ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 2021 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 31.12.2019

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

СБП Минэкономразвития России   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2019 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.01.2020
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 92 531 382,0 75 987 050,1 79 159 064,8
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 32 485 210,915 290 023,420 842 505,8
ОБРАЗОВАНИЕ 3 530 944,61 736 572,91 899 011,2
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 530 944,61 736 572,91 899 011,2
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 3 474 146,71 736 359,71 842 213,3
Минэкономразвития России 3 474 146,71 736 359,71 842 213,3
Минэкономразвития России 3 474 146,71 736 359,71 842 213,3
Мероприятия, направленные на развитие образования 3 474 146,71 736 359,71 842 213,3
[190260398] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым 2022 1 012 560,4 505 595,8537 519,7 По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 32 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 26 дошкольных учреждений, в т.ч. 2 реконструкции и 24 объекта строительства, из них: - по 13 объектам финансирование проектно-изыскательские работы; - по 12 объектам строительно-монтажные работы - по 1 объекту ПИР и СМР. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 15 объектам, из них по 6 объектам (СМР) (ДОО в с.Доброе, ДОО на ул.Урукуста г.Симферополя, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Заречное, ДОО в с. Победное, ДОО м-н Новониколаевский в г. Симферополе) не предусмотрено финансирование СМР по соглашению 2019 года. Из 19 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ДОО в с. Дачное, ДОО в с. Войково); - по 12 объектам (ДОО ул.Беспалова, ДОО об.№1 и ДОО об.№2 в г.Симферополе, ДОО в с.Ивановка, ДОО в с.Перекоп, ДОО в г.Судак, ДОО в с.Новосельское, ДОО в с.Доброе, ДОО г.Старый Крым, ДОО в с.Красный Мак, ДОО в с. Жемчужина. ДОО в с. Победное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам приостановлены работы (ДОО по ул.Урукуста, ДОО в с.Заречное, ДОО п.Советское) необходима корректировка проектно-сметной документации; - по 1 объекту (ДОО м-н Новониколаевский) заключен контракт на обследование технического состояния объекта; - по 1 объекту (ДОО в с. Морское) в июне получены положительные заключения экспертиз, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; Из 13 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 12 объектам заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по объекту ДОО п. Приморский не заключен контракт на ПИР, ведутся торги на закупку ПИР; В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260396] Модернизация общего образования в Республике Крым 2022 473 078,3 275 985,7293 022,6 По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года (воозврат на те ж... же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов. По соглашению 2019 года предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по 7 общеобразовательным учреждениям, Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели (СМР) по 6 объектам (2 объекта не включены в Соглашение 2019 года). Из 9 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 2 вводным в 2019 году объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ОШ г.Судак, ОШ м-н №8 г.Евпатория) - по 3 объектам ( ОШ в с.Заречное, ОШ с.Веселое, ОШ в с.Укромное) ведутся строительно-монтажные работы; - по 3 объектам работы приостановлены в виду расторжения контракта ( ОШ м-н Марьино, ОШ м-н Новониколаевский, ОШ Кировского р-на) ; - по объекту ОШ в г. Керчь ведется процедура закупки СМР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов, по которым получены Декларации о готовности объектов в эксплуатацию.
[190260397] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе 2022 458 149,6 285 410,9279 940,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 15 объектов... в. Три объекта введены в эксплуатацию. На 4 объектах ведутся СМР. По 8 объектам СМР не начаты.
[190260395] Модернизация общего образования в г. Севастополе 2022 1 519 908,4 669 284,8730 163,2 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 10 объектов... в. Два объекта введены в эксплуатацию. На 3 объектах работы ведутся в рамках заключенных контрактов, по 5 объектам СМР не начаты.
[191161161] Модернизация дополнительного образования детей в г. Севастополе 2022 10 450,0 82,51 567,5 Ведутся проектно-изыскательские работы. Прогнозируемый срок получения ... заключения государственной экспертизы - декабрь 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 56 797,9213,256 797,9
Минэкономразвития России 56 797,9213,256 797,9
Минэкономразвития России 56 797,9213,256 797,9
Строительство объектов инфраструктуры образования 2020 56 797,9 213,256 797,9 По объекту «Детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального рай... йона Республики Карелия» строительная готовность – 8%. Отставание от графика 12 месяцев. Срок окончания работ - 1 июля 2019 года (по решению суда срок выполнения работ продлен до 31 декабря 2019г.). Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком 16 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. По объекту «Детский сад на 200 мест в п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия» строительная готовность – 2%. Отставание от графика 39 недель. Срок окончания работ - 30 ноября 2019 года. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком 11 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. По объекту «Строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в городе Петрозаводске» заключен государственный контракт на выполнение работ. Подрядной организацией выполняются подготовительные работы, а также разработка рабочей документации.
[190260555] 2020 42 024,9
[190860973] 2020 14 773,0
КУЛЬТУРА 1 753 805,2555 621,2922 910,9
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 753 805,2555 621,2922 910,9
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 1 458 906,4531 010,1628 012,1
Минэкономразвития России 1 458 906,4531 010,1628 012,1
Минэкономразвития России 1 458 906,4531 010,1628 012,1
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 41 175,7 42 928,138 669,7
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства 41 175,7 42 928,138 669,7
[190100274] строительство 2020 41 175,7 42 928,138 669,7 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ н... на объекте. Ввод объекта запланирован в 2020 году. Строительная готовность -75% Строительная готовность объекта в процентном соотношении: Выполненные работы: - монолитный каркас здания – 98%; - внутренняя отделка – 30%; - внутренние инженерные сети – 25%. Остаточные работы: - монолитный каркас здания –2%; - наружная отделка фасада – 100%; - заполнение проемов – 100%; - внутренняя отделка – 70%; - внутренние инженерные сети – 75%; - кровля – 100%.
