контрактования на 2018 год - 1% (на сумму 5 928,715 тыс.руб). Заключены контракты на тех.присоединение энергопринимающих устройств и разработку технических условий по подключению к централизованным сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и водоотведение с последующим подключением).
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова" 1 861,8 1 066,3
Реконструкция объекта "Усадьба "Старое Озеро" по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, 5 км к северо-востоку от х. Щебуняевский 1 861,8 1 066,3
[180260534] проектные и изыскательские работы 2018 1 861,8 1 066,3 Объект не будет введен до конца года, по следующим причинам: выделенны... ые на реконструкцию средства заблокированы и возвращены в бюджет (90,0 млн. руб.). В 2019 г. Минкультуры России будут направлены предложения о выделении дополнительного финансирования. 21.03.2018 г. с проектной организацией с ООО """"ПроектИновации"""" заключено Соглашение о расторжении Гос. контракта на выполнение проектных и изыскательских работ. Освободившиеся средства переходящего с 2017 года остатка неосвоенных лимитов реализованы на оплату услуг по прохождению государственной экспертизы. Заключены 12.04.2018 г. государственные контракты с ГГЭ на оказание экспертных услуг; 20.04.2018 оплачены услуги на проведение государственной экспертизы. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 0097-18/РГЭ-4159/02 от 28.06.2018 г. на проектную документации и результаты инженерных изысканий. Получено положительное заключение по достоверности определения сметной стоимости № 00235-18/РГЭ -15126/604 от 18.10.2018. Не освоение средств в объеме 795,5 тыс.руб. обусловлено экономией. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Фактическая стоимость проектно-сметной документации 80 400,15 тыс. руб.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" 1 542 766,3 507 175,8476 440,2
Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения № 10, 12/2, М.Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва 1 542 766,3 507 175,8476 440,2
[180100213] строительство 2019 1 542 766,3 507 175,8476 440,2 За период с начала строительства по 01.01.2019 года процент техническо... ой готовности составил 39%. С 01.01.2018 г. по 01.01.2019г. по объекту выполнены следующие основные работы: - отделочные работы черновые – 20% (стены 37,78 кв. м., потолки 543 кв. м.); - устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытия здания на 1, 2, 3, 4, 5 этажах – 0,1% (112 кв. м.); - кладка стен и перегородок – 0,92% (69,763 куб. м.); - полы – 51% ( 4023 кв. м.); - звукоизоляция стен и потолков на отм. - 6.250 – 12% (1100 кв. м.); - звукоизоляция стен и потолков помещений венткамеры – 20% (1239,956 кв. м.); - огнезащита металлоконструкций 5% (201 кв. м.) - ТП и РТП – 25,14% (металлические конструкции – 1,20536 т.; гидроизоляция – 35 м.; устройство пола – 16 м.; трубы – 0,0292 км.; отделка стен - 902 м.; отделка потолков – 134 м.;, отделка полов – 233 м.); - зенитный фонарь – 20% (25,13622 т.); - устройство опор под трубопроводы диаметром более 200 мм под ХС – 100% (6,487 т.); - водопровод – 7,79% / 1165,14 пог.м.; - канализация – 6% / 468 пог.м.; - вентиляция и кондиционирование – 35,23% (воздуховоды – 4427,96 м, приточные установки - 26 шт.; вытяжные установки – 21 шт.; клапаны – 233 шт.; термоизоляция воздуховодов – 73,6 м); - силовое электрооборудование – 26,26% (вводно-распределительное устройство – 15 шт., лотки 967 м., автомат вводного резерва – 2 шт., щиты – 13 шт.); - удаление газа и дыма, дымоудаление – 24,01% (воздуховоды – 983,73 м, вентиляторы - 26 шт., клапаны – 12 шт.; теплоизоляция воздуховодов – 33 м); - водяное пожаротушение - 49% (насосы – 2 шт., трубопровод – 4411,6 м); - холодильная станция 18,44% (теплообменник – 22 шт., насосы – 27 шт., трубопровод – 696,8 м, фильтры 12 шт., клапаны обратные – 21 шт., дисковые поворотные затворы – 37 шт.); - система централизованного пылеудаления - 5,51% (трубопровод 326 м, труба - 1300 м.); - байпас – 100% (трубопровод – 85,8 м., бак – 1 шт., опора – 2 шт.); - ИТП – 92% (шкафы – 2 шт., кабель – 408 м., трубопровод – 203 м., теплообменник – 2 шт., насос – 2 шт., баки – 1 шт.); - устройство мостика на отметке +18,150 - 91,5% (балки - 4,055 т., профлист - 21,5 кв. м.); - металлоконструкции трапа на кровле - 95% (1,096 т.); - металлоконструкции – 13,55% (51,1821 т.); - закладка проемов ОВ газобетонными блоками на отм. +20,450 – 50% (14,95 кв. м.); - устройство стальных опор и связей под трубопровод в венткамере Оп-1, Оп-1п, Св-1, Ссв-2 – 29,85% (6,81 т); - несущие конструкции портала сцены. Дизайн-проект интерьеров – 65,31% (фундамент – 1,3 куб. м.; металлоконструкции – 5,9576 т); - Отопление – 1% (трубопровод – 394,1 м); - Теплоснабжение, холодоснабжение, утилизация тепла – 4% (трубопровод – 1032 м.) В связи с тем, что в ходе выполнения работ было необходимо произвести доработку и пересогласование проектно-сметной документации. Из-за выявленных дополнительных работ отсутствовала возможность выполнять предусмотренные объемы работ на 2018 год по государственным контрактам. Не освоено 1 066 326.11 тыс. руб. в том числе: возврат в бюджет 2,0 тыс. руб.; планируемый перенос на 2019 год 1 066 324,11 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств.
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Школа-студия (училище) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева" 903 108,2
Приспособление для современного использования с элементами реставрации здания "Школы-студии (училища) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева" по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 30/2, стр. 5-6 903 108,2
[180260532] проектные и изыскательские работы 2018 53 108,2 В 2018 году был произведен возврат аванса в федеральный бюджет в разме... ере 7 920,86 т.р. Получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №1279-17/ГГЭ-11393/05 от 29.11.2017 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и № 1280-17/ГГЭ-11393/10 от 29.11.2017 по проверке достоверности сметной стоимости. После получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектная документация корректируется проектной организацией ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» по замечаниям экспертизы. Объявлен новый конкурс 21.11.2018 года на выполнение проектных и изыскательских работ на объекте. По результатам конкурса с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту был определен победитель: АО """"Капстройсити"""", предложение о цене контракта: 50 401,19 тыс. руб. Победителю конкурса с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту направлен для подписания Государственный контракт. Предполагаемое неосвоение в целом по объекту 903 108,2 тыс. руб.; в том числе: возврат в бюджет 848 434,08 тыс. руб.; планируемый перенос на 2019 год 54 674,12 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. Причиной неосвоения явилось отсутствие согласования проекта в Правительстве г. Москвы. Государственный контракт с подрядчиком ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» расторгнут. Заключается новый контракт по проектные работы с учетом изменения архитектурных решений пристраиваемой части здания. В 2018 году был возврат в федеральный бюджет 7 920,86 тыс.руб. Изменение отразилось в дебиторской задолженности.
реконструкция, реставрация 2018 850 000,0 * Объект не будет введен до конца года. Отсутствует положительное заключ... чение «Главгосэкспертизы». Причиной неосвоения явилось отсутствие согласования проекта в Правительстве г. Москвы. Государственный контракт с подрядчиком ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» расторгнут. Заключается новый контракт по проектные работы с учетом изменения архитектурных решений пристраиваемой части здания.
