ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

СБП Минтранс России   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 252 452 320,8 188 032 796,7 198 682 459,9
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 2 618 336,2315 289,4426 215,6
ОБРАЗОВАНИЕ 2 067 398,5315 289,4426 215,6
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2 067 398,5315 289,4426 215,6
Минтранс России 2 067 398,5315 289,4426 215,6
Минтранс России 559 200,0
ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта", г. Москва 559 200,0
Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" 559 200,0
Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" 559 200,0
[191261234] проектные и изыскательские работы 2020 559 200,0
Росморречфлот 1 508 198,5315 289,4426 215,6
Росморречфлот 1 508 198,5315 289,4426 215,6
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" 593 981,9
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского» 593 981,9
Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 593 981,9
[191261270] строительство 2020 593 981,9 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении меро... оприятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 585 322,7 тыс. рублей. Ненадлежащее исполнение обязательств генподрядчиком по государственному контракту, а также отступление от проектной документации в процессе производства работ. Требуется корректировка проектной документации для ввода объекта в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы завершены.
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", г.Санкт-Петербург 630 414,2 211 539,4211 539,4
Реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова 394 427,3 148 842,5148 842,5
Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 36) 394 427,3 148 842,5148 842,5
Реконструкция учебного городка № 2 ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова" (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), второй этап 202 764,3 78 403,278 403,2
[191161177] реконструкция 2020 202 764,3 78 403,278 403,2 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении меро... оприятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 124 011,7 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента и надземных частей здания (несущих и ограждающих конструкций) - 31.01.2019 прошли проверку Службы Госстройнадзора СПб работ. Актом от 20.03.2019 № 1/4280А6-19 фактов не выполнения предписаний Службы Госстройнадзора СПб не отмечено. Ведутся: отделочные и фасадные работы.
Учебный городок № 2 ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5 (1 этап) 191 663,0 70 439,370 439,3
[191261269] реконструкция 2020 191 663,0 70 439,370 439,3 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении мероп... приятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 121 223,7 тыс. рублей.
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская государственная академия водного транспорта" 235 986,9 62 696,962 696,9
Реконструкция студенческого общежития (г. Москва, ул. Речников, д. 16) 211 214,6 62 696,962 696,9
[191161178] реконструкция 2020 211 214,6 62 696,962 696,9 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении мероп... приятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 148 517,7 тыс. рублей. ООО ГК «СТК» выполнены работы по демонтажу оконных и дверных блоков, полов, внутренних сетей и радиаторов, перегородок. ПАО «МОЭК» выполнено устройство теплоузла.
Реконструкция учебно-лабораторных корпусов (г. Москва, Нагатинский затон) 24 772,3
[191161179] проектные и изыскательские работы 2019 24 772,3 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении мероп... приятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 24 772,3 тыс. рублей. Работы по ГК приостановлены.
ФГБОУ ВО "ВГУВТ", г. Нижний Новгород 49 452,4 3 800,03 800,0
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" 49 452,4 3 800,03 800,0
Реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород) 21 500,0 3 800,03 800,0
[191161180] проектные и изыскательские работы 2019 21 500,0 3 800,03 800,0 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении меро... оприятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Лимиты в объеме 17 700,0 тыс. рублей не подлежат восстановлению (не поставлены на учет в ораганах Федерального казначейства) и будут изыскиваться Росморречфлотом в пределах финансирования предусмотренного на реализацию государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
Реконструкция учебных корпусов Казанского филиала (г. Казань) 27 952,4
[191161181] реконструкция 2021 27 952,4 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении мероп... приятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Лимиты в объеме 27 952,4 тыс. рублей не подлежат восстановлению (не поставлены на учет в ораганах Федерального казначейства) и будут изыскиваться Росморречфлотом в пределах финансирования предусмотренного на реализацию государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
ФГБОУ ВО "СГУВТ", г. Новосибирск 134 400,0 110 926,2
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" 134 400,0 110 926,2
Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" 134 400,0 110 926,2
[191161182] строительство 2020 134 400,0 110 926,2 В связи с решением принятым Минэкономразвития России о включении меро... оприятий и объектов ранее реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Росморречфлот в течении 2019 года осуществлял работу по детализации указанных мероприятий и включение их в федеральную адресную инвестиционную программу. Все законтрактованные и неисполненные в 2019 году лимиты бюджетных обязательств планируется восстанавливать. Планируется восстановить 10 461,1 тыс. рублей.
ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова" 99 950,0 99 950,099 950,0
Строительство научно-лабораторного комплекса Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 99 950,0 99 950,099 950,0
[190260534] строительство 2019 99 950,0 99 950,099 950,0 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность 100%. 27.12.2019... 9 утвержден акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 550 937,7
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 550 937,7
Минтранс России 550 937,7
Росавиация 550 937,7
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 550 937,7 Требуется издание постановления Правительства Российской Федерации «Об... б осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации». Проект указанного постановления направлен в Минздрав России письмом Росавиации от 17.07.2019 № Исх-23732/13. Письмом от 26.08.2019 № 11-5/И/2-7900 Минздрав России не согласовал проект постановления и предложил оформить в виде приказа. 24.10.2019 Росавиация в Минздрав России письмом от 24.10.2019 № Исх-37752/13 направила проекта приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации» для согласования, подготовленный в соответствии с письмом Минздрава России от 26.08.2019 № 11-5/И/2-7900 (Вх-64181 от 02.09.2019), а также информацией о порядке и способе формирования приказа об осуществлении бюджетных инвестиций, полученных в рабочем порядке от Минздрава России. 20.11.2019 Росавиация в Минэкономразвития России письмом от 20.11.2019 № Исх-41167/13 направила проект приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации» для согласования. 29.11.2019 в Росавиацию поступило письмо Минздрава России от 27.11.2019 № 11-5/И/2-11215 (Вх-91406 от 29.11.2019) о согласовании проекта приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации». 02.12.2019 Росавиация в Минтранс России письмом от 02.12.2019 № Исх-42819/13 направила проект приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации», согласованный Минздравом России, для согласования. 04.12.2019 в Росавиацию поступило письмо Минэкономразвития России от 03.12.2019 № 41598-АТ/Д17и (Вх-92827 от 04.12.2019) о результатах рассмотрения проекта приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации» и необходимости его доработки. Также указанное письмо было расписано ЦКБ ГА 05.12.2019. 24.12.2019 в Росавиацию поступило письмо Минтранса России о согласовании проекта приказа Росавиации «Об осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в объект капитального строительства «Развитие медицинского центра гражданской авиации» Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (письмо Минтранса России от 17.12.2019 № ИА-Д12-25/21565).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 249 356 064,6187 502 707,3197 859 151,5
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 33 880 021,124 849 404,627 771 007,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 808 475,2605 409,62 426 479,2
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Минтранс России 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Росморречфлот 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
Росморречфлот 1 785 000,0255 000,01 733 977,1
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1
[190100546] строительство 2020 1 785 000,0 255 000,01 733 977,1 Ведутся работы в рамках контракта от 26.12.2018 № 953/ДО-18 с ООО"Невс... ский ССЗ". Выполнена закладка киля парома. Паром зарегистрирован в реестре строящихся судов.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 2 023 475,2350 409,6692 502,1
Минтранс России 2 023 475,2350 409,6692 502,1
Росморречфлот 2 023 475,2350 409,6692 502,1
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 301 064,7157 440,6153 514,4
Росморречфлот 301 064,7157 440,6153 514,4
ФГУП "Росморпорт", г. Москва 301 064,7 157 440,6153 514,4
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым 220 000,0 132 029,9132 029,9
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
"Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем обеспечения безопасности мореплавания порта Феодосия 220 000,0 132 029,9132 029,9
[190100541] реконструкция 2019 220 000,0 132 029,9132 029,9 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт на разработку р... рабочей документации и реконструкцию объекта. Генподрядчиком разработана рабочая документация. Выполняются работы по зданию ЦУДС, по РТП, по устройству систем контроля управления доступа. Ведутся работы по благоустройству территории. В июле 2019 года заключен государственный контракт с АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" на осуществление авторского надзора. Срок ввода объектов в эксплуатацию в установленные государственным контрактом срок 05.12.2019 сорван по вине подрядной организации.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами транспортной безопасности, в том числе: 81 064,7 25 410,721 484,5
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Евпатория 10 837,2 3 161,7
[190260479] строительство 2019 10 837,2 3 161,7 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Евпатория был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Севастополь 22 038,1 6 803,421 484,5
[190260480] строительство 2019 22 038,1 6 803,421 484,5 Объект введен в эксплуатацию. В августе 2019 года объект в морском пор... рту Севастополь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 18.08.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Ялта 18 626,3 10 829,0
[190260481] строительство 2019 18 626,3 10 829,0 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В июне 2019 года объект в морском порту Ялта был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 01.07.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Феодосия 21 199,9 4 616,6
[190260482] строительство 2019 21 199,9 4 616,6 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В марте 2019 года объект в морском порту Феодосия был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 26.04.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Оснащение объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. Керчь 8 363,2
[190260483] строительство 2019 8 363,2 Объект введен в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100 %.... . В апреле 2019 года объект в морском порту Керчь был принят приемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта. 06.05.2019 утвержден акт № б/н приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Росморречфлот 1 722 410,5192 969,0538 987,7
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 1 722 410,5 192 969,0538 987,7
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 419 610,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 419 610,0
[190100542] строительство 2020 419 610,0 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2018 № 467-р... р установлено, что при исполнении контракта стороны вправе по договоренности внести в контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 25.11.2019. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту срок завершения работ - 25.11.2019. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, доведенной письмом Министерсва экономического развития Российской Федерации от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и, срок ввода объекта установлен - 2020 год. В связи с обращениями Главы Республики Крым С.В. Аксенова в Правительство Российской Федерации по вопросу переноса на июнь 2020 года срока завершения строительства судна и введения дополнительного этапа выполнения и оплаты работ Минтранс России письмом от 20.12.2019 № ЕД-Д5-10/21583ДСП внес в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий соответствующие предложения. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № П7-74431 указанный проект распоряжения возвращен на доработку по причине его несоответствия Регламенту Правительства Российской Федерации. Росморречфлот 29.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по корректировке ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" по внесению соответствующих изменений в план-график реализации мероприятий Программы. Росморречфлот 31.10.2019 направил в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в данные об объектам капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (письмо Минэкономразвития от 18.12.2018 № 37408-АТ/Д17и). Техническая готовность объекта - 90,76%. . Продолжаются строительно-монтажные работы. Действие международных санкций в отношении Республики Крым делает невозможным проведение пуско-наладочных работ, швартовых и ходовых испытаний судна иностранными контрагентами на территории Республики Крым, в связи с чем, все испытания будут проводиться на арендуемой сдаточной базе в г. Новороссийск.
Строительство морского водолазного судна 670 000,0 106 500,0218 023,4
Морское водолазное судно проекта SDS18 670 000,0 106 500,0218 023,4
[190100543] строительство 2020 670 000,0 106 500,0218 023,4 Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.12.2018... 8 № 2892-р ФГУП "СЗ "Море" определено единственным исполнителем по строительству одного морского водолазного судна. Письмом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 17954-АТ/Д17и доведены утвержденные изменения в ФАИП 2019-2021 по мероприятию в части включения финансирования на 2020 год в размере 40 000,0 тыс. рублей. Между застройщиком ФКУ "Дирекция госзаказчика" и генеральным подрядчиком ФГУП "СЗ "Море" заключен государственный контракт от 27.06.2019 № КИ-346-2019 на строительство судна. Произведена закладка киля судна - 11.09.2019. Присвоено название судну - "Георгий Артюхов".
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 288 230,0 86 469,0192 069,3
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 288 230,0 86 469,0192 069,3
[190100544] строительство 2019 288 230,0 86 469,0192 069,3 В сентябре 2018 года заключен государственный контракт с ФГУП «СЗ «Мор... ре» на выполнение работ по строительству 2 судов. Техническая готовность первого судна - 89,4% (прирост за месяц - 1,1%), второго - 86,4% (прирост за месяц - 13,7%). ФГУП "СЗ "Море" известило о невозможности своевременного исполнения обязательств по контракту, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы в виде международных санкций, что привело к срыву сроков поставки главных двигателей фирмы Scania. В настоящее время во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № ЮБ-П7-11423 Минтрансом России, Минфином России, Минэкономарзвития России, ФАС России совместно с АО «СЗ «Море» ведется работа по принятию согласованного решения о продлении срока завершения работ по контракту. Росморречфлот в установленном порядке 13.11.2019 направил в Минэкономразвития России согласованные с Минтрансом России предложения по внесению изменений ФАИП 2019-2021 в части перераспределения финансирования объекта в объеме 31 309,0 тыс. на иные мероприятия программы с последующим их восстановлением в 2020 году. Указанные предложения были отклонены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» (далее – Информационная система) Департаментом государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России в связи с отсутствием согласования с заказчиком-координатором федеральной целевой программы (Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития России), в рамках которой реализуется объект. Однако в Информационной системе согласование заказчика-координатора было сформировано автоматически в соответствии с положениями абзаца 8 пункта 13.1.5 приказа Минфина России от 27.08.2018 № 184н.
Строительство морского противопожарного буксира 344 570,5 128 895,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011 344 570,5 128 895,0
[190961047] строительство 2021 344 570,5 128 895,0 Заключен ГК № КИ-350-2019 от 29.11.2019 с АО «Ахтубинский судостроител... льно – судоремонтный завод». Заключаются договора на разработку ПДСП и РКД.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 30 071 545,924 243 995,025 344 528,5
Минтранс России 24 171 545,915 129 715,019 444 528,5
Минтранс России 12 193 843,58 456 873,012 189 263,1
Минтранс России 12 193 843,58 456 873,012 189 263,1
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва 12 193 843,5 8 456 873,012 189 263,1
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Объекты федеральной собственности. Этап 1 - Железнодорожная линия - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна (Мурманская область: Кольский район и г. Мурманск (участки территории и прилегающей акватории на западном берегу Кольского залива) 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2
[190100536] строительство 2021 11 587 920,9 8 073 010,311 583 790,2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 11 587 920,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 11 583 790,2 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ составила 6 852 949,7 тыс. рублей, при этом освоение, без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет – 4 035 824,3 тыс. рублей. В отчетном периоде на объекте строительства продолжено выполнение буровзрывных работ в выемках и карьере «Притрассовый-1» в количестве (нарастающим итогом с начала строительства) 80229 м3 и отсыпка скальным и дренирующим грунтами, с послойным уплотнением, насыпи земляного полотна в объеме 680232 м3: 211613 м3 – ст. Выходной, 7836 м3 на перегоне ст. Выходной – б/п 9 км, 51338 м3 на перегоне б/п 9 км – Мурмаши-2, 6180 м3 – ст. Мурмаши-2, 87780 м3 на перегоне ст. Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, 172752 м3 на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна и 142733 м3 – ст. Лавна. В настоящий момент вывезено непригодного грунта и торфа в кавальер 416015 м3. По объекту в целом продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства железной дороги, ведутся работы по строительству железнодорожного мостового перехода через р. Тулома. На опоре М1 выполнены работы по устройству основания из буронабивных свай, устройству ростверка, полнотелой части опоры, пустотелой части опоры. На опоре М2 выполнены работы по 3-м буронабивным сваям из 21 и демонтажу шпунтового ограждения опоры. Завершены работы по сооружению опор М1, М3, М4, М5, М6 и М7. Выполнены работы по сооружению временного моста для сооружения опоры М8, погружены все трубы диаметром 1420 мм. Проведены динамические и статические испытания, производятся работы по устройству шпунтового ограждения опоры, в объеме 200 тонн. На опоре М9 выполнены работы по устройству буронабивных свай и ростверка опоры. В пролете М3-М4 выполнено устройство стапельной площадки, производится укрупнительная сборка пролетного строения L=110 м, смонтировано 83 тонн. В пролете М4-М5 выполнено устройство стапельной площадки и производится укрупнительная сборка пролетного строения L=144 м, смонтировано 1035 тонн. В пролете М5-М6 выполнено устройство стапельной площадки, производится укрупнительная сборка пролётного строения L=144 м, смонтировано 578 тонн. На западной стороне Кольского залива выполнен монтаж металлических пролётных строений в опорах ЗЭ5-ЗЭ6, ЗЭ6-ЗЭ7, ЗЭ7-ЗЭ8, ведутся работы по монтажу обустройства пролётных строений, смонтировано 285 тонн. На восточной стороне Кольского залива закончены работы по сооружению опоры ВЭ4, выполнен монтаж металлических пролётных строений в опорах ВЭ1-ВЭ2, ВЭ2-ВЭ3, ВЭ3-ВЭ4, ведутся работы по монтажу обустройства пролётных строений, смонтировано 286 тонн. В пролете ВЭ4-М1 производится укрупнительная сборка главных балок пролётного строения L=33,6 м, смонтировано 68,7 тонн. На объекте автодорожный мост через р. Кола на ПК 2311 закончены работы по сооружению опор 1 – 11, 15. На опоре № 12 выполнены работы по устройству шпунтового ограждения и обвязки, выполнено погружение свай-оболочек, разработан котлован и уложен тампонажный слой бетона. Завершены работы по бетонированию полости свай, ростверка, монолитного тела опоры, оголовка и стоек, выполнен монтаж подмостей для сооружения ригеля, монтаж опалубки и армокаркаса ригеля. На опоре № 13 выполнены работы по устройству шпунтового ограждения и обвязки, погружение свай-оболочек, забетонированы полости свай, выполнено бетонирование ростверка. На опоре №14 производятся работы по погружению свай-оболочек. Выполнено сооружение временного моста для строительства русловых опор, смонтированы пролёты и устроено мостовое полотно на 6-ти пролетах ВМ1-ВМ7, ведутся работы по устройство ВМ7-ВМ8. Завершено устройство 4-х рабочих площадок РМт1-РМт4, ведутся работы по устройству РМт5. Выполнен монтаж металлических пролётных строений в пролетах 3-4, 4-5, 5-6. В полном объеме выполнен монтаж железобетонных балок пролётных строений в пролетах 1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11. Завершено бетонирование продольных швов в пролете 1-2, 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10. Выполнено армирование продольных швов в пролете 10-11, в количестве 3 штук, монтаж цоколей барьерного ограждения в пролетах 1-10 и монтаж цоколей перильного ограждения в пролетах 1-4, 6-10. Выполняются работы по отсыпке насыпи сопряжения на опорах 15 и устройству сопряжения на опоре 1, изготовлен монолитный лежень, переходные плиты, подпорная стенка из габионов. Выполнен монтаж железобетонных пролетных строений на железнодорожном мосту через р. Налимовка на ПК 648. Продолжаются работы по сооружению водопропускных труб на ст. Выходной и на перегоне ст. Промежуточная – ст. Лавна. Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля продолжается осуществление инструментального контроля изготовленных арматурных каркасов, БНС скважин опор, контроль пробуренных скважин под буровзрывные работы, контроль за железобетонными конструкциями водопропускных труб и опор мостов. В рамках реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключенным между Учреждением и АО «МОЭСК» договором от 26.11.2015 № ТП-15-00812/РТМ-137/15 на технологическое присоединение к электрическим сетям предусмотрено строительство ВЛ-150 кВ ПС 330 кВ Мурманская-ПС 150 кВ Лавна-Тяговая. В связи с непредставлением в декабре 2019 года АО «МОЭСК» в полном объеме документов, подтверждающих выполнение предусмотренных государственным контрактом работ в объеме произведенных ранее авансовых платежей, остались неисполненными бюджетные обязательства 2019 года в соответствии с положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 4 130,6 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Объем дебиторской задолженности по объекту первого этапа реализации инвестиционного проекта, в части развития существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительства новой железнодорожной инфраструктуры (железнодорожная линия ст. Выходной – мостовой переход через р. Тулома – ст. Мурмаши II – ст. Лавна), по состоянию на 01.01.2020 составил 7 656 893,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем частичного зачета выплаченного аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов. Усилено координирование работы в части снижения задолженности. Осуществляется мониторинг дебиторской задолженности для своевременного выявления негативных тенденций. Просроченная дебиторская задолженность из общего объема дебиторской задолженности на 01.01.2020 составляет 8 128,7 тыс. рублей. Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Омской области от 01.12.2015 требование Учреждения в размере 8 128 716,20 рублей задолженности аванса по государственному контракту от 18.05.2011 № РТМ-41/11 признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника – ООО «НПО «Мостовик», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.09.2017 № Пр-1881, данного по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Правительству Российской Федерации необходимо принять исчерпывающие меры по реализации инвестиционного проекта в установленные сроки. Во исполнение пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации № 2111-р, между Концедентом – Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и Концессионером – ООО «Морской торговый порт «Лавна» 16.11.2018 подписано концессионное соглашение объектом которого являются планируемые к созданию объекты инфраструктуры морского порта Мурманск (операционная акватория и средства навигационного оборудования). Концессионер при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, создает в свою собственность и за счет собственных средств недвижимое и движимое имущество (объекты частной собственности), входящее в состав имущества концессионера и не относящееся к объекту соглашения (комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, включая железнодорожную линию необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля «Лавна»). 17.04.2019 подписаны Акционерное соглашение с пулом инвесторов по строительству терминала «Лавна», а также договоры купли-продажи долей в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна»: АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» – 10%; АО Компания «БизнесГлобус» – 30%; АО ХК «СДС-Уголь» – 25%; АО «Центр развития портовой инфраструктуры» – 30%; ПАО «ГТЛК» участвует в проекте на 5% долей. 07.06.2019 в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание прямого соглашения и акта финансового закрытия в рамках концессионного соглашения. Расходы на реализацию «Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» по итогам на 01.01.2020 в соответствии с заключенными контрактами составили 3 649 994,0 тыс. рублей, стоимость выполненных в 2019 году работ – 4 826 830,0 тыс. рублей (с учетом работ, выполненных за счет авансов прошлых лет). В связи с тем, что за отчетный период не представилось возможным заключить договор генерального подряда, фактическое кассовое исполнение за счет внебюджетных источников финансирования в 2019 году меньше плановых значений, предусмотренных Комплексным планом. 10.10.2019 получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий «Железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля Лавна». 05.12.2019 заключен трехсторонний договор между ООО «Морской торговый порт «Лавна», ГОАУ «УГЭ МО» и АО «Гипротранспроект» на проведение экспертизы сметной стоимости документации «Железнодорожная линия необщего пользования ст. Лавна – комплекс перегрузки угля Лавна». 17.12.2012 заключен договор с МУП Кольского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на энергоснабжение (водоснабжение) на объекте ПС 150/10 кВ «Лавна». По заключенному от 18.10.2018 договору с ООО «Инвестстрой» на проектирование и строительство ПС-150кВ «Лавна», предназначенной для электроснабжения объектов «Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» выполненные работы по КС-3 № 6 за август 2019 приняты. Оплачены работы по КС-3 № 5,6. Идет процедура ввода объекта в эксплуатацию, запрошены коммерческие предложения по обслуживанию ПС. В рамках договора от 11.10.2017 с АО «Ямалтрансстрой» на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» подписаны и оплачены Акты №№ 10-16 сдачи-приемки выполненных работ. В рамках заключенного договора подряда от 16.07.2018 с АО «Ямалтрансстрой» на выполнение работ подготовительного периода строительства и вертикальной планировки основной площадки объекта «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск» приняты по исполнительной документации и оплачены по подписанной КС-3 № 11 работы за сентябрь 2019 г.
Развитие транспортного узла Восточный - Находка" (Приморский край)" 605 922,6 383 862,7605 472,9
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" Объекты федеральной собственности. Этап I - Объекты железнодорожного транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 388 834,3 240 580,7388 384,6
[190100552] строительство 2024 388 834,3 240 580,7388 384,6 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 388 834,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 388 384,6 тыс. рублей, стоимость выполненных работ на 01.01.2020 составила 240 580,7 тыс. рублей. В связи с систематическим нарушением ООО "Стройновация" (далее - Подрядчик) промежуточных сроков выполнения работ государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием о возврате непогашенной части аванса в размере 2 926 812,6 тыс. рублей, а также об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение было направлено Подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2474. Также, Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением от 21.12.2017 по делу № А40-248048/17-14-1955 об истребовании указанной задолженности. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2985 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 07.07.2015 № РТМ-61/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-153/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221187-17-51-2007 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 26.11.2014 № РТМ-86/14, а также пункта 24.2.3. государственного контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, опубликованное на сайте 17.07.2018, вступило в законную силу. По исковому заявлению Учреждения Арбитражным судом г. Москвы принято решение (опубликовано на сайте 03.07.2018) взыскать с Подрядчика 2 926 812,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 10 000,0 тыс. рублей неустойки, на которое Подрядчик подал апелляционную жалобу. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 09АП-42374/2018 решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2018 по делу № А40-248048/17 осталось без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. В связи с введением в отношении Подрядчика процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов Подрядчика неустоек, начисленных в результате нарушения им обязательств по государственному контракту от 26.11.2014 № РТМ-86/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта, а также суммы неотработанного аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами. Так, определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2018 (полностью опубликовано 30.08.2018) по делу № А56-19962/17 следующие требования Учреждения признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов Подрядчика: 1). требование Учреждения, состоящее из 7 645 459,00 рублей неустойки; 2). требование Учреждения, состоящее из 2 926 812 634,56 рублей основного долга, 10 000 000,00 рублей неустойки и 106 219 643,56 рублей – процентов за пользование чужими денежными средствами. По указанным требованиям определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 и от 28.02.2019 по делу № А56-19962/2017 Учреждение заменено на Федеральную налоговую службу в реестре требований кредиторов Подрядчика. Таким образом, вопрос о поступлении данных сумм в доход федерального бюджета находится в зоне ответственности ФНС России. В целях выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, выполнения работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства объектов федеральной собственности на участке сопряжения с инвестиционными проектами частных инвесторов для обеспечения эксплуатации и развития портовых мощностей компаний-операторов порта, владеющих причалами в порту Восточный и осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы на этих причалах (АО «Восточный порт» - угольный терминал ППК-3, ООО «Восточная стивидорная компания» - контейнерный терминал), соответствующие работы выполняются в рамках заключенных государственных контрактов от 27.12.2018 № РТМ-424/18 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации, а также от 18.12.2018 № РТМ-417/18 и от 07.05.2019 № РТМ-086/19 на оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). В рамках заключенных государственных контрактов продолжается выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время закончены и оплачены государственным заказчиком работы по созданию опорной геодезической сети, сооружению земляного полотна обводного пути IIВ и строительству прямоугольной железобетонной трубы на обводном пути IIB. Закончены работы по восстановлению работоспособности ж/б трубы на ПК 1+09,7. Завершены работы по переустройству ВЛ 10кВ, позволившие начать строительство автомобильного железобетонного путепровода на ПК 72+40. Выполнены и оплачены государственным заказчиком работы по разработке скального грунта для отсыпки насыпи автоподъезда к контейнерному терминалу, изготовлению и транспортировке пролетных строений для автомобильного железобетонного путепровода на ПК 72+40. На строительной площадке осуществляется экологический мониторинг согласно программы мониторинга окружающей среды. Государственным заказчиком совместно с инженерами строительного контроля осуществлялся инструментальный контроль. Казначейский аккредитив, выданный в рамках исполнения государственного контракта от 27.12.2018 № РТМ-424/18, по состоянию на 01.01.2020 составил 148 000,0 тыс. рублей. Причиной отклонения фактического кассового показателя от плановых значений 2019 года является несвоевременное оформление и предоставление АО «Инжиниринговая компания «РГП» оригиналов документов на оплату выполненных работ по строительному контролю за разработкой рабочей документации и строительством объекта в рамках государственного контракта от 18.12.2018 № РТМ-417/18. Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 449,7 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году».
"Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)". Этап II. Объекты морского транспорта" (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район) 217 088,3 143 282,0217 088,3
[190100553] строительство 2024 217 088,3 143 282,0217 088,3 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 217 088,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 217 088,3 тыс. рублей, стоимость выполненных работ – 143 282,0 тыс. рублей. В связи с систематическим нарушением Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ государственным заказчиком в лице Учреждения было принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 в соответствии с действующим законодательством с одновременным требованием об оплате неустойки за ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному государственному контракту на разработку рабочей документации и строительство объекта. Соответствующее решение было направлено Подрядчику письмом от 10.11.2017 № ИГ-02/2476. Кроме того, письмом от 27.12.2017 № ИГ-10/2986 в адрес ЗАО «ПСК Групп» было направлено решение государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по государственному контракту от 14.07.2015 № РТМ-63/15 на осуществление строительного контроля. По соглашению сторон от 22.12.2017 государственный контракт от 04.12.2015 № РТМ-154/15 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора с ООО «ГСС» расторгнут. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-221203-17-14-1793 о признании законным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта от 30.12.2014 № РТМ-99/14, а также пункта 24.3.3. государственного контракта, касающегося возможности его расторжения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств вступило в законную силу. В связи с введением в отношении Подрядчика процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), Учреждение обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов Подрядчика неустоек, начисленных в результате нарушения им обязательств по государственному контракту от 30.12.2014 № РТМ-99/14 на разработку рабочей документации и строительство объекта. Так, определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2018 (полностью опубликовано 30.08.2018) по делу № А56-19962/17 требование Учреждения, состоящее из 37 951 004,74 рублей неустойки, признано обоснованными и включено в реестр требований кредиторов Подрядчика. По указанным требованиям определениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 и от 28.02.2019 по делу № А56-19962/2017 Учреждение заменено на Федеральную налоговую службу в реестре требований кредиторов Подрядчика. Таким образом, вопрос о поступлении данных сумм в доход федерального бюджета находится в зоне ответственности ФНС России. В целях выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования, материалов и безопасности объектов инвестиционного проекта, в целях исключения риска утраты или разрушения конструктивных элементов или деталей объектов незавершенного строительства федеральной собственности, соответствующие работы выполняются в рамках заключенных государственных контрактов от 27.12.2018 № РТМ-424/18 на выполнение строительных работ с разработкой рабочей документации, а также от 18.12.2018 № РТМ-417/18 и от 07.05.2019 № РТМ-086/19 на оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору за разработкой рабочей документации и строительством объекта «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка» (Приморский край)» Объекты федеральной собственности. «Этап I – Объекты железнодорожного транспорта» и «Этап II. Объекты морского транспорта» (Россия, Приморский край, Находкинский городской округ в районе порта Восточный, Партизанский район). Организациями АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (АО ЦНИИС) и ООО «Трубошпунт инжиниринг» подготовлен научный отчет, включающий предложения по конструктивно-технологическим решениям, позволившим начать с августа 2019 года корректирующие инженерно-геологические изыскания с последующим проведением работ по снятию аварийности берегоукрепления вертикального типа и доработке деталей конструктива, в том числе на проблемном участке, на котором не достигнуты проектные отметки погружения трубошпунта. На строительной площадке выполняются мероприятия в соответствии с разработанной рабочей документацией на выполнение работ по снятию аварийности берегоукрепления вертикального типа. Завершены и оплачены работы по устройству временной площадки складирования строительных материалов и конструкций заказчика с установкой ограждения и ворот. Проводятся работы по транспортировке строительных материалов и конструкций заказчика на единую площадку хранения. Казначейский аккредитив, выданный в рамках исполнения государственного контракта от 27.12.2018 № РТМ-424/18, по состоянию на 01.01.2020 составил 80 000,0 тыс. рублей.
Ространснадзор 193 274,3193 274,3193 274,3
Ространснадзор 193 274,3193 274,3193 274,3
Ространснадзор, г. Москва 193 274,3 193 274,3193 274,3
Строительство и приобретение патрульных катеров длиной 11-13,5 метров 193 274,3 193 274,3193 274,3
[190100551] приобретение 2020 193 274,3 193 274,3193 274,3 Принят патрульный катер для Центрального УГРН. Составлен протокол пров... ведения ходовых испытаний и приемки катера от 19.04.2019, акт сдачи - приемки от 19.04.2019, акт передачи катера в ЦУГРН от 19.04.2019 Принят патрульный катер для Северного УГРмН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемки катера от 24.05.2019, акт сдачи-приемки от 24.05.2019, акт передачи катера в СУГРМН от 24.05.2019 Принят патрульный катер для Обского УГРМН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемке катера от 05.07.2019, акт сдачи приемки от 05.07.2019, акт передачи катера от 05.07.2019. Принят патрульный катер для Восточно-сибирского УГРМН. Составлен протокол проведения ходовых испытаний и приемке катера от 02.08.2019, акт сдачи приемки от 02.08.2019, акт передачи катера от 02.08.2019.
Росморречфлот 11 784 428,16 479 567,77 061 991,1
Росморречфлот 11 784 428,16 479 567,77 061 991,1
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 56 500,0 37 939,3
Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи 56 500,0 37 939,3
[190100912] строительство 2021 56 500,0 37 939,3 Контракт от 30.09.2019 № 530/ОПЭД-19 заключен с ФГБУ "МОРСПАССЛУЖБА".
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г.Москва 3 381 739,8 2 375 419,82 764 643,2
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (проект MPSV06) 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0
[190100913] строительство 2021 1 503 412,3 1 200 000,01 200 000,0 Ведутся работы в рамках контракта от 28.12.2018 № КИ-344-2018 с АО "ОС... СК". Подписано дополнительное соглашение о возможности использования имеющегося у ПАО "АСЗ" технологического задела.
Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт 1 216 600,0 903 374,0903 374,0
Многофункциональный мелкосидящий буксир-спасатель проекта MPSV 12 1 216 600,0 903 374,0903 374,0
[190260484] строительство 2019 1 216 600,0 903 374,0903 374,0 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1926... 6 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В соответствии с протоколом совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 Минтрансу России, Росморречфлоту, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России и АО "ОСК" поручено проработать вопрос изменения сроков выполнения этапов работ по строительству третьего и четвертого судов. ООО "Невский ССЗ" планирует сдать третье судно в мае 2020 года, четвертое - в декабре 2020 года. Росморречфлот письмом от 27.11.2019 № ЗД-22/13861 направил в Минтранс России проект распоряжения Правительства Российской Федерации с пояснительной запиской о внесении изменений в Контракт, касающихся продления срока его исполнения до 15.12.2020 года. Критическая ситуация с достройкой и вводом в эксплуатацию третьего и четвертого судов, обусловлена сменой в 2019 году бенефициарного владельца ООО "Невский ССЗ" и санкциями Евросоюза в отношении АО "ОСК", что не позволило осуществить передачу третьего и четвертого судов в 2019 году даже при существенном увеличении темпов их строительства. Техническая готовность судов: первое - 100 %. 29.03.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1201); 16.05.2019 судно сдано в эксплуатацию. второе - 100 %; 06.12.2019 приемочной комиссией подписан акт технической приемки головного судна (строительный № 1202); 06.12.2019 судно сдано в эксплуатацию. третье - 84,6 %; четвертое - 54,7 %.
Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским 461 727,5 136 700,0461 727,5
Грузопассажирское судно проекта NE-020.2 461 727,5 136 700,0461 727,5
[190560701] строительство 2021 461 727,5 136 700,0461 727,5 19.08.2019 заключен ГК с АО "Окская судоверфь" № КИ-349-2019. 18.12.20... 019 состоялась закладка килевой секции.
Строительство специализированных гидрографических катеров 100 000,0 39 477,0100 000,0
Гидрографическое судно проекта Е35.Г 100 000,0 39 477,0100 000,0
[190100914] строительство 2021 100 000,0 39 477,0100 000,0 26.07.2019 заключен ГК с ООО "Балаковский судостроительно-судоремонтны... ый завод" № КИ-347-2019. 18.10.2019 произведена закладка килей первого и второго судов. Ведутся работы по изготовлению секций корпуса.
Строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 100 000,0 95 868,899 541,7
Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03 100 000,0 95 868,899 541,7
[190100915] строительство 2021 100 000,0 95 868,899 541,7 01.07.2019 заключен ГК с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"... " № КИ-345-2019. Работы выполняются в соответствии с графиком ГК. 25.10.2019 состоялась закладка закладных секций двух судов.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 987 783,4 987 783,4
Строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker 7 для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна 987 783,4 987 783,4
[190560703] строительство 2024 987 783,4 987 783,4 25.09.2019 заключен государственный контракт с ОАО "Пелла" № 506/ОПЭД-... -19. В настоящее время ведутся работы по проектированию.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" 6 673 404,9 4 104 147,92 586 625,2
Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик 1 744 978,1 284 369,51 541 642,4
[190100910] строительство 2019 1 744 978,1 284 369,51 541 642,4 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год. В соответствии с указанием Президента РФ В.В. Путина от 27.04.2018 № Пр-746 осуществлена корректировка проектной документации, получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 18.11.2019 № 23-1-1-3-0150-19 и № 01404-19/ГГЭ-09802/07-01. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 № 1720-р и условиями государственного контракта от 14.09.2018 № 505/ДО-18 предусмотрена возможность изменения сроков выполнения работ. В связи с этим срок завершения выполнения работ по строительству объекта перенесен на 21.05.2021 года.
Строительство линейных дизельных ледоколов 190 303,4 147 180,0
Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт 190 303,4 147 180,0
[190260465] строительство 2019 190 303,4 147 180,0 27.11.2018 на строящемся судне произошло возгорание в районе котельног... го отделения и помещения вспомогательных механизмов. В связи с необходимостью восстановления поврежденного оборудования и помещений подрядчиком сообщено застройщику о возможности завершения строительства судна и сдачи его не ранее, чем в 4 кв. 2019 года. Достройка судна с сентября 2017 года осуществляется у причала АО "Адмиралтейские верфи". АО «Адмиралтейские верфи» (субподрядчик) письмом от 21 ноября 2019 г. № 90/4282 информировало ФГУП «Росморпорт» о готовности предъявить 24 декабря 2019 г. судно застройщику (ФГУП «Росморпорт») для приемки. 12 декабря 2019 письмом № АЛ-32/11893-08 ФГУП «Росморпорт» направил в адрес АО "ОСК" дополнительное соглашение к контакту (для устранения расхождения между техническим проектом ледокола и фактически установленным оборудованием построенного ледокола), а также просил подтвердить готовность АО "ОСК" к передаче судна 24.12.2019. Вместе с тем, АО «ОСК» (генподрядчик) письмом от 17 декабря 2019 г. № 21-01-16681 проинформировало ФГУП «Росморпорт» о том, что техническое состояние судна позволяет осуществить его передачу застройщику в ранее запланированную дату – 24 декабря 2019 г., однако, судно будет передано только после издания Правительством Российской Федерации соответствующего распорядительного акта о переносе срока окончания строительства судна (далее - Акт) и подписания соответствующего дополнительного соглашения к контракту. Росморречфлот письмом от 23.12.2019 № ЗД-28/14954 информировал АО "ОСК", что отсутствие в настоящее время Акта не может являться основанием для задержки передачи Судна застройщику и настаивал на обязательной передаче судна до конца 2019 года. Однако АО "ОСК" в письме от 31.12.2019 № 21-01-17494 настаивало на своей позиции, касательно необходимости издания распорядительного акта. По мнению Росморречфлота отсутствие в настоящее время указанного акта не может являться основанием для задержки передачи судна застройщику и является необоснованным. О данной ситуации будет доложено в Правительство Российской Федерации.
Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе 93 687,1 3 015 462,793 687,1
[190260466] строительство 2019 93 687,1 3 015 462,793 687,1 Объект введен в эксплуатацию. Осуществлена приемка объекта рабочей ком... миссией. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 525-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФГУП "Росморпорт" передает построеные объекты в ГК "Росатом".
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры порта Ванино 163 646,3 120 002,2120 002,2
Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (федеральный бюджет) 163 646,3 120 002,2120 002,2
[190260467] строительство 2019 163 646,3 120 002,2120 002,2 В связи с ненадлежащим исполнением ООО "БалтМорСтрой" контракта ФГУП "... "Росморпорт" направлено уведомление ООО "БалтМорСтрой" об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо от 22.08.2019 № АЛ-32/7985-23). Для завершения работ по строительству и ввода их в эксплуатацию заключен договор от 02.09.2019 с ООО "ВАН ООРД РДМК" с финансированием работ за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Работы по строительству объектов федеральной собственности выполнены в необходимом объеме для приемки судна, в рамках контракта, заключенного ФГУП "Росморпорт" с ООО "ВАН ООРД РДМК".
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград 4 480 790,0 684 313,5684 113,5
Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области 4 480 790,0 684 313,5684 113,5
[190100911] строительство 2019 4 480 790,0 684 313,5684 113,5 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2021 год. В связи с приостановкой работ на объекте, вызванной необходимостью обследования и восстановления конструктивных элементов оградительного мола и устранением последствий штормовых явлений, подрядчиком сообщено о возможности завершения всех работ на объекте не ранее 2021 года. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Больверк" контракта ФГУП "Росморпорт" направлено уведомление ООО "Больверк" об одностороннем (внесудебном) отказе от исполнения контракта (письмо от 08.11.2019 № АЛ-32/10680-23), в соответствии с которым контракт считается расторгнутым с 24.11.2019, а также направлено уведомление об одностороннем отказе от выполнения Инвестиционного соглашения от 20.12.2017 № 746/ДО-17 (письмо от 26.11.2019 № АЛ-32/11253-23), вступившее в силу 27.11.2019. В целях обеспечения устойчивости и безопасности конструкций незавершенных строительством гидротехнических сооружений объекта в осенне-зимний период автором проекта ООО "МортрансНИИпроект" разработана техническая документация (принята ФГУП "Росморпорт" 15.11.2019), содержащая технические решения по сохранению незаконченных строительством Оградительного мола и причала № 1 с началом выполнения работ в декабре 2019 года. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по сохранению незаконченных строительством объектов за счет средств ФГУП «Росморпорт. Планируется проведение конкурентных процедур по выбору новой подрядной организации для выполнения работ по завершению строительства Объекта.
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 685 000,0 685 000,0
Строительство грузопассажирского судна для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа 685 000,0 685 000,0
Грузопассажирское судно проекта CNF22 685 000,0 685 000,0
[190560702] строительство 2021 685 000,0 685 000,0 19.08.2019 заключен ГК с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы"... " № КИ-348-2019, ведется разработка проектной документации судна в постройке. Ведутся подготовительные работы по строительству грузопассажирского судна.
Минтранс России 5 900 000,09 114 280,05 900 000,0
Минтранс России 5 900 000,09 114 280,05 900 000,0
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 5 900 000,0 9 114 280,05 900 000,0
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 3 ед 1 360 000,0 2 846 505,01 360 000,0
[190260458] приобретение 2019 1 360 000,0 2 846 505,01 360 000,0 Общий объем капитальных вложений в приобретение сухогрузных судов клас... сса "река-море" составил 2 846 505 тыс. руб. вместо запланированных согласно постановлению Правительства РФ от 25.12.2018 № 1671 средств в объеме 2 910 000 тыс. руб. в результате проведения конкурсных процедур по выбору поставщика в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все три судна данного объекта получены по актам приема-передачи: от 06.09.2019 (строительный №10); от 11.10.2019 (строительный № 11); от 20.11.2019 (строительный № 12).
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0 2 788 707,01 820 000,0
[190260459] приобретение 2020 1 820 000,0 2 788 707,01 820 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2020г.
Сухогрузное судно класса «река-море» проекта RSD59, 4 ед 1 820 000,0 2 579 068,01 820 000,0
[190260460] приобретение 2021 1 820 000,0 2 579 068,01 820 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г.
Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М», 2 ед 900 000,0 900 000,0900 000,0
[190260461] приобретение 2021 900 000,0 900 000,0900 000,0 Ожидается введение объекта в плановые сроки - в 2021г.
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 12 161 662,44 381 886,34 418 119,8
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 12 161 662,44 381 886,34 418 119,8
Минтранс России 12 161 662,44 381 886,34 418 119,8
Минтранс России 5 655 223,0
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 5 655 223,0
Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания 1 116 875,0
[191261235] приобретение 2023 1 116 875,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания 1 116 875,0
[191261236] приобретение 2024 1 116 875,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшовые земснаряды), 2 единицы 903 750,0
[191261237] приобретение 2022 903 750,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшовые земснаряды), 2 единицы 903 750,0
[191261238] приобретение 2023 903 750,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Сухогрузное судно класса "река-море" проекта RSD59, 4 единицы 1 282 473,0
[191261239] приобретение 2022 1 282 473,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Речное пассажирское судно на подводных крыльях Валдай, 4 единицы 195 500,0
[191261240] приобретение 2022 195 500,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Пассажирское судно Чайка СПГ 136 000,0
[191261241] приобретение 2022 136 000,0 30 декабря 2019г. в Единой информационной системе в сфере закупок объ... ъявлен открытый конкурс на поставку гражданских судов водного транспорта. После подведения итогов конкурса будет отобран поставщик и заключены договоры поставки.
Росморречфлот 6 506 439,44 381 886,34 418 119,8
Росморречфлот 6 506 439,44 381 886,34 418 119,8
ФКУ "Речводпуть", г. Москва 981 498,1 896 600,7932 834,2
Обновление обслуживающего флота (строительство и приобретение) 572 498,1 494 110,8530 344,3
Земснаряды 536 264,6 494 110,8494 110,8
Несамоходный многочерпаковый шаландовый земснаряд класса "Р1,2 (лед 10)А" проекта 3409 249 628,1 207 474,3207 474,3
[190100918] строительство 2020 249 628,1 207 474,3207 474,3 Ведутся работы в рамках контракта от 26.06.2018 № 02Ф/2606-ГК/2018 с О... ОАО «Порт Коломна». Совместно с проектантом корректируются технические решения по технологическому оборудованию.
Несамоходный землесос класса "О 2,0 (лед 10)А" проекта №4395 286 636,5 286 636,5286 636,5
[190100919] строительство 2021 286 636,5 286 636,5286 636,5 Заключен ГК № 01Ф/05-ГК/2019 от 16.05.2019 с ПАО «ССК». Разработана ра... абочая документация. Корпус землесоса сформирован в блоки. Заключены договора на поставку основного оборудования.
Суда для промерных и изыскательских работ 36 233,5 36 233,5
Промерное судно класса РРР "Рмс1,2А" проекта №3330 36 233,5 36 233,5
[190100920] строительство 2019 36 233,5 36 233,5 Все суда сданы эксплуатирующим организациям и прибыли к месту базирова... ания в установленный контрактом срок. Контракт завершен.
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений 269 000,0 262 489,9262 489,9
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутск) 2 000,0
[190260468] проектные и изыскательские работы 2019 2 000,0 В соответствии с приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской обл... ласти от 23.04.2019 № 498-од получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы на объект "Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. Реконструкция обстановочной базы Ангарского района водных путей судоходства в г. Иркутск". Договор на прохождение ГГЭ заключен. Замечания Красноярского филиала ГГЭ получены 02.12.2019. Срок устранения замечаний -19.02.2020.
Судно, предназначенное для сбора и переработки отходов, утилизации нефтесодержащих вод 267 000,0 262 489,9262 489,9
Танкер-бункеровщик - экологическое судно класса РРР "М 3,0 (лед 30)А" проекта №RT37 267 000,0 262 489,9262 489,9
[190100923] строительство 2019 267 000,0 262 489,9262 489,9 Строительство судна завершено. Выполнены не в полном объеме швартовые ... испытания. 23.10.2019 предпринята попытка проведения ходовых испытаний, в связи с тяжелыми ледовыми условиями, проведение испытаний прекращено, испытания перенесены на май 2020 года.
Обстановочный теплоход 140 000,0 140 000,0140 000,0
Обстановочное судно класса "М3.0(лед 30)А" проекта № 3265 140 000,0 140 000,0140 000,0
[190100922] строительство 2019 140 000,0 140 000,0140 000,0 Техническая готовность -100% В сентябре 2019 года объект был принят пр... риемочной комиссией, о чем был подписан соответствующий акт приемки законченного строительством объекта.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Канал имени Москвы", г. Москва 972 773,8 406 760,9406 760,9
Реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы 972 773,8 406 760,9406 760,9
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы 550 145,2 302 979,4302 979,4
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4) 550 145,2 302 979,4302 979,4
[190100924] реконструкция 2019 550 145,2 302 979,4302 979,4 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2020 год. 29.03.2019 застройщиком направлено уведомление о расторжении контракта. В связи с расторжением контракта работы на объекте приостановлены с 09.04.2019. На выполнение работ по завершению реконструкции объекта заключен контракт №03731000134619000328 от 27.09.2019 с ФГБУ "Морспасслужба". Ведутся строительные работы по контракту.
Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы 26 918,8 26 509,626 509,6
[190100925] строительство 2019 26 918,8 26 509,626 509,6 Завершены строительно-монтажные работы. Контракт завершен. Объект введ... ден в эксплуатацию.
Реконструкция Рыбинского гидроузла 395 709,8 77 271,977 271,9
"Реконструкция Рыбинского гидроузла" Этап № 2 Пусковой комплекс № 2 395 709,8 77 271,977 271,9
[190100926] реконструкция 2019 395 709,8 77 271,977 271,9 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2020 год. В ходе реконструкции объекта возникла необходимость изменения технических решений. Осуществлена корректировка проектной документации, в июле 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации. Получение положительного заключения по сметной документации планируется в январе 2020.
ФБУ "Администрация "Севводпуть", Архангельская область 431 314,5 361 605,6361 605,6
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы 431 314,5 361 605,6361 605,6
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 1 этап" (Шлюз № 2) 431 314,5 361 605,6361 605,6
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы. 1 этап (Шлюз № 2) 431 314,5 361 605,6361 605,6
[190460647] реконструкция 2020 431 314,5 361 605,6361 605,6 04.07.2019 заключен государственный контракт на выполнение работ по о... объекту с АО "Акватик"№ 03-10/2019. Ведутся строительно-монтажные работы.
ФБУ "Администрация "Волго-Дон", Волгоградская область 996 409,0 972 665,7972 665,7
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала 996 409,0 972 665,7972 665,7
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. I этап" (Доработка проекта) 1 (пусковой комплекс) 2013 год выполнение инженерных изысканий (рекогносцировочное обследование), разработка проектной документации на реконструкцию объекта: техническое перевооружение насосной станции № 32 Волго-Донского судоходного канала, агрегат №3 (приложение № 1) 241 850,1 241 850,1241 850,1
[190100927] реконструкция 2020 241 850,1 241 850,1241 850,1 В рамках заключенного государственного контракта на реконструкцию объе... екта выполняются строительно-монтажные работы.
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 1 (первый) этап 216 973,2 216 973,2216 973,2
[190100928] реконструкция 2019 216 973,2 216 973,2216 973,2 Работы по объекту завершены. 15.11.2019 подписан акт приемки законченн... ного строительством объекта. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 34-RU34526302-КС-39/61-2019.
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап" 2 (второй) этап 537 585,7 513 842,4513 842,4
[190100929] реконструкция 2020 537 585,7 513 842,4513 842,4 Завершены работы по контракту №0329100005913000773-к от 10.02.2014 с О... ООО "ВПС". 15.11.2019 подписан акт приемки законченного строительством объекта. Продолжаются строительно-монтажные работы по ГК №0329100005913000775-к от 13.03.2014 с ООО "ССМ".
ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация", Ростовская область 770 461,9 333 233,5333 233,5
Строительство Багаевского гидроузла на р.Дон 770 461,9 333 233,5333 233,5
"Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон" Объекты 1-го этапа (подготовительного периода) 760 461,9 333 233,5333 233,5
[190100930] строительство 2019 760 461,9 333 233,5333 233,5 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2023 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год Осуществляется строительство объекта на основании заключенного в 2018 году государственного контракта. Генеральным подрядчиком выполнены работы по корректировке проектной документации. С 24.12.2019 откорректированная документация передана на проверку в ГГЭ.
"Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон" Объекты 2-го этапа (основного периода) 10 000,0
[190100931] строительство 2020 10 000,0 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации данного мероприятия на 2023 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год
ФБУ "Администрация Волжского бассейна", Нижегородская область 936 656,2 732 234,5732 234,5
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна 649 764,0 649 764,0649 764,0
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюз №25-26 Саратовского гидроузла. Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция" 917,0 917,0917,0
[190260476] реконструкция 2019 917,0 917,0917,0 В процессе опытной эксплуатации нижних двустворчатых ворот шлюза 26 Са... аратовского гидроузла после реконструкции была выявлена их просадка. Ворота были демонтированы, по результатам проведенных технологических экспертиз было определено что просадка ворот возникла по причине не качественно выполненных пятовых опорных устройств. В досудебном порядке завод – производитель указанных устройств принял не качественно выполненную продукцию и оплатил изготовление указанных устройств на другом заводе. В конце декабря 2019 года пятовые устройства были поставлены на строительную площадку. Учитывая время необходимое для проведения пуско-наладочных работ, а так же опытной эксплуатации ворот, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. В отношении генеральной подрядной организации застройщиком ФБУ «Администрация Волжского бассейна» ведется претензионно-исковая работа.
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Проектные работы. II этап. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Ремонтные плавучие затворы (батопорты). Реконструкция 253 703,3 253 703,3253 703,3
[190100932] реконструкция 2019 253 703,3 253 703,3253 703,3 Работы по объекту выполнены. Подписан Акт приемки законченного строите... ельством объекта приемочной комиссией от 23.12.2019.
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы №13-16 Городецкого гидроузла. Привод верхних рабочих ворот (ВРВ). Нижние двустворчатые ворота (НДВ). Реконструкция 395 143,7 395 143,7395 143,7
[190100933] реконструкция 2019 395 143,7 395 143,7395 143,7 Работы по объекту выполнены. Подписан Акт приемки законченного строите... ельством объекта приемочной комиссией от 23.12.2019.
Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла 286 892,2 82 470,582 470,5
"Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап" 286 892,2 82 470,582 470,5
[190260477] проектные и изыскательские работы 2019 286 892,2 82 470,582 470,5 Срок ввода перенесен. Постановлением Правительства Российской Федераци... ии от 27.12.2019 № 1926 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", предусматривающие продление срока реализации мероприятия "Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап" на 2024 год. В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год Проектная документация по 2-му этапу направлена в ФАУ "Главгосэкспертизу России". Получение заключения от ФАУ "Главосэкспертиза России" планируется 30.04.2020. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на проектную докумнетацию по объекту: "Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап" (строительство основных сооружений), приступать к выполнению подготовительных работ (строительство объектов 1-го этапа) считается нецелесообразным.
ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край 613 387,2 167 039,5167 039,5
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна 296 150,0 8 473,38 473,3
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. II этап 296 150,0 8 473,38 473,3
[190100936] реконструкция 2020 296 150,0 8 473,38 473,3 В федеральной адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый... й период 2021 и 2022 годов, доведенной до Росморречфлота письмом Минэкономразвития России от 28.11.2019 № 40942-АТ/Д17и, учтены предложения Росморречфлота о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год. 19.04.2019 государственный контракт расторгнут, в связи с выявленным подлогом документов при проведении конкурентных процедур. Заключен новый контракт ГК № 0319100001019000073 от 23.12.2019 с ООО "Строй-СИТИ".
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений 317 237,2 158 566,2158 566,2
Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск) 317 237,2 158 566,2158 566,2
[190100937] строительство 2020 317 237,2 158 566,2158 566,2 Ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с государственным ... контрактом от 07.09.2017 № 03191000001017000053 с АО "Фирма "Культбытстрой". Не освоение плана строительных работ связано с изменение сроков реконструкции гаража, реконструкции пилорамы, строительства производственного корпуса, реконструкции железнодорожного тупика, в связи с необходимостью прохождения государственной экспертизы проектной документации, вызванной ее корректировкой по объектам модернизации.
ФБУ "Администрация "Камводпуть", Пермский край 644 995,3 352 802,5352 802,5
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна 149 078,5 144 985,4144 985,4
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Пермского шлюза" 149 078,5 144 985,4144 985,4
[190100940] реконструкция 2020 149 078,5 144 985,4144 985,4 Завершены строительно-монтажные работы. 26.12.2019 подписан акт рабоче... ей комиссии о приемке в эксплуатацию после реконструкции объекта.
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Павловского шлюза 495 916,8 207 817,1207 817,1
"Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. II этап". Реконструкция Павловского шлюза 495 916,8 207 817,1207 817,1
[190100941] реконструкция 2020 495 916,8 207 817,1207 817,1 Заключен государственный контракт на реконструкцию объекта с АО "Акват... тик" № 1 от 09.07.2019. Выполняются строительно-монтажные работы.
ФБУ "Администрация Обского БВП", Новосибирская область 158 943,4 158 943,4158 943,4
Реконструкция Новосибирского шлюза второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот) 158 943,4 158 943,4158 943,4
[190100939] реконструкция 2020 158 943,4 158 943,4158 943,4 Строительно-монтажные работы по мероприятию закончены. По этапу 2.1 Ре... еконструкция подходного канала получено заключение Ростехнадзора от 27.12.2019 № С-27/19.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 25 388 867,114 174 647,014 174 440,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Минтранс России 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор 15 686 719,86 682 931,76 682 931,7
Росжелдор, г. Москва 15 686 719,8 6 682 931,76 682 931,7
Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 753 826,3 4 674 691,34 674 691,3
[190100533] строительство 2019 5 753 826,3 4 674 691,34 674 691,3 По состоянию на 31.12.2019 генеральным подрядчиком ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ... Ж» завершаются работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сооружению тоннеля на ПК66, сооружению железнодорожного путепровода на 72 км через автомобильную дорогу Северный обход города Керчь, сооружению железнодорожного путепровода на 69 км для пропуска сельскохозяйственной техники, сооружению железнодорожного путепровода на 64 км через автомобильные подходы, сооружению автодорожного путепровода на 78 км, сооружению железнодорожного моста на 68 км через правый приток р. Мелек – Чесме, устройству земляного полотна на ПК587+00-ПК608+00 и ПК626-ПК737+28,26, сооружению железнодорожного путепровода на 14 км линии Керчь – Аршинцево, устройству земляного полотна ст. Керчь Южная, устройству земляного полотна перегона на участках ПК587+00-ПК608+00, ПК626-ПК737+28,26, устройству земляного полотна ст. Керчь Аршинцево, устройству земляного полотна на ст. Багерово, переустройству ЛЭП ВЛ 35-220 кВ, переустройству кабельных и воздушных линий 0.4-10кВ, переустройству сетей связи, устройству верхнего строения пути ст. Керчь базы дислокации пожарного и восстановительного поездов и сооружению здания станции Багерово. По проекту проведена корректировка проектно-сметной документации в связи с обнаружением в границах полосы отвода памятника археологии – «Поселение «Манитра» (IV - III в. до н.э.), получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019 № ЕГРЗ 91-1-1-3-034568-2019 и от 12.12.2019 № 01498-19/ГГЭ-10489/07-01. По результатам заключения удорожание проекта Подходы составило 2,598 млрд рублей. Средства на удорожание проекта Подходы планируется перераспределить внутри Минтранса России. На откорректированную проектно-сметную документацию получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019, с разделением на 2 этапа. В декабре на 1 этап - Обеспечение движения на участке ПК 587 – ст. Керчь-Южная Новый парк (вкл.) – ст. Багерово по участку существующей железнодорожной линии участка ст. Керчь – ст. Аршинцево, через существующую станцию Керчь-Южная» получено ЗОС. Росжелдором подписано дополнительное соглашение к государственному контракту от 12.04.2017 № 36ГК с увеличением срока исполнения данного Контракта.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 305 916,9 1 810 472,31 810 472,3
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк 5 246 100,2 1 750 655,61 750 655,6
[190760931] строительство 2020 5 246 100,2 1 750 655,61 750 655,6 По состоянию на 31.12.2019: подрядчиком выполняются строительно-монтаж... жные работы по 2 этапу, закуплено требуемое оборудование. Осуществляется монтаж оборудования. В ходе строительства Подходов в полосе отвода железной дороги выявлены объекты археологического наследия, не предусмотренные проектной документацией, одним из которых является «Поселение «Манитра» (V-III в. до н.э.), что потребовало корректировки проектной документации и по Безопасности. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию.
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап1: Строительство зданий караульного городка Крымского филиала ФГП ВО ЖДТ России на ст. Багерово 59 816,7 59 816,759 816,7
[190160351] строительство 2019 59 816,7 59 816,759 816,7 По состоянию на 31.12.2019 завершены строительно-монтажные работы по 1... 1 этапу. подключены внешние коммуникации. Осуществляется чистовая отделка помещений. Общая техническая готовность объекта составляет 98,0 %. Ведутся работы по устранению выявленных в ходе сдачи объекта в эксплуатацию замечаний Ростехнадзора. Расположение смежных объектов строительства на станции Багерово затрудняет ход дальнейших работ по обустройству систем водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения и благоустройству территории. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 2890-р продлены сроки осуществления работ по государственному контракту от 22.02.2017 № 26ГК/КЧ-02/2017-дт на выполнение работ, связанных с проведением инженерных изысканий, проектированием, строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» до 01.06.2020. До указанной даты планируется завершение всего комплекса работ и ввод в эксплуатацию в том числе и 1 этапа.
Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная - Аршинцево 227 692,7
строительство 2019 227 692,7 * По Проекту в 2018 году планировалось завершение разработки проектной д... документации и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Росжелдором с ООО Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (далее – Исполнитель) заключен государственный контракт от 07.06.2018 № 114ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная-Аршинцево» на сумму 9,99 млн. рублей. В соответствии с Календарным планом работ Исполнитель обязан в срок до 10.09.2018 выполнить изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» и направить проектно-сметную документацию, прошедшую ФАУ «Главгосэкспертиза России», в адрес Росжелдора. Исполнителем не исполнены обязательства по государственному контракту. Росжелдором направлена претензия Исполнителю от 13.11.2018 № ВЧ-35/7983-ис на сумму 129,99 тыс. рублей за нарушение исполнения обязательств. В связи с нарушением Исполнителем контрактных обязательств, Росжелдор инициировал процедуру расторжения государственного контракта с взысканием выплаченного аванса в размере 2,99 млн. рублей и штрафных санкций. Учитывая не выполнение Исполнителем своих обязательств, срыв сроков подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, реализовать Проект в директивные сроки до декабря 2019 года не представлялось возможным. В этой связи, при реализации смежного проекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» (далее – Подходы) принято решение в рамках корректировки рабочей документации учесть изменение технических решений в части увязки допустимых критических уклонов в соответствии с нормативными документами и СНИП, что позволило отказаться от реализации Проекта с соответствующей экономией бюджетных средств.
Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Багерово 4 399 283,9 197 768,1197 768,1
[190100535] проектные и изыскательские работы 2019 193 202,2 193 202,2193 202,2 По состоянию на 01.10.2019 заключен государственный контракт от 25.06.... .2018 № 122ГК на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по Объекту и государственный контракт от 25.01.2019 № 12ГК на проведение публичного технологического и ценового аудита. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита Проекта. При строительстве железнодорожной линии от Крымского моста в направлении пгт. Багерово в районе пос. Багерово открыт памятник археологии — поселение «Манитра» (IV — III в. до н.э.), что потребовало корректировки разработанной проектной документации. ПСД напрвлена на проверку в Государственную экспертизу. Плановое получение положительного заключения - декабрь 2019
строительство 2019 4 206 081,7 4 565,94 565,9 Росжелдор заключил договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.11.... .2019 № 0209Д-19/КМЭ-20458/05/ГС на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и от 06.11.2019 № 0210Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по 1 этапу и на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 2 этапу от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/ГС и от 05.12.2019 № 0231Д-19/КМЭ-20458/05/СГ на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. В настоящий момент проектно-сметная документация размещена на портале ФАУ «Главгосэкспертиза России». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3230-р об определении единственного исполнителя осуществляемой Росжелдором в 2019 – 2020 годах закупки работ по мероприятию «Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Багерово» с Федеральным государственным унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» заключен государственный контракт от 30.12.2019 № 127ГК на выполнение работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках мероприятия проекта Электрификация со сроком завершения работ в декабре 2020 года.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9 702 147,37 491 715,37 491 508,8
Минтранс России 9 702 147,37 491 715,37 491 508,8
Минтранс России 9 019 725,96 829 546,36 829 339,8
Минтранс России 9 019 725,96 829 546,36 829 339,8
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва 9 019 725,9 6 829 546,36 829 339,8
Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край) 8 628 231,7 6 693 804,96 693 543,2
Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край) 8 628 231,7 6 693 804,96 693 543,2
[190100537] проектные и изыскательские работы 2019 848 432,4 334 679,3334 679,3
[190160034] строительство 2021 7 779 799,3 6 359 125,66 358 863,9 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 8 628 231,7 тыс. рублей, в том числе: на корректировку проектно-сметной документации – 848 432,4 тыс. рублей, на строительство – 7 779 799,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 6 693 543,2 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ составила 10 383 540,1 тыс. рублей, при этом освоение, без учета работ, выполненных за счет авансов прошлых лет – 6 693 804,9 тыс. рублей. В целях безусловного исполнения поручений Президента Российской Федерации о необходимости ввода в эксплуатацию в 2020 году железнодорожных подходов к Керченскому мосту, учитывающих, в том числе пассажирское движение в направлении Крыма и обеспечение мероприятий транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, а также во исполнение пункта 2 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 09.10.2014 № ДК-П9-7603 потребовалась корректировка проектной документации железнодорожной инфраструктуры инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Заданием на корректировку указанной проектной документации предусмотрено выделение отдельных этапов строительства и ввода в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от станции Вышестеблиевская до транспортного перехода через Керченский пролив с учетом необходимого путевого развития и перспективных грузо- и пассажиропотоков, а также учтено выделение подъездной автомобильной дороги из проекта. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 № 2215-р (ред. от 12.09.2015) и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015 № 532 между ФКУ «Ространсмодернизация» (далее – Учреждение) и ОАО «РЖД» был заключен государственный контракт от 10.06.2016 № РТМ-58/16 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности). Корректировка». По итогам проведения публичного технологического и ценового аудита откорректированной проектной документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 23.09.2016 № 1059-16/ГГЭ-6503/04. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий откорректированного проекта от 18.01.2017 № 033-17/ГГЭ-6503/04 и о достоверности определения сметной стоимости от 29.03.2017 № 310-17/ГГЭ-6503/10. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 19 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.07.2017 № ДМ-П16-49пр Минтрансу России поручено обеспечить необходимую корректировку проектной документации по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-Пассажирская, приостановив до момента проведения корректировки проведение работ в объеме, предполагаемом к исключению в корректировке проектной документации. Неопределенность со сроками электрификации железнодорожной составляющей мостового перехода через Керченский пролив и подхода к нему со стороны Керчи в рамках вариативности тягового обслуживания и оборота локомотивных бригад на участке станция Тамань-Пассажирская – станция Багерово, а также длительность принятия решения по срокам и объемам строительства пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) на станции Тамань-Пассажирская оказали влияние на содержание откорректированной проектно-сметной документации и привели к задержке ее повторного представления на государственную экспертизу. Откорректированная проектно-сметная документация по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности), прошедшая повторную государственную экспертизу в соответствии с договорами на оказание услуг от 04.06.2019 № 0652Д-19/ГГЭ-06503/15-01/ГС и № 0653Д-19/ГТЭ-06503/07-01/СГ, получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по итогам проверки результатов инженерных изысканий от 01.11.2019 № ЕГРЗ 23-1-1-3-030367-2019 и о достоверности определения сметной стоимости от 01.11.2019 № 01076-19/ГГЭ-06503/07-01, утвержденная распоряжением Учреждения от 11.11.2019 № ИВ-6-р, предусматривает этапность реализации. В соответствии с актом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 22.12.2019 № 1188-19-25-18 по итогам проведения выездной внеплановой проверки законченного строительством объекта капитального строительства «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности). Этап 1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив: объекты железнодорожной инфраструктуры» Учреждением получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) от 22.12.2019 № 77-19-25-21. Структурные подразделения ОАО «РЖД», обслуживающие объекты железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив, укомплектованы необходимым штатом специалистов. 23.12.2019 было открыто движение пассажирских поездов направлении Таманского полуострова, грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 года. «Этап 1.1. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, создаваемые за счет внебюджетных средств на концессионной основе, необходимые для транспортного обеспечения существующих в южной части Таманского полуострова портовых мощностей, с учетом перспектив развития» выполняется ЗАО «Таманьнефтегаз» в рамках концессионного соглашения с Правительством Российской Федерации и предусматривает строительство железнодорожных путей, путепровода тоннельного типа, контактной сети и совокупности технических средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на примыканиях к обгонному пункту 22 км и в районе 29 км железнодорожной линии Вышестеблиевская Тамань-Пассажирская. Получено разрешение на строительство. После завершения строительно-монтажных работ ЗАО «Таманьнефтегаз» будет получать ЗОС самостоятельно. По «Этапу 1.2. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности: дом отдыха локомотивных бригад» получено разрешение на строительство, планируемый срок получения ЗОС – май 2020 года. «Этап 1.3. Объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности: демонтаж грузового двора» находится в стадии принятия решения о сроках реализации, осуществляется работа с ОАО «РЖД» и заинтересованными пользователями временного объекта для нужд в рамках 2 этапа реализации инвестиционного проекта, с целью обеспечения деятельности сухогрузного района морского порта Тамань. В соответствии с утвержденной государственной экспертизой от 01.11.2019 откорректированной стоимостью строительства потребовалось уточнение укрупненных расценок по видам работ, ведомости договорной цены, а также графиков платежей и погашения аванса. В первом квартале 2020 года предполагается заключение дополнительного соглашения к государственному контракту от 09.11.2017 № РТМ-200/17 на разработку рабочей документации и строительство объекта с целью приведения условий контракта в соответствие с положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России». До конца первого полугодия 2020 года планируется оформление окончательных актов выполненных работ и оплата работ. Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 1 934 688,5 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Объем дебиторской задолженности по объекту на 01.01.2020 составил 6 525 310,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась в связи с осуществлением авансовых платежей в рамках заключенных государственных контрактов. Выплата авансовых платежей связана с необходимостью приобретения оборудования и материалов, для обеспечения соответствующих темпов строительства приоритетного объекта, в первую очередь, для реализации в полном объеме и в кратчайшие сроки мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. Фактическое погашение дебиторской задолженности происходит путем зачета аванса, в момент принятия актов выполненных работ от контрагентов, в соответствии с утвержденным графиком.
Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) 391 494,2 135 741,4135 796,6
"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. "Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги" 22 123,7 5 180,85 180,8
[190100539] строительство 2020 22 123,7 5 180,85 180,8 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 22 123,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 5 180,8 тыс. рублей, соответствующее стоимости выполненных работ за аналогичный период. В соответствии с заключенным государственным контрактом от 11.08.2017 № РТМ-121/17 на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ и разработку документации по планировке территории по объекту подрядчиком ООО «ГЕО Инвест-Информ» было обеспечено принятие уполномоченным органом власти распоряжения об изъятии в отношении 15 земельных участков и 9 объектов недвижимости, расположенных в границах зоны планируемого размещения объекта, а также направление правообладателям проектов соглашений об изъятии для подписания. Со стороны правообладателей подписаны и оплачены 5 соглашений об изъятии по 6 земельным участкам и 3 объектам недвижимости. В связи с отказом остальных правообладатели от заключения соглашений об изъятии из-за несогласия с размером возмещения и длительностью проведения судебной экспертизы, решения судов первой инстанции о принудительном изъятии объектов недвижимости были приняты в сентябре-ноябре 2019 года. При этом, по ряду дел решения в законную силу до настоящего времени не вступили, так как правообладателями поданы апелляционные жалобы, рассмотрение которых будет осуществляться судом апелляционной инстанции в 2020 году. Для завершения принудительного изъятия объектов недвижимости в соответствии с частью 10 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, расселения жилой застройки, расположенной в зоне санитарного разрыва построенного линейного объекта, и получения ЗОС, срок ввода в постоянную эксплуатацию объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги» в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» перенесен на 2020 год. Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 16 942,8 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». Дебиторская задолженность по объекту на 01.01.2020 отсутствует.
"Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)" Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги 369 370,5 130 560,6130 615,8
[190460630] проектные и изыскательские работы 2020 116 974,0 116 953,0116 953,0
[190100540] строительство 2022 252 396,5 13 607,613 662,8 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 года по объекту,... , составляет 369 370,5 тыс. рублей, в том числе: на корректировку проектно-сметной документации – 116 974,0 тыс. рублей, на строительство – 252 396,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета на 01.01.2020 составило 130 615,9 тыс. рублей, стоимость выполненных работ – 130 560,6 тыс. рублей. В рамках заключенного государственного контракта от 10.07.2019 № РТМ-113/19 с ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» выполняются работы по корректировке проектной документации объекта с проведением необходимых изыскательских работ для принятия рациональных проектных решений и государственной экспертизы откорректированного проекта. В целях недопущения нецелевого использования средств федерального бюджета до окончания корректировки проектно-сметной документации объекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» ранее предусмотренные бюджетные ассигнования для осуществления в 2019 году первоочередных мероприятий строительства указанного объекта Минтрансом России было предложено перераспределить на реализацию инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2019 № 1030. Соответствующие предложения на изменение паспортов федеральных проектов «Железнодорожный транспорт и транзит» и «Морские порты России», были сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». При этом изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета не были своевременно внесены, поскольку соответствующие запросы на изменение № V4-2019/007 от 17.12.2019 паспорта федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» и № V2-2019/011 от 17.12.2019 паспорта федерального проекта «Морские порты России» на основании обращения Минтранса России от 23.12.2019 № АС-Д15-10/21726 не были утверждены Проектным комитетом (рабочей группой Правительственной комиссии по транспорту) в связи с отменой заседания, запланированного на 24.12.2019. Остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 01.01.2020 в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение транспортной части Комплексного плана в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в объеме 238 754,6 тыс. рублей, подлежат восстановлению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». После завершения корректировки проектной документации с проведением необходимых изыскательских работ для принятия рациональных проектных решений и государственной экспертизы откорректированного проекта с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», во втором полугодии 2020 года планируется проведение конкурсных процедур, по итогам которых должен быть заключен государственный контракт на завершение строительства объекта в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Комплексным планом, с целью развития железнодорожной станции Новороссийск для достижения целей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, а также обеспечения выполнения комплекса мер по ликвидации «узких мест» на железнодорожных подходах к морским портам юга России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина от 23.09.2014 № 2656. Дебиторская задолженность по объекту на 01.01.2020 отсутствует.
Росжелдор 682 421,4662 169,0662 169,0
Росжелдор 682 421,4662 169,0662 169,0
ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г. Москва 109 113,9 109 113,9109 113,9
Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия) 109 113,9 109 113,9109 113,9
[180160002] строительство 2019 109 113,9 109 113,9109 113,9 27.07.2019 состоялся запуск пассажирского движения Алдан – Нижний Бест... тях. В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 30.04.2019 года № 180 и приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 28.06.2019 года №270 был принят в постоянную эксплуатацию 1 этап пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях).
Росжелдор 573 307,5 553 055,1553 055,1
«Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» 2 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург-Бусловская Октябрьской железной дороги» 573 307,5 553 055,1553 055,1
[180761013] строительство 2019 573 307,5 553 055,1553 055,1 По состоянию на 31.12.2019 строительство не завершено. Новая железнодо... орожная линия Лосево – Каменногорск находится в высокой степени строительной готовности, позволяющей функционировать в режиме временной эксплуатации.20.03.2019 Ростехнадзором Северо-Западного управления подписан акт осмотра электроустановки ПС 110кВ «Каменногорск-тяговая» (Скальная), и получено разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки. Приняты в эксплуатацию станционные пути с пропускной скоростью поездов до 25 км/ч. В настоящее время по линии Лосево-Каменногорск ежесуточно осуществляется пропуск в среднем 14 пар грузовых поездов. В связи с изменениями требований технических условий и норм в процессе строительно-монтажных работ, проектная документация была откорректирована в установленном п. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядке, проведена государственная экспертиза с получением положительного заключения № в ЕГРЗ 47-1-1-3-035476-2019 и № 00-1-2598-19 от 12.12.2019. В настоящий момент проект реализован более чем на 95%, осуществляется временная эксплуатация объекта службами Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На текущий момент производится оформление вновь построенных объектов для последующей передачи в муниципальную и иные виды собственности, а так же мероприятия по регистрации объекта с решением землеустроительных и оформительских работ. По результатам государственной экспертизы существует дополнительная потребность на завершение всех работ в объеме 680 млн. рублей. Учитывая сезонный характер производства работ, завершение Проекта запланировано на 2020 год.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 527 762,1132 017 288,5137 050 871,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 14 953 708,39 830 911,69 328 098,6
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 6 762 130,04 877 449,74 410 767,2
Минтранс России 6 762 130,04 877 449,74 410 767,2
Росавтодор 6 762 130,04 877 449,74 410 767,2
[190660920] Создание новых конкурентоспособных секторов экономики 2020 2 172 640,0 1 151 466,8886 629,4 Укрупненное мероприятие, в составе которого реализуется 8 объектов, за... а 2019 год введены в эксплуатацию 2 объекта: "Строительство распределительных полос для автотранспорта на обходе г. Советска перед МАПП Дубки (Советск)" мощностью 0,647 км, разрешение на ввод от 20.12.2019 № 39-RU39325000-210-2019; "Реконструкция участка автомобильной дороги «Новая Деревня-Загородное» км 0,0 - 1,58, относящейся к собственности Калининградской области" мощностью 1,615 км, разрешение на ввод от 26.12.2019 № 39-RU39324000-088-2019.
Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" 4 589 490,0 3 725 982,93 524 137,8
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску 4 246 921,0 3 641 507,03 459 091,4
[190100181] реконструкция 2020 4 246 921,0 3 641 507,03 459 091,4 Укрупненное мероприятие. В 2019 году осуществляется реализация III и I... IV подэтапов. III подэтап - степень технической готовности 87,6 %. Выполнено: демонтажные работы, снятие растительного слоя, устройство насыпи, основание, нижний и верхний слои покрытия, устройство труб, укрепительные работы, барьерное ограждение, установка шумозащитных экранов, устройство путепроводов, переходов, подпорных стенок, освещение, АСУДД. При реконструкции объекта предусмотрен перенос ряда сложных коммуникаций, в том числе магистрального газопровода высокого давления "Вильнюс - Калининград" протяженностью 3,8 км и воздушной линии ВЛ-330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 до ПС 330 кВ "Северная" (№ 442), переустройство которой невозможно без завершения работ по переустройству магистрального газопровода, а завершение дорожных работ - без переустройства ВЛ 330 кВ. Объект будет введен в срок до 01.04.2020. IV подэтап мощностью 1,62 км завершен, получено ЗОС, разрешение на ввод будет получено в январе-феврале 2020 г.
Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области 342 569,0 84 475,965 046,4
[190160171] строительство 2019 342 569,0 84 475,965 046,4 Техническая готовность объекта 6,3 %. Контракт заключен 08.07.2019, дл... лительное согласование вопросов по предоставлению земельных участков Министерством обороны РФ, разрешение на строительство от 17.10.2019 г. Частично выполнены работы по устройству ливневой канализации, щебёночному основанию и верхнему слою основания из асфальтобетонной смеси. Предложения о необходимых изменениях в Программу в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области» на 2020 год направлены Росавтодором в Минэкономразвития России 18.11.2019, до настоящего времени изменения не утверждены.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Минтранс России 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Росавтодор 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Росавтодор 7 340 277,14 351 318,64 351 333,6
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край 7 080 097,6 4 225 576,54 225 576,5
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив 3 718 329,0 2 218 329,02 218 329,0
[190100901] строительство 2019 3 718 329,0 2 218 329,02 218 329,0 Разрешением на ввод от 03.05.2018 № 00-000-003-2018-ФДА/6 введен "Тран... нспортный переход через Керченский пролив" 1 этап Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь. Транспортный переход через Керченский пролив км 141+018 – км 160+048 (19,03 км, категория автомобильной дороги IБ). Разрешением на ввод от 16.12.2019 № 00-000-121-2019-ФДА/41 введен "Транспортный переход через Керченский пролив" 2 этап (19,0 км, категория железнодорожной линии II). Задача обеспечения бесперебойного круглогодичного автодорожного и железнодорожного сообщения Крымского полуострова с материковой Россией решена. Ввод в эксплуатацию 3 этапа строительства в 2020 году.
Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации 3 361 768,6 2 007 247,52 007 247,5
[190100902] строительство 2020 3 361 768,6 2 007 247,52 007 247,5 По состоянию на 31.12.2019 в рамках оснащения транспортного перехода и... инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности подрядчиком выполняются работы по устройству 14 систем. Осуществляются устройство инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; монтаж шкафов телекоммутационных; оснащение средствами досмотра; устройство систем электроснабжения; монтаж пунктов управления. Неисполнение подрядной организацией - ФГУП "УВО Минтранса России" обязательств по ГК от 17.02.2017 № ТБ-32 в течении 2019 года, ведется претензионная работа.
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 2019 66 507,3 * Нераспределенные средства.
Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив 193 672,2 125 742,1125 757,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа, Краснодарский край 94 188,0 31 388,231 403,2
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Республики Крым 94 188,0 31 388,231 403,2
[190160173] строительство 2019 94 188,0 31 388,231 403,2 Государственный контракт на выполнение СМР от 10.04.2019 № 19-16 /ЭА/2... 2 с ООО "ДСК". Завершаются работы по устройству внутренней отделки здания, навеса, фасада и работы по благоустройству территории. Итоговая проверка Ростехнадзора запланирована с 15.01.2020 - по 04.02.2020. Завершение работ в 2020 году, включение в ФАИП за счет остатков неиспользованных средств 2019 года
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 99 484,2 94 353,994 353,9
Строительство стационарных постов органов внутренних дел на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Строительство стационарного поста органов внутренних дел на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края 99 484,2 94 353,994 353,9
[190160172] строительство 2019 99 484,2 94 353,994 353,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 23-ru... u3531311-017-2019-ФДА/131. Ожидаемый эффект от ввода объекта: повышение транспортной безопасности. Получена экономия бюджетных средств в размере 5130,238 тыс. руб.
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 851 301,2602 143,3565 997,8
Минтранс России 851 301,2602 143,3565 997,8
Росавтодор 851 301,2602 143,3565 997,8
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия", г. Петрозаводск 47 101,2 32 364,330 422,4
Строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 106-Больничный 47 101,2 32 364,330 422,4
[190100182] строительство 2019 47 101,2 32 364,330 422,4 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25.12.2019 года № ... 10-13-4-2019. Протяженность - 6,47 км, в том числе мост протяженностью 26,1 пог. метра. Построенная дорога IV категории служит обходным маршрутом транзитного транспорта от п. Великая Губа и соединяет дорогу «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа» с строящейся дорогой «Великая Губа - Оятевщина» для обеспечения автодорожного сообщения с музеем-заповедником "Кижи".
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального и местного значения Республики Карелия (7,8 км/26,8 пог.м) 2020 680 820,3 452 151,9425 019,1 Укрупненное мероприятие, предусмотрена реализация 3-х объектов. В отче... етном периоде объект "Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец - Вяртсиля, км 96 - км 118 (24 км) 1 этап" введен в эксплуатацию (протяженность - 7,0 км). По 2-м объектам финансирование не осуществлялось, работы не велись в связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации. Правительство Республики Карелии информирует о планах их получения в январе 2020 года.
2020 255 801,1 **
[190560699] 2020 425 019,2
Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог.м) 2020 123 379,7 117 627,1110 556,3 Укрупненное мероприятие, предусмотрена реализация 7-ми объектов. В отч... четном периоде введены в эксплуатацию 2 объекта: "Строительство мостового перехода через ручей на км 81+960 автомобильной дороги Тикша - Реболы" (0,551 км, в том числе мост 14,72 пог. м) и "Строительство мостового перехода через ручей на км 37+800 автомобильной дороги Реболы-Лендеры-госграница" (0,937 км, в том числе мост 25,87 пог. м). По 5 объектам работы ведутся в плановом порядке, готовность 25-40 %.
2020 4,4 **
[191261248] 2020 123 375,3
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 133 574 053,8122 186 376,9127 722 772,5
Минтранс России 117 224 308,7101 078 862,6113 447 058,3
Росавтодор 117 224 308,7101 078 862,6113 447 058,3
Строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог 117 224 308,7101 078 862,6113 447 058,3
Росавтодор 117 224 308,7101 078 862,6113 447 058,3
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга 2 572 961,8 2 572 644,92 572 644,9
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 2 572 961,8 2 572 644,92 572 644,9
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2 2 527 311,6 2 526 994,72 526 994,7
[190100600] реконструкция 2020 2 527 311,6 2 526 994,72 526 994,7 Государственный контракт - № 60/18/102077 от 22.05.2018 с АО "ВАД". В ... настоящее время ведутся работы по установке фундаментов шумозащитных экранов, рамных опор, разработке рабочей документации. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком. Остаток от лимита - 316,930 тыс. руб: уменьшение стоимости контракта на выполнение землеустроительных и оценочных работ из-за отпавших работ ввиду безвозмездного отказа собственников от своих прав на земельные участки в пользу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" и как следствие, отсутствия необходимости в подготовке отчетов об оценке и экспертизы СРО). Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга. Строительство направленных съездов на транспортной развязке КАД и Приозерского шоссе, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург 45 650,2 45 650,245 650,2
[190100601] проектные и изыскательские работы 2020 45 650,2 45 650,245 650,2 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, осуществляется подготовка к направлению ПД на экспертизу.
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения 1 843 849,8 1 843 826,21 843 790,4
Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала 1 843 849,8 1 843 826,21 843 790,4
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань 1 843 849,8 1 843 826,21 843 790,4
Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке граница Республики Калмыкия - н.п. Артезиан, Республика Калмыкия 1 843 849,8 1 843 826,21 843 790,4
[190100742] строительство 2020 1 843 849,8 1 843 826,21 843 790,4 Генеральный подрядчик ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», государственный контракт № 2... 2/17/СТР от 18.05.2017. Введен 1 этап протяженностью 58,773 км (разрешение на ввод от 28.01.2019 № 08-000-114-2018-ФДА/001). Производится возведение земляного полотна, укладка геосинтетического материала и устройство конструктивных слоев дорожной одежды, устройство искусственного электроосвещения, укрепление откосов биоматами. При переустройстве газопровода в составе строительства объекта ПАО «Газпром» настаивает на подписании соглашения о компенсации убытков в размере 25 % от стоимости работ по переустройству. Затрат на компенсацию проектом не предусмотрено. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь 4 355 238,5 3 242 156,64 349 146,5
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 4 355 238,5 3 242 156,64 349 146,5
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участках км 16+050 – км 18+000, км 27+200 – км 29+500, км 34+200 – км 35+900, Краснодарский край 21 595,5 16 933,216 933,2
[190100888] проектные и изыскательские работы 2020 21 595,5 16 933,216 933,2 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Строительство транспортной развязки на км 16+050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край 22 078,3 21 985,921 985,9
[190100889] проектные и изыскательские работы 2020 22 078,3 21 985,921 985,9 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край 2 067 521,9 1 788 874,32 066 873,6
[190100890] строительство 2021 2 067 521,9 1 788 874,32 066 873,6 Государственный контракт № 3/18/СМР от 19.10.2018 с ООО "ДСК". Выполня... яются работы по возведению насыпи на ПК2+50 – ПК3+70 (право), ПК55+00 - ПК 57+00; очистка местности от взрывоопасных предметов (97 %); проведение археологических работ на ПК 105+00 – ПК 112+50; переустройство коммуникаций ПК21, ПК54-ПК55, ПК120+00 – ПК130+00; устройство верхнего слоя земляного и основания дорожной одежды; установка опор освещения, кронштейнов и светильников на основном ходу ПК31+50 – ПК49+00. В 2019 году, в соответствии с условиями госконтракта выдан аккредитив (аванс) в размере 690 000 ,0 тыс. руб. Отработка аккредитива в 2019 году составила 811 352,4 тыс. руб.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край 3 965,7 3 965,73 965,7
[190100891] проектные и изыскательские работы 2019 3 965,7 3 965,73 965,7 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 15.05.2019 № ЕГРЗ 23-1-1-3-011170-2019; от 15.05.2019 № 00569-19/ГГЭ-16900/07-01.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 52 - км 73, Краснодарский край 103 034,3 2 444,1102 989,3
[190100892] реконструкция 2024 103 034,3 2 444,1102 989,3 Заключен государственный контракт № 4/19/СМР от 29.07.2019. Осуществля... яется передача геодезической разбивочной основы. В 2019 году, в соответствии с условиями госконтракта выдан аккредитив (аванс) в размере 100 545,181 тыс. руб. Отработка дебиторской задолженности предусмотрена в 2020 году.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км 73 - км 100, Краснодарский край 2 137 042,8 1 407 953,42 136 398,8
[190100893] реконструкция 2021 2 137 042,8 1 407 953,42 136 398,8 Государственные контракты № 4/18/СМР (I этап) от 26.11.2018, № 1/19/СМ... МР (II этап) от 24.12.2018 с ООО "ДСК". Выполняются работы по переустройству магистрального водопровода на ПК216+00; устройство БНС при возведении подпорной стены ПС-1 ПК35+20 – ПК38+59; устройство нижнего слоя основания дорожной одежды на ПК218+00-ПК224+00 (право); армирование и бетонирование подферменных площадок опоры № 4 путепровода на ПК139+71; испытание свай опор путепровода на ПК189+33. В 2019 году, в соответствии с условиями госконтракта выдан аккредитив (аванс) в размере 1 100 000,0 тыс. руб. Отработка аккредитива в 2019 году составила 588438,7 тыс. руб.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия 439 871,7 439 690,0439 690,0
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края 439 871,7 439 690,0439 690,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия на участке км 0+000 – км 5+400, Карачаево-Черкесская Республика 21 063,4 21 063,321 063,3
[190100704] проектные и изыскательские работы 2020 21 063,4 21 063,321 063,3 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Реконструкция участков автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией. Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия км 23+100 - км 38+000, Карачаево-Черкесская Республика 418 808,3 418 626,7418 626,7
[190100705] реконструкция 2019 418 808,3 418 626,7418 626,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25 декабря 2019 г.... . № 09-000-02-1/14-2015-ФДА/077. Получена экономия 181,571 тыс. руб. Введено 13,8 км дороги категории IБ, повышены пропускная способность, расчетные нагрузки от транспортного потока, безопасность и комфортность движения.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита 1 309 303,3 1 302 412,11 302 412,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г. Улан-Удэ 338 750,9 331 859,7331 859,7
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита км 464+550 - км 470+590, Республика Бурятия 338 750,9 331 859,7331 859,7
[190100706] реконструкция 2019 338 750,9 331 859,7331 859,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 10.12.2020 № 03-00... 00-2-1/111-2014-ФДА/129. Введено 6,945 км. В результате реализации объекта увеличена пропускная способность, повысилась безопасность дорожного движения, улучшилась экологическая обстановка за счет установки шумозащитных акустических экранов в населенных пунктах. Экономия в размере 6890,498 тыс. руб. (непредвиденные затраты заказчика).
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г. Иркутск 970 552,4 970 552,4970 552,4
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита на участке км 47+000 - км 55+912, Иркутская область 970 552,4 970 552,4970 552,4
[190100708] строительство 2020 970 552,4 970 552,4970 552,4 Государственный контракт № 1/С от 07.02.2018 с АО "Труд". Выполнены в... в полном объеме подготовительные работы (очистка полосы отвода, переустройство коммуникаций, устройство временных объездных дорог), устройство водопропускных труб, дренажные устройства, подпорные стенки из габионных конструкций, возведение земляного полотна. Выполняются работы по устройству дополнительного слоя дорожной одежды – 80 %, устройству нижнего слоя основания дорожной одежды – 50 %, укрепительные работы (укрепление откосов насыпи) – 64 %, укрепление кюветов бетонными плитами и монолитны бетоном – 65%. Работы выполняются в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск 2 685 327,9 1 357 712,82 673 417,6
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 2 685 327,9 1 357 712,82 673 417,6
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 207 332,1 163 498,9207 332,1
[190100720] реконструкция 2020 207 332,1 163 498,9207 332,1 Государственный контракт от 27 августа 2018 г. № 133-РИС-В/18 с ООО "С... Строймост". Описание хода реализации объекта: подготовительные работы - 100 %, устройство водопропускной трубы 2х3,0 - 100 %, возведение земляного полотна - 100 %, укрепление откосов - 94 %, устройство подстилающего и нижнего слоев основания - 100%. Проблемные вопросы: отставание от календарного графика производства работ. Дебиторская задолженность к концу 2019 года, образовавшаяся по причине отставания от календарного графика производства работ, составляет 43833,2 тыс. руб. Дебиторская задолженность будет отработана до конца реконструкции.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 711 864,4 436 672,2711 864,4
[190100721] строительство 2020 711 864,4 436 672,2711 864,4 Государственный контракт от 20 сентября 2018 г. № 152-СМ-В/18 с ООО ""... "ВостСибСпецМонтаж"". Описание хода реализации объекта: подготовительные работы - 100 %, возведение земляного полотна -70 %, устройство опоры № 4 - 90 %, опоры № 3 - 97%, опоры № 1 - 90 %, устройство опоры №2 - 97%, сборка пролетного строения - 35%. Проблемные вопросы: отставание от календарного графика производства работ. Дебиторская задолженность к концу 2019 года, образовавшаяся по причине отставания от календарного графика производства работ, составляет 275192,2 тыс. руб. Дебиторская задолженность будет отработана до конца строительства.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км 890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 585 917,8 301 232,7585 917,8
[190100722] строительство 2020 585 917,8 301 232,7585 917,8 Государственный контракт от 03 сентября 2018 г. № 147-СМ-В/18 с ООО "В... ВостСибСпецМонтаж". Описание хода реализации объекта: ведутся подготовительные работы - 100 %, устройство моста - 95 %, возведение земляного полотна - 100 %. Проблемные вопросы: отставание от календарного графика производства работ. Дебиторская задолженность к концу 2019 года, образовавшаяся по причине отставания от календарного графика производства работ, составляет 284685,1 тыс. руб. Дебиторская задолженность будет отработана до конца строительства.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия) 900 000,0 185 897,1897 891,4
[190100723] строительство 2020 900 000,0 185 897,1897 891,4 Государственный контракт от 07 марта 2018 г. № 4-СМ/18 с ОАО "Хотьковс... ский автомост". Описание хода реализации объекта: подготовительные работы - 100 %, возведение земляного полотна - 84 %, устройство опоры № 5 - 90 %, устройство опоры № 3 - 40 %. Допущено отставание от календарного графика. Дебиторская задолженность к концу 2019 года, образовавшаяся по причине отставания от календарного графика производства работ, составляет 714 102,9 тыс. руб. Дебиторская задолженность будет отработана до конца строительства.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха (Якутия) 280 213,6 270 411,9270 411,9
[190100724] реконструкция 2019 280 213,6 270 411,9270 411,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 29.10.2019 № 14-00... 00-065-2019-ФДА/043. Введенная мощность - 2,441 км, в том числе 39,9 пог. м. искусственных сооружений. Доведение параметров автодороги до нормативного состояния III технической категории обеспечило эффективный круглогодичный проезд транспортного потока, повысит оперативность доставки грузов и пассажиров по автомобильной дороге «Вилюй». По итогу года не освоена сумма 9 801,70260 тыс. руб. по причине экономии по фактически выполненным работам.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией 1 933 610,7 1 765 941,11 895 980,7
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г. Барнаул, Алтайский край 1 133 610,7 1 133 609,51 133 609,5
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, Алтайский край 866 883,5 866 883,2866 883,2
[190100725] реконструкция 2019 866 883,5 866 883,2866 883,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 13.12.2019 № 22 - ... ru22547000 - 03-1/10 - 2014 - ФДА/076. Введено в эксплуатацию 8,9 км / 387,79 п. м. Реализация объекта повысила пропускную способность участка в 3 раза, увеличила безопасность движения, сократила в 1,5 раза время в пути, улучшила экологическую обстановку.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией Реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 173 - км 183, Алтайский край 95 631,3 95 631,395 631,3
[190560675] реконструкция 2022 95 631,3 95 631,395 631,3 Начинаемый объект. Государственный контракт от 30.07.2018. № 51/19 зак... ключен с ООО "Барнаульское ДСУ № 4". Реализация идет с опережением календарного графика. Задание на 2019 год выполнено.
Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в Республике Алтай (5 пусковой комплекс) 107 603,8 107 603,0107 603,0
[190100726] реконструкция 2019 107 603,8 107 603,0107 603,0 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 27.09.2019 № 04-r... ru02502307-082-2017-ФДА/035. Введено в эксплуатацию 2,7 км/77,25 п. м. Экономия составила 75 267,8 тыс. руб. Реализация объекта повысила пропускную способность и безопасность движения, улучшила экологическую обстановку.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке обхода с. Майма, Республика Алтай 23 566,1 23 566,023 566,0
[190100727] проектные и изыскательские работы 2020 23 566,1 23 566,023 566,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Реконструкция автомобильной Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 216 – км 223, Алтайский край 39 926,0 39 926,039 926,0
[190100728] проектные и изыскательские работы 2019 39 926,0 39 926,039 926,0 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России", получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в срок до 24.01.2020.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 800 000,0 632 331,6762 371,2
Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск - Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область 800 000,0 632 331,6762 371,2
[190100729] строительство 2023 800 000,0 632 331,6762 371,2 Государственный контракт № 125-13 от 01.10.2013 с АО "Сибмост". Ход ра... абот: эстакада, мост и путепровод на участке ПК252+00 - ПК259+00 - бетонирование монолитных стоек и ригелей промежуточных опор путепроводной части, монтаж железобетонных балок пролетного строения, укрупненная сборка и надвижка металлического пролетного строения в пролете № 11 - № 14 (100 %); разработка выемки и возведение земляного полотна на ПК259+00 - ПК268+00, строительство водопропускных труб; возведение земляного полотна ПК194+00 - ПК199+00 и укрепление откосов геоматами, устройство земляного полотна ПК 279+000 - ПК 282+00 - (40 %), разработка выемки ПК325+00 (15 %); разработка выемки и возведение земляного полотна ПК303+00 - ПК315+00, переустройство коммуникаций на ПК № 4. Работы идут с отставанием от календарного графика по вине АО "Сибмост".
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск 4 136 427,7 4 136 427,74 136 427,7
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 4 136 427,7 4 136 427,74 136 427,7
Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165 - км 172, Амурская область 1 030 833,9 1 030 833,91 030 833,9
[190100730] реконструкция 2021 1 030 833,9 1 030 833,91 030 833,9 Генеральный подрядчик ПАО "Бамстроймеханизация". Государственный контр... ракт – от 18.12.2018. № 05-18/СМР. Выполнены СМР по объездной дороге. По основной дороге выполняются подготовительные работы (61 %), разработка выемки (27 %). Производственное задание на 2019 год выполнено.
Реконструкция участков автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93, Амурская область 3 105 593,8 3 105 593,83 105 593,8
[190100731] реконструкция 2020 3 105 593,8 3 105 593,83 105 593,8 Генеральный подрядчик АО "Труд". Государственный контракт – от 24.07.2... 2017 № 01-17/СМР. Осуществляются строительно-монтажные работы по устройству земляного полотна, искусственным сооружениям. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией 164 845,4 126 716,6126 716,6
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства", г. Красноярск 164 845,4 126 716,6126 716,6
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей"- от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 389+000 - км 397+000, Республика Хакасия 154 183,4 116 054,6116 054,6
[190100732] реконструкция 2020 154 183,4 116 054,6116 054,6 Государственный контракт АО "Сибмост" №2/113-14 от 27.10.14. Выполнени... ие работ: подготовительные работы -100 %, земляное полотно - 50 %, строительство водопропускных труб - 100 %, дорожная одежда - 30 %, строительство путепровода на ПК 82 - 75%. В связи с низким темпом производства работ допущено отставание в сумме 38128,820 тыс. руб., указанный неосвоенный объем средств необходим к доведению в 2020 году.
Реконструкция транспортного узла на участке км 404+000 – км 407+000 автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией, Республика Хакасия 10 662,0 10 662,010 662,0
[190100733] проектные и изыскательские работы 2019 10 662,0 10 662,010 662,0 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России".
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 1 694 003,0 1 693 843,81 693 843,8
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 1 694 003,0 1 693 843,81 693 843,8
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"- от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 12+000 - км 28+750, Хабаровский край 684 056,0 684 053,4684 053,4
[190100734] реконструкция 2019 684 056,0 684 053,4684 053,4 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 26.12.2019 № 27-ru... u27517101-001-2019-ФДА/098. Введено в эксплуатацию 16,75 км/245,9 п.м. В результате категория дороги доведена до IБ с соответствующим увеличением пропускной способности, скорости движения и расчетных нагрузок на искусственные сооружения (А14, Н 14). Ожидается повышение безопасности дорожного движения, экологичности и транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"- от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км 28+750 - км 36+000, Хабаровский край 1 000 853,0 1 000 853,01 000 853,0
[190100735] реконструкция 2019 1 000 853,0 1 000 853,01 000 853,0 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 29.11.2019 № 27-r... ru27517101-087-2019-ФДА/066. Введено в эксплуатацию 7,075 км/173,62 п.м. В результате категория дороги доведена до IБ с соответствующим увеличением пропускной способности, скорости движения и расчетных нагрузок на искусственные сооружения (А14, Н 14). Ожидается повышение безопасности дорожного движения, экологичности и транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край 8 937,6 8 937,48 937,4
[190100736] проектные и изыскательские работы 2020 8 937,6 8 937,48 937,4 Расторжение государственного контракта в связи с банкротством проектно... ой организации. Заключен новый государственный контракт на ПИР, работы ведутся в соответствии с графиком.
Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 557 - км 591, Приморский край 91,2
[191061121] проектные и изыскательские работы 2019 91,2 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... от 27.03.2019 № 25-1-1-3-006614-2019, от 28.03.2019 № 00132-19/ХГЭ-17092/04.
Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 687,7 - км 703,1, Приморский край 65,2
[191061122] проектные и изыскательские работы 2019 65,2 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... от 27.03.2019 № 25-1-1-3-006542-2019, от 28.03.2019 № 00134-19/ХГЭ-17120/04.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург 62 512,0 62 512,062 512,0
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства", г. Пермь, Пермский край 62 512,0 62 512,062 512,0
Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в Пермском крае 62 512,0 62 512,062 512,0
[190100738] реконструкция 2022 62 512,0 62 512,062 512,0 Генеральный подрядчик - ООО СПК "Зеленый город", государственный контр... ракт от 26.11.2019 г № 176/19. Ход работ: подготовительные работы на основной трассе и искусственных сооружениях; устройство свай под опоры путепровода на ПК 42+39,46; устройство временного моста через р. Юмыш. Работы ведутся в соответствии с календарным графиком. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск 35 427,3
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г. Екатеринбург 35 427,3
Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили) 20 463,9
[190100739] проектные и изыскательские работы 2019 20 463,9 Проектная документация разработана и находится в ФАУ «Главгосэкспертиз... за России», получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в срок до 29.02.2020. Необходим перенос финансирования на 2020 г.
Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский) 14 963,4
[190100740] проектные и изыскательские работы 2019 14 963,4 Проектная документация разработана и находится в ФАУ «Главгосэкспертиз... за России», получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в срок до 29.02.2020. Необходим перенос финансирования на 2020 г.
Строительство и реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск 118 888,3 110 025,1110 025,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 8 863,2
Реконструкция автомобильной дороги А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Краснодару на участке км 5+600 - км 17+870, Краснодарский край 8 863,2
[190100602] проектные и изыскательские работы 2020 8 863,2 Получено отрицательные заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», прое... ектная документация требует корректировки. Неосвоенные средства в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы будут перенесены на 2020 год.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 110 025,1 110 025,1110 025,1
Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская область (2 этап) 110 025,1 110 025,1110 025,1
[190560672] реконструкция 2023 110 025,1 110 025,1110 025,1 Государственный контракт № 68/19 от 16.07.2019 с ООО "РостовАвтоДорС... Строй". Описание хода реализации объекта: ведутся работы по устройству насыпи земляного полотна основной дороги на ПК16+50-22+00 справа, на ПК33+00-35+00 справа, работы по погружению ж/б свай опоры №8, работы по бетонированию столбов опоры № 5, работы по устройству шпунтового ограждения опоры № 6 Пойменного моста № 2. Проблемные вопросы отсутствуют. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой 6 500,3 165,7165,7
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 6 500,3 165,7165,7
Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 83+068, Московская область I этап строительства км 17+910 - км 50+016 6 500,3 165,7165,7
[190100603] реконструкция 2019 6 500,3 165,7165,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 50-ru... u50504308-119-2019-ФДА/123. Введенные мощности – 0,3 км. Ожидаемый эффект - увеличение пропускной способности дороги, улучшение экологической обстановки, повышение безопасности движения. Документация по планировке территории утверждена распоряжением Росавтодора от 27.11.2018 № 4206-р. Ведутся работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, направлены комплекты документов по 20 участкам в целях вынесения распоряжения о предоставлении в пользование ФКУ. По 1 участку принято решение об изъятии, проводятся земельно-кадастровые и оценочные работы в целях заключения соглашения об изъятии.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе 1 130 088,4 1 125 237,01 125 237,0
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 1 130 088,4 1 125 237,01 125 237,0
Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к Госдачам, Московская область 2 250,4 492,2492,2
[190100604] проектные и изыскательские работы 2019 2 250,4 492,2492,2 Осуществляются земельно-кадастровые работы. Проектная документация пол... лучила положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 10.01.2014 № 008-14/ГГЭ-8908/04, от 10.01.2014 № 021-14/ГГЭ-8908/10.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 – км 12, Московская область 287 794,3 287 142,7287 142,7
[190100605] проектные и изыскательские работы 2020 287 794,3 287 142,7287 142,7 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область, II этап (3 км - 8 км) этап 1 270 340,6 268 473,6268 473,6
[190100606] строительство 2020 270 340,6 268 473,6268 473,6 Государственный контракт от 23.08.2018 № 155/18-С с ООО «ДСК».Ведутся ... работы по вырубке лесонасаждений и переустройству инженерных коммуникаций. Объем денежных средств в размере - 1 867,04252 тыс. руб. не был освоен в 2019 по причинам невозможности выкупа земельных участков и будет восстановлен в 2020 году. Требуется оформить права на 71 земельный участок площадью 37,84 га, из которых оформлено право на 15 участков площадью 2,10 га (6 %). Работы по оформлению прав выполняются в рамках государственного контракта от 11.09.2018 № 167/15-С с ООО "ГеоЭкоПроект".
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. III этап (8 км - 9 км) 1 этап 469 659,4 469 084,8469 084,8
[190100607] строительство 2021 469 659,4 469 084,8469 084,8 Государственный контракт от 27.05.2019 № 73/19-С с ООО «ДСК».Ведутся р... работы по вырубке лесонасаждений. Экономия бюджетных ассигнований в 2019 году, сложившаяся по результатам заключения контрактов - 2 427,2973 тыс. руб. Объем денежных средств в размере 574,57327 тыс. руб. не был освоен в 2019 по причинам невозможности выкупа земельных участков и будет восстановлен в 2020 году. Требуется оформить права на 82 земельных участка площадью 28,97 га, из которых оформлено право на 36 участков площадью 8,27 га (28,5 %). Работы по оформлению прав выполняются в рамках государственного контракта от 17.09.2018 № 169/18-С с ООО "ГеоЭкоПроект".