[190260392] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) 2022 1 355 762,7 488 082,0589 342,4 Республика Крым: По соглашению 2019 года и по допсоглашению 2018 года ... (возврат не те же цели) в 2019 году предусмотрено финансирование 52 объектов. По соглашению 2019 года финансирование 40 объектов, в т.ч. 2 образовательных учреждения (1 садик, КИПУ), 14 многоквартирных домов, 24 инженерных сетей, из них: - по 25 объектам финансирование проектно-изыскательских работ; - по 5 объектам ПИР и СМР; - по 10 объектам строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 21 объекту, из них по 12 объектам СМР (ДОО м-н Хошкельды, ДОО п.Молодежное, ДОО в 7 м-не г.Бахчисарая, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай; сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, по ул.Беспалова г.Симферополь, в п. Белое-6, сети газоснабжения м-на Суук-Су; ж/д Керчь, Судак, Приморский) не предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ по соглашению 2019 года. Из 22 объектов, по которым в 2019 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 4 объектам получены Декларации о готовности объектов к эксплуатации (ж/д г. Керчь, электроснабжение по ул. Беспалова, с. Белое 4 и м-не Луговое-2); - по 13 объектам ведутся строительно-монтажные работы (КИПУ, ДОО в м-не Хошкельды, ДОО 7 м/р Бахчисарай, ДОО п. Молодежное, ОШ по ул. Мира в г. Бахчисарай, два 160 кв.жил.дома в п.Гвардейское, 162 кв.жил.дом мкр.Фонтаны, 72 кв.жил.дом по ул.Проезжей, 108 кв. жил.дом в г. Евпатория, сети электроснабжения в п. Айкаван, в с.Н.Орешники, сети газоснабжения м-на Суук-Су, канализация Каменка); - по 3 объектам работы приостановлены по причине расторжения контрактов (ж/д Приморский, ж/д г. Судак, ДОО в с. Яны-Маале, ); - по 1 объекту работы приостановлены по причине корректировки ПСД (ж/д ул Мира г. Бахчисарай) - 1 объект на стадии заключения контракта на СМР - ж/д в г. Керчи. Из 5 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по 1 объекту 36 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский по итогам ПИР проведена закупка СМР, ведутся работы; - по 2 объектам (72 кв. жил.дом в мкр. Новониколаевский, 72 кв. жил.дом в с. Орехово) по результатам ПИР, контраты на СМР не заключены; - по 2 объектам (48 кв. жил.дом в г. Старый Крым, 72 кв. жил.дом в г. Красноперекопск) расторжение контрактов на ПИР. Из 25 объектов, по которым в 2019 году предусмотрено финансирование ПИР: - по 21 объекту заключены контракты на ПИР, ведутся работы; - по 4 объектам работы приостановлены в связи с расторжением контракта на ПИР. В текущем году в соответствии с действующей редакцией Программы получена Декларация о готовности объекта к эксплуатацию по вводному объекту сети электроснабжения в с.Луговое-2."" Севастополь: В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение СМР на 1 объекте (VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ.
[190260393] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе 2022 61 968,0 По 5 объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Начало строитель... ьно-монтажных работ предполагается в 2020 году. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 294 898,824 611,1294 898,8
Минэкономразвития России 294 898,824 611,1294 898,8
Минэкономразвития России 294 898,824 611,1294 898,8
Реконструкция объектов инфраструктуры культуры 2020 294 898,8 24 611,1294 898,8 По объекту «Реконструкция административного здания муниципального бюдж... жетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система» с 23.10.2019 г. работы на объекте приостановлены. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок. По объекту «Реконструкция здания бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Карелия» (3 и 4 этапы)» ведутся проектные работы. По объекту «Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Беломорск, ул. Банковская, 26 для создания Музея Карельского фронта» строительная готовность – 5%. Отставания от графика нет. Срок окончания работ - 1 ноября 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: демонтажные работы, работы по гидроизоляции фундамента, устройству лесов (70%), разработка скального грунта (взрыв) - 70%, Перекрытие: изготовление и монтаж балок чердачного перекрытия - 90%, вырубка отверстий в несущих стенах, подливка из ЦПС под балки, монтаж балок чердачного перекрытия.