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Московское академическое художественное училище" 194 257,0
Строительство учебного корпуса по адресу: г. Москва, Сущевский вал, дом 73, кор.2 194 257,0
[180260533] проектные и изыскательские работы 2018 19 257,0 Объект на стадии проектирования. Получено ГПЗУ с предельными параметра... ами («существующее положение»). Указанные параметры не дают возможности нового строительства на земельном участке. Получено Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и застройки г. Москвы. Минкультуры России подготовлены обращения в Правительство Москвы по вопросу корректировки правила землепользования и застройки (продолжительность указанной процедуры 2-4 месяца). Получено письмо от мэра Москвы от 04.10.2018 № 4-19-15800/8-1 в адрес Министра культуры о том, что проект постановления о внесении изменений в ПЗЗ г. Москвы находится на согласовании в органах исполнительной власти г. Москвы, без публичных слушаний. Получено Постановление от 13 ноября 2018 г. № 1384-ПП о внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП (с необходимыми параметрами для возможности строительства объекта). Ориентировочный срок получения откорректированного ГПЗУ с необходимыми предельными параметрами – март 2019 г. Планируемый срок передачи проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - I квартал 2019 года. Причиной неосвоения явилось отсутствие согласования в Правительстве г.Москвы возможности строительства на земельном участке. Внесено изменение в Правила землепользования и застройки г.Москвы.
строительство 2018 175 000,0 * Объект не будет введен до конца года. Не получено заключения «Главгосэ... экспертизы России» по проектно-сметной документации. Причиной явилось отсутствие согласования в Правительстве г.Москвы возможности строительства на земельном участке. Внесено изменение в Правила землепользования и застройки г.Москвы. Планируемый срок передачи проектной документации в «Главгосэкспертизы России» -1 квартал 2019г.
Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Санкт-Петербург 3 782 885,5 822 190,31 047 767,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 154 034,8 74 719,282 969,4
Строительство наружных сетей и сооружений электроснабжения (Республика Карелия, Медвежьегорский район, о. Кижи) 104 864,1 74 719,268 616,7
[180560891] строительство 2018 104 864,1 74 719,268 616,7 Объект не будет введен до конца года, предполагаемый месяц фактическог... го ввода - февраль 2019. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 86,22 %. По объекту на сумму 74 719,1861 тыс. рублей выполнены следующие основные работы: - прокладка кабелей 10кВ – 3,480 км, - прокладка кабелей 0,4 кВ – 3,140 км, - смонтированы трансформаторные подстанций – 2 шт, - смонтирован Распределительный пункт 10кВ – 1 шт, - выполнены строительно-монтажные работы по подстанции Жарниково – 1 шт. (100%), - проложены сети электроснабжения 0,4кВ – 450 м, - кабельные линии 10кВ Жарниково - 276 м.
Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации объектов музея-заповедника "Кижи" 49 170,7 14 352,7
[180560892] строительство 2018 49 170,7 14 352,7 Объект не будет введен до конца года, по причине позднего заключения к... контракта. Причинами несвоевременного проведения конкурсных процедур и заключения контрактов (договоров) являются несостоявшиеся конкурсные процедуры: № 0345100000918000097 от 31.07.2018 Н(М)ЦК - 47 842,30439 тыс. руб. По объекту отсутствуют акты выполненных работ по следующим причинам: Государственный контракт на выполнение работ по объекту заключен 24.10.2018 ведется закупка оборудования, работы не производятся. Срок выполнения контракта в соответствии с ПОС (проект организации строительства) - 4,2 мес.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" 403 792,4 35 241,624 499,5
Реконструкция, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия Гостиница "Преображенская" по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2 392 910,0 34 607,623 865,5
[180560894] реконструкция 2018 392 910,0 34 607,623 865,5 Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что работы, приостановл... ленные в 2017 году в связи с корректировкой проектно-сметной документации, возобновлены только 18.05.2018 в соответствии с дополнительным соглашением № 10 к государственному контракту от 24.09.2014 № 001/14-СЛ с ООО «АрхСтройМеханизация», разрешение на строительно-монтажные работы № RU29-001-2018-МКРФ получено 09.08.2018. В виду того, что подрядчик при проведении работ не соблюдал температурно-влажностный режим, работы на объекте вновь приостановлены 04.12.2018. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 9,97 %. По объекту на сумму 34 607,5754 тыс. рублей выполнены следующие основные работы: - Просеивание грунта 1-2 категории при археологических раскопках – 246 м3, - Разборка существующей обоймы – 12,2 м3, - Разборка первоначальной кладки стен – 152,48 м3, - Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом (простая кладка объемом до 0,5м3) – 245,17 м3, - Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом (глубина заделки 0,5 кирпича) – 721,93 м2, - Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом (глубина заделки 1 кирпич) – 72,9 м2, - Разгрузочные работы – 466,92 т груза, - Погрузочно-разгрузочные работы – 43,6 маш.-ч, - Доставка материалов водным транспортом – 224,69 маш.-ч.
Строительство экспозиционно-административного здания музея 10 882,4 634,0634,0
[180560895] проектные и изыскательские работы 2018 10 882,4 634,0634,0 Выполнены следующие виды работ: Проект согласован с ЮНЕСКО. Разработан... н в полном объеме комплект проектно-сметной документации на согласование в Министерство культуры для прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза». срок окончания по ГК № 202/17-СЛ от 21.12.2017 - 25.12.2018 г. Выполнены следующие виды работ: - Проект согласован с ЮНЕСКО. - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания; - обследование строительных конструкций; - разработан в полном объеме комплект проектно-сметной документации (архитектурные и конструктивные решения, схема планировочной организации земельного участка, внутренние и наружные инженерные сети); - получено согласование проектно-сметной документации от Министерства культуры для прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза», письмо №20032-01.1-64-НМ от 13.12.18 г. Объект не будет введен до конца года ввиду принятого решения о консервации объекта, существенной корректировки проектно-сметной документации по объекту в целях приведения в соответствие с требованиями комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятия по консервации музея проводятся на безвозмездной основе ООО «АрхСтройМеханизация».
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Петергоф" 269 407,8 86 853,865 580,5
Архитектурно-ландшафтный комплекс "Ораниенбаум" (реконструкция объектов музея), г. Санкт-Петербург. Этап 2. Реконструкция мелиоративной системы, гидросооружений и системы водоотведения от зданий 99 938,9 1 439,81 439,8
[180560898] реконструкция 2018 99 938,9 1 439,81 439,8 Объект не будет введен до конца года. За период с начала строительства... а по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 26,85%. По объекту в 2018 году на сумму 1 439,7960 тыс. рублей выполнены следующие работы: устройство мелиоративных каналов с укреплением откосов и вывозом излишнего грунта. С начала строительства по объекту выполнены следующие основные работы: - Ландшафтные планировочные, санитарные рубки – 20%; - Реконструкция и строительство трубопереездов – 70%; - Восстановление водоемов парковой территории – 30%; - Ремонт и реставрация гидротехнических сооружений и мостов – 38%; - Дорожные работы – 12 %. Планируется проведение нового конкурса по Объекту. Проведенные конкурсы в 2018 году признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок на участие.
Водоотведение с территории Большого Меншиковского дворца и Китайского дворца ДПА "Ораниенбаум" ФГБУК ГМЗ "Петергоф" по результатам гидрогеологического мониторинга и инженерно-геофизических изысканий, устройство Южной парковки, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 48 98 119,8 85 414,048 418,0
[180560899] реконструкция 2018 98 119,8 85 414,048 418,0 Объект не введен. Необходима корректировка проектно-сметной документац... ции. На 01.01.2019 нет финансируемых контрактов.