Реконструкция Рублево-Успенского шоссе. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово, Московская область. I этап (4 км - 27 км М-1 "Беларусь") этап 1 100 043,7 100 043,7100 043,7
[190100608] строительство 2021 100 043,7 100 043,7100 043,7 Государственный контракт от 27.05.2019 № 72/19-С с ООО «ДСК». Ведутся ... подготовительные работы. Экономия бюджетных ассигнований в 2019 году, сложившаяся по результатам заключения контрактов - 3 491,4614 тыс. руб. Требуется оформить права на 399 земельных участков общей площадью 35,94 га, из которых оформлено право на 182 земельных участка площадью 27,14 га (75,5%). Работы по оформлению прав выполняются в рамках государственного контракта от 11.09.2018 № 166/15-С с ООО "ГеоЭкоПроект". Заключены 2 соглашения об изъятии на сумму 13,827 млн. руб.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна 977 758,2 291 455,0291 455,0
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 977 758,2 291 455,0291 455,0
Реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участках км 23+500 - км 24+200, км 26+1080 - км 29+600, Московская область 977 758,2 291 455,0291 455,0
[190100609] проектные и изыскательские работы 2019 1 556,9 Проектная документация получила положительные заключения ФАУ «Главгосэ... экспертиза России» в 2014 г. Не завершены работы по землеотводу - вопросы изъятия по 1-му участку рассматриваются в судебном порядке. Необходим перенос финансирования на 2020 г.
[190560704] реконструкция 2020 976 201,3 291 455,0291 455,0 Государственный контракт от 12.09.2014 № 115/14-С с АО «Стройтрансгаз»... ». Описание хода реализации объекта: проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию этапа I, устройство АСУДД, очистных сооружений, шумозащитных экранов. Не освоение денежных средств в 2019 году составляет 684746,30757 тыс. руб., которые планируется перенести на 2020 год. Причиной неполного освоения денежных средств являются затянувшиеся судебные разбирательства по изъятию земель для нужд строительства, а также срыв сроков рабочего проектирования подрядной организацией. Требуется оформить права на 127 земельных участков общей площадью 39,41 га, из которых оформлено право на 121 участков площадью 39,13 га (99,3 %).
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо" 9 029,3 8 929,38 929,3
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 9 029,3 8 929,38 929,3
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо". Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» км 34+450 с ул. Рудакова, Московская область 9 029,3 8 929,38 929,3
[190100610] проектные и изыскательские работы 2020 9 029,3 8 929,38 929,3 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша 77 279,3 77 262,577 262,5
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 77 279,3 77 262,577 262,5
Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область 1 010,6 993,8993,8
[190560715] проектные и изыскательские работы 2019 1 010,6 993,8993,8 Проектная документация разработана, получены положительные заключе... ен ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 29.03.2019 № в ЕГРЗ 50-1-1-3-006976-20198, № 00367-19/ГГЭ-06688/07-01.
Реконструкция участков автомобильной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру Строительство путепровода на автомобильной дороге А-107 "Московское малое кольцо" Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на км 16 участка от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе, Московская область 76 268,7 76 268,776 268,7
[190100612] строительство 2019 76 268,7 76 268,776 268,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 50-ru... u50525304-110-2017-ФДА/124. Введенные мощности – 1,0200 км/ 322,400 п. м. Ожидаемый эффект - увеличение пропускной способности дороги, улучшение экологической обстановки, транспортной доступности прилегающих населенных пунктов, повышение безопасности движения и сокращения времени в пути.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров 927 795,4 922 564,6922 564,6
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 927 795,4 922 564,6922 564,6
Строительство и реконструкция Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Московская область 4 476,0 4 476,04 476,0
[190100613] строительство 2021 4 476,0 4 476,04 476,0 I этап введен в эксплуатацию в 2013 г. II этап введен в эксплуатацию в... в 2018 г. Государственный контракт 26.12.2011 № 292/11-С с АО "ДСК АВТОБАН" был расторгнут решением арбитражного суда Московской области (дело №А41-40721/2019 от 28.10.2019). Ход выполнения работ: работы не ведутся. Проблемные вопросы: повторное проведение экспертизы проектной документации. Требуется оформить права на 174 земельных участка площадью 254,65 га, из которых оформлены 169 земельных участков.
Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе, Московская область 69 727,4 65 089,565 089,5
[190100614] строительство 2019 69 727,4 65 089,565 089,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 18.12.2019 № 50-ru... u50507303-061-2016-ФДА/086. Введенные мощности – 1,5306 км/157,040 п. м. Получена экономия по результатам ввода. Ожидаемый эффект - увеличение пропускной способности дороги, улучшение экологической обстановки, транспортной доступности прилегающих населенных пунктов, повышение безопасности движения и сокращение времени в пути.
Реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин Строительство путепровода на автомобильной дороге А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров на км 2 участка от Ярославского шоссе до Горьковского шоссе, Московская область 853 592,0 852 999,1852 999,1
[190100615] строительство 2019 853 592,0 852 999,1852 999,1 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 18.12.2019 № 50-00... 00-111-2017-ФДА/087. Введенные мощности – 2,0050 км/564,160 п. м. Ожидаемый эффект - увеличение пропускной способности дороги, улучшение экологической обстановки, повышение безопасности движения и сокращение времени в пути.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск 6 457 578,6 6 312 704,96 312 704,9
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 1 446 667,8 1 301 794,81 301 794,8
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200) 1 446 667,8 1 301 794,81 301 794,8
[190100617] реконструкция 2020 1 446 667,8 1 301 794,81 301 794,8 Государственный контракт от 31.10.2017 № 157/17-С с АО "ДСК "АВТОБАН".... . Выполнено уширение проезжей части для обеспечения движения по схеме 4+4, ведутся работы по реконструкции и строительству путепроводов. Не освоение ЛБО в 2019 году составило 144 872,97793 тыс. руб., которые планируется перенести на 2020 год. Причиной неполного освоения стала затянувшаяся процедура оформления землеотвода, а именно: требуется оформление 108 земельных участков, из них оформлено в постоянное (бессрочное) пользование ФКУ "Центравтомагистраль" 30 участков.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда 5 010 910,8 5 010 910,15 010 910,1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область. 1 этап 409 346,1 409 345,9409 345,9
[190100618] реконструкция 2020 409 346,1 409 345,9409 345,9 Государственные контракты № 437/18-Р от 12.11.2018, № 448/18-Р от 23.1... 11.2018. Генеральный подрядчик - ООО "Автодороги". Строительство нового моста: выполнены работы по устройству опор, пролетных строений, мостового полотна, дорожной одежды на мосту и подходах, установлены элементы обустройства, переключено движение на новый мост. Реконструируемый мост: ведутся работы по разборке ж/б плиты проезжей части и металлоконструкций пролетных строений существующего моста. Опора № 6 – выполняются работы по устройству буронабивных свай. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область 4 601 564,7 4 601 564,24 601 564,2
[190100620] строительство 2020 4 601 564,7 4 601 564,24 601 564,2 Государственный контракт № 163/17-С от 03.07.2017. Генеральный подряд... дчик - АО "ВАД". Ведутся основные дорожно-строительные работы. Введен в эксплуатацию 1-й этап протяженностью 8,815 км (разрешение на ввод от 21.10.2019 № 35-000-037-2019-ФДА/042). Проблемные вопросы отсутствуют. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" 7 073 000,4 7 063 695,27 063 695,2
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г. Петрозаводск, Республика Карелия 2 870 410,6 2 867 966,52 867 966,5
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 197 - км 215, Республика Карелия 2 870 410,6 2 867 966,52 867 966,5
[190100623] строительство 2019 2 870 410,6 2 867 966,52 867 966,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25.12.2019 № 10-00... 00-091-2017-ФДА/103. Завершение участка позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги А-121 "Сортавала", улучшить условия и повысить безопасность движения. Ввод в действие мощностей - 14,404 км /190,1 м.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 4 202 589,8 4 195 728,74 195 728,7
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция автомобильной дороги А-121 "Сортавала" - Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 131+200 - км 153+850, Ленинградская область 4 195 199,4 4 193 080,34 193 080,3
[190100624] реконструкция 2019 4 195 199,4 4 193 080,34 193 080,3 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 21.11.2019 № 47-00... 00-033-2019-ФДА/056. Введенные мощности: 20,80242 км. Ожидаемый эффект от ввода: увеличение пропускной способности, сокращение времени в пути, повышение безопасности движения. Не использованы средства на изъятие земель в сумме 2199,082 тыс. рублей в связи с несогласием собственника с выкупной ценой, и, как следствие, решением вопроса в судебном порядке.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 57+550 - км 81+000, Ленинградская область 7 390,4 2 648,42 648,4
[190560716] строительство 2019 7 390,4 2 648,42 648,4 Объект введен в эксплуатацию. Мощности введены в действие в 2018 году ... (17,411 км), разрешения на ввод от 30.10.2018 № 47-000-084-2018-ФДА/33, от 10.12.2018 № 47-000-084-2018-ФДА/52. Достигнуто увеличение пропускной способности, сокращение времени в пути, повышение безопасности движения. Средства на 2019 год были предусмотрены на изъятие объектов недвижимого имущества, расположенных в санитарно-защитной зоне объекта. В связи с несогласием собственников с выкупной ценой вопрос решен в судебном порядке, средства в сумме 4 741,945 тыс. руб. не использованы. Перенос средств на 2020 год не требуется.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой 985 799,0 582 425,0977 778,5
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 985 799,0 582 425,0977 778,5
Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва"- от Санкт- Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 - км 54+365, Ленинградская область 985 799,0 582 425,0977 778,5
[190100625] реконструкция 2021 985 799,0 582 425,0977 778,5 Государственный контракт № 161/14/102026 от 17.06.2014 с ООО "Европейс... ская столица". Ведутся основные СМР по устройству земляного полотна и дорожной одежды, переустройству инженерных коммуникаций, установке опор наружного освещения, устройству шумозащитных экранов, строительству пешеходных переходов. Проблемные вопросы: собственник коммуникаций ПАО «Газпром» планирует завершить комплекс мероприятий, необходимый для вывода из эксплуатации МГ «Кохтла – Ярве – Ленинград» в IV квартале 2019. В связи с чем, к выполнению работ по демонтажу участков МГ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сможет приступить не ранее I квартала 2020 года. На участках переустройства и демонтажа магистральных газопроводов работы не ведутся, средства 2019 года освоены не в полном объеме. Остаток от лимита 8020,520 тыс. руб. - неиспользованные средства на изъятие земель в связи с несогласием собственника с выкупной ценой, и как следствие, решение вопроса в судебном порядке. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 составляет 395 353,469 тыс. руб. (предоставлен аванс по государственному контракту № 161/14/102026 от 17.06.2014) и является срочной, срок погашения – 01.07.2020.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" 836 949,1 836 949,0836 949,0
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г.Вологда 836 949,1 836 949,0836 949,0
Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин). Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км 85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 - ПК66+02 836 949,1 836 949,0836 949,0
[190100626] реконструкция 2021 836 949,1 836 949,0836 949,0 Государственный контракт № 390/18-Р от 09.10.2018. Генеральный подряд... дчик - АО "ВАД". Ведутся основные дорожно-строительные работы. Проблемные вопросы отсутствуют. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 3 782 843,0 3 778 983,93 778 983,9
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 1 999 255,8 1 998 080,01 998 080,0
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 51+500 - км 68+000, Ленинградская область 1 999 255,8 1 998 080,01 998 080,0
[190100627] реконструкция 2021 1 999 255,8 1 998 080,01 998 080,0 Государственный контракт № 125/18/102054 от 16.07.2018 с АО "ВАД". Вып... полняется устройство насыпи земляного полотна, сооружение водоотводных устройств, а также укрепление кюветов и откосов земляного полотна. Выполняется реконструкция мостов через реки Назия и Рябиновка. Работы производятся в соответствии с календарным графиком. Остаток от лимита - 1175,786 тыс. руб., из них 1175,746 тыс. руб. - неиспользованные средства на изъятие земель в связи с несогласием собственника с выкупной ценой, и как следствие рассмотрением дел в судах первой инстанции, включая проведение судебных экспертиз, а также апелляционных и кассационных инстанций. Необходимо перераспределить данные средства на 2020 год. Объем экономии по результатам закупок в 2019 году 808,116 тыс. руб.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г.Петрозаводск, Республика Карелия 1 783 587,2 1 780 903,91 780 903,9
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1378 - км 1381, Мурманская область 1 210 169,5 1 210 169,51 210 169,5
[190100628] реконструкция 2020 1 210 169,5 1 210 169,51 210 169,5 Государственный контракт от 19.06.2018 г. № 171 с АО «ВАД». Выполнени... ие работ: подготовительные работы – 100 %; земляное полотно 100 %, в т.ч. буровзрывные работы –100 %; водопропускные трубы – 90 %; нижний слой щебеночного основания - 100 %; верхний слой щебеночного основания — 100 %; нижний слой покрытия — 5 %;верхний слой покрытия — 5 %. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027, Мурманская область 10 732,5 8 049,38 049,3
[190100629] проектные и изыскательские работы 2019 10 732,5 8 049,38 049,3 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России". Получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в срок до 31.01.2020.
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область 562 685,2 562 685,1562 685,1
[190100630] реконструкция 2021 562 685,2 562 685,1562 685,1 Государственный контракт от 05.10.2018 № 285 с ООО «ТЕХНОСТРОЙ». Выпо... олнение работ: подготовительные работы - 15 %; земляное полотно — 15 %; водопропускные трубы — 10 %. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия 3 748 685,8 3 748 493,53 748 493,5
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 3 748 685,8 3 748 493,53 748 493,5
Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 - км 54+000 в Ленинградской области 3 705 205,6 3 705 013,33 705 013,3
[190100631] реконструкция 2020 3 705 205,6 3 705 013,33 705 013,3 Государственные контракты №№ 29/14/102404 от 03.02.014, 268/14/102014 ... от 04.08.2014" с АО "ВАД". По 1 этапу строительно-монтажные работы завершены, получено заключение Ростехнадзора о соответствии объекта требованиям проектной документации, получено разрешение на ввод. По 2 этапу производится реконструкция путепроводов на ПК144 и ПК184. Выполняется строительство линии наружного освещения и обустройство автомобильной дороги. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком. Введенные мощности: 12,441 км, 5 шт. (1 этап). Ожидаемый эффект от ввода: увеличение пропускной способности, сокращение времени в пути, повышение безопасности движения. Остаток от лимита - 192,342 тыс. руб., из них 192,214 тыс. руб. - экономия по затратам на изъятие земель, связанное с завершением работ по инвентаризации, уточнением местоположения земельных участков, с соответствующим определением выкупной стоимости по отчетам об оценке.
Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000 – км 80+000, Ленинградская область 43 480,2 43 480,243 480,2
[190100632] проектные и изыскательские работы 2020 43 480,2 43 480,243 480,2 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России".
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург 132 132,9 131 823,1131 823,1
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Тверь 92 132,9 91 825,591 825,5
Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Реконструкция мостового перехода через реку Волга на км 176 (II очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область 75 629,3 75 329,375 329,3
[190100633] реконструкция 2019 75 629,3 75 329,375 329,3 Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод от 02.10.201... 19 № 69-000-02-1/189-2014-ФДА/037. Введенные мощности - 2,42 км, в том числе мост - 1 171,563 пог. м. Эффект от ввода - увеличение пропускной способности, повышение безопасности движения, ликвидация заторов, ограничивающих движение, обеспечение пропуска непрерывного 6-полосного транзитного движения. Все выполненные работы оплачены в полном объеме. Остаток средств в сумме 300,032 тыс. рублей представляет собой экономию по затратам заказчика за изъятие путем выкупа земельного участка для государственных нужд.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 16 503,6 16 496,216 496,2
[190100634] проектные и изыскательские работы 2020 16 503,6 16 496,216 496,2 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 40 000,0 39 997,639 997,6
Реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область 40 000,0 39 997,639 997,6
[190100635] реконструкция 2023 40 000,0 39 997,639 997,6 Не заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажн... ных работ. Закупка на выполнение работ размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Решением ФАС России от 13.10.2019 Заказчику предписано аннулировать протоколы рассмотрения. 29.10.2019 Заказчик подал судебный иск на действия ФАС. 03.12.2019 суд решен в пользу ФКУ. Государственный контракт планируется заключить в феврале 2020 года. Освоение средств бюджета 2019 года по затратам Заказчика.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой 2 642 450,1 2 642 449,32 642 449,3
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 2 642 450,1 2 642 449,32 642 449,3
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 65+000 - км 100+000, Ленинградская область 2 601 520,5 2 601 520,52 601 520,5
[190100636] реконструкция 2023 2 601 520,5 2 601 520,52 601 520,5 Государственные контракты - №№ 265/17/102022 от 20.10.2017, 42/19/1020... 022 от 25.06.2019 с АО "ВАД". Завершается расчистка полосы отвода от леса и кустарника, ведется переустройство сетей связи, линий энергоснабжения, сетей газоснабжения, начаты работы по строительству пешеходного перехода ПК5 и приступили к демонтажу путепровода на ПК54, выполняется устройство насыпи земляного полотна на основном ходу, устройство водопропускных труб. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком. Объем экономии по результатам закупок в 2019 году: 695,255 тыс. руб.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией. Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская область 40 929,6 40 928,840 928,8
[190100637] реконструкция 2024 40 929,6 40 928,840 928,8 Государственные контракты - № 36/19/102057 от 10.06.2019, 75/79/102057... 7 от 30.07.2019 с АО "ВАД". Выполняются работы по разминированию участка, ведется актуализация инженерных изыскания, разработка рабочей документации. Работы выполняются в соответствии с календарным графиком. Остаток от лимита - 0,814 тыс. руб.: экономия, образовавшаяся по результатам проведения торгов. Объем экономии по результатам закупок в 2019 году: 311,000 тыс. руб.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия 581 932,8 501 446,4501 446,4
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 581 932,8 501 446,4501 446,4
Строительство автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина" на участке км 18+102 - км 27+024 (обход Нарышкино) в Орловской области 581 932,8 501 446,4501 446,4
[190100638] строительство 2019 581 932,8 501 446,4501 446,4 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 05.12.2019 № 57-00... 00-03-1/173-2013-ФДА/067. Возврат в бюджет финансирования в сумме 80 486,414 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ. Введено в эксплуатацию 13,02 км автодороги и 189,92 п.м. путепроводов. Строительство обхода обеспечивает отвод транзитного движения и части местного движения за пределы г.Нарышкино, и как следствие, улучшает экологическую обстановку и повышает безопасность дорожного движения.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия 20 000,0 20 000,020 000,0
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г.Калуга 20 000,0 20 000,020 000,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область 20 000,0 20 000,020 000,0
[190360581] проектные и изыскательские работы 2021 20 000,0 20 000,020 000,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан 53 569,9 53 569,853 569,8
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства", г. Уфа, Республика Башкортостан 20 000,0 20 000,020 000,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от автомобильной дороги Оренбург–Беляевка до автомобильной дороги Оренбург–Илек–гр. Республики Казахстан в Оренбургской области. 2 пусковой комплекс (ПК119 + 50 – ПК207 + 78,16) 20 000,0 20 000,020 000,0
[190360582] проектные и изыскательские работы 2021 20 000,0 20 000,020 000,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. Казань, Республика Татарстан 33 569,9 33 569,833 569,8
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан 7 563,2 7 563,17 563,1
[190360583] проектные и изыскательские работы 2020 7 563,2 7 563,17 563,1 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Реконструкция автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань на участке км 0+000 - км 6+400, Республика Татарстан 26 006,7 26 006,726 006,7
[190360580] проектные и изыскательские работы 2020 26 006,7 26 006,726 006,7 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, проектная документация готовится к направлению в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 16 579 758,8 8 377 929,015 114 163,0
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 4 955 489,2 765 320,83 866 615,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 19 - км 28+000, Московская область 1 802 969,4 346 889,4823 017,1
[190100639] реконструкция 2021 1 802 969,4 346 889,4823 017,1 Государственный контракт от 07.12.2018 № 222/18-С с ООО «Трансстроймех... ханизация». Выполняются работы по расчистке полосы отвода от растительности, демонтажу барьерного ограждения, разборке существующего покрытия, устройству зем. полотна и кабельной канализации, сооружению пешеходных переходов, переустройству коммуникаций. Неполное освоение ЛБО в 2019 году на сумму 979 952,3234 тыс. руб. в связи с необходимостью увязки с объектом Московской области «Реконструкция путепровода над автомобильной дорогой М-5 «Урал» на км 0,741 Лыткаринское шоссе» на км 25+750 М–5 «Урал» ввиду необходимости увеличения габарита проезжей части дороги М-5 «Урал» до 5 полос в каждом направлении. По объекту перечислен аккредитив в размере 476 127,64863 тыс. руб. для закупки материалов и изделий. Требуется оформить права на 60 земельных участков общей площадью 45,67 га, из которых оформлено право на 4 земельных участка площадью 33,01 га. Подписано 16 соглашений об изъятии недвижимости на общую сумму 147 535 527,76 руб.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область 2 952 519,8 317 094,02 942 261,0
[190100640] строительство 2023 2 952 519,8 317 094,02 942 261,0 Государственные контракты от 21.09.2018 № 170/18-С с ООО «Трансстройме... еханизация», от 03.06.2019 № 79/19-С с ПАО «МОСТОТРЕСТ», от 26.09.2019 № 120/19-С с ПАО «МОСТОТРЕСТ». Экономия бюджетных ассигнований в 2019 году, сложившаяся по результатам заключения контрактов, составила 158 053,5 тыс. руб. Описание хода реализации объекта: переустройство инженерных коммуникаций, демонтаж существующих строений, вырубка деревьев расчистка полосы отвода от лесонасаждений, строительство моста через реку Москва на ПК 97+57, строительство путепровода на ПК 93+43. Дебиторская задолженность в сумме 2 625 166,976 тыс. руб. образовалась в результате авансирования подрядчиков для закупки материалов и изделий на реализацию объекта. Погашение дебиторской задолженности планируется в 2020-2021 годах. Затянувшиеся судебные процессы с ООО "УК "Альфа-капитал" по изъятию земельных участков привели к невозможности выполнения работ почти на 80% площади земельных участков объекта. Требуется оформить права на 70 земельных участков общей площадью 110,64 га, из которых оформлено право на 56 участков площадью 24,70 га (22 %).
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство, реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке Ульянино - Непецино, Московская область 200 000,0 101 337,4101 337,4
[190100641] реконструкция 2023 200 000,0 101 337,4101 337,4 Государственный контракт от 31.07.2019 № 101/19-С с АО "ДСК "АВТОБАН".... . Ведутся подготовительные работы (устройство свайного поля 5 и 6 опоры на ПК 96, отсыпка земляного полотна на ПК 172-195). Экономия бюджетных ассигнований в 2019 году, сложившаяся по результатам заключения контрактов, составила 16 665,5 тыс. руб. Неполное освоение ЛБО в 2019 году на сумму 98 662,6 тыс. руб. произошло по причине задержки проведения земельно-кадастровых работ. Площадь изымаемых земель – 235,40 га (176 земельных участков).
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства", г. Уфа, Республика Башкортостан 4 600 499,4 2 389 755,94 600 166,3
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан 20 000,0 20 000,020 000,0
[190100643] реконструкция 2024 20 000,0 20 000,020 000,0 Начинаемый объект. Государственный контракт от 03.06.2019 № 0301100012... 2719000034.2019.7 с ОАО "Хотьковский автомост". Ведется разработка рабочей документации. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - км 1312+000, Республика Башкортостан 700 000,0 100 880,7700 000,0
[190100644] реконструкция 2023 700 000,0 100 880,7700 000,0 Государственный контракт от 03.06.2019 № 0301100012719000034.2019.7 с... с ОАО "Хотьковский автомост". Описание хода реализации объекта: Земляное полотно - 9,5%. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1336+000 - км 1344+200, Республика Башкортостан 300 000,0 100 036,6300 000,0
[190100645] реконструкция 2022 300 000,0 100 036,6300 000,0 Начинаемый объект. Заключен государственный контракт на разработку раб... бочей документации от 03.06.2019 № 030100012719000025.2019.7 с ООО "Дороги Приволжья". Государственный контракт на выполнение СМР № 0301100012719000032.2019.7 от 09.07.2019 с ОАО "Хотьковский автомост". Описание хода реализации объекта: земляное полотно - 4,9%. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан 1 014 529,2 142 756,61 014 529,2
[190100646] реконструкция 2023 1 014 529,2 142 756,61 014 529,2 Государственный контракт от 27.05.2019 № 0301100012719000030.2019.7 с ... ООО "СтройБлокТехнология". Производятся работы по отсыпке земляного полотна и устройству металлических гофрированных труб. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Уфа на участке км 0+410 – км 0+750, Республика Башкортостан 5 000,0 4 668,04 668,0
[190100647] проектные и изыскательские работы 2021 5 000,0 4 668,04 668,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан 1 600 000,0 1 060 444,91 600 000,0
[190100648] реконструкция 2021 1 600 000,0 1 060 444,91 600 000,0 Государственный контракт от 15.08.2018 № 7/288 АО "Сибмост". Производя... ятся работы по устройству металлических гофрированных труб и строительству моста через реку Чермасан. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к г. Оренбург) на участке км 215 – км 225, Оренбургская область 23 828,3 23 828,223 828,2
[190100649] проектные и изыскательские работы 2019 23 828,3 23 828,223 828,2 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 09.12.2019 № 56-1-1-3-0162-19, от 10.12.2019 № 01476-19/ГГЭ-20169/07-01.
Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан 36 141,9 36 140,936 140,9
[190100650] реконструкция 2019 36 141,9 36 140,936 140,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 11.12.2019 № 02-00... 00-034-2019-ФДА/099. Введенные в действие мощности (390,415 м дороги категории IБ) позволят увеличить пропускную способность участка, улучшить условия движения.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км 1375+000, Республика Башкортостан 901 000,0 901 000,0901 000,0
[190100651] реконструкция 2020 901 000,0 901 000,0901 000,0 Государственный контракт от 16.12.2013 № 0301100012713000125-0000795-0... 01 (I пусковой комплекс), государственный контракт от 28.06.2017 № 0301100012717000023.2017.270346 (II пусковой комплекс); На участке строительства требуется перенос коридора магистральных нефтегазопроводов АО «Транснефть-Урал», ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть» общей протяжённостью 22 км. Выполнено 72 %. Производится подготовка к врезке 2-х магистральный нефтепроводов. Также осуществляются устройство барьерного ограждения, площадки отдыха, строительство надземного пешеходного путепровода на ПК 111+00. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г. Пенза 4 371 643,3 2 570 725,93 995 254,8
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км 411 - км 466, Республика Мордовия 44 425,7 44 425,644 425,6
[190100652] строительство 2024 44 425,7 44 425,644 425,6 Дважды не осуществлена закупка на выполнение строительно-монтажных раб... бот в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. В 2019 году в рамках разработки рабочей документации производится внесение изменений в проектную документацию с последующим прохождением государственной экспертизы.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область 398 846,8 59 376,0273 382,5
[190100653] строительство 2024 398 846,8 59 376,0273 382,5 Государственный контракт № 5/5-19 от 27.05.2019 г. с ООО "АвтоВолгастр... рой". Остаток средств по объекту в объеме 125464,3 тыс. руб. связан с не освоением аккредитива. Данные средства необходимо перенести на 2020 г.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск на участке км 185 – км 188, Рязанская область 6 097,6 6 097,6
[190100654] проектные и изыскательские работы 2020 6 097,6 6 097,6 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва –Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 - км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) 43 253,3 43 253,3
[190100655] проектные и изыскательские работы 2020 43 253,3 43 253,3 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Пензенская область 414 742,9 414 742,9414 742,9
[190100656] строительство 2019 414 742,9 414 742,9414 742,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 58-ru... u58304000-100-2018-ФДА/119. Ввод мощностей -1162,91/81,31 м. Ожидаемый эффект от ввода - ликвидация пересечения в одном уровне федеральной автомобильной дороги М-5" Урал" с магистральной улицей г. Пенза, увеличение пропускной способности, повышение безопасности движения.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область 1 878 031,2 1 173 219,71 737 424,4
[190100657] строительство 2020 1 878 031,2 1 173 219,71 737 424,4 Государственный контракт № 5/13-14 от 13.11.2014 г. с АО "Волгомост". ... Ход реализации объекта: подготовительные работы – 72 %, устройство БНС на путепроводе - 96 %, устройство ростверков - 95 %, опор - 93 %, ригелей - 93%, сборка стапеля и временных опор - 98 %, металлические пролетные строения - 50 %, подпорные стенки - 96 %, ж/б пролётные строения - 74 %, устройство зем.полотна - 83 %. устройство дорожной одежды - 85 %, устройство водоотвода – 3 %, съезды и примыкания – 24 %, благоустройство – 23 %, эл.освещение - 47,7 %, переустройство инженерных коммуникаций - 62 %. В 2019 г. не освоено 140606,774 тыс. руб. (остаток непредвиденных затрат заказчика - 71839,641 тыс. руб. и компенсационных затрат - 68767,133 тыс. руб.) по объекту в связи с тем , что до настоящего времени не определена окончательная стоимость переустройства ЛЭП 35,110,220 кВ (ПАО "МРСК Волги" и ПАО "ФСК ЕЭС") по причине необходимости дополнительного согласования проектных решений в рабочей документации и прохождения повторной экспертизы. Данные средства необходимо перенести на 2020 г.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область 891 862,4 253 599,3781 545,1
[190100658] строительство 2021 891 862,4 253 599,3781 545,1 Государственный контракт № 5/7-19 от 17.06.2019 г. с ООО "Автодоринжи... иниринг". По объекту выполнены работы по обустройству временного городка. В 2019 г. не освоены средства в объеме 110317,3005 тыс. руб. Остаток затрат на переустройство сетей электроснабжения ВЛ 35 кВ-ВЛ 110 кВ на сумму 6527,481 тыс. руб. связан с тем, что владельцем коммуникаций ПАО "МРСК Волги" будет уточняться стоимость работ по результатам разработки рабочей документации и прохождения экспертизы. Остаток затрат на выкуп земельных участков и сооружений на сумму 65185,201 тыс. руб. связан с необходимостью оформления земель и имущества в собственность в судебном порядке. Из-за отсутствия действующего разрешения на производство работ на особо охраняемой территории национального парка " Самарская Лука", в пределах которого находится объект, освоить неиспользованные затраты заказчика за счет выполнения СМР подрядчиком не представляется возможным. Данные средства необходимо перенести на 2020 г.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 814+000 - км 835+000, Ульяновская область 694 383,4 625 362,4694 383,4
[190100659] реконструкция 2020 694 383,4 625 362,4694 383,4 Государственный контракт № 5/14-14 от 24.10.2014 г. с ОАО "ХМДС". Ход ... реализации объекта: направлен комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 1 и 2-го пусковых комплексов в январе 2020 г. 3 пусковой комплекс: земляное полотно -100 %; дорожная одежда – 92 %; переустройство нефтепроводов - 100 %. В связи с врезкой и переключением нефтепроводов во второй половине декабре 2019 г. работы по устройству дорожной одежды, водоотводных сооружений и обустройству автомобильной дороги на 3 пусковом комплексе будут завершены в 2020 г. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. Челябинск 2 652 126,9 2 652 126,42 652 126,4
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область 50 000,0 49 999,649 999,6
[190100660] реконструкция 2024 50 000,0 49 999,649 999,6 Государственные контракты: на выполнение СМР от 30.09.2019 № 92 с ООО... О "ДОРТРАНССТРОЙ", на разработку рабочей документации от 01.10.2019 № 95 с ООО " ГЕО-ПРОЕКТ". Выполняются работы по устройству водопропускных труб, по разработке рабочей документации. Работы ведутся в соответствии с графиком, проблемные вопросы отсутствуют.
Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области 388 021,3 388 021,2388 021,2
[190100661] реконструкция 2020 388 021,3 388 021,2388 021,2 В 2014 году в плановом порядке был введен в действие 1-й этап реконстр... рукции (10,373 км, 73,78 пог. м). Контракт с АО "СУ № 1" был расторгнут в 2017 г. в судебном порядке в связи с невыполнением работ. Заключен государственный контракт на выполнение СМР от 08.10.2018 № 144 с ООО "ДСК 82". 2 этап реконструкции был разделен на 2а этап (путепровод на км 1811+577) и 2б этап (переустройство газопровода). По итогам 2019 года введен в эксплуатацию 2а этап, разрешение на ввод от 21.11.2019 № 74 -ru74526307-072-2019-ФДП/062 (83,54 пог. м). Введенные в эксплуатацию мощности способствуют повышению пропускной способности и безопасности дорожного движения. Выполнение работ по 2б этапу предусмотрено в 2020 году.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска км 1790+358 - км 1799+280, Челябинская область 2 214 105,6 2 214 105,62 214 105,6
[190100662] реконструкция 2020 2 214 105,6 2 214 105,62 214 105,6 Государственный контракт на выполнение СМР № 143 от 01.10.2018 с АО "... "СМУ-Дондорстрой". Описание хода реализации объекта: выполняются работы по устройству дорожной одежды, искусственного сооружения через р. Кунгуруша, строительство путепровода, выполнение работ по обустройству. Работы ведутся в соответствии с графиком, проблемные вопросы отсутствуют.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа 8 136 100,4 7 055 031,37 951 733,4
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства", г. Пермь, Пермский край 10 800,0 8 365,08 365,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км 459+000, Пермский край 2 400,0
[191061118] реконструкция 2024 2 400,0 Начинаемый объект. Процедура проведения государственной закупки не сос... стоялась по причине отсутствия заявок. Неосвоение лимитов бюджетных обязательств составило 2 400,0 тыс. руб. Готовится повторное проведение процедуры государственной закупки.
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике 8 400,0 8 365,08 365,0
[190100663] реконструкция 2020 8 400,0 8 365,08 365,0 Генеральный подрядчик - АО "ДСК Автобан", государственный контракт от ... 25.11.2013 № 232/13. СМР выполнены за исключением переустройства магистральных нефтепроводов «Альметьевск-Горький-2» и «Альметьевск-Горький-3» (от АО "Транснефть - Прикамье" выдан запрет на проведение работ в рамках 3 этапа ПК 130+00 - ПК 136+23). 12.08.2019 получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 21 – ru21519316 – 026 – 2019 – ФДА/028 участка автомобильной дороги протяженностью 0,623 км IIIА пускового комплекса строительства. Проектно-сметная документация III б этапа реконструкции (магистральные нефтепроводы) находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". После получения положительного заключения государственной экспертизы подрядная организации приступит к производству работ по переустройству магистральных нефтепроводов. Окончание работ - декабрь 2020 г.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Нижний Новгород 64,4 64,464,4
Строительство транспортной развязки на км 50 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область 64,4 64,464,4
[190560706] проектные и изыскательские работы 2019 64,4 64,464,4 По проектной документации получены отрицательные заключения ФАУ "Главг... госэкспертиза России", осуществляется корректировка проектной документации.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Нижний Новгород 3 179 705,9 2 874 233,13 003 932,6
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км 347 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область 5 495,2 5 495,25 495,2
[190100664] проектные и изыскательские работы 2021 5 495,2 5 495,25 495,2 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область 65 878,9 65 878,965 878,9
[190100665] проектные и изыскательские работы 2021 65 878,9 65 878,965 878,9 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область 130 219,4 57 837,7130 219,4
[190100666] строительство 2020 130 219,4 57 837,7130 219,4 Государственный контракт №162 от 28.06.2019 с АО "СМУ-Дондорстрой". Пр... роведение мероприятий по изъятию земель для производства работ. Выполняются работы по строительству объездной дороги, переустройство инженерных коммуникаций, строительство опор путепровода, строительство съездов к путепроводу, строительство малых ИССО. Допущено отставание по освоению годовых лимитов финансирования (44 %).
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Московская область 787 526,5 728 956,8787 526,5
[190100667] строительство 2020 787 526,5 728 956,8787 526,5 Государственный контракт № 555 от 15.01.2019 с ООО "ДСК". Проведение м... мероприятий по изъятию земель для производства работ. Выполняются работы по устройству пролетного строения путепровода, строительство съездов к путепроводу, переустройство инженерных коммуникаций, устройство фундаментов шумозащитных экранов, строительство малых ИССО. Задание на 2019 год выполнено на 93 %.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская область 2 190 585,9 2 016 064,52 014 812,6
[190100668] строительство 2020 2 190 585,9 2 016 064,52 014 812,6 Государственный контракт №186 от 28.06.2017 с ООО "ЕТС". Выполняются р... работы: по устройству ливневой канализации и водоотвода, по устройству и обустройству пешеходно-транспортных дорожек, по монтажу барьерного ограждения, по монтажу шумозащитных экранов, по устройству энергоснабжения, по монтажу знаков, укрепительные работы, по переустройству коммуникаций. Проблемные вопросы: собственник газопроводов АО "Мособлгаз" не произвел переключение переустроенных газопроводов, что повлекло за собой ограничение фронта работ в местах нахождения старых газопроводов.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства", г. Уфа, Республика Башкортостан 529 300,0 276 521,4529 155,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан 224 300,0 224 300,0224 300,0
[190100669] реконструкция 2021 224 300,0 224 300,0224 300,0 Государственные контракты от 17.12.2012 № 7/315 (I пусковой комплекс) ... c АО "Уралмостострой", от 19.12.2013 № 0301100012713000169-0000795-01 (II пусковой комплекс) с ООО "Дортрансстрой". В связи с изменением проектных решений произошло увеличение объема работ по переустройству нефтепродуктопроводов АО «Транснефть – Урал» в составе строительства объекта и удорожание стоимости строительства. Необходимо внесение изменений в проектную документацию с выделением отдельных этапов. Проектная документация с выделенными этапами и внесенными изменениями направлена на повторную экспертизу.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1231+352 - км 1251+773, Республика Башкортостан 300 000,0 47 365,9300 000,0
[190100670] реконструкция 2024 300 000,0 47 365,9300 000,0 Государственный контракт от 24.05.2019 № 0301100012719000031.2019.7 с ... ОАО "Алексеевскдорстрой". Подготовительный этап строительства, производятся работы по переустройству линий связи. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км 1321+500 – км 1331+953, Республика Башкортостан 5 000,0 4 855,54 855,5
[190100671] проектные и изыскательские работы 2021 5 000,0 4 855,54 855,5 Получено заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный контракт на ПИР за... аключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. Казань, Республика Татарстан 4 416 230,1 3 895 847,44 410 215,9
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 199 808,3 199 808,3199 808,3
[190100672] проектные и изыскательские работы 2021 199 808,3 199 808,3199 808,3 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская Республика 286 697,9 286 697,9286 697,9
[190100673] реконструкция 2023 286 697,9 286 697,9286 697,9 Вновь начинаемы объект. Заключен государственный контракт с ПАО "Дорис... сс" № Ч-110-19 от 28.06.2019. Работы выполняются в плановом порядке.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика Татарстан 1 543 360,2 1 068 966,11 543 360,2
[190100674] реконструкция 2022 1 543 360,2 1 068 966,11 543 360,2 Вновь начинаемы объект. Заключен государственный контракт с АО "Каздор... рстрой" Т-93-19 от 11.06.2019. Работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 400 000,0 399 881,2399 881,2
[190100675] реконструкция 2023 400 000,0 399 881,2399 881,2 Вновь начинаемы объект. Заключен государственный контракт с ПАО "Мосто... отрест" от 09.07.2019 № Т-111-19. Неосвоенные средства в размере 118,799 тыс. рублей остались от выкупа земель и требуется их восстановление в 2020 году. Выполняются земляные работы, устройство водопропускных труб, ведется переустройство коммуникаций, возводятся опоры моста.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 300 000,1 300 000,1300 000,1
[190100676] строительство 2020 300 000,1 300 000,1300 000,1 Вновь начинаемы объект. Заключен государственный контракт с ООО "Строй... й-Инжиниринг" № Т-94-19 от 14.06.2019. Выполняются земляные работы, устройство водопропускных труб, дорожной одежды.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 15 920,2 15 920,215 920,2
[190100677] проектные и изыскательские работы 2020 15 920,2 15 920,215 920,2 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 10 000,0 9 999,99 999,9
[190100678] проектные и изыскательские работы 2020 10 000,0 9 999,99 999,9 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан 10 000,0 9 999,99 999,9
[190100679] проектные и изыскательские работы 2020 10 000,0 9 999,99 999,9 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 856+500 - км 868, Республика Татарстан 35 369,2 34 972,834 972,8
[190100680] реконструкция 2019 35 369,2 34 972,834 972,8 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30 декабря 2019 г.... . № 16-000-02-1/22-2014-ФДА/120. Введено 11,350 км. Ожидаемый эффект от ввода - увеличение пропускной способности. Неосвоенные денежные средства в размере 396,369 тыс. рублей - экономия по торгам.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 601+000 - км 613+000, Чувашская Республика 11 391,9 11 391,711 391,7
[190100681] проектные и изыскательские работы 2020 11 391,9 11 391,711 391,7 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (2-ая очередь строительства) 70 339,0 70 339,070 339,0
[190100682] проектные и изыскательские работы 2020 70 339,0 70 339,070 339,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 643+000 - км 659+150, Чувашская Республика 16 379,9 16 379,816 379,8
[190100683] проектные и изыскательские работы 2020 16 379,9 16 379,816 379,8 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика (1-ая очередь строительства). Этап 2В 1 212 821,6 1 172 847,21 212 821,6
[190100684] строительство 2020 1 212 821,6 1 172 847,21 212 821,6 Генеральный подрядчик - ПАО "Мостотрест", государственный контракт № Ч... Ч-109-18 от 17.07.2018. Ведутся работы по разборке существующей насыпи и устройство опор эстакады.
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан 298 793,7 293 296,1293 296,1
[190100685] реконструкция 2021 298 793,7 293 296,1293 296,1 Генеральный подрядчик - ООО "ПСО Казань", государственный контракт Т-1... 100-18 от 14.07.2018. По контракту остался переходящий аванс. Ведутся земляные работы, устройство водопропускных труб, переустройство коммуникаций, устройство опор путепровода. Неосвоенные средства в размере 5497,628 тыс.рублей остались от выкупа земель и требуется их восстановление в 2020 году.
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 878 - км 888, Республика Татарстан 5 348,1 5 347,25 347,2
[190560707] реконструкция 2019 5 348,1 5 347,25 347,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 26 декабря 2019 г.... . № 16-000-02-1/24-2014-ФДА/110. Введено 10,225 км. Ожидаемый эффект от ввода - увеличение пропускной способности. Неосвоенные денежные средства в размере 0,867 тыс. рублей - округления бюджета.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань 2 958 331,9 2 958 181,92 958 181,9
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 2 958 231,9 2 958 181,92 958 181,9
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 386+000 - км 398+000, Тамбовская область 1 208 231,9 1 208 181,91 208 181,9
[190100686] реконструкция 2019 1 208 231,9 1 208 181,91 208 181,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 12 декабря 2019 г.... . № 68 - ru68507000 - 02-1/131 - 2014 - ФДА/074. Мощность объекта - 12,59126 км / 330,27 пог. м. Увеличена пропускная способность участка (4 полосы IБ категории), повысилась безопасность движения (построены линии электроосвещения, установлено барьерное ограждение, построен пешеходный переход). Ожидается сокращение времени в пути - построено 2 транспортных развязки, подъездная дорога к населенному пункту. Получена экономия в 23259,3 тыс. руб.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Реконструкция автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 903+500 - км 922+000, Волгоградская область 1 300 000,0 1 300 000,01 300 000,0
[190100687] реконструкция 2021 1 300 000,0 1 300 000,01 300 000,0 Государственный контракт №165/18 от 13.10.2018 с АО "СМУ-Дондорстрой"... ". Описание хода реализации объекта: выполнены переустройство линий связи, отсыпка земляного полотна. Ведется устройство нижнего слоя основания дорожной одежды из ЩПС С4, устройство верхнего слоя основания из «тощего» бетона В7,5, устройство цементобетонного покрытия из тяжелого бетона В 35, строительство водопропускных труб, строительство моста через реку Сакарка. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 150 000,0 150 000,0150 000,0
[190100688] проектные и изыскательские работы 2020 150 000,0 150 000,0150 000,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком. По ПД в отношении 1-го этапа обхода получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертизы России" от 02.07.2019 № 34-1-1-3-016693-2019, от 11.07.2019 № 00177-19/СГЭ-18680/904. По 2 и 3 этапу продолжаются ПИР.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке обхода г. Волгограда, Волгоградская область 1-й этап 300 000,0 300 000,0300 000,0
[191061120] строительство 2024 300 000,0 300 000,0300 000,0 Государственный контракт № 81/19 от 17.08.2019 с АО "Донаэродорстрой"... ". Описание хода реализации объекта: подготовительные работы, отсыпка земляного полотна насыпи, начата забивка свай моста через ВДСК на ПК349+09, выполнены мероприятия по поиску и захоронению останков погибших в ВОВ. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 100,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444+000 - км 459+600, Воронежская область 100,0
[191261196] проектные и изыскательские работы 2021 100,0 Вновь начинаемый объект, осуществляются конкурсные процедуры по опреде... елению исполнителя работ.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой 17 693 735,4 16 799 347,417 205 114,1
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г.Пятигорск Ставропольского края 7 098 232,4 6 734 184,27 095 498,0
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 507+000 - км 517+000, Республика Северная Осетия - Алания 2 236,8
[190560708] проектные и изыскательские работы 2019 2 236,8 Государственный контракт от 14.10.2019 № 215 с ООО «Р-ОСПРОЕКТ». Объек... кт на стадии прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения достоверности сметной стоимости. Планируемая дата выдачи заключения - 02.03.2020. Необходим перенос финансирования на 2020 г.
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке подъезда к г. Ставрополь км 20+000 - км 30+000, Ставропольский край (корректировка) 497,4
[190560709] проектные и изыскательские работы 2019 497,4 Заключен государственный контракт от 18.11.2019 на доработку проектной... й документации, в 2019 году работы не завершены, направление на государственную экспертизу планируется в I квартале 2020 года. Необходим перенос финансирования на 2020 г.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100 – км 589+000, Республика Ингушетия (корректировка) 5 153 193,7 4 791 879,95 153 193,7
[190100689] реконструкция 2020 5 153 193,7 4 791 879,95 153 193,7 Государственный контракт № 1001687 от 13 июля 2018 г. с ООО СК "Неон".... . Описание хода реализации объекта: подготовительные работы – 30 %, земляное полотно – 70 %, дорожная одежда –60 %, строительство транспортной развязки на г. Магас – 75 %, строительство транспортной развязки на пос. Экажево – 20 %, строительство транспортной развязки на г. Карбулак, – 70 %, строительство моста через р. Сунжа - 75 %, обустройство –60 %. Проблемные вопросы отсутствуют. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 387+000 - км 397+000, Кабардино-Балкарская Республика 1 905 841,4 1 905 841,31 905 841,3
[190100690] реконструкция 2019 1 905 841,4 1 905 841,31 905 841,3 Объект введен в эксплуатацию, разрешения на ввод от 17 октября 2019 г.... . № 07-000-02-1/66-2014-ФДА/038 и от 26 декабря 2019 г. № 07-000-002-1/66-2014-ФДА/108. Введено 14,79 км дороги категории IБ, в том числе 639,56 пог.м искусственных сооружений, повышены пропускная способность, расчетные нагрузки от транспортного потока, безопасность и комфортность движения.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой "Обход г.Владикавказ" на участке км 10+500 – км 25+150 (II и III очереди), Республика Северная Осетия-Алания 36 463,1 36 463,036 463,0
[190100691] проектные и изыскательские работы 2020 36 463,1 36 463,036 463,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань 6 286 883,3 5 879 800,25 924 253,1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, км 764+000 - км 769+000, Республика Дагестан 10 000,0 10 000,010 000,0
[190100692] реконструкция 2022 10 000,0 10 000,010 000,0 Начинаемый объект. Генеральный подрядчик ООО "Дорсервис-09", государст... твенный контракт № 3/19/СТР от 31.10.2019. Ведется разработка рабочей документации. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство подхода от автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой к строящемуся автомобильному мосту через реку Самур в районе пункта пропуска Яраг - Казмаляр, Республика Дагестан 153 273,7 149 558,8149 558,8
[190100693] строительство 2019 153 273,7 149 558,8149 558,8 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 05-ru... u05525000-086-2017-ФДА/118. Мощность - 0,379 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок между Российской Федерацией и Азербайджаном, Ираном, Грузией, Арменией. В результате реализации объекта получена экономия в размере 3714,892 тыс. рублей.