[190260558] 2020 290 944,3
[190860974] 2020 3 954,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 231 492,8210 919,92 751 277,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 5 892 392,8210 919,92 751 277,1
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 4 955 160,2135 116,02 619 283,8
Минэкономразвития России 4 955 160,2135 116,02 619 283,8
Минэкономразвития России 4 955 160,2135 116,02 619 283,8
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения 4 700 306,972 650,12 523 627,4
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2
Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2
[190100221] строительство 2020 3 275 070,0 17 140,02 333 077,2 КОРРЕКТИРОВКА ПСД: в настоящее время, проектной организацией АО «Кроку... ус интернэшнл» выполнена корректировка проектно-сметной документации Объекта и разработаны материалы технологического и ценового аудита инвестиционного проекта объекта (ТЦА). В сооветсвии с договорами, заключёнными с ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 08.10.2019 № 1214Д-19/ГГЭ-11159/13-01 на прохождение ТЦА, от 06.11.2019г. № 1378Д-19/ГГЭ-11159/13-01/ГС на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, от 06.11.2019г. №1379Д-19/ГГЭ-11159/07-01/СГ на проведение проверки достоверности сметной стоимости Объекта) проводится процедура государственной экспертизы ТЦА и корректировки ПСД Объекта. По причине превышения предельной стоимости предусмотренной в рамках ФЦП, материалы инвестиционнго проекта по Объекту получили отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.12.2019 № 01591-19/ГГЭ-11159/13-01 о проведении ТЦА, в настоящее время проектная организация АО «Крокус интернэшнл» занимается доработкой указанных материалов с учеом рекомендаций ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок проведения экспертизы продлён до конца января 2020 года. Приёмка выполненных работ будет осуществлена заказчиком после получения положительных заключений ФАУ «Глагосэкспертиза Российй» по материалам ТЦА и корректировке проектно-сметной документации Объекта, по мере поступления от подрядной организации ООО «СГМ Груп» актов выполненных работ по форме КС-2. ЛДК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы - 98% (чистовая отделка 98%, установка дверей 99% (частично отсутствует фурнитура на дверях), устройство полов 99% (требуется ремонт поврежденных покрытий), устройство чистых помещений - 96%), устройство инженерных сетей - 96% (не в полном объеме выполнены монтажные работы систем вентиляции; частично отсутствуют оконечные устройства: розетки, светильники, тумбы, отсутствует оборудование газового пожаротушения, отсутствует молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – 62%. ПАК: общестроительные работы - 97% (не выполнены дорожки из плитки к оборудованию, не закончен фасад на входе (ведутся работы), отделочные работы – 92% (устройство полов - 97%, чистовая отделка 85%, потолки 90%, устройство дверей - 98%), устройство инженерных сетей – 90% (не установлен санфаянс, смесители, не подключены вент машины, частично не установлены гофры, решетки, не установлены оконечные устройства, не установлены розетки, частично не подключено оборудование, контроллеры, не установлено и не подключено оборудование слаботочных систем). ПНР индивидуальные испытания систем – 20%. ПИЩЕБЛОК: общестроительные работы – 100% (каркас, фасад, остекление, внутренние перегородки, кровля), отделочные работы – 99% (частично отсутствует плитка на потолке), устройство дверей - 100%, устройство инженерных сетей – 98% (частично не подключено вентиляционное оборудование, частично отсутствуют светильники, не в полном объеме выполнена молниезащита). ПНР индивидуальные испытания систем – не предъявлялись. КОТЕЛЬНАЯ: Инженерные системы выполнены на 95% (Не закончен ПНР, ведется монтаж системы ОПС). НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ: Работы выполнены – 100%. КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ: Отсутствует гуммирование и гидроизоляция поверхностей, устройство стяжки, освещение. УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: ведётся опресовка внутренней обвязки импульсных линий по этажам – 95 %. БЛАГОУСТРОЙСТВО: Устройство дорожных покрытий выполнено на 75% (отсутствует финишный слой асфальтного покрытия), озеленение на 96% (не в полном объеме выполнен посев). МАФы установлены частично. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 100%. КПП-1, КПП-2: строительная готовность 100%, ведется монтаж технологического оборудования и привотаранных устройств – 95%. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ проводятся, общая готовность 71%. МОНТАЖ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЛДК: - 2-х компьютерных томографа (монтаж и ПНР выполнены), - 3-х передвижных рентгенов С-дуга (монтаж и ПНР выполнены), - телеуправляемый рентгеновский комплекс (монтаж и ПНР выполнены), - стерилизационное и дезинфекционное оборудование (монтаж выполнен, ПНР ведется), - общепитовское оборудование в столовой (монтаж выполнен, не подключено), - стационарное медицинское оборудование разного назначения – 50 ед. (завезено, частично смонтировано, не подключено) - МРТ (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу) - Ангиограф (оборудование поставлено на объект, ведется подготовка помещений к монтажу)
Департамент капитального строительства города Севастополя 1 213 510,0 5 695,192 935,1
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь 475 000,0
[190100222] строительство 2022 475 000,0 29.05.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» размещена закупоч... чная процедура в форме электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 10.07.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» опубликовано извещение об отмене электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение СМР по объекту. 22.07.2019 решением Арбитражного суда г. Москвы удовлетворен иск АО «Сатурн» и принято решение обязать ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) заключить государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 07.08.2019 в Девятый арбитражный апелляционный суд (г. Москва) поступила апелляционная жалоба ГБУ «Дирекция капитального строительства» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.07.2019, которая 25.10.2019 была оставлена без удовлетворения. 11.11.2019 г. ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) разместило в Единой информационной системе закупок (ЕИС) проект государственного контракта и информацию о том, что данный гос. контракт находится на подписании у поставщика. 11.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь) официально разместило информацию о признании АО «Сатурн» уклонившимся от заключения контракта и о направлении информации в отношении данной организации для включения в реестр недобросовестных поставщиков. При этом на электронной площадке вплоть до 11.12.2019 техническая возможность для подписания контракта отсутствовала. 23.12.2019 рассмотрев информацию ГБУ «Дирекция капитального строительства», ФАС РФ внесла АО «Сатурн» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). АО «Сатурн», в свою очередь, 16.12.2019 получило в Арбитражном суде г. Москвы исполнительный лист в целях понуждения государственного заказчика к заключению контракта с привлечением Службы судебных приставов. В тот же день (16.12.2019) арбитражный суд г. Москвы вынес определение об отказе в разъяснении своего решения по запросу ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г. Севастополь), касавшегося сроков и процедуры заключения контракта с АО «Сатурн». 24.12.2019 ГБУ «Дирекция капитального строительства» (г.Севастополь) подало кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда и на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2019. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 12.02.2020.