Наружные инженерные сети и сооружения 69 844,8 15 722,7
[180560900] реконструкция 2018 69 844,8 15 722,7 Объект не будет введен до конца года, по следующим причинам: Необходим... ма корректировка проектно-сметной документации. В связи с необходимостью проведения работ, необходимость которых выевленна в процессе экусплуатации объектов требуется провести корректировку проектной документации. Основанное изменение требующее прохождение Государственной Экспертизы это использование Горизонтального Направленного Бурения. Применение Горизонтального Направленного Бурения необходимо поскольку прокладка сетей открытым способом наносит урон парку и требует дополнительных мероприятий по укреплению траншей. В процессе производства работ с 2008 - 2017 года выпущено и выдано в производство работ значительное количество листов авторского надзора и принятые решения привили к необходимости изменения проекта в целом. с 2003 года по 2011 год объект входил в комплекс объектов «ДПА «Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф». За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 67,79 %. По объекту выполнены следующие основные работы: Прокладка сетей: - водопровода – 98% - водоотведения –84% - теплоснабжения – 100% - наружных сетей газопровода – 97% - электроснабжения: напряжением 6 кВ – 100% напряжением 10 кВ – 100% напряжением 0,4/0,23 кВ – 82% - монтаж трансформаторных подстанций – 100% - наружного освещения – 0% - монтаж газовых котельных №2,3,4,5 – 76%
Реставрация с приспособлением Большого Меншиковского дворца 1 504,3
[180560897] реконструкция 2018 1 504,3 Объект не будет введен до конца года до введения в эксплуатацию наружн... ных инженерных сетей. По данному объекту в 2018 г.: - не было открыто финансирование. - не проводились конкурсы и не заключены контракты. Объект будет введён в эксплуатацию после введения в эксплуатацию наружных инженерных сетей настоящего Объекта. За период с начала строительства по 1 октября 2018 года процент технической готовности составил 95,35%. С 2003 года по 2011 год объект входил в комплекс объектов «ДПА «Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова" 78 000,0 4 140,57 835,1
Реконструкция и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург 78 000,0 4 140,57 835,1
[180100214] реконструкция 2019 78 000,0 4 140,57 835,1 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 34,93%. По объекту планируется корректировка проектно-сметной документации, предполагаемый срок окончания IV квартал 2019 года. Лимит: 78 000,0000 тыс. руб. Средства по действующим ГК : 70 456,0181 тыс. руб. В рамках лимита не освоены: 70 164,9108 тыс. руб. Кассовое освоение – 7 835,1 тыс. руб. Фактическое освоение - за 2018 год по объекту на сумму 4 140.45 тыс. руб. выполнен ежемесячный геотехнический мониторинг объекта. В настоящее время идет подготовка к расторжению контракта с ООО «Меандр» в связи с окончанием срока действия государственного контракта и размещению новой конкурсной процедуры на выполнение (продолжение) строительно-монтажных работ по объекту. Дирекция не в полном объеме освоила выделенные лимиты по следующим причинам: 1. Проектно-сметная документация не в полном объеме содержит проектные решения в части конструктивных и инженерных решений, необходимых для продолжения строительно-монтажных работ. Необходима корректировка проектно-сметной документации и повторное прохождение историко-культурной и государственной экспертиз. Кроме того, фактическая стоимость выполняемых работ превышает ранее утвержденную сметную стоимость по отдельным видам работ, 2. Невозможность производства строительно-монтажных работ в рамках контракта 01/17-К от 22.06.2017 в связи с необходимостью выполнения смежных строительно-монтажных работ, не предусмотренных действующими контрактными обязательствами по Объекту.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Академический Малый драматический театр - театр Европы", г. Санкт-Петербург 2 213 052,7 100 968,5406 318,1
Строительство Новой сцены Академического Малого драматического театра - театра Европы по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, д. 7, литер А 2 213 052,7 100 968,5406 318,1
[180100215] строительство 2018 2 213 052,7 100 968,5406 318,1 Объект не будет введен до конца года, в виду корректировки проектной д... документации по пожеланию Пользователя, предполагаемый срок окончания - май 2019 года. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 10,92 %. По объекту на сумму 100 968,4806 тыс. рублей выполнены следующие основные работы: - земляные работы - 1519,45 м3, - устройство монолитных конструкций – 2653 м3, - гидроизоляция конструкций ниже нуля – 600 м2, - устройство шпунтового ограждения - 103 т, - устройство монолитных конструкций – 910 м3.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей мирового океана", г. Калининград 613 092,6 498 138,3409 060,0
Строительство (реконструкция) 2-ой и 3-ей очереди Главного корпуса музея, г. Калининград 613 092,6 498 138,3409 060,0
[180100216] строительство (реконструкция) 2018 613 092,6 498 138,3409 060,0 Объект не будет введен до конца года, по следующим причинам: В виду т... того, что сметная стоимость строительства, в результате корректировки проектно-сметной документации, составило 2 893 278,9 тыс. руб., а на начало 2018 года было профинансировано 983 586,3 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для ввода в эксплуатацию 1 909 692,68 тыс. руб. Выделенный лимит на 2018 год составил 613 092,60 тыс. руб., что не достаточно для завершения строительства и заключения контрактов. Из лимита бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2018 год, было профинансировано 409 059,98 тыс. руб. Таким образом, на 01.01.2019 объем бюджетных ассигнований, необходимых для ввода в эксплуатацию, составил 1 500 632,62 тыс. руб. из них остаток лимита 2018 года перенесенный на 2019 год в размере 204 032,62 тыс. руб. и предусмотренный лимит на 2019 год в размере 1 296 600,0 тыс. руб. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 45,9%. По объекту По объекту на сумму 498 138,2570 тыс. руб. (в соответствии с актами выполненных работ) выполнены следующие основные работы: - устройство железобетонных колонн в осях 9-11: 52,81 куб.м.; - устройство железобетонных стен в осях 9-11: 779,6 куб.м.; - устройство перекрытий в осях 9-11: 446,55 куб.м.; - железобетонные конструкции лестниц: 183,99 куб.м.; - устройство железобетонных колонн в осях 1-8: 48,23 куб.м.; - устройство железобетонных стен в осях 1-8, в том числе танки: 341,14 куб.м.; - устройство перекрытий в осях 1-8, в том числе танки: 581,57 кв.м.; - устройство железобетонных балок в осях 1-8: 174,85 куб.м.; - железобетонные конструкции лестниц: 183,99 куб.м.; - устройство мягкой кровли: 401,55 кв.м.; - конструкции фасадные противопожарные, заполнение стеклопакет, противопожарный картридж: 2333,15 кв.м.; - фасадное заполнение панелей с имитацией струящаяся вода: 108,04 кв.м.; - акриловые панели "мокрой" (аквариумной) технологии: толщина 260 мм - 49,315 кв.м., толщина 60 мм - 13,815 кв.м.; - конструкции металлические "Шара" в осях 9-11: 491,17 т; - остекление "Шара" с индивидуальным рисунком: 3760,0 кв.м..
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Мариинский театр" 51 505,2 22 128,451 505,2
Реконструкция Концертного зала Мариинского театра с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов (строительство Южного вспомогательного корпуса), Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.39, литера Б" 51 505,2 22 128,451 505,2
[180100217] реконструкция 2018 51 505,2 22 128,451 505,2 Объект не введен в эксплуатацию, так как возникла необходимость в корр... ректировке проектных решений, в связи с отсутствием в ранее полученной от пользователя проектно-сметной документации в полном объеме требуемых решений, и корректировка технологических решений по театральному сценическому оборудованию. В настоящий момент Пользователь передал откорректированную за свой счет проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза» на согласование. Предполагаемый срок получения заключения экспертизы проектной документации – март 2019 года. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 21,84 %. По объекту на сумму 22 128,3477 тыс. рублей выполнены следующие основные работы: - выполнено бетонных работ 380 куб.м. (100 %), - завершены работы по прокладке КЛ по электроснабжению (100 %), - закончены кладочные работы по внутренним стенам и перегородкам (100 %), - ведется монтаж металлоконструкций 52 т. (99 %), - поставлено лифтовое оборудование 3 шт.(100%), - кирпичная кладка фасадных стен 10 куб.м. (60 %).