Строительство автомобильного моста через р. Самур в районе пунктов пропуска Самур (Азербайджанская Республика) – Яраг-Казмаляр (Российская Федерация) через азербайджано-российскую государственную границу 455 235,0 326 997,9385 015,9
[190100694] строительство 2019 455 235,0 326 997,9385 015,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 №00-000... 0-033-2018-ФДА/125. Мощность - 0,325 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок между Российской Федерацией и Азербайджаном, Ираном, Грузией, Арменией. В результате реализации объекта возникла экономия средств, предназначенных на компенсацию курсовой разницы, в связи с укреплением Российской валюты в размере 70219,082 тыс. рублей.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке км 805+000 - км 817+000, Республика Дагестан 1 577 791,1 1 306 697,41 294 474,6
[190100695] реконструкция 2019 1 577 791,1 1 306 697,41 294 474,6 Введен в эксплуатацию I этап строительства (разрешение на ввод от 20.1... 12.2019 №05-000-142-2019-ФДА/126) мощностью 11,51 км. Ввод пускового комплекса позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. При реализации II этапа строительства объекта отсутствует возможность выполнения полного комплекса СМР в связи с несогласием собственников с оценочной стоимостью выкупов земельных участков, в результате чего не освоено 271093,724 тыс. рублей. Генеральный подрядчик ООО "Нарт", государственный контракт № 6/17/СТР от 30.08.2017. По 2 этапу завершение работ в 2020 году, включение в ФАИП за счет остатков неиспользованных средств 2019 года.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 827+000 - км 841+000, Республика Дагестан 2 088 159,3 2 088 158,12 088 158,1
[190100696] реконструкция 2019 2 088 159,3 2 088 158,12 088 158,1 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 20.12.2019 №05-000... 0-106-2017-ФДА/092. Мощность - 13,855 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь) 2-й этап - км 14+800 - км 27+000 1 962 424,2 1 958 388,01 957 045,7
[190100697] строительство 2019 1 962 424,2 1 958 388,01 957 045,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 №20-000... 0-095-2017-ФДА/115. Мощность - 11,814 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. В результате реализации объекта получена экономия 4036,215 тыс. рублей.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь), 3-й этап - км 27+000 - км 34+000 40 000,0 40 000,040 000,0
[190100698] строительство 2024 40 000,0 40 000,040 000,0 Начинаемый объект. Генеральный подрядчик ООО "Дормост", государственны... ый контракт № 2/19/СТР от 23.08.2019. Ведутся разработка рабочей документации, подготовка территории строительства. Задание на 2019 год выполнено.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 2 571 478,7 2 471 618,72 471 618,7
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея 1 019 656,4 919 796,5919 796,5
[190100699] строительство 2020 1 019 656,4 919 796,5919 796,5 Государственный контракт № 5/17/СМР от 07.11.2017 АО «Ростовавтомост».... . Завершены работы по устройству верхнего слоя покрытия мостового полотна из ЩМА на путепроводах; по монтажу шумозащитных экранов; по переустройству существующих линий связи; работы по переустройству газопровода, водопровода, бытовой канализации. Ведутся работы по устройству тел секций ПС 4-1 – ПС 4-3, ПС 5-3 – ПС 5-9 на подходе к путепроводу. Причина не полного освоения средств - отставание подрядной организацией от графика выполнения работ. Неосвоенные средства в размере 99859,9 тыс. руб. подлежат переносу на 2020 год.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288) 1 551 822,3 1 551 822,21 551 822,2
[190100700] реконструкция 2019 1 551 822,3 1 551 822,21 551 822,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 18.12.2019 № 01-00... 00-146-2019-ФДА/085. Введено 10,289 км автомобильной дороги, в том числе 258,22 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности, сокращение времени в пути и повышение безопасности движения. Получена экономия бюджетных средств в размере 145 808,18052 тыс. руб.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань 1 737 141,0 1 713 744,31 713 744,3
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке обхода города Дербент, Республика Дагестан 32 258,1 32 258,032 258,0
[190100701] проектные и изыскательские работы 2020 32 258,1 32 258,032 258,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 718+800 - км 739+000 (обход г. Хасавюрт), Республика Дагестан 20 339,0 13 799,513 799,5
[190100702] проектные и изыскательские работы 2020 20 339,0 13 799,513 799,5 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 705+000 - км 718+800, Чеченская Республика, Республика Дагестан 1 684 543,9 1 667 686,81 667 686,8
[190100703] реконструкция 2019 1 684 543,9 1 667 686,81 667 686,8 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 №05-000... 0-029-2018-ФДА/114. Мощность - 13,963 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. В результате реализации объекта получена экономия 16857,127 тыс. рублей.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) 6 911 287,8 6 569 518,66 778 868,7
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург 1 369 819,3 1 369 630,21 369 630,2
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола", Ленинградская область 748 962,3 748 773,2748 773,2
[190100743] реконструкция 2020 748 962,3 748 773,2748 773,2 Государственный контракт № 11/18/101055 от 02.10.2018 с ООО "ЕТС". Вып... полняются работы по отсыпке земляного полотна на сопряжениях, устройству мостового полотна, устройству водопропускных труб, устройству дорожной одежды. Работы выполняются с отставанием от календарного графика. Остаток от лимита - 189,134 тыс. руб., из них 188,957 тыс. руб. - экономия по затратам на изъятие земель. Экономия связана с завершением работ по инвентаризации, уточнением местоположения земельных участков, с соответствующим определением выкупной стоимости по отчетам об оценке.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км 132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора, Ленинградская область 620 857,0 620 857,0620 857,0
[190100744] реконструкция 2019 620 857,0 620 857,0620 857,0 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод № 47-ru47509102-147-2... 2017-ФДА/039 от 16.10.2019. Введенные мощности: 1,85 км, 174,24 пог. м. Ожидаемый эффект от ввода: обеспечение безопасности движения, снятие ограничения движения по нагрузкам и габаритам.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства", г. Сочи, Краснодарский край 699 401,1 607 182,7677 182,7
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский, Краснодарский край 22 963,0 22 961,922 961,9
[190100745] проектные и изыскательские работы 2020 22 963,0 22 961,922 961,9 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Чухук на км 120+941 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 55 964,1 55 964,155 964,1
[190100746] реконструкция 2019 55 964,1 55 964,155 964,1 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 17.12.2019 № 23-ru... u23309000-086-2018-ФДА/082. Введено в эксплуатацию 104,6 м дороги, в том числе 33,1 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности и повышение безопасности движения.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Хаджипсе на км 140+349 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 46 077,7 46 077,746 077,7
[190100747] реконструкция 2019 46 077,7 46 077,746 077,7 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 17.12.2019 № 23-ru... u23309000-086-2018-ФДА/081. Введено в эксплуатацию 103,4 м дороги, в том числе 33,1 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности и повышение безопасности движения.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Буу на км 147+266 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 52 882,0 52 882,052 882,0
[190100748] реконструкция 2019 52 882,0 52 882,052 882,0 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 17.12.2019 № 23-ru... u23309000-081-2018-ФДА/079. Введено в эксплуатацию 0,103 км дороги, в том числе 33,1 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности и повышение безопасности движения.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Хобза на км 149+560 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 46 613,0 46 612,946 612,9
[190100749] реконструкция 2019 46 613,0 46 612,946 612,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 17.12.2019 № 23-ru... u23309000-082-2018-ФДА/080. Введено в эксплуатацию 0,1031 км дороги, в том числе 33,1 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности и повышение безопасности движения.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Макопсе на км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край 208 322,1 116 104,9186 104,9
[190460616] реконструкция 2021 208 322,1 116 104,9186 104,9 Заключен государственный контракт с АО «Ростовавтомост». Выполнены: ус... стройство буронабивных свай, монолитных ростверков опор № 1, 2, ригеля опоры № 2. Выполняются работы по устройству буронабивных свай и ростверков ПС-1, 2, 3; устройству тела подпорных стен ПС-2, 3. Не полное освоение средств связано с необходимостью внесения уточнений проектных решений на этапе разработки рабочей документации. В декабре 2019 года в соответствии с условиями госконтракта выдан аккредитив (аванс) в размере 70000,0 тыс. руб. Отработка дебиторской задолженности предусмотрена в 2020 году. Неосвоенные средства в размере 23617,3 тыс. руб. подлежат переносу на 2020 год.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Баканка на км 117+790 автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, Краснодарский край 266 579,2 266 579,2266 579,2
[190100750] реконструкция 2019 266 579,2 266 579,2266 579,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 17.12.2019 № 23-00... 00-088-2018-ФДА/083. Введено в эксплуатацию 0,86141 км, в т.ч. 62,52 пог. м искусственных сооружений. Ожидаемый эффект от ввода объекта: увеличение пропускной способности и повышение безопасности движения. Получена экономия бюджетных средств в размере 20296,0116 тыс. руб.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Пятигорск Ставропольского края 1 116 604,0 1 116 604,01 116 604,0
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) Реконструкция мостового перехода через р. Большой Ставропольский канал на км 47+802 автомобильной дороги А-165 Лермонтов - Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 382 793,5 382 793,5382 793,5
[190100751] реконструкция 2019 382 793,5 382 793,5382 793,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25 декабря 2019 г.... . № 09-ru09505309-030-2018-ФДА/101. Введен в действие мостовой переход протяженностью 65,1 м с подходами протяженностью 667,47 м (категория IВ). В результате реконструкции обеспечено безопасное и комфортное движение по мостовому переходу с расчетной скоростью 100 км в час.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км 33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика Северная Осетия - Алания 733 810,5 733 810,5733 810,5
[190100752] реконструкция 2022 733 810,5 733 810,5733 810,5 Государственный контракт № 111 от 10 июня 2019 г. с ООО "Южная Строит... тельная Компания". Описание хода реализации объекта: Подготовительные работы – 10 %, земляное полотно – 40 %, дорожная одежда –0%, строительство ж/б путепровода – 75%, строительство моста через р. Ардон- 20 %. Проблемные вопросы отсутствуют. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань 4 750,9 2 188,22 188,2
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Рубас на км 955+091 автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 4 750,9 2 188,22 188,2
[190100753] реконструкция 2019 4 750,9 2 188,22 188,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 05-00... 00-069-2017-ФДА/113. Мощность - 2,064 км, в т.ч. 54,15 пог.м искусственных сооружений. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. В результате реализации объекта получена экономия в размере 2,563 млн. рублей.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства", г. Екатеринбург 844 158,1 796 493,5796 493,5
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 844 158,1 796 493,5796 493,5
[190100754] реконструкция 2019 844 158,1 796 493,5796 493,5 Объект по итогам 2019 года не завершен. Госконтракт на СМР от 25.12.20... 018 № 0362100008218000277 с АО «Мостострой – 11». До декабря 2019 года работы велись в соответствии с календарным графиком производства работ. Однако, при демонтаже пролетного строения существующего моста в конструкции промежуточной опоры № 4 образовались трещины. Для обеспечения безопасности демонтажа были установлены дополнительные удерживающие конструкции, в связи с чем срок демонтажа увеличился. Завершение работ в 2020 году, включение в ФАИП за счет остатков неиспользованных средств 2019 года.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 1 158 769,9 1 155 014,51 155 014,5
Строительство мостового перехода через р.Марха на км 756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) 1 158 769,9 1 155 014,51 155 014,5
[190100755] строительство 2019 1 158 769,9 1 155 014,51 155 014,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 21.11.2019 № 14-00... 00-02-1/1 -2019-ФДА/063. Введенная мощность - 6,409 км, в том числе три мостовых перехода общей протяженностью 649,330 пог. м. Строительство мостового перехода через р. Марха обеспечило эффективный круглогодичный проезд транспортного потока, повысит оперативность доставки грузов и пассажиров по автомобильной дороге «Вилюй». По итогу года не освоена сумма 3 755,37335 тыс. руб. в виду образовавшейся экономии по фактически выполненным работам.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово, Московская область 150 000,0 18 061,1117 207,8
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско-Волоколамское шоссе), Московская область 150 000,0 18 061,1117 207,8
[190100756] реконструкция 2021 150 000,0 18 061,1117 207,8 Государственный контракт от 06.08.2019 г. № 102/19-С с ООО «ЕвроТранс... сСтрой». Описание хода реализации объекта: ведутся подготовительные работы (переустройство сетей связи). По объекту перечислен аккредитив в размере 99053,55798 тыс. руб., предназначенный для закупки материалов и изделий на реализацию объекта. Погашение дебиторской задолженности планируется в 2021 году. Неполное освоение ЛБО в 2019 году на сумму 32885,33314 тыс. руб. произошло по техническое причине (перечисление на лицевой счет подрядчику в 2019 году УФК не осуществлено). Перенос неосвоенного ЛБО в полной сумме планируется на 2020 год.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г. Петрозаводск, Республика Карелия 835 945,7 812 789,3812 789,3
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 100 000,0 98 544,798 544,7
[190100757] реконструкция 2021 100 000,0 98 544,798 544,7 Государственный контракт от 31.07.2019 № 193 с ООО «ЭкспрессСтрой». Оп... писание хода реализации объекта: подготовительные работы - 15 %. Задание на 2019 год выполнено.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская область 735 945,7 714 244,6714 244,6
[190100758] реконструкция 2019 735 945,7 714 244,6714 244,6 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25.12.2019 № 51-ru... u51503102-037-2017-ФДА/102. По результатам завершения объекта получена экономия бюджетных средств. Введено 2,516 км дороги, в том числе новый мост через канал Княжегубской ГЭС длиной 357,5 м. Реконструкция мостового перехода позволила обеспечить безопасный пропуск траффика, увеличить пропускную способность автомобильной дороги Р-21 «Кола».
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г. Хабаровск 462 270,6 462 190,5462 190,5
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия) 147 855,3 147 776,6147 776,6
[190100759] реконструкция 2019 147 855,3 147 776,6147 776,6 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 09.12.2019 № 14-ru... u14516306-102-2018-ФДА/073. Введено в эксплуатацию 0,9 км/59,249 п.м. В результате техническая категория участка доведена до IV, расчетная скорость движения - 80 км/ч, расчетные нагрузки на искусственные сооружения – А14, Н 14. Ожидается повышение безопасности дорожного движения, транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область 182 647,6 182 647,5182 647,5
[190100760] реконструкция 2019 182 647,6 182 647,5182 647,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 05.12.2019 № 49-ru... u49507000-077-2018-ФДА/071. Введено в эксплуатацию: 0,86 км/60,21 п.м. В результате техническая категория участка доведена до III, расчетная скорость движения - 100 км/ч, расчетные нагрузки на искусственные сооружения – А14, Н 14. Ожидается повышение безопасности дорожного движения, транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край 1 863,8 1 863,81 863,8
[190100761] проектные и изыскательские работы 2020 1 863,8 1 863,81 863,8 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия) 4 900,0 4 900,04 900,0
[190100762] реконструкция 2023 4 900,0 4 900,04 900,0 Генеральный подрядчик ООО "Дальстрой". Государственный контракт – от 2... 26.08.2019 № 0322100024519000128_80758. По объекту разрабатывается рабочая документация. Задание на 2019 год выполнено.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия) 40 286,4 40 285,540 285,5
[190100763] строительство 2019 40 286,4 40 285,540 285,5 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 05.12.2019 № 14-r... ru14516306-103-2018-ФДА/070. Введено в эксплуатацию: 0,36 км/43,15 п.м. В результате техническая категория участка доведена до IV, расчетная скорость движения - 80 км/ч, расчетные нагрузки на искусственные сооружения – А14, Н 14. Ожидается повышение безопасности дорожного движения, транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия) 84 717,5 84 717,184 717,1
[190100764] реконструкция 2019 84 717,5 84 717,184 717,1 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 09.12.2019 № 14-ru... u14516306-076-2018-ФДА/072. Введено в эксплуатацию 0,573 км/62,47 п.м. В результате техническая категория участка доведена до IV, расчетная скорость движения - 80 км/ч, расчетные нагрузки на искусственные сооружения – А14, Н 14. Ожидается повышение безопасности дорожного движения, транспортной комфортности участка автомобильной дороги.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г.Улан-Удэ 269 568,2 229 364,6269 568,0
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км 334+988 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 235 495,2 195 291,8235 495,2
[190100765] реконструкция 2022 235 495,2 195 291,8235 495,2 Заключен государственный контракт на СМР от 31.07.2019 № 63-19-ф с АО... О "Дорожник". Выполняются работы по расчистке полосы отвода, валке леса, устройству временной объездной дороги и отсыпке земляного полотна на подходах к путепроводу. Сумма выплаченного в 2019 году аванса 48650,0 тыс. руб., сумма неотработанного аванса 40203,436 тыс. руб. Работы ведутся в соответствии с графиком. Задание на 2019 год выполнено.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия 5 156,0 5 155,95 155,9
[190100766] проектные и изыскательские работы 2019 5 156,0 5 155,95 155,9 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертизы России" от 25.12.2019 № 03-1-1-3-039024-2019, от 31.12.2019 № 00561-19/КРЭ-20097/404.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия 13 017,0 13 016,913 016,9
[190100767] проектные и изыскательские работы 2019 13 017,0 13 016,913 016,9 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 24.12.2019 № 03-1-1-3-038248-2019, от 27.12.2019 № 00542-19/КРЭ-20099/404.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Бол. Ивановка на км 268+712 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 4 000,0 4 000,04 000,0
[190100768] проектные и изыскательские работы 2020 4 000,0 4 000,04 000,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Бол. Осиновка на км 274+133 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия 4 000,0 4 000,04 000,0
[190100769] проектные и изыскательские работы 2020 4 000,0 4 000,04 000,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Клюевка на км 270+025 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 4 000,0 4 000,04 000,0
[190100770] проектные и изыскательские работы 2020 4 000,0 4 000,04 000,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Толбазиха км 314+821 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия 3 900,0 3 900,03 900,0
[190100771] проектные и изыскательские работы 2020 3 900,0 3 900,03 900,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной 500,0 500,0500,0
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 500,0 500,0500,0
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу). Строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 9 автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, Ростовская область 500,0 500,0500,0
[191061127] строительство 2021 500,0 500,0500,0 Государственный контракт № 139/19 от 09.12.2019 с ООО "Транс-инжинири... инг" на выполнение работ по разработке рабочей документации. Работы выполняются согласно календарного графику.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 1 004 275,6 952 149,3952 149,3
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства", г. Красноярск 1 004 275,6 952 149,3952 149,3
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход г. Канска), Красноярский край 1 004 275,6 952 149,3952 149,3
[190100707] строительство 2021 1 004 275,6 952 149,3952 149,3 Государственный контракт АО "Сибмост" №1/104-14 от 22.09.2014. Выполне... ение работ: подготовительные работы -50 %, земляное полотно - 52 %, строительство моста - 30 %, строительство водопропускных труб - 85 %. В связи с медленным темпом производства работ по итогам 2019 г. допущено отставание выполнения работ в сумме 52126,274 тыс. руб., указанный неосвоенный объем средств необходим к доведению в 2020 году.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 1 672 934,5 1 615 855,51 641 327,1
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства", г. Красноярск 476 326,8 444 940,7444 940,7
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция путепровода через ВСЖД на км 702+775 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск, Красноярский край 388 111,8 388 111,6388 111,6
[190100710] реконструкция 2019 388 111,8 388 111,6388 111,6 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 18.11.2019 № 24-ru... u24521303-016-2017-ФДА/059. Введено 0,1095 км и 4749,24 пог.м. Ожидаемый эффект от ввода: увеличение пропускной способности, сокращение времени в пути.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 807+000 - км 812+000, Красноярский край 88 215,0 56 829,156 829,1
[190100711] реконструкция 2023 88 215,0 56 829,156 829,1 Госконтракт № 90/19 от 10.10.2019 с ООО "Сибиряк". Выполнены работы п... по разработке рабочей документации, произведен частичный выкуп земельных участков, проведены археологические работы. В связи с несогласием собственников земельных участков с размером выкупной цены не освоены средства в размере 13618,052 тыс. руб., указанный объем средств необходим к доведению в 2020 году. В результате заключения госконтрактов на реализацию объекта получена экономия в размере 17767,814 тыс. руб.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства", г. Иркутск 372 799,7 372 578,4372 578,4
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область 307 395,4 307 395,4307 395,4
[190100712] строительство 2024 307 395,4 307 395,4307 395,4 Государственный контракт № 2/С от 12.08.2019 с АО "Труд". Выполнение ... основных работ: восстановление и закрепление оси трассы -100 %, расчистка территории от насаждений - 60 %, снятие ПРС – 5 %, отсыпка земляного полотна – 10 %, устройство водопропускных труб – 11 %, устройство дополнительного слоя дорожной одежды - 8 %. Работы выполняются в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880, Иркутская область 34 899,5 34 899,534 899,5
[190100713] строительство 2022 34 899,5 34 899,534 899,5 Государственный контракт № 3/С от 25.07.2019 с ООО "Сибна". Выполнены... ы в полном объеме ГРО, очистка постоянной полосы отвода (рубка просеки, корчевка пней). выполняются работы по переустройству электрических сетей -35 %, снятию ПРС -9 %. Работы выполняются в соответствии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 1545 – км 1555, Иркутская область 30 504,8 30 283,530 283,5
[190100714] проектные и изыскательские работы 2019 30 504,8 30 283,530 283,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 10.10.2019 № 38-1-1-3-0146-19, от 15.10.2019 № 01258-19/ГГЭ-20179/07-01.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 823 808,0 798 336,4823 808,0
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 149+700 - км 158+200, Кемеровская область 100 000,0 100 000,0100 000,0
[190100715] реконструкция 2021 100 000,0 100 000,0100 000,0 Государственный контракт № 259-19 от 02.08.2019 г. с ООО "Кузбассдорст... трой". Ход работ: осуществлены работы по разбивке осей, восстановлению и закреплению трассы; выполнены подготовительные работы. По путепроводу ПК4+13 - выполнены работы по устройству площадки для свайного оборудования, выполняются работы по сооружению опор. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 481+500 - км 486+000, Кемеровская область 50 000,0 24 528,450 000,0
[190100716] строительство 2021 50 000,0 24 528,450 000,0 Государственный контракт №232-19 от 08.07.2019 г. с ОАО "Новосибирскав... втодор". Ход работ: осуществлены работы по разбивке осей, восстановлению и закреплению трассы, выполняются подготовительные работы, устройство подъездной дороги к резерву, временной подъездной дороги через транспортную развязку (60 %). В соответствии с условиями контракта выдан аванс. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска), Кемеровская область 673 808,0 673 808,0673 808,0
[190100717] строительство 2021 673 808,0 673 808,0673 808,0 Государственный контракт от 30.11.2014 № 236-14 с АО "Сибмост". Строи... ительно-монтажные работы производились на мосту через р.Кия и подходах к нему. Левый берег: земляные работы - 90 %, устройство основания дорожной одежды - 60 %, асфальтобетонного покрытия - 30 %, водопропускные трубы - 100 %. Правый берег: земляные работы, трубы - 100 %, укрепление откосов геоматами - 45 %. Переустройство коммуникаций - 84 %, надвижка металлического пролётного строения - 100 %. На путепроводе на ПК184+2,20: омоноличивание балок пролетного строения - 100 %, устройство насыпи земляного полотна подходов - 5 % . Работы выполнены в соответствии с графиком производства работ.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск 1 078 974,8 435 397,31 078 974,7
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г.Новосибирск 28 974,8 28 974,728 974,7
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 1072+000 – км 1077+000, Новосибирская область 18 974,8 18 974,718 974,7
[190100718] проектные и изыскательские работы 2019 18 974,8 18 974,718 974,7 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 06.11.2019 № 54-1-1-3-0152-19, от 08.11.2019 № 01353-19/ГГЭ-20011/07-01.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1421+900 – км 1442+000, Новосибирская область 10 000,0 10 000,010 000,0
[190560673] проектные и изыскательские работы 2021 10 000,0 10 000,010 000,0 Получено положительное заключение 1-го этапа ТЦА. Государственный конт... тракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответствии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 1 050 000,0 406 422,61 050 000,0
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 1392 - км 1422, Новосибирская область 1 050 000,0 406 422,61 050 000,0
[190100709] реконструкция 2020 1 050 000,0 406 422,61 050 000,0 Государственные контракты: № 121-14 от 10.06.2014 (3-й этап), № 189-14... 4 от 09.09.2014 (2-й этап), № 232-14 от 11.11.2014 (1-й этап) с ОАО "Новосибирскавтодор". В 2017 году введен в эксплуатацию 3 этап реконструкции протяженностью 5,991 км и 81,89 п.м (разрешение на ввод от 18.09.2017г. №54-ru54511309-099-2017-ФДА/20) Получена экономия 13 115,431 тыс. руб. В 2018 году введен в эксплуатацию 2 этап строительства протяженностью 10,4 км и 201,71 п. м. (разрешение на ввод от 29.08.2018г. №54-ru54511310-023-2018-ФДА/18) Получена экономия 298 057,075 тыс. руб. Ход реализации 1 этапа: подготовительные работы - 100 %, земляное полотно - 92 %, дорожная одежда - 75%, строительство путепроводов ПК13+62,67, ПК73+47,6, ПК103+32,48 - 92 %, строительство транспортных развязок ПК13+62,67, ПК73+47,6, ПК103+32,5 - 80 %. Работы ведутся в соответствии с календарным графиком производства работ.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск 79 625,8 79 625,879 625,8
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", г.Хабаровск 79 625,8 79 625,879 625,8
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита - Хабаровск на участке км 1471+176 – км 1474+176, Амурская область 29 046,4 29 046,429 046,4
[190100719] проектные и изыскательские работы 2019 29 046,4 29 046,429 046,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 20.11.2019 № 28-1-1-3-0153-19, от 20.11.2019 № 01410-19/ГГЭ-20420/07-01.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск. Реконструкция автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 1898 - км 1906, Еврейская автономная область 50 579,4 50 579,450 579,4
[190560674] реконструкция 2021 50 579,4 50 579,450 579,4 Генеральный подрядчик АО "Асфальт". Государственный контракт – от 22.0... 07.2019 № 0322100024519000110_80758. По объекту разрабатывается рабочая документация. Ведутся подготовительные работы, устройство геосвай. Задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 8 175,1 8 175,18 175,1
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 8 175,1 8 175,18 175,1
Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Строительство путепровода через железную дорогу на км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза, Тамбовская область 8 175,1 8 175,18 175,1
[190360591] проектные и изыскательские работы 2020 8 175,1 8 175,18 175,1 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан 561 187,3 561 187,3561 187,3
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г.Барнаул, Алтайский край 561 187,3 561 187,3561 187,3
Реконструкция участков автомобильной дороги А-349 Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан на участке км 173+030 - км 175+060, Алтайский край 561 187,3 561 187,3561 187,3
[190100772] реконструкция 2020 561 187,3 561 187,3561 187,3 Государственный контракт от 16.07.2018. № Ф.2018.333992 заключен с ООО... О "Стройсервис". Отставания от календарного графика нет. Производственное задание на 2019 год выполнено.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" 1 635 985,8 1 635 985,31 635 985,3
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства", г. Воронеж 1 635 985,8 1 635 985,31 635 985,3
Реконструкция автомобильной дороги А-144 Курск - Воронеж - Борисоглебск до магистрали "Каспий" Реконструкция автомобильной дороги Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 "Каспий" на участке км 393+000 - км 399+500 (н.п. Листопадовка - н.п. Новомакарово), Воронежская область 1 635 985,8 1 635 985,31 635 985,3
[190100773] реконструкция 2019 1 635 985,8 1 635 985,31 635 985,3 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.... .12.2019 № 36-000-117-2018-ФДА/091. Ввод в действие мощностей - 9.039 км. Ожидаемый эффект - увеличение пропускной способности, повышение безопасности дорожного движения.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск 12 855,4 12 785,412 785,4
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" 12 855,4 12 785,412 785,4
Реконструкция автомобильной дороги 1Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке км 84+000 - км 97+500 в Республике Мордовия 12 855,4 12 785,412 785,4
[190560710] реконструкция 2019 12 855,4 12 785,412 785,4 Объект введен в эксплуатацию: 1 этап реконструкции введен 26.12.2017. ... 2 этап – мост через р. Б. Сяльме - разрешение на ввод от 16.05.2019 № 13-000-039-2016-ФДА/018. 3 этап – разрешение на ввод от 23 декабря 2019 г. № 13-000-045-2019-ФДА/100. В результате реконструкции 13,691 км участка автомобильной дороги 1Р178 по II категории, включая мост через р. Б. Сяльме, повышена пропускная способность дороги, расчетные нагрузки от транспортного потока, улучшены условия движения.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения 4 889 226,8 4 803 742,24 806 329,1
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Тверь 125 184,7 123 722,7123 722,7
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 151+930 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область 37 469,7 37 386,237 386,2
[190100774] строительство 2019 37 469,7 37 386,237 386,2 Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод от 25.12.201... 19 № 69-ru69510317-138-2018-ФДА/106. Введенные мощности - 268,00 м. Эффект от ввода - повышение безопасности движения. Остаток средств в сумме 83,518 тыс. рублей представляет собой экономию, образовавшуюся в результате компенсации ставки НДС.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 390+360 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061098] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 407+915 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061099] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 531+664 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061100] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 557+510 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061101] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 565+074 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061102] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 581+740 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061103] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 4+630 автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы – Порхов - Псков, Новгородская область 100,0 100,0100,0
[191061104] проектные и изыскательские работы 2020 100,0 100,0100,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 132+770 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область 36 457,6 36 376,036 376,0
[190100775] строительство 2019 36 457,6 36 376,036 376,0 Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод от 25.12.201... 19 № 69-ru69515105-021-2019-ФДА/105. Введенные мощности - 276,40 м. Эффект от ввода - повышение безопасности движения. Остаток средств в сумме 81,631 тыс. рублей представляет собой экономию, образовавшуюся в результате компенсации ставки НДС.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 298+660 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область 41 461,9 41 370,241 370,2
[190100776] строительство 2019 41 461,9 41 370,241 370,2 Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод от 25.12.201... 19 № 69-ru69301000-085-2019-ФДА/107. Введенные мощности - 319,74 м. Эффект от ввода - повышение безопасности движения. Остаток средств в сумме 91,661 тыс. рублей представляет собой экономию, образовавшуюся в результате компенсации ставки НДС.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 180+328, км 189+425 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Тверская область 4 074,3 4 074,34 074,3
[190100777] проектные и изыскательские работы 2019 4 074,3 4 074,34 074,3 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 23.12.2019 № 69-1-1-3-037293-2019, от 23.12.2019 № 01545-19/ГГЭ-20698/07-01.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 41+845, км 45+769, км 69+123 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, Московская область 5 021,2 3 816,03 816,0
[190100778] проектные и изыскательские работы 2019 5 021,2 3 816,03 816,0 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России".