Севастопольская больница скорой медицинской помощи 643 510,0 4 849,192 132,4
[191161165] строительство 2022 643 510,0 4 849,192 132,4 Проектирование выполнено в рамках контракта №3-ПИР/2018 от 23.04.2018.... . Получено положительное заключение гсоударственной экспертизы от 12.07.2019 г. Электронный аукцион № 0874200000119000105 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту отменен Приказом № 389 ГБУ "Дирекция капитального строительства" от 02.12.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.
Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь 95 000,0 846,0802,7
[191161191] строительство 2021 95 000,0 846,0802,7 Проектирование осуществлено за счет средств бюджета города. Получено п... положительное заключение ФАУ ""Главгосэкспертиза России"" по технической части от 27.03.2019 №91-1-1-3-006606-2019 и отрицательное заключение по смете от 27.03.2019 №00044-19/КМЭ-16228/04. 15.10.2019 г. Получено положительное заключение по сметной части. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000098 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО """"Сатурн"""". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.
[190260394] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя 2022 211 726,9 49 815,097 615,1 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 2 объектах и проектно-изыскательские работы на 1 объекте. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ""Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне"" с ООО ""Линия"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000037 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 10 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", Фиолентовское шоссе"" с ООО ""Капиталстрой"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. По результатам электронного аукциона № 0874200000119000056 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ""Строительство подстанции № 2 ГБУЗС ""Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"", пр-т Генерала Острякова"" с ООО ""Теплицстройсервис"". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 254 853,362 465,995 656,4
[190260428] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя 2022 161 753,3 62 465,962 584,7 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году было предусмотрено выпол... лнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Заключены контракты с подрядными организациями. На 10 объектах выполняются ПИР (субсидия 2018 года).
[191161162] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории Республики Крым 2020 93 100,0 33 071,7 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение строит... тельно-монтажных работ на 3 объектах. Заключены контракты по 2 объектам. По результатам электронного аукциона № 0175200000419000600 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса пгт Кировское, Кировского района" с ООО «ГК «Строй-Белогорье». По результатам электронного аукциона № 0175200000419000479 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции б/н г. Евпатория" с ООО «НИССАЛ». Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 937 232,675 803,9131 993,3
Минэкономразвития России 937 232,675 803,9131 993,3
Минэкономразвития России 937 232,675 803,9131 993,3
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения 2020 859 660,9 42 863,954 421,6 По объекту «Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 э... этажах здания № 7 по проезду Монтажников в г. Сегежа под детскую поликлинику. 1 этап» строительная готовность – 58%. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. 15.12.2019 г. контракт с подрядной организацией расторгнут. По объекту «Реконструкция здания стационара ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по ул. Кирова д.40 - 1 этап пристройка приемного отделения» строительная готовность – 48%. Отставание от графика – 110 дней. Срок окончания работ – 1 июля 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: выполнены работы по закрытию контура здания, в том числе утепление фасада, ведутся работы по облицовке фасада, ведутся работы по монтажу внутренних сетей инженерного обеспечения, ведутся работы по устройству кровли. По объекту «Реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы. Надстройка приемного отделения для размещения помещений ангиографического отделения» строительная готовность – 3%. Срок окончания работ – 1 марта 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: начаты общестроительные работы ниже нулевого уровня, проведены демонтажные работы в существующем здании, ведутся работы по монтажу утеплителя и металлокаркаса под бетонирование плиты пола надстройки. По объекту «Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г.Петрозаводска» проектные работы завершены. Получено отрицательное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий.
[190260557] 2020 126 873,0
2020 731 167,7 **
[190860975] 2020 1 620,2
Реконструкция объектов инфраструктуры спорта 2020 77 571,7 32 940,077 571,7 По объектам «Реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Советск... кая, 15 в пос. Боровой Калевальского района Республики Карелия», «Реконструкция стадиона муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 3, г. Сортавала, Выборгское шоссе, д. 3», «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Олонец Республики Карелия (1-этап)» строительные работы завершены. Объекты введены в эксплуатацию. По объекту «Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба» – 2 этап» строительная готовность – 15%. Отставание от графика 38 недель. Срок окончания работ - 30 ноября 2019 года. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением подрядной организацией обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта заказчиком в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт. По объекту «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия», г. Костомукша» строительная готовность – 25%. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок. По объекту «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия» строительная готовность – 30%. В связи с нарушением сроков производства работ на объекте 16.12.2019 г. размещено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
[190260556] 2020 73 882,0
[190860976] 2019 3 689,7
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 339 100,0
Минэкономразвития России 339 100,0
Росимущество 339 100,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный медицинский центр" Росимущества 339 100,0
Комплексная реконструкция с элементами реставрации и приспособления к современному использованию объектов Санатория им. Г.К. Орджоникидзе - филиала ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества. I этап (Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25) 339 100,0
[191261193] проектные и изыскательские работы 2020 339 100,0 Принятие постановления Правительства РФ 23.11.2019, внесение изменений... й в ФАИП. 24.12.2019 было опубликовано извещение № 0373100113619000163 о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на осуществление закупки проектно-изыскательских работ по объекту.