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" 19 000,0 261 969,019 000,0
Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 2 9 000,0 201 834,09 000,0
[180560901] реконструкция 2019 9 000,0 201 834,09 000,0 За период с начала строительства по 31.12.2018 года процент техническо... ой готовности составил 39,39%. По объекту произведена корректировка проектно-сметной документации. Получены заключения по Корректировке Проектно-сметной документации: - заключение государственной экспертизы проектной документации №0008-18/СПЭ-12738/701 (№ в Реестре 00-1-1-3-1760-18) от 26.06.2018г. - заключение о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта: №00099-18/СПЭ-12738/704 (№ в Реестре 00-1-1196-18) от 27.06.2018г. Согласно заключению вновь определенная сметная стоимость строительства составит - 2 992 734,97 тыс. руб. Мощность увеличиться с 14 994,0 кв.м. до 19 352,0 кв.м. По объекту согласно графикам в течение 2018 года выполнены следующие работы: - Устройство трубопроводов водопроводных 100 %, 225 м, - Устройство трубопроводов канализационных, 100 %, 162 м, - Устройство трубопроводов отопления 100 % 157 м, - Огнезащитное покрытие металлоконструкций 100 %, 924 кв. м., - Устройство паркетных полов 100 %, 180 кв. м., - Кирпичная кладка 100 %, 125,2 куб. м., - Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки 100 %, 215 кв. м., - Штукатурка стен 100 % 1542 кв. м., - Установка дверных и оконных коробок 100 %, 1891,6 кв. м., - Окраска стен 100% 923 кв. м.. Срок проектирования 2010-2011 Срок строительства 2011-2023 (предполагаемый)
Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования Императорской фермы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский парк 10 000,0 60 135,010 000,0
[180560902] реконструкция 2019 10 000,0 60 135,010 000,0 За период с начала строительства по 31.12.2018 года процент техническо... ой готовности составил 88,68%. По объекту планируется корректировка проектно-сметной документации. По объекту согласно графикам в течение 2018 года выполнены следующие основные виды работ: - Монтаж металлоконструкций 100 %, 5,7 т, - Огнезащитное покрытие металлоконструкций, 100 %, 849 кв. м., - Штукатурка стен, 100 %, 1076 кв. м., - Окраска внутренних стен, 100 %, 2542 кв. м., - Монтаж кровельного покрытия из стали, 100 %, 54 кв. м., - Устройство подстилающих оснований из песка, 100% 1136 куб. м., - Устройство подстилающих оснований из щебня, 100% 499 куб. м., - Устройство асфальтобетонного покрытия, 100% 2 084 кв. м. Срок проектирования 2010-2012 Срок строительства 2012-2021 (предполагаемый).
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" 830 320,0 29 751,820 424,0
Строительство комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Тульской области: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, центр приема и обслуживания посетителей, в том числе проектирование, д. Ясная Поляна Щекинского района Тульской области 830 320,0 29 751,820 424,0
[180100218] строительство 2018 830 320,0 29 751,820 424,0 Объект не будет введен до конца года. Срыв сроков в связи с возбуждени... ием уголовного дела №1.18.01700042.280197 от 9.04.2018г. и изъятием проектно-сметной и разрешительной документации с 11 апреля 2018г. по 11 января 2019г. работы приостановлены и на текущий момент невозоблены. Ввод объекта запланирован 31 декабря 2019 г. За период с начала строительства по 2018 года процент технической готовности составил 49,4%. Акты выполненных работ закрыты на общую сумму 29 751,8 тыс.руб. в том числе закрыты авансы прошлых лет. По объекту в 2018 году выполнены следующие основные работы: - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств; - Фондохранилище: подготовка под полы 575м2; шпатлевка, окраска фасада - 1300м2; стены и перегородки -1356 м2; - Реставрационные мастерские: подготовка под полы - 402м2, полы из керамогранита -195м2, оштукатурено фасадов - 853м2, поставлено лифтовое оборудование-2 комплекта;шпатлевка, окраска фасадов - 853м2; - Центр приема и обслуживания посетителей: устройство скатной кровли - 1809м2; наружные кабельные сети - 330м; - Наружные сети противопожарный водопровод: поставлены стеклопластивоые емкости 100м3 - 2шт; - Наружные сети канализации: поставлены очистные сооружения, перекачная насосная станция; - Благоустройство: выполнена подготовка с установкой бордюров под дороги - 650м2 и под тротуарную плитку - 285м2; - Оплачены действующие контракты на Авторский и Технический надзор.
Федеральное государственное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания", г. Москва 590 272,1 32 534,3
Завершение строительства по объекту: "Реконструкция филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пензенский государственный цирк", г. Пенза, ул. Плеханова, д. 13 590 272,1 32 534,3
[180100219] реконструкция 2019 590 272,1 32 534,3 Авансы (по денежным обязательствам на 2018 год) - 63 353,205 тыс. руб.... . Кассовых выплат 32 534,326 тыс. руб. Работы в 2018 году не выполнялись в свзи с поздним заключением контрактов на завершение строительства. Причинами несвоевременного проведения конкурсных процедур и заключения контрактов (договоров) являются: 3 раза приостановлена конкурсная процедура ФАС по жалобам на электронной площадке. Не освоено из предусмотренного лимита в 2018 году 585 193,63 тыс. руб., (оплачен аванс в размере 63 355,71 тыс. руб.) переносится на первое полугодие 2019 год. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 60%. По объекту с начала строительства выполнены следующие основные работы: Блок «А» - Армирование, установка опалубки и бетонирование криволинейных стен, диафрагм жесткости, лифтовых шахт, лестничных клеток и лестничных маршей, армирование и бетонирование круглых колонн, прямоугольных колонн, пилонов 2-го и 3-го ярусов, с устройством молниезащиты, установка опалубки перекрытия 2-го и 3-го яруса с армированием и бетонирование по мере готовности захватки, установка витражных конструкций 2-го этажа. Блок «Б» - Армирование перекрытия седьмого яруса с установкой опалубки и бетонирование перекрытия. Армирование колонн, балок, лифтовых шахт восьмого яруса с установкой опалубки и бетонированием колонн, балок, лифтовых шахт. Кирпичная кладка внутренних и наружных стен четвёртого и пятого этажей, монтаж оконных конструкций 2-4 этажей. Блок «В» - Монтаж кабельных каналов шестого, седьмого, восьмого этажей, разводка электрических сетей в кирпичных и монолитных стенах с устройством борозд в стенах. Монтаж оконных конструкций седьмого, восьмого этажей, монтаж фасадных конструкций в низкой части блока. Штукатурка стен со второго по пятые этажи. Блок «Г» - Устройство «черновых» полов, отделочные работы с цокольного этажа по третий этажи, пуско-наладочные работы котельной, монтаж металлических дверей и ворот. Механическая парковка - монтаж оборудования подъемников, утепление фасада, установка направляющих под установку стемалита. В настоящий момент по объекту ведется обследование несущих конструкций для дальнейшей разработки Стадии Р рабочей документации.
ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека" 97 963,3 61 569,957 259,9
Реконструкция и техническое переоснащение ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека" г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2 97 963,3 61 569,957 259,9
реконструкция 2019 97 963,3 61 569,957 259,9 По состоянию на 31.12.2018 г. по объекту процент технической готовност... ти – 32,3% I Этап - Подрядчик: ООО "СтройРегион" Выполнены: - демонтажные работы 95% (79 шт. составных частей/элементов строительных конструкции) - устройство фундаментов 100 % (28 м3) - кровельные работы 60 % (870м2) - устройство монолитных участков 39% (3,9 м3) - устройство наружной ливневой канализации 100% (27 м) - устройство колонн 35 % (12 м3) - устройство лестницы 100% (34 м2) - монтаж ИТП 100% (1 шт.) Общая сумма выполненных работ (по КС-2) по состоянию на 31.12.2018 г. составляет – 19 401 018,32 руб. В настоящий момент на объекте производятся работы по устройству: внутренняя ливневая канализация; устройство монолитного перекрытия на отм. +7.200 в осях 1-6; уборка строительного мусора; устройство черновых полов фондохранилища в осях 6-14. II Этап - Подрядчик: ООО «ПрогрессСтрой» В связи с неготовностью надстройки здания в осях 1-6 (из-за ошибки проектировщиков по фундаментам); ГКУ ПО «Управление капитального строительства» на основании акта рабочей комиссии №1 от 17.09.2018 г. заключило доп. Соглашение на сумму 26 426 548,37 рублей. Подрядчик приступил к работам: с 15.09.2018 г. Выполнены: - демонтажные плит перекрытий 100% (21 шт.) - демонтаж конструкции центрального входа 100% (30 м 3) - устройство монолитных участков (металлоконструкции) 100% (10 т) - устройство полов фондохранилища в осях 1-6 100% (420 м2) - устройство отопления в осях 6-14 50 % (200 м) - устройство канализации в осях 6-14 72 % (100 м) Общая сумма выполненных работ (по КС-2) по состоянию на 31.12.2018 г. составляет – 10 238 134,00 рублей. В настоящий момент на объекте производятся работы по устройству: центрального входа; электроснабжение; вентиляция; отопление; водопровод; канализация. По состоянию на 31.12.2018 не освоенные средства федерального бюджета, выделенные области на реконструкцию объекта, составили 40,703 млн. рублей, что связано со следующими обстоятельствами. Задержка исполнения контракта связана с ошибкой проектировщиков. В подготовленной проектно-сметной документации допущена ошибка в определении глубины заложения подошвы фундамента в осях 1-6 пристройки объекта, в основании фундаментов оказались насыпные грунты, что повлекло значительное увеличение объема земляных работ. В результате повторно были выполнены инженерно-геологические изыскания, лабораторные исследования грунтов по определению их несущей способности, изменены конструкции фундаментов под колоннами. Кроме того, объект находится в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» VIII-XVII веков, что дополнительно потребовало проведения раскопок культурного слоя. С целью освоения федеральных средств на объекте одновременно осуществлялись закупки оборудования. В части приобретения оборудования не полное освоение средств связано с тем, что образовалась экономия в результате проведенных аукционов, так как спрогнозировать стоимость специального оборудования не представилось возможным. Также не состоялись аукционы на поставку оборудования в связи с тем, что заявленный срок изготовления оборудования по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию составляет три месяца. Учитывая изложенное, возврат в федеральный бюджет неиспользованных в текущем году средств на объекте составил 40,703 млн. рублей. По согласованию с Министерством культуры Российской Федерации Псковская область будет ходатайствовать о выделении вышеуказанных средств в 2019 году на завершение работ на объекте.
[180100228] 2019 25 000,0
[180660950] 72 963,3
Правительство Омской области 160 344,1 150 935,0128 614,4
Реконструкция объекта культурного наследия "Здание страхового товарищества "Саламандра", 1913-1914 годы" для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля", ул. Музейная, д. 4, г. Омск 160 344,1 150 935,0128 614,4
реконструкция 2018 160 344,1 150 935,0128 614,4 Объект не будет введен до конца года. Процент технической готовности 5... 51,64%. Согласно паспорту объекта ввод предусмотрен на 2019 год. В настоящее время на объекте выполнены следующие работы: - общестроительные работы, в том числе: организация проемов П0/1, П0/6, П0/7 2 шт., П0/9, П0/10, П1/4, перемычка ПМ-1, П1/18; выполнен наружный и внутренний дренаж; устройство дворового фасада; устройство плиты пола, кладка и оштукатуривание стен подвального помещения; устройство монтажных настилов лифтовых шахт № 1 и № 2; оштукатуривание лестницы № 2; - сантехнические работы, в том числе: устройство систем канализации в подпольных каналах 1-го этажа и подвального помещения; монтаж теплового узла, а также системы отопления подвального помещения и 1-го этажа; обвязка теплообменников; - устройство слаботочных систем, в том числе: монтаж архитектурной подсветки. В целях проведения электронных аукционов на приобретение оборудования в 2018 году подготовлены расчеты начальной максимальной стоимости оборудования на общую сумму 72 436,39843 тыс. руб. 31.08.2018 года заключен государственный контракт на поставку оборудования в размере 41 634,10687 тыс. рублей. По итогам электронного аукциона экономия составила 17 894,62824 тыс. рублей. В настоящее время по данному государственному контракту произведена оплата в размере 41 217,76580 рублей (из них средства федерального бюджета – 35 447,25812 рублей). Согласно п. 2.4 вышеуказанного государственного контракта оплата осуществляется двумя этапами (99% – в момент поставки, 1% – после монтажа оборудования). Поставка оборудования выполнена в полном объеме и находится на ответственном хранении у поставщика. В целях освоения остатка средств федерального бюджета, образовавшегося в связи с экономией по итогам электронных аукционов, дополнительно проводились электронные аукционы на поставку следующего оборудования: - на поставку, установку и монтаж прессов на сумму 1 674,67334 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 440,21821тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 1 674,67334 тыс. руб.; - на поставку мобильной вытяжки на сумму 1 094,69199 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 839,68870 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 722,13185тыс. руб. Экономия составила 255,00329 тыс. руб.; - на поставку кресел и банкеток на сумму 1 129,92584 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 1 045,18139 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 898,85545 тыс. руб. Экономия составила 84,74445 тыс. руб.; - на поставку диванов на сумму 281,78515 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 127,18214 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 109,37657 тыс. руб. Экономия составила 154,60301 тыс. руб.; - на поставку технологического оборудования (профессионального парогенератора) на сумму 477,93333 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 293,53620 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 252,44098 тыс. руб. Экономия составила 184,39713 тыс. руб.; - на поставку технологического оборудования (микроскопов) на сумму 2 683,33333 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 2 656,49999тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2 284,58862 тыс. руб. Экономия составила 26,83334 тыс. руб.; - на поставку приборов бытовых электрических на сумму 515,60999 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 443,42432 тыс. руб. По итогам электронного аукциона заключен государственный контракт на сумму 515,60999 тыс. руб.; - на поставку, установку и монтаж мебели на сумму 4 889,45368 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 4 204,93 тыс. руб. Электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2018 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - на поставку бытового оборудования на сумму 160,25667 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 137,82 тыс. руб. Электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2018 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По результатам проведения электронных аукционов на поставку оборудования сумма экономии по итогам 2018 года составила 18 600,20946 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 15 996,17052 тыс. руб. В связи с длительностью проведения процедуры электронных аукционов государственные контракты на поставку оборудования заключены в последней декаде декабря 2018 года на общую сумму 7 152,37175 тыс. руб., в связи с чем принятые обязательства в рамках заключенных государственных контрактов в части оплаты будут исполнены в 2019 году. В 2018 году заключены государственные контракты на: - разработку проекта «Узел учета тепла» на сумму 61,32966 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме; - корректировку проектно-сметной документации раздела «Автоматизированный узел управления» на сумму 80,29775 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме; - предоставление услуг по подключению к системе теплоснабжения на сумму 16,25516 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