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 43 377,9 38 165,138 165,1
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Берегоукрепительные работы на р. Восточная Хандыга на автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участках км 553+500 - км 554+500, км 564+500 - км 565+000, Республика Саха (Якутия) 3 150,8 3 132,83 132,8
[191061097] проектные и изыскательские работы 2020 3 150,8 3 132,83 132,8 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участках км 1501+019 – км 1504+027 (п. Ягодное), км 1575+902 – км 1577+632 (п. Дебин), км 1942+050 – км 1944+730 (п. Палатка), км 1973+900 – км 1977+270 (п. Сокол), км 1981+800 – км 1982+200 (п. Уптар), км 2015+000 – км 2016+008 (г. Магадан), Магаданская область 9 068,1 4 538,04 538,0
[190100779] проектные и изыскательские работы 2019 9 068,1 4 538,04 538,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России"от 20.12.2019 № 49-1-1-3-037071-2019, № 00453-19/ХГЭ-20800/04.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000, (с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600 - км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар), Республика Саха (Якутия) 5 640,6 5 640,55 640,5
[190560690] проектные и изыскательские работы 2020 5 640,6 5 640,55 640,5 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с. Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск), Республика Саха (Якутия) 3 439,6 3 439,63 439,6
[190560691] проектные и изыскательские работы 2020 3 439,6 3 439,63 439,6 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239 - км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала 2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км 480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха (Якутия) 8 774,4 8 774,48 774,4
[190560692] проектные и изыскательские работы 2020 8 774,4 8 774,48 774,4 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160 (с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 - км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия) 4 060,9 3 482,43 482,4
[190560693] проектные и изыскательские работы 2020 4 060,9 3 482,43 482,4 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на участках км 741+350 - км 744+200 (с.Мар), км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720 (с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км 1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия) 9 243,5 9 157,49 157,4
[190560694] проектные и изыскательские работы 2020 9 243,5 9 157,49 157,4 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог Южный Байкал Федерального дорожного агентства", г. Улан-Удэ 18 719,2 18 719,118 719,1
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией км 81+200 - км 82+900 (наземные пешеходные переходы и автобусные остановки), Республика Бурятия 1 437,5 1 437,51 437,5
[190100780] проектные и изыскательские работы 2019 1 437,5 1 437,51 437,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 26.12.2019 № 03-1-1-3-038447-2019, от 30.12.2019 № 00564-19/КРЭ-20680/404.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участках км 100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская область, Республика Бурятия 6 476,7 6 476,66 476,6
[190100781] проектные и изыскательские работы 2019 6 476,7 6 476,66 476,6 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 20.11.2019 № 00-1-1-3-032317-2017, от 21.11.2019 № 00499-19/КРЭ-19629/404.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия 10 805,0 10 805,010 805,0
[190100782] проектные и изыскательские работы 2019 10 805,0 10 805,010 805,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России"от 24.12.2019 № 00-1-1-3-037484-2019, от 25.12.2019 № 00554-19/КРЭ-20697/404.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства", г. Калуга 109 879,4 108 641,0108 641,0
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область 15 000,0 15 000,015 000,0
[190560676] строительство 2020 15 000,0 15 000,015 000,0 Начинаемый объект. Государственный контракт № 01/2019-КО от 11.07.20... 019. с ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", выполнение работ с октября 2019 г. по август .2020 г. Разрешение на строительство получено, годовая программа работ выполнена.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область 70 000,0 68 780,968 780,9
[190560677] строительство 2020 70 000,0 68 780,968 780,9 Начинаемый объект. Государственный контракт № 01/2019-КО от 11.07.201... 19 с ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", выполнение работ с октября 2019 г. по август .2020 г. Разрешение на строительство получено. В связи с исключением отдельных видов работ в 2019 году возникла необходимость возврата в бюджет денежных средств в размере 1 219,139 тыс. рублей. Изменения внесены в рамках рабочей документации. Годовая программа работ выполнена.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, подъезд к г. Калуга на участке км 3+410 - км 4+660 в Калужской области 409,1 402,2402,2
[190100783] проектные и изыскательские работы 2019 409,1 402,2402,2 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 23.07.2019 № 40-1-1-3-018911-2019; от 24.07.2019 № 00353-19/СПЭ-19099/704.
Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 106 автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, Калужская область 740,8 728,4728,4
[190100784] проектные и изыскательские работы 2019 740,8 728,4728,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 16.07.2019 № 40-1-1-3-018071-2019; от 17.07.2019 № 00342-19/СПЭ-03400/704.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150 д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км 34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км 43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область 23 729,5 23 729,523 729,5
[190100785] строительство 2019 23 729,5 23 729,523 729,5 Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 23.04.2019 №57-000... 0-048-2018-ФДА/015. Введено 4,541 км линий электроосвещения по населенным пунктам, что обеспечивает повышение безопасности движения.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г.Орел 169 142,6 168 875,4168 875,4
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге А-134 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу на км 4+700, км 6+500, км 8+150, Воронежская область 1 313,2 1 313,21 313,2
[190100786] проектные и изыскательские работы 2019 1 313,2 1 313,21 313,2 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 15.03.2019 № 36-1-1-3-005493-2019; от 18.03.2019 № 00049-19/СГЭ-18121/904.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге А-134 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу на км 4+700, км 6+500, км 8+150, Воронежская область 12 674,6 12 602,912 602,9
[191061105] строительство 2020 12 674,6 12 602,912 602,9 Заключен контракт с ООО "ДОРТЕХ" ГК № 0354100008419000198 от 03.12.201... 19. Получена экономия 71.7 тыс. руб. Частично разработана рабочая документация (36 %). На участке строительства частично выполнены подготовительные работы (восстановление и закрепление трассы - 100 %, установка информационных щитов - 100 %), произведена закупка поликарбоната светопрозрачного ограждения (4+700 - 100%, 6+500 - 61 %), ведутся работы по обустройству строительной площадки, переносу коммуникаций, изготовлению арматурных каркасов для буронабивных свай. Задание на 2019 год выполнено.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920, Тульская область 55 236,2 55 236,155 236,1
[190560655] строительство 2019 55 236,2 55 236,155 236,1 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 25.12.2019 г. № 71... 1-ru71326000-060-2019-ФДА/104. Ввод в действие мощностей - 8.56 км. Ожидаемый эффект - повышение безопасности дорожного движения.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская область 98 828,2 98 828,298 828,2
[190560656] строительство 2019 98 828,2 98 828,298 828,2 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 14.11.2019 № 36-00... 00-083-2019-ФДА/057. Ввод в действие мощностей - 14,2 км. Ожидаемый эффект - повышение безопасности дорожного движения.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 - км 26+000, Белгородская область 1 090,4 895,0895,0
[190560695] проектные и изыскательские работы 2020 1 090,4 895,0895,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства", г. Барнаул, Алтайский край 2 767,7 1 315,21 315,2
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к г. Барнаулу на участках км 3+800 - км 5+554 (г. Новоалтайск), км 7+900 - км 8+600 (ст. Присягино), Алтайский край 777,1 476,5476,5
[190100787] проектные и изыскательские работы 2019 777,1 476,5476,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 24.09.2019 № 22-1-1-3-025506-2019; от 24.09.2019 № 00320-19/ОГЭ-19761/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан на участках км 15+300 - км 21+300 (г. Барнаул), км 303+440 - км 304+940 (г. Рубцовск), Алтайский край 1 990,6 838,7838,7
[190100788] проектные и изыскательские работы 2019 1 990,6 838,7838,7 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 24.09.2019 № 22-1-1-3-025495-2019; от 24.09.2019 № 00319-19/ОГЭ-19759/05.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства", г. Новосибирск 14 108,5 14 108,314 108,3
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 31 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, Новосибирская область 2 104,0 2 104,02 104,0
[190100789] проектные и изыскательские работы 2019 2 104,0 2 104,02 104,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 07.10.2019 № 54-1-1-3-026980-2019, от 07.10.2019 № 00333-19/ОГЭ-19592/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 53+350 – км 62+100 (р.п. Мошково), Новосибирская область 4 895,0 4 895,04 895,0
[190100790] проектные и изыскательские работы 2019 4 895,0 4 895,04 895,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 25.10.2019 № 54-1-1-3-029432-2019, от 25.10.2019 № 00358-19/ОГЭ-19720/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участках км 55+970 – км 56+400 (г. Искитим), км 57+785 – км 58+220 (г. Искитим), км 70+300 – км 70+600 (п. Евсино), км 75+010 и км 75+970 (внеуличные пешеходные переходы), км 78+950 – км 79+280 (н.п. Керамкомбинат), км 79+885 – км 81+222 (д. Евсино), Новосибирская область 1 230,0 1 230,01 230,0
[190100791] проектные и изыскательские работы 2019 1 230,0 1 230,01 230,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 25.10.2019 № 54-1-1-3-029432-2019, от 25.10.2019 № 00358-19/ОГЭ-19720/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск на участках км 480+950 – км 482+900 (г. Тюкалинск), км 486+000 – км 486+820 (г. Тюкалинск), км 534+165 – км 536+770 (н.п. Бекишево), Омская область 2 035,5 2 035,42 035,4
[190100792] проектные и изыскательские работы 2019 2 035,5 2 035,42 035,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 23.10.2019 № 55-1-1-3-029133-2019, от 23.10.2019 № 00345-19/ОГЭ-19838/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-320 Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан на участках км 48+880 – км 49+390 (наземный пешеходный переход), км 91+615 – км 93+680 (н.п. Иртыш), км 114+050 – км 114+650 (наземный пешеходный переход), км 139+800 – км 144+830 (н.п. Черлак), Омская область 3 844,0 3 843,93 843,9
[190100793] проектные и изыскательские работы 2019 3 844,0 3 843,93 843,9 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 07.11.2019 № 55-1-1-3-030780-2019, от 07.11.2019 № 00366-19/ОГЭ-19857/05.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань 47 529,0 35 219,335 219,3
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный на участках: км 5+110 - км 6+900 н.п. Бороздиновская, км 8+900 - км 11+040 н.п. Дубовская, км 17+030 - км 20+490 н.п. Каргалинская, км 24+130 - км 26+890 н.п. Курдюковская, км 31+360 - км 33+420 н.п Старогладовская, км 41+350 - км 42+850 н.п. Воскресенский, км 43+590 - км 46+730 н.п. Гребенская, км 46+980 - км 52+190 н.п. Шелковская, км 85+270 - км 89+340 н.п. Червленная, км 97+320 - км 100+300 н.п. Толстой-Юрт, Чеченская Республика 4 301,7
[191061096] проектные и изыскательские работы 2020 4 301,7 контракт № 1/19/ПИР/УИЭ от 23.12.2019 с ООО «ПИ АстраханьДорпроект». В... В связи с включением объекта в ФАИП в 4 квартале 2019 г. выполнить объем работ по инженерно-геодезическим изысканиям не представлялось возможным (4 280,192 тыс. рублей). Необходим перенос финансирования на 2020 г.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р - 216 Астрахань – Элиста – Ставрополь на участках: км 357 + 763 - км 359 + 489 н.п. Ульдючины, км 377 + 017 - км 380 + 503 н.п. Приютное, км 401 + 849 - км 410 + 675 н. п. Дивное, км 422 + 538 - км 423 + 353 н. п. Вишневый, км 431 + 722 - км 435 + 020 н. п. Дербетовка, км 444 + 531 - км 453 + 210 н. п. Ипатово, км 542 + 218 - км 545 + 990 н. п. Грачёвка, км 556 + 306 - км 557 + 512 н. п. Солнечный, км 561 + 870 - км 566 + 764 н. п. Старомарьевка, Республика Калмыкия, Ставропольский край (I этап) 23 595,9 23 581,823 581,8
[190100794] строительство 2019 23 595,9 23 581,823 581,8 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 07.11.2019 № 08-00... 00-022-2019-ФДА/054. Мощность - 5,908 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. В результате реализации объекта получена экономия 14,117 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземных пешеходных переходов на км 800+120, км 802+470, км 821+930 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан 7 927,6 6 414,36 414,3
[190100795] проектные и изыскательские работы 2019 7 927,6 6 414,36 414,3 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России".
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство надземного пешеходного перехода на км 479+150 автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, Республика Дагестан 3 271,6 2 123,82 123,8
[190100796] проектные и изыскательские работы 2019 3 271,6 2 123,82 123,8 Проектная документация разработана, находится в ФАУ "Главгосэкспертиза... а России".
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1349+900 – км 1353+000 н.п. Волжское, Астраханская область 1 954,5
[190100797] проектные и изыскательские работы 2019 1 954,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ «Главгосэкспертиза России». В связи с тем, что фактическая стоимость выполненных работ оказалась ниже предусмотренной государственным контрактом, ассигнования на 2019 год не использованы. К государственному контракту № 3/18/ПИР/УИЭ от 12.10.2018 с ООО ПИ «АстраханьДорпроект» заключено дополнительное соглашение.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала на участке км 33+484 - км 34+460 н.п.Красные Баррикады, км 34+479 - км 35+960 н.п. Алгаза, Астраханская область 1 977,5 1 977,51 977,5
[190100798] проектные и изыскательские работы 2019 1 977,5 1 977,51 977,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 13.11.2019 № 30-1-1-3-031309-2019, от 13.11.2019 № 00397-19/РГЭ-19841/604.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 "Дон" – Владикавказ – Грозный – Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участках: км 729+640 - км 735+545 н.п. Хасавюрт, км 841+500 - км 843+300 н.п. Манас, км 906+000 - км 907+600 н.п. Джемикент, км 910+200 - км 912+200 н.п. Великент, км 943+627 - км 945+190 н.п. Нижний Джалган, 962+656 - км 964+600 н.п. Куллар, км 964+600 - км 968+000 н.п. Даркуш-Казмаляр, км 968+000 - км 971+679 н.п. Новая Мака, км 975+352 - км 978+232 н.п. Советское, км 980+584 - км 981+644 н.п. Новый Усур, км 983+805 - км 985+779 н.п. Гапцах, км 986+827 - км 987+676 н.п. Яраг-Казмаляр, Республика Дагестан 3 674,7 296,5296,5
[190100799] проектные и изыскательские работы 2019 3 674,7 296,5296,5 Проектная документация разработана, направлена в ФАУ "Главгосэкспертиз... за России".
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Элисте км 201+174 – км 202+100 (н.п. Ергенинский), Республика Калмыкия 825,5 825,4825,4
[190100800] проектные и изыскательские работы 2019 825,5 825,4825,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 11.10.2019 № 08-1-1-3-027725-2019, от 16.10.2019 № 00366-19/РГЭ-19801/604.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства", г.Чита 16 564,5 16 564,516 564,5
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой на участках км 11+200 – км 14+800 горный перевал, автобусные остановки, пост ДПС, км 16+500 - км 19+800 н.п. Атамановка, км 50+250 – км 56+300 н.п. Маккавеево, км 59+500 – км 59+800 кольцевое пересечение, км 71+700 – км 72+800 кольцевое пересечение, км 348+000 – км 348+300 путепровод через железную дорогу, км 384+700 – км 385+300 путепровод через железную дорогу, км 453+600 – км 455+900 н.п. Билитуй, км 479+450 - км 480+300 н.п. Забайкальск, Забайкальский край 8 430,6 8 430,68 430,6
[190100801] проектные и изыскательские работы 2019 8 430,6 8 430,68 430,6 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 21.10.2019 № 75-1-1-3-028670-2019, от 23.10.2019 № 00460-19/КРЭ-20025/404.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Комплексное обустройство автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск на участках км 0+000 – км 0+800 транспортная развязка, км 4+900 - км 9+900 н.п. Угдан, н.п. Смоленка, км 196+400 – км 198+500 н.п. Богомягково, км 242+300 – км 243+100 автобусные остановки, км 304+800 – км 309+750 н.п. Чернышевск, км 425+300 – км 426+000 транспортная развязка, км 479+000 – км 479+750 автобусные остановки, км 611+900 – км 612+700 автобусные остановки, км 633+800 – км 634+600 автобусные остановки, км 675+600 – км 676+500 автобусные остановки, Забайкальский край 8 133,9 8 133,98 133,9
[190100802] проектные и изыскательские работы 2019 8 133,9 8 133,98 133,9 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 08.10.2019 № 75-1-1-3-027409-2019, от 11.10.2019 № 00436-19/КРЭ-19620/404.
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", г. Пенза 114 835,8 113 112,5113 112,5
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (подъезд к городу Саратов) на участках км 504+190 - км 505+949 с. Дуплянка, км 526+1027 - км 527+1006 с. Тростянка, км 562+985 - км 563+018 с. Восход, км 593+323 - км 595+979 с. Казачка, Саратовская область 56 695,5 55 460,355 460,3
[190100803] строительство 2019 56 695,5 55 460,355 460,3 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 64-00... 00-031-2019-ФДА/133. Ввод мощностей -11220 м. Ожидаемый эффект от ввода - повышение безопасности движения . Получена экономия непредвиденных затрат заказчика и подрядчика на сумму 1235,17 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-208 Тамбов - Пенза на участках км 164+429 - км 164+904 с. Волчково, км 203+881 - км 203+969 н.п. Ключище, км 222+555 - км 222+1084 с. Надеждинка, км 264+313 - км 266+152 с. Константиновка, Пензенская область 44 598,0 44 137,944 137,9
[190100804] строительство 2019 44 598,0 44 137,944 137,9 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 58-00... 00-040-2019-ФДА/132. Ввод мощностей -3,847 км. Ожидаемый эффект от ввода - повышение безопасности движения. Получена экономия непредвиденных затрат заказчика и подрядчика на сумму 460,1 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 187+631 - км 189+149 с. Ключи, Саратовская область 13 542,3 13 514,313 514,3
[190100805] строительство 2019 13 542,3 13 514,313 514,3 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 30.12.2019 № 64-ru... u64508111-091-2019-ФДА/130. Ввод мощностей -1,794 км. Ожидаемый эффект от ввода - повышение безопасности движения. Получена экономия непредвиденных затрат заказчика и затрат на тех. присоединение на сумму 28,0 тыс. рублей.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов 40 891,8 40 887,340 887,3
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 500,0 500,0500,0
[191061088] строительство 2020 500,0 500,0500,0 Государственный контракт №151/19 от 17.12.2019 с ООО "ГеоЭкоПроект" ... на выполнение работ по разработке рабочей документации. Работы выполняются согласно календарному графику.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке км 208+500 – км 214+800, Рязанская область 663,2 663,2663,2
[191061089] проектные и изыскательские работы 2020 663,2 663,2663,2 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань на участках км 398+000 – км 407+200, км 410+900 – км 423+100, км 431+000 – км 435+200, км 467+050 – км 467+550 (транспортная развязка), Тамбовская область 169,4 169,4169,4
[191061090] проектные и изыскательские работы 2020 169,4 169,4169,4 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-208 Тамбов – Пенза на участках км 25+900 – км 26+400 (п. Меховая фабрика), км 33+450 – км 34+250 (путепровод через железную дорогу), Тамбовская область 252,3 252,3252,3
[191061091] проектные и изыскательские работы 2020 252,3 252,3252,3 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград на участке км 507+800 – км 509+000 (г. Камышин), Волгоградская область 267,5 267,5267,5
[191061092] проектные и изыскательские работы 2020 267,5 267,5267,5 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной на участках км 270+740 – км 271+240 (пешеходный переход), км 301+600 (транспортная развязка), км 308+600 (транспортная развязка), км 357+050 – км 358+350 (г. Каменск-Шахтинский), Ростовская область 157,6 157,6157,6
[191061093] проектные и изыскательские работы 2020 157,6 157,6157,6 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной на участках км 58+000 (транспортная развязка), км 66+100 (транспортная развязка), км 68+600 – км 72+475 (г. Таганрог), км 76+200 (транспортная развязка), Ростовская область 179,6 179,6179,6
[191061094] проектные и изыскательские работы 2020 179,6 179,6179,6 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Реконструкция стационарного электрического освещения на автомобильной дороге А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону Южный подъезд на участке км 7+000 – км 17+000, Ростовская область 725,3 725,3725,3
[191061095] проектные и изыскательские работы 2020 725,3 725,3725,3 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-6 "Каспий" - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участках км 932+300 - км 937+800, км 938+350 - км 940+130, км 940+500 - км 944+650, км 945+000 - км 947+800, км 948+400 - км 957+800, Волгоградская область 37 976,9 37 972,437 972,4
[190100807] строительство 2019 37 976,9 37 972,437 972,4 Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 26 ноября 2019 г. ... № 34 - 000 - 075 - 2018 - ФДА/064. Мощность объекта - 47,28 км. Освещены участки 1-ой технической категории - повышена безопасность дорожного движения в темное время суток.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда 314 269,7 314 212,1314 212,1
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов на км 253 и км 254 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, Ярославская область 3 240,0 3 240,03 240,0
[191061087] проектные и изыскательские работы 2020 3 240,0 3 240,03 240,0 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п. Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км 217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап) 126 939,0 126 881,5126 881,5
[190100808] строительство 2019 126 939,0 126 881,5126 881,5 Объект в 2019 году в эксплуатацию не введен. Государственный контракт ... на выполнение работ № 461/18-С от 26.12.2018. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме. Ростехнадзором проведена проверка, выявленные нарушения устранены, в Ростехнадзор направлено извещение об устранении нарушений. Ввод в 2020 году.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках км 295+100 - км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 - км 296+600 д. Никифорово, км 314+300 - км 315+000 д. Усолкино, км 315+600 - км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 - км 317+900 д. Григорково, км 318+700 - км 319+300 д. Подольново, км 320+300 - км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 - км 322+400 д. Субаево, км 359+900 -км 360+800 д. Корхово, км 358+700 - км 359+700 д. Левинское, км 367+100 - км 367+700 д. Новенькое, Ярославская область (II этап) 16 308,0 16 307,916 307,9
[190100809] строительство 2019 16 308,0 16 307,916 307,9 Объект в 2019 году в эксплуатацию не введен. Государственный контракт ... № 148/18-С от 14.06.2018. Генеральный подрядчик - ООО "Автодороги". Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме. В настоящее время проведена итоговая проверка, в Ростехнадзор направлено извещение об устранении нарушений. Проводится проверка по исполнению предписания. Ввод в 2020 году.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 310+600, Вологодская область 50 942,5 50 942,550 942,5
[190100810] строительство 2019 50 942,5 50 942,550 942,5 Объект в 2019 году в эксплуатацию не введен. Государственный контракт ... № 91/18-С от 24.04.17, генеральный подрядчик - ООО "Автодороги". СМР завершены. Проводится итоговая проверка Ростехнадзора. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме. По итогам проверки Ростехнадзора в 2019 году устранены все замечания в полном объеме. Повторная проверка назначена в январе 2020 года. Ввод объекта планируется в феврале 2020 года.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400, Вологодская область 25 000,0 25 000,025 000,0
[190560657] строительство 2020 25 000,0 25 000,025 000,0 Государственный контракт № 189/19-С от 26.07.2019 Генеральный подрядчи... ик - ООО "Автодороги". Работы выполняются в плановом порядке. Задание на 2019 год выполнено.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000, Вологодская область 85 000,0 85 000,085 000,0
[190560678] строительство 2020 85 000,0 85 000,085 000,0 Государственный контракт № 191/19-С от 31.07.2019. Генеральный подрядч... чик - ООО "ТСПР". Работы выполняются в плановом порядке. Задание на 2019 год выполнено.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участках км 82+590 - км 84+500 (н.п. Гуляевка), км 85+845 - км 88+570 (н.п. Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км 144+257 - км 145+360 (н.п. Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п. Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга), Костромская область 6 840,2 6 840,26 840,2
[190560658] проектные и изыскательские работы 2020 6 840,2 6 840,26 840,2 Государственный контракт на ПИР заключен, работы ведутся в соответстви... ии с графиком.
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства", г. Пермь, Пермский край 12 807,1 11 794,311 794,3
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д. Кузьмино), Пермский край 5 433,1 5 358,55 358,5
[190560679] строительство 2020 5 433,1 5 358,55 358,5 Генеральный подрядчик ООО "Инвестстройпроект", госконтракт от 15.07.20... 019 № 104/19. Работы выполнены в полном объеме. На январь 2020 г. запланирована итоговая проверка Ростехнадзора. Срок ввода в эксплуатацию - 1 квартал 2020 г. Получена экономия по результатам заключения госконтракта.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участках км 82+300 - км 83+000 н.п. Можга, км 93+900 - км 94+800 н.п. Горняк, км 263+450 - км 267+900 н.п. Сундур, н.п. Игра, Удмуртская Республика 500,0 284,5284,5
[190100811] проектные и изыскательские работы 2019 500,0 284,5284,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 30.07.2019 № 18-1-1-3-019617-2019; от 02.08.2019 № 00353-19/КГЭ-00008/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 169+600 – км 174+600 (н.п. Сосновка, н.п. Яранск), Кировская область 1 317,7 858,4858,4
[190100812] проектные и изыскательские работы 2019 1 317,7 858,4858,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 12.07.2019 № 43-1-1-3-017922-2019; от 16.07.2019 № 00333-19/КГЭ-18965/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 619+500 – км 621+250 (н.п. Трушковы, Шихово, Столбово), км 622+770 – км 623+700 (н.п. Зониха), км 625+200 – км 626+480 (н.п. Луза), км 626+770 – км 628+430 (н.п. Осинцы), км 629+140 – км 630+300 (н.п. Логуновы), км 631+100 – км 634+600 ( н.п. Рубежница, Вахруши), км 635+020 – км 635+700 (н.п. Подсобное), км 637+600 – км 638+300 (н.п. Зяблицы), км 639+720 – км 645+270 (н.п. Стулово, Слободской), км 651+690 - км 652+790 (н.п. Салтыки), км 659+930 - км 661+160 (н.п. Ильинское), км 667+330 - км 668+480 (н.п. Слободка), Кировская область 3 619,9 3 356,53 356,5
[190100813] проектные и изыскательские работы 2019 3 619,9 3 356,53 356,5 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 15.08.2019 № 43-1-1-3-021386-2019; от 15.08.2019 № 00362-19/КГЭ-02529/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 686+270 - км 690+330 (н.п. Белая Холуница), км 692+900 – км 694+220 (н.п. Шитово), км 742+880 – км 745+060 (н.п. Черная Холуница), км 778+500 – км 782+700 (н.п. Омутнинск), км 783+920 – км 784+420 (железнодорожный переезд в одном уровне), км 788+330 – км 789+150 (н.п. Ежово), км 831+100 – км 832+000 (н.п. Волоковые), км 852+390 – км 857+810 (н.п. Афанасьево), км 859+450 – км 860+050 (н.п. Аверины), Кировская область 800,0 800,0800,0
[190100814] проектные и изыскательские работы 2019 800,0 800,0800,0 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 29.11.2019 № 43-1-1-3-033887-2019; от 05.12.2019 № 00514-19/КГЭ-02529/05.
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь на участках км 437+350 – км 437+970 (н.п. Черпаки), км 447+500 – км 448+650 (н.п. Юма), км 471+100 – км 472+000 (н.п. Корабли), км 474+600 – км 475+500 (н.п. Замоломцы), км 485+280 – км 486+540 (н.п. Роминская), Кировская область 1 136,4 1 136,41 136,4
[190100815] проектные и изыскательские работы 2019 1 136,4 1 136,41 136,4 Проектная документация разработана, получены положительные заключения ... ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 04.10.2019 № 43-1-1-3-027100-2019; от 10.10.2019 № 00450-19/КГЭ-02529/05.
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" 36 917,7 35 361,935 361,9
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на участках км 1180+900 – км 1181+700 (г. Полярные Зори), км 1257+600 – км 1265+000 (г. Мончегорск), Мурманская область 3 773,7 2 830,22 830,2
[190100816] проектные и изыскательские работы 2019 3 773,7 2 830,22 830,2 Проектная документация разработана, направлена в ФАУ "Главгосэкспертиз... за России".
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к аэропорту "Петрозаводск" км 0 - км 5 в Республике Карелия 32 306,5 31 69