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 18 234 493,511 331 405,713 813 802,9
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 10 742 248,75 890 861,07 279 583,9
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года 279 379,7135 842,7279 379,7
Минэкономразвития России 279 379,7135 842,7279 379,7
Минэкономразвития России 279 379,7135 842,7279 379,7
[190160271] Создание новых конкурентоспособных секторов экономики 2020 279 379,7 135 842,7279 379,7
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Минэкономразвития России 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Минэкономразвития России 9 491 233,55 314 499,66 398 366,8
Мероприятия по обеспечению водоснабжением 992 886,5139 613,6683 239,0
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 432 149,826 153,1308 247,5
[190260390] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 2022 432 149,8 26 153,1308 247,5 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 7 объектах. На 3 объектах выполняются ПИР за счет средств бюджета города Севастополя.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым 560 736,7113 460,5374 991,5
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 119 350,0 117 879,9
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым 119 350,0 117 879,9
[190560824] проектные и изыскательские работы 2020 119 350,0 117 879,9 Заключен Государственный контракт на выполнение ПИР и СМР от 017520000... 00419000217_320408 от 13.08.2019 (дополнительное соглашение №2 от 20.09.2019), выдан аванс подрядчику в соответствии с условиями Г.К. в размере 1,45% от стоимости контракта. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
[190260391] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 2022 441 386,7 113 460,5257 111,6 В 2019 году предусмотрено финансирование 9 объектов водоснабжения, из ... них: - по 6 объектам финансирование проектно-изыскательских работы; - по 2 объектам финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работы; - по 1 объекту на строительно-монтажные работы. Кроме того, по допсоглашениям 2018 года в 2019 году предусмотрен возврат на те же цели по 4 объектам, по 2-м из них не предусмотрено финансирование по Соглашению о предоставлении субсидии в 2019 году (разводящие сети Керчи, строит. резервуара чистой воды в г. Гурзуфе). Из 6 объектов, по которым в 2019 году запланированы проектно-изыскательские работы: - по 5 объектам ведутся ПИР; - по 1 объекту - реконтрукция магистрального водовода Керчи - контракт на ПИР заключен в 2020 году. Из23 объектов, по которым в 2019 году предусмотрены ПИР и СМР: - по объекту реконструкция магистрального водовода Фронтовое - по завершению ПИР, заключен контракт на СМР, выплачен аванс; - по объекту строительство систем водоснабжения Карантин Форштадт - заключен контракт на прохождение экспертизы по результатам ПИР. По объекту Реконструкция разводящих сетей в г.Керчь в 2019 году расторгнут в одностороннем порядке государственный контракт на строительно-монтажные работы, готовится конкурсная документация на СМР в рамках лимитов, возвращенных на те же цели. Требуется корректировка ПСД с разделением на 2 этапа.
Мероприятия по обеспечению водоотведения 969 625,327 374,5487 379,7
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 604 184,526 142,1486 208,9
Администрация города Симферополь Республики Крым 361 860,0 361 860,0
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым 361 860,0 361 860,0
[190961070] проектные и изыскательские работы 2019 361 860,0 361 860,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. Проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в экспертизу, проходят входной контроль. В связи с превышением предельной сметной стоимости для обоснования увеличения сметной стоимости документация загружена в ФАУ ГГЭ для прохождения экспертизы обоснования инвестиций. Документация загружена в ГГЭ на обоснование инвестиций. В 2022 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 32 485,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым 32 485,0
[190100375] проектные и изыскательские работы 2019 32 485,0 В настоящее время заключен контракт, ведутся проектно-изыскательские р... работы на объекте. В 2021 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260427] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 2022 209 839,5 26 142,1124 348,9 В соответствии с действующей редакцией Программы, в рамках укрупнённог... го мероприятия запланирована реализация 5 объектов (Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 4 объектам предусмотрена реализация ПИР: Реконструкция канализационных очистных сооружений «Утес» в с. Малый Маяк, Республика Крым, Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым, Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым, Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака). По 1 объекту предусмотрено финансирование на выполнение СМР: Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым (осуществлен возврат средств 2018 года, контракт есть, работы на объекте ведутся).
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 365 440,81 232,41 170,8
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" 212 270,0
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь 212 270,0
[190100376] строительство 2022 212 270,0 Аппеляционная жалоба подрядной организации АО НПП "Биотехпрогресс" Арб... битражным судом не удовлетворена (постановление от 30.04.2019 №А84-2854/2018). Госконтракт расторгнут. Повторно объявлен аукцион (извещение от 05.07.2019), дата проведения - 22.07.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Повторно объявлен аукцион (извещение от 01.08.2019), дата проведения - 19.08.2019. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 06.12.2019 объявлен аукцион. По окончании срока подачи не подано ни одной заявки. Контракт не заключен. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022.