[180100230] 2018 100 477,3
[180660951] 59 866,8
ГКУ "Главстройуправление РСО -Алания" 105 000,0 112 782,5105 000,0
Реконструкция Национального музея РСО-Алания, г. Владикавказ. 1-ая очередь 105 000,0 112 782,5105 000,0
[180100231] реконструкция 2019 105 000,0 112 782,5105 000,0 Ситуация на объекте в настоящее время: Выполнены следующие работы: ... Блок «А» (Дом Искусств): Все внутренние строительно-монтажные работы завершены за исключением систем газового и водяного пожаротушения. Их завершение планируется в 2019 году. Блок «В» (здание фондохранилища): Все внутренние строительно-монтажные работы завершаются, за исключением систем газового и водяного пожаротушения. Их завершение планируется в 2019 году. Блок «Г» (здание на месте кафе «У Самовара»): Завершено строительство конструкций блока 1-го и 2-го этажей (ж/б конструкции, включая плиты перекрытия, кирпичная кладка наружных стен, облицовка фасада облицовочным кирпичом). Выполнены стяжки под полы 1-го этажа Наружные инженерные сети: Все наружные инженерные сети ВК завершены. Дополнительно выполнены не предусмотренные проектом внутриплощадочные тепловые сети и сети 0,4 кВ. В настоящее время ведутся работы: Блок «А» (здание бывшего Дома Искуств): Устройство вент. фасада парковой зоны. Блок «В» (здание фондохранилища): Устройство вент. фасада парковой зоны. Подготовка лифтовой шахты к монтажу лифта. Облицовка колонн материалом «Композит» в экспозале на 2-ом этаже. Сборка стеллажей в фондохранилище подвальной части. Устранение мелких строительных недоделок. Блок «Г»: ж/б каркас и кирпичная кладка стен 3-го этажа.. Срок завершения работ – декабрь 2019 года. В 2019 году на утвержденный лимит в 489 млн. руб. предполагается выполнить: завершить строительство блока «Г», выполнить полную реконструкцию блока «Б» (существующего музея), построить подземное хранилище баллонов для газового пожаротушения, завершить все инженерные коммуникации, приобрести недостающую мебель и выставочное оборудование, выполнить благоустройство территории. На отчетный период процент технической готовности составил 51,4% Сметная стоимость строительства в ценах года получения заключения гос. экспертизы (2010 год) 577 875,72 тыс. руб. Фактически освоено (введено) на 01.01.2019 - 297 060,79 тыс. руб. (в ценах 2010 года) из них начало года - 229 366,10 тыс. руб. (в ценах 2010 года) В 2018 году освоено (введено) - 67 694,69 тыс. руб. (в ценах 2010 года.) 112 782,49 тыс. руб. в текущих ценах. В 2018 году кассовое освоение 112 903,2 тыс. руб. из них фактически оплачены выполненные работы в 2018 году на сумму 112 782,5 тыс. руб. и выполненные работы в 2017 году на сумму 120,738 тыс. руб.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 792 352,4279 119,1497 445,3
Минкультуры России 792 352,4279 119,1497 445,3
Минкультуры России 792 352,4279 119,1497 445,3
Минкультуры России 792 352,4279 119,1497 445,3
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", г. Москва 792 352,4 279 119,1497 445,3
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1 493 035,5 33 030,6273 750,6
[180260496] реконструкция 2018 493 035,5 33 030,6273 750,6 Объект не будет введен до конца года. Отсутствует разрешение на строит... тельство. В соответствии с технико-экономическими показателями и проектом организации строительства - продолжительность строительства – 24 месяца. Контракт на строительно-монтажные работы (21.12.2017-10.12.2018) - Расторгнут. Заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ по Объекту с ООО «Меандр» на 433,5 млн.руб. Сроком. 09.10.2018 - 30.09.2020 За период с начала строительства по 01.01.2019 г. процент технической готовности составил 15%. С октября 2018 г. по 01.01.2019 г. по объекту выполнены следующие основные работы: Подготовительные работы завершены - 100% (ограждение строительной площадки, организация бытового городка, подключение электроснабжения и воды по временной схеме). Установлено временное здание касс. I. Демонтажные работы. - выполнен демонтаж здания музея И.Д. Папанина и склада сувенирной продукции. (100%) 194.1 м2; - выполнен демонтаж здания Корпус Рубо-Тотлебена. (100%) 415,52м2. II. Земляные работы - выполняется разработка котлована здания музея И.Д. Папанина и склада сувенирной продукции. (90%) 609,75м3; - выполняется разработка котлована здания Корпус Рубо-Тотлебена. (90%) 1395м3; III. Археологические раскопки. - выполнены археологические раскопки в зоне расположения беседки (место расположения батареи «Грибок») 18м2. (100% от запланированной территории); - ведутся археологические раскопки в зоне расположения правого и левого фаса 4-го бастиона, дна рва и его откосов 1850м2 (25,4% от запланированной территории). IV. Благоустройство территории. - выполняется демонтаж дорожного покрытия центральной аллеи. (15%) (453м2); - выполняется демонтаж покрытия существующих дорожек к памятникам мест расположения батарей и в районе площади Ушакова. (70%) (1171м2); - выполняется демонтаж танцплощадки. (60%). - выполняется демонтаж малых архитектурных форм (лавки, урны) - 80% (лавки-92шт, урны-22шт). Неосвоение 219 284,88 тыс. руб. в том числе: возврат в бюджет 83 206,82 тыс. руб; планируемый перенос на 2019 год 136 078,06 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. Причиной неосвоения явилось неоднократная отмена и перенос конкурсной процедуры, государственный контракт на реконструкцию мемориального комплекса был заключен только в октябре 2018г., что не позволило реализовать бюджетные обязательства в полном объеме.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный 260 317,1 246 088,5213 553,1
[180260497] строительство 2018 260 317,1 246 088,5213 553,1 Объект не будет введен до конца года. Работы будут завершены до конца ... 2018 года, однако, принимая во внимание сроки проведения пуско-наладочных работ инженерного оборудования (в т.ч. проверку системы кондиционирования, которая не осуществляется в зимнее время года), необходимости обеспечения температурно-влажностного режима для функционирования фондохранилища, сроки на подготовку и согласование необходимых документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, ввод объекта в эксплуатацию будет обеспечен в мае 2019 года. Разрешение на строительство от 28.12.2017 №RU91-94102000-360-2017, в соответствии с технико-экономическими показателями и проектом организации строительства продолжительность строительства – 13,7 месяца. Заключен контракт на технологическое подключение к сетям газораспределения сроком 06.02.2018 - 06.08.2020. Заключен контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств сроком За период с начала строительства по 01.01.2019 года процент технической готовности составил 75% С января 2018 г. по 01.01.2019г. по объекту выполнены следующие основные работы: Выполнены подготовительные работы – (ограждение строительной площадки, организация бытового городка, подключение электроснабжения и воды по временной схеме). I. Здание фондохранилища - выполнены работы по возведению монолитного каркаса - (2078м3-Бетон) готовность 100%, (236т.-Арматура) готовность 100%; - выполнены работы по кладке блоков - (671 м3) готовность 100%; - ведутся отделочные работы – готовность 46 %. II. Наружные инженерные сети: - ведутся работы по прокладке сетей электроснабжения – (390 м) готовность 97%; - выполнены работы по прокладке сетей связи (траншея, колодцы) – (535м) готовность 100%; - выполнены работы по монтажу БКТП - (1шт.) готовность 100%; - выполнены работы по монтажу газовой котельной и дымовой трубы - (1шт.) готовность 100% III. Внутренние инженерные сети: - ведутся работы по монтажу системы вентиляции - (1247 м.п.) готовность 85%; - ведутся работы по монтажу сетей связи - (9061 м.п.) готовность 100%; - ведутся работы по монтажу сетей электроснабжения - (9683 м.п.) готовность 90%; - ведутся работы по монтажу канализации К1,К2 - готовность -75%; - ведутся работы по монтажу ХВС, рециркуляции - готовность - 75%. Не освоение 46 764,05 тыс. руб. Планируемый перенос на 2019 год 46 764,05 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств. В период проведения подрядных работ Управлением охраны ОКН (далее –ОКН) города Севастополя (далее – Севнаследие) выявлен объект археологического наследия, обладающий признаками ОКН. С целью обеспечения сохранности выявленного ОКН Севнаследием в адрес ФГКУ «ДСРиР» направлено предписание от 12.04.18 №791/38-05-01/18 о приостановлении земляных работ до момента разработки и согласования проекта мероприятий по обеспечению сохранности выявленного ОКН. Разрешение Севнаследия на проведение земельных работ и прокладку подземных инженерных коммуникаций на Объекте выдано в сентябре 2018 (исх. от 07.09.2018 № 2311/38-03-03/18).