[190260426] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя 2022 153 170,8 1 232,41 170,8 По 1 объекту завершены ПИР. В рамках укрупненного мероприятия в 2019 г... году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах. Конкурсные процедуры не проведены в 2019 году, по причине поздно доведенных лимитов, и отсутствия заключения гос.экспертизы.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения 2 823 903,12 717 659,02 488 508,4
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 2 785 390,62 699 659,02 471 408,4
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымское управление водного хозяйства и мелиорации" 60 170,0 13 599,555 121,8
Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым 60 170,0 13 599,555 121,8
[190100379] строительство 2019 60 170,0 13 599,555 121,8 Разработка грунта под водой, устройство подводящего канала - 28,1% от ... плана, разравнивание щебеночных горизонтальных постелей - 24,8%, укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб - 24,5%, баластировка железобетонными кольцами - 22,7%.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: 2 725 220,6 2 686 059,52 416 286,6
Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы" 465 418,5 179 437,3158 287,4
[190100377] строительство 2020 465 418,5 179 437,3158 287,4 Нежинский водозабор: готовность – 50%, ведутся работы по монтажу вент... тиляционного оборудования, выполнен монтаж технологического оборудования. Просторненский водозабор: готовность – 50% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Новогригорьевский водозабор: готовность – 60% ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу вентиляционного оборудования, выполнены работы по монтажу технологического оборудования. Остаточные работы: электромонтажные работы, пуско-наладочные работы. Имеется отставание от графика производства работ (3 мес.) по следующим причинам: - Поздние сроки поставки технологического оборудования, - Не начаты электромонтажные работы, задержка вызвана необходимостью корректировки рабочей документации на электромонтажные работы и увязки проектов ГУП РК «Крымэнерго» на внешнее и АО «ОЭК» на внутреннее энергоснабжение. Ориентировочная стоимость дополнительных работ (установка распределительных устройств) – 30 млн. руб., что не превышает 10% от стоимости государственного контракта.
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 2 259 802,1 2 506 622,22 257 999,2
[190100378] проектные и изыскательские работы 2020 125 862,4 141 630,0125 862,4 Выполнено всего работ в 2019 году по объекту на сумму - 1 943 368 55... 59,26 руб., из них 129 782 985,88 руб. - сумма гарантийных удержаний в соответствии с государственным контрактом, которые учитываются на счете кредиторской задолженности. По этапу 2,.1. гарантийные удержания составили - 111 306 718,69 руб; по этапу 2.2. - 18 476 267,19 руб. В связи с наличием кредиторской задолженности, освоение средств может превышать кассовые выплаты.
[191261206] строительство 2021 2 133 939,7 2 364 992,22 132 136,8 Ход выполнения строительно-монтажных работ: Этап 2.1: Готовность – 50... 0% - монтаж трубы ВЧШГ (уложено 70% трубопровода); - устройство закрытых переходов под водными преградами (100%); - монтаж железобетонных камер переключения (65%); - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения (10%) - насосная станция НС-2 - устройство ж/б резервуаров чистой воды (20%), устройство фундаментов насосной станции (35%); - насосные станции НС-1 и НС-1а – начаты подготовительные работы; Остаточные работы: - устройство переходов открытым способом через автодороги и каналы– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - монтаж трубопроводов ВЧШГ – планируется завершение в первом квартале 2020 года; - строительство насосных станций НС-1, НС-1а – начало работ запланировано на декабрь 2019 года - строительство ВОЛС и автодорог – 2020 - 2021 гг. Этап 2.2: Готовность – 80% - работы по монтажу трубы ПЭ (уложено 90% трубопровода); - монтаж железобетонных камер переключения (70%); - устройство закрытых переходов под ж/д и автодорогами (100%); Остаточные работы: - устройство камер переключения и мокрых колодцев – планируется к завершению в 2019 году; - прокладка трубопроводов ПЭ – планируется к завершению в 2019 году; - монтажу запорно-регулирующей арматуры в камерах переключения– планируется завершение в первом квартале 2020 года; - подключение водовода к РЧВ г. Феодосии – планируется завершение в первом квартале 2020 года; Этап 2.3: Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% Готовность: ПИР – 75%, СМР – 0% 11.06.2019 получено положительное заключение ГГЭ по технической части и отрицательное по сметной стоимости.
Мероприятия по развитию системы водообеспечения г. Севастополя 38 512,518 000,017 100,0
Департамент капитального строительства города Севастополя 38 512,5 18 000,017 100,0
Строительство берегозащитных дамб на р.Каче, г. Севастополь 38 512,5 18 000,017 100,0
[190260424] строительство 2019 38 512,5 18 000,017 100,0 Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в ... одностороннем порядке в связи с требованием Прокуратуры города Севастополя. Из бюджета г. Севастополя выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ. 8 ноября 2019 г. размещен план закупок. 18.12.2019 г. заключен контракт на выполнение СМР. Правительством Севастополя разработана «Дорожная карта» по завершению строительства объекта, в соответствии с которой срок ввода с декабря 2019 г. перенесен на май 2021 г.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов 500 456,2474 936,9451 192,2
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым 500 456,2474 936,9451 192,2
[190260423] Рекультивация свалок, Республика Крым 2022 500 456,2 474 936,9451 192,2 Финансирование в 2019 году предусмотрено на ТКО г. Симферополь. Выполн... ненные работы: - формирование тела полигона 92%; - демонтажные работы 83%; - устройство фундаментов 91%; - устройство ограждения 20%; - устройство рекультивационного покрытия 22%; - устройство системы дегазации 20%; - устройство системы водоотведения 10%; - строительство автодорог 19%; - электроснабжение 65%.
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий 440 744,8349 203,2338 153,5
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта 4 750,0 4 721,5
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым 4 750,0 4 721,5
[190961072] реконструкция 2020 4 750,0 4 721,5 Заключен гос.контракт с ООО «ЕВРОСТРОЙ"""" ГК №0175200000419000540_31... 16942 от 25.11.2019 Мобилизация подрядчика,ведутся подготовительные работы. В 2020 году в соответствии с действующей редакцией Программы ввод объекта в эксплуатацию.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 435 994,8 349 203,2333 432,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия, Республика Крым 161 500,0 179 699,9161 244,4
[190100380] строительство 2020 161 500,0 179 699,9161 244,4 Ведутся работы по устройству стены второго яруса (стенка-лоток), очист... тных сооружений, глубоководного водовыпуска, отсыпке тела набережной. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым 114 000,0 63 253,156 761,3
[190100381] строительство 2020 114 000,0 63 253,156 761,3 1. Поздние сроки перебазировки плавсредств (23.07.2019), постоянный вы... ыход в ремонт на протяжение августа месяца. Плавсредство 28.09.2019 перебазировано с объекта в порт Севастополя, работы в морской части по устройству волноломов при этом не завершены, выполнены на 25% от всего объема. ООО «СКИФ» планирует продолжить работы в акватории с использованием плавсредств не ранее апреля 2020 года. 2. Несвоевременная поставка инертного материала (несортированного камня) для устройства откоса волноотбойной стены набережной. (возобновлены работы с 05.11.2019.) 3. Низкие темпы работ в целом, отсутствие требуемого материала (инертные строительные материалы, металлоконтсрукции). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 32 004,8 33,920 112,8
[190100382] строительство 2020 32 004,8 33,920 112,8 Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Провед... дены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Заключен контракт на выполнение СМР с ООО """"ЭТК-МОСКВА"""" ГК №0175200000419000647_320408 от 13.12.2019 21.06.2019 – ГКУ направлено решение о расторжении ГК. УФАС - отказал о внесении в РНП ООО «КД» с 25.04.2019 – в Арбитражном суде РК рассматривается дело А83-7741/2019 по иску КД к ГКУ о взыскании 13,411 млн. руб. убытков. Проведено 3 судебных заседания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св. Николая в с. Малореченское, г.Алушта 128 490,0 106 216,395 313,5
[190100383] строительство 2020 128 490,0 106 216,395 313,5 СМР ведутся с отставанием от графика. Ведется претензионная работа. Вв... вод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г.Севастополя 397 767,099 721,0200 017,9
[190260422] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей 2022 220 272,6 11 096,099 985,8 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 14 объектах (6 - ПИР, 8 - СМР). На 7 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (6 - ПИР, 1 - СМР); по 2 объектам проведены аукционы (СМР), ведется работа по заключению контрактов; по 5 объектам контракты на ПИР расторгнуты (субсидия 2018 года).
[190260421] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) 2021 177 494,4 88 625,0100 032,1 В рамках укрупненного мероприятия было предусмотрено выполнение работ ... на 5 объектах (3 - ПИР, 2 - СМР). На 4 объектах работы ведутся в соответствии с условиями контрактов (2 - ПИР, 2 - СМР).
Мероприятия по созданию индустриальных парков 586 385,19 087,2334 976,5
Министерство экономического развития Республики Крым 363 591,2 326 343,7
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым 363 591,2 326 343,7
[190100385] строительство 2022 363 591,2 326 343,7 Ведутся работы подготовительного периода, снимается почвенно-раститель... ьный слой, вывозится на места складирования. Производится разбивка осей сооружения, обустраивается строительный городок, устраиваются временные технологические проезды. В 2018 году по ГК технологического присоединения к внешним инженерным сетям - была выдана часть суммы 206 998,27 т.р. (аванс) В апреле - авансирование строительно-монтажных работ в размере 309 199,90 т.р. В октябре в размере 19 847,56 т.р. - доплата авансового платежа по выполнению СМР ГК №0175200000418000567_315134 от 20.02.19 (ДС №4 от 02.09.19) В Октябре: 14 370,88528 т.р. - плата за технологического присоединения к сети газораспределения по ГК №92 от 25.12.2017 (ДС №4 от 18.09.19 под 1125-р). 28.06.19 было опубликовано извещение об электронном аукционе (разработка РД для строительства объекта, данная документация подлежала разработке в составе проектно-изыскательских работ в соответствии с государственным контрактом № 37 от 19.08.2016 года, но из-за расторжения данного контракта не выполнена и не оплачена.) на сайте закупок. НМЦ контракта на РД - 29 400 т.р. (в рамках лимита - 29 830,10 т.р.). Расторгован на 9 118,34 т.р.
Департамент капитального строительства города Севастополя 222 793,9 9 087,28 632,8
Создание индустриального парка в г.Севастополе 222 793,9 9 087,28 632,8
[190260420] проектные и изыскательские работы 2019 32 793,9 9 087,28 632,8 Проектные работы выполнены в рамках контракта от 26.12.2016 №08-16/ЕП-... -399.
[191261192] строительство 2022 190 000,0 В 2019 году проводилось шесть аукционов, по итогам которых не выбран п... победитель.
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 2 779 465,51 496 904,21 414 899,6
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 429 511,5 38 692,336 757,7
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым" 57 000,0 24 364,323 146,1
[190560823] Реконструкция улично-дорожной сети г.Евпатории, Республика Крым 2022 57 000,0 24 364,323 146,1 В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительс... ства РФ от 12.12.2019 № 1642, начало СМР по объекту перенесено на 2021 год. Завершение работ по объекту запланировано на 2022 год.