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - выполнение берегоукрепительных работ по сохранению территории объекта культурного наследия по адресу: г. Севастополь, в районе бухты Карантинная-бухты Песочная (I этап - первоочередные работы) 38 999,8 10 141,6
[180260498] проектные и изыскательские работы 2018 38 999,8 10 141,6 По объекту велись проектные работы, однако, по причине применения неве... ерной методики инженерных изысканий подрядчиком по проектированию ООО «Архитектподряд» данные работы фактически сорваны. В связи со срывом срока проектирования генеральному директору ООО «Архитектподряд» 23.08.2018 г. направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта с применением всех необходимых санкций и мер в рамках действующего законодательства РФ. Была подготовлена документация и проведен новый конкурс на выполнение проектных изыскательских работ. 26.11.2018 заключен Государственный контракт с ФГУП ЦНРПМ. Не освоено 28 858,21 тыс. руб.; в том числе: возврат в бюджет 577,18 тыс. руб; планируемый перенос на 2019 год 28 281,03 тыс. руб. В соответствии с мерами по реализации бюджета на 2019 год будут направлены предложения о переносе бюджетных обязательств.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 792 286,71 599 683,11 351 082,3
Минкультуры России 3 792 286,71 599 683,11 351 082,3
Минкультуры России 3 792 286,71 599 683,11 351 082,3
Минкультуры России 3 779 104,51 541 686,81 338 104,5
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Политехнический музей", г. Москва 2 364 675,5 465 724,9331 169,9
Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей", Новая площадь, д.3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап 2 364 675,5 465 724,9331 169,9
[180560730] реконструкция 2020 2 364 675,5 465 724,9331 169,9 За период с начала строительства по 1 января 2019 года процент техниче... еской готовности составил 25,8%. Выполненные в текущем году работы на 465 724,907 тыс. руб. в том числе по авансам прошлых лет: - устройство временных ростверков, вдавливаемых свай, разборка кирпичных и бетонных фундаментов выполнены на 100%; - разработка грунта 18 530 куб. м., 80,5%; - устройство монолитных сердечников под светопрозрачные конструкции 40,3 куб. м., 31,9%; - устройство перекрытий, перемычек и балок 514 куб. м., 81,3%; - фундаментная плита техподполья 2 254,0 куб. м., 64%; - стены и пилоны техподполья 2 496,0 куб. м.; - устройство покрытий над техподпольем 236 куб. м.; - фундаментная плита -2 уровня - 470 куб. м., 62,4%; - стены и колонны -2 уровня - 504,5 куб. м., 54,08%; - дренаж и гидроизоляция -2 уровня и техподполья 6327 кв.м.; - реставрация кирпичной кладки 149,2 кв.м.; - установка оконных блоков 289 шт. - ремонт фасада (подготовка к покраске) - 28% (работы законсервированы до апреля 2019 г.). В ходе проведенного в период 10 января по 9 февраля 2018 года контрольного мероприятия Счетной палаты Российской Федерации оформлены скорректированные акты о приемке выполненных работ на общую сумму 591 215,63 тыс. руб. Что отразилось на объеме дебиторской задолженности. В связи с предполагаемым не освоением, направлено письмо в МК РФ о переносе неосвоенного лимита 2018 года. В связи с конкурсным снижением цены контрактов, в 2018 году образовалась экономия средств в объеме 5 574 005,55 рублей, которые 08.10.2018 были отозваны Федеральным казначейством, в связи с чем, лимит текущего года составляет 2 364 675 494,45 рублей.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", г. Москва 1 414 429,0 1 075 961,91 006 934,6
Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) 360 659,6 443 993,7360 654,3
[180100221] строительство 2020 360 659,6 443 993,7360 654,3 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 38,0%. По объекту выполнены следующие основные работы: За 2018 год фактически выполнены работы на 443 993,734 тыс. руб, в том числе по авансам прошлых лет. - вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта – 100%: переустройство кабельных сетей КЛ и КТПН-50112 - 5061,6 м; вынос колодцев – 10 шт.; демонтаж трубопроводов - 866,9 м; монтаж трубопроводов – 1167,9 м - компенсационное озеленение – 100%: посадка деревьев и кустарников - 986 шт. - мероприятия по сохранению зданий окружающей застройки – 100%: усиление стен стальными обоймами (швеллер № 16-24, арматурой) – 48 590 т.; защита наружных стен обрезной доской 200х50 мм – 2786 кв. м.. - устройство геотехнического барьера – 78%: колонковое бурение d76 мм - 8 730,55 м.; инклинометрические скважины - 8 248,1 м.; - устройство ограждения котлована (стена в грунте) - 100%: стена в грунте (шпунтовое ограждение, форшахта, обвязочная балка и панели железобетонные) - 60 шт. - подготовка сохраняемого здания к перезаглублению - 100%: бетон – 385 куб. м..; арматура - 58520 т.; - устройство временных стоек подземной части зданий – 149 шт. (100 %); - устройство подземной части объекта – 43%: экскавация грунта – 61 тыс. куб. м..; железобетонные плиты стилобата, перекрытий, фундаментная плита и кровля – 4763,5 куб. м..; вертикальные железобетонные конструкции, лестницы и колонны – 28 куб. м..; вертикальная гидроизоляция – 2897,4 кв. м. (в 2 слоя); горизонтальная гидроизоляция – 4078,9 кв. м. (в 2 слоя). Имеется просроченная дебиторская задолженность, которая образовалась по ГК № 69-10УКС от 20.05.2010г. с ЗАО «Базилик» в сумме 581,17 тыс. руб., погашение ведется в ходе арбитражного делопроизводства.
Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка 92 374,7 65 926,546 380,5
[181061201] строительство 2018 92 374,7 65 926,546 380,5 Объект не будет введен до конца года в связи с тем, что до настоящего ... момента не решены вопросы, связанные с технологическим присоединением данного объекта к городским инженерным сетям (компенсация потерь). Также для сдачи данного объекта Ростехнадзору необходимо привести в соответствие проектную документацию согласно изменениям, вносимым в ходе выполнения работ с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Д.Н. Козака от 14.03.2018 о проведении ФАУ «Главгосэкспертиза России» экспертной оценки проектной документации, дополнительные средства по данному объекту не потребуются. Оплата в 2019 году будет производиться за счет лимитов 2018 года. Сроки реализации данного инвестиционного проекта перенесены на 2019 год. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2019 года. Данное уточнение срока ввода объекта будет внесено в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1138. За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент технической готовности составил 93,12%. За 2018 год фактически освоено 65 926,476 тыс.руб., в том числе по авансам прошлых лет. По объекту в 2018 году выполнены следующие основные работы: - Строительство теплосети открытым способом – 50%. - Прокладка трубопроводов в камере 5a, - Устройство теплоизоляции трубопровода: в интервалах т13 (камера 9) – т9а (камера 5а) (100%), т9а (камера 5а) – т5 (камера 2) (80%) - Устройство водопровода – 50%: строительство камеры ВКГ (ПК07+37,1); прокладка водопровода d=300мм=30м; санация d=300мм в интервале ПК08 – ПК08+53,5 – ПК08+91.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров. Корректировка 164 000,0 109 431,2109 756,7
[180100222] реконструкция, реставрация 2019 164 000,0 109 431,2109 756,7 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 33,40%. По объекту выполнены следующие основные работы: - стена в грунте – 7219 куб. м. - сваи РИТ – 427 шт. - временные опоры-баретты – 135 шт.; - перезаглубление правого и левого флигелей – 9400 куб. м.; - кровля строения 2 – 250,1 кв. м.; - вычинка кирпичной кладки строения 1 – 200 кв. м.. Просроченная дебиторская задолженность по ГК №105-14/УКС от 08.07.2014 с ЗАО «БалтСтрой» в размере 663 614 252,67 руб. взыскана по банковской гарантии в ходе претензионной работы. 65 460 738,71 руб. взыскано за некачественно выполненные работы. (всего 729 472,01 тыс. руб.) 397 017,80 руб. возврат неосвоенного аванса по расторгнутому ГК 108-14/УКС от 02.10.2014. 97 562 838,71 руб. сняты с объема выполненных работ по браку.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр 340 000,0 119 075,3149 581,9
[180100223] реконструкция, реставрация 2019 340 000,0 119 075,3149 581,9 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 26,98%. По объекту выполнены следующие основные работы: - работы подготовительного периода (установка лесов, размещение бытового городка, организация дорожного движения); - устройство противоаварийных металлических конструкций (44 т) и ж/б поясов (201,6 куб. м.); - устройство плит перекрытия – 6871 кв. м.; - реставрация витражей – 93,75 кв. м.; - расчистка и закрепление лепнины – 6507,08 кв. м.; - воссоздание исторических перегородок – 1502,4 кв. м.; Ведутся работы по устройству монолитного ж.б. ростверка, устройству зенитного фонаря на крыше. Выполняются реставрационные работы по 3,4,5,6 этажам.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строение 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. 281 350,0 278 114,0280 759,6
[180100224] реконструкция 2021 281 350,0 278 114,0280 759,6 За период с начала строительства по декабрь 2018 года процент техничес... ской готовности составил 23,83%. По объекту выполнены следующие основные работы: - Монтаж ограждения строительной площадки – 107,5 м (100%); - Усиление фундамента 4 строения: цементация 51/176,5 шт./м (100%); буроинъекционные сваи 81/932 шт./м (100%); распорная система на 4 строении – 3,8 т (100%); устройство фундамента - 71 куб. м.; - Работы по выборке грунта с 5 строения: разборка полов – 2000 кв. м..; выборка грунта – 3950 куб. м.; упрочнение кирпичной кладки над ростверком - 1300 куб. м.; бетонирование ростверка 500 куб. м.; устройство свай 380 шт./ 64%; бетонирование перекрытий - 145 куб. м.; - Усиление фундамента 3 строения: цементация 87/285,7 шт./м (100%); буроинъекционные сваи 97/1134 шт./м (76%); - Усиление фундамента 8 строения: цементация 127/513 шт./м (100%); буроинъекционные сваи 176/3150 шт./м (100%).
Объект обороны и безопасности. Техническая зона спецтранспорта ФСО России (г. Москва, Кремлевская набережная, вл. 1/9/6) 20 000,0 4 927,34 944,8
[180100225] проектные и изыскательские работы 2019 20 000,0 4 927,34 944,8 Получены договора от МВК, МОЭК на присоединение к системам водоснабжен... ния, водоотведения и теплоснабжения. Получены ТУ на вынос сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Выполнены инженерно-геодезические изыскания. Разделы АР и ТХ переданы на согласование в ФСО России. Заключен контракт на ПИР (03.07.2018-03.05.2019 на сумму 8 950,0 т.р. Предполагаемая дата подачи документов в экспертизу – II квартал 2019 г.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания 99 939,7 8 896,68 896,6
[180861061] проектные и изыскательские работы 2018 9 439,7 8 896,68 896,6 По объекту по разделам проектной документации Подрядчиком устраняются ... разночтения и несоответствия, выявленные Заказчиком в процессе выполнения ПИР. Выполнено: инженерные изыскания; технологические решения; архитектурные решения и конструктивные решения по приспособлению и реставрации; проект организации строительства, проект организации работ, схема планировочной организации земельного участка. Утверждены специальные технические условия по противопожарной защите в департаменте по надзорной деятельности ГУ МЧС по г. Москве. Историко-культурная экспертиза находится на утверждении в Минкультуры России. Специальные технические условия по конструктиву и противопожарной защите направлены на согласование в Минстрой России.
строительство 2020 90 500,0 * Производится снятие ограничений на объемы бюджетных ассигнований 2018 ... года в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) 56 105,0 45 597,345 960,2
[180100226] проектные и изыскательские работы 2018 55 045,0 45 597,345 740,2 По объекту по разделам проектной документации Подрядчиком устраняются ... разночтения и несоответствия, выявленные Заказчиком в процессе выполнения ПИР. Выполнено: инженерные изыскания; схема планировочной организации земельного участка; архитектурные решения проекта приспособления и проекта реставрации; конструктивные решения проекта реставрации; проектные решения по сносу и демонтажу объектов капитального строительства; проектные решения по защите и инженерных сетей, попадающих в зону влияния; внутренние инженерные системы: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжения, водоснабжения и канализации; специальные технические условия по противопожарной защите.
[180100227] технологический и ценовой аудит 2018 1 060,0 220,0 Контракт на проведение аудита был заключен в 2016 году. Сами работы бы... ыли проведены в 2017 году. Оплата по данному контракту производиться в 2018 году. Также в 2018 году планировалось заключение государственного контракта на проведение технологического и ценового аудита на сумму 840,0 тыс. руб. Бюджетное обязательство принято. Заключение данного контракта в 2018 году не состоялось в связи с отсутствием проектной документации для проведения аудита. Заключение контракта планируется в апреле 2019 года.
Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 13 182,2 57 996,312 977,8
Строительство Центра славянской культуры в с. Дивеево Нижегородской области (2-й пусковой комплекс) 13 182,2 57 996,312 977,8
[180660952] строительство 2018 13 182,2 57 996,312 977,8 Объект введен. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 3... 31.08.2018 № ru52-521307-121-2018. На 1 декабря 2018 года Профинансировано из федерального бюджета - 12 977,764 т.р. (экономия средств Федерального Бюджета в размере 204,435 тыс.руб.) В рамках соглашения из бюджета субъекта было предусмотрено - 28 326,8 тыс. руб., профинансировано 27 887,5 тыс. руб. (экономия); Справочно из местного бюджета предусмотрено 286,0 тыс. руб., профинансировано 281,7 тыс.руб. (экономия).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 298 657,5342 783,8298 657,5
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 298 657,5342 783,8298 657,5
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 298 657,5342 783,8298 657,5
Минкультуры России 298 657,5342 783,8298 657,5
Минкультуры России 298 657,5342 783,8298 657,5
[180460681] Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 2020 298 657,5 342 783,8298 657,5 Минкультуры России заключило 14 соглашений на 298 657, 5 тыс. рублей с... с 14 субъектами Российской Федерации на строительство и реконструкцию 21 объекта. В отчетном периоде на счета территориальных органов Федерального казначейства перечислено средств федерального бюджета в объеме 298 657,50 тыс. рублей из них: фактически освоены – 298 657,46 тыс. рублей и 0,04 тыс. рублей - остаток, образовавшийся в результате экономии при строительстве дома культуры в Курганской области. Субъектами Российской Федерации профинансировано из консолидированных бюджетов 44 126,29 тыс. рублей. В 2018 год за счет всех источников финансирования были завершены работы по строительству и реконструкции 7 ДК общим количеством посадочных мест – 1 300 (в Республике Алтай – 1 ДК на 150 мест, в Республике Ингушетии - 2 ДК по 200 мест, в Чеченской Республике - 2 ДК по 200 мест, в Карачаево-Черкесской Республике 1 ДК на 150 мест и в Республике Калмыкия – 1 ДК на 200 мест), что более чем в 3,5 раза превышает целевые индикаторы, установленные Подпрограммой для реализации мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.