[190260419] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 2022 372 511,5 14 328,013 611,6 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ 2... 2 объектов кластера, из них: - по объекту Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект """"Золотое кольцо здоровья"""", Республика Крым, г.Евпатория проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на СМР; - по объекту Реконструкция городских сетей водоснабжения 2-й этап - позднее заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту по причине затянувшейся передачи документов необходимых для осуществления функций заказчика-застройщика в ГКУ """"Инвестстрой Республики Крым"""" от организаций подведомственных администрации г.Евпатория.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 888 580,0 767 681,7710 266,8
Администрация города Саки Республики Крым 47 500,0 48 143,547 500,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки 47 500,0 48 143,547 500,0
[190100386] строительство 2020 47 500,0 48 143,547 500,0 В связи с невыполнением условий Муниципального Контракта Подрядной орг... ганизацией, а именно срыв сроков завершения работ, установленный на 31.07.2019г. Заказчиком 22.07.2019г. принято решение об одностороннем расторжении Контракта и направлены соответствующие уведомления в адрес Подрядной организации. В настоящее время Контракт расторгнут от 26.08.2019г. За не ввод объекта в эксплуатацию к подрядной организации выставлена неустойка в размере 4 509 292 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч двести девяносто два) рубля 78 копеек которая удовлетворена в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки. В отношении подрядной организации АО НПП «Биотехпрогресс» муниципальным заказчиком МКУ «СакиИнвестПроект» ведётся претензионная работа и подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым (исх. № 33 от 22.01.2019 дело № А83-2248/2019) о взыскании неустойки в размере 14 264 443,12 руб. за нарушение обязательств в части неисполнения сроков выполнения работ по контракту. На текущую дату претензионные требования муниципального заказчика МКУ «СакиИнвестПроект» подрядной организацией АО НПП «Биотехпрогресс» удовлетворены в полном объеме по требованию Заказчика по банковской гарантии, взысканы в муниципальный бюджет города Саки.Подготовлена ведомость объёмов работ, необходимых для завершения строительства объекта и проведения тендерных процедур для определения Подрядной организации, однако в инвестиционном пакете документов по объекту при определении предельной стоимости в ценах соответствующих лет полностью отсутствуют индексы-дефляторы и остаточная стоимость работ по объекту на сегодняшний день определена в ценах II квартала 2016 года, что лишает Заказчика возможности своевременного завершения строительства объекта и запуска технологического процесса очистки канализационных стоков предусмотренных проектом. Предельная стоимость строительства объекта при применении индексов дефляторов к лимитам денежных средств, предусмотренных на реализацию объекта на 2020 год изменится в сторону увеличения на 82,57 млн. рублей и будет составлять 1624,17 млн. рублей. Заказчиком по согласованию с АНО Дирекцией по управлению ФЦП проведена работа по подготовке инвестиционного пакета документов с возможностью применения индексов дефляторов на лимиты, предусмотренные на 2020 год для возможности проведения тендерных процедур и завершения строительства объекта в сроки, предусмотренные планом-графиком реализации мероприятий ФЦП. Также Заказчиком проведены тендерные процедуры по определению Подрядной организации.
[190360573] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 2021 841 080,0 719 538,2662 766,8 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 6 объектам кластера, из них: - по объектуРек. глубоководного выпуска по лучена Декларация о готовности объекта к ксплуатации; - по объекту Рек. озерно-грязевого хозяйства ГГРЭС СМР завершены, ожидается получение Декларации в 1 квртале 2020 года; - по 4 объектам ведутся строительно-монтажные работы.
[190260418] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым 2022 303 378,7 43 500,643 544,0 В 2019 году предусмотрено финансирование 4 объектов кластера: - Строит... тельство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с.Курортное (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР). По трём объектам: - Строительство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); - Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н (ПИР); -Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н (СМР) в 2019 году осуществлен возрат средств неиспользованной части субсидии 2018 года.
[190260417] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым 2021 414 250,3 384 842,6371 352,1 В 2019 году предусмотрено финансирование строительно-монтажных работ п... по 4 объектам кластера. По всем объектам заключены контракты на СМР, ведутся работы. По объекту "Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка "осуществлен возврат средств неиспользованной части субсидии 2018 года на разработку ПИР. В текущем году ввод объектов, входящих в состав кластера, не запланирован.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 161 018,9 9 854,113 262,8
[190260416] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 2022 161 018,9 9 854,113 262,8 В 2019 году предусмотрено финансирование проектно-изыскательских и стр... роительно-монтажных работ по 3 объектам кластера: - Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым (ПИР+СМР); - Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым (ПИР); - Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым. По объектам "Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым" и "Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым" заключены контракты на ПИР, работы ведутся.
Департамент капитального строительства города Севастополя 161 340,0
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь 161 340,0
Создание яхтенной марины, г. Севастополь 161 340,0
[190100388] проектные и изыскательские работы 2020 161 340,0 Ведутся проектно-изыскательские работы. Получение заключения государст... твенной экспертизы планируется в 2020 году. В соответствии с планом графиком реализации объектов Программы ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
[190260415] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 2022 421 386,1 252 332,9239 716,2 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е проектно-изыскательских работ на 1 объекте. На 1 объекте в рамках контракта выполняются строительные работы (субсидия 2018 года).
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 971 635,5440 518,7601 837,4
Минэкономразвития России 971 635,5440 518,7601 837,4
Минэкономразвития России 971 635,5440 518,7601 837,4
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 665 816,1 317 328,2474 280,2
Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия 2019 248 272,3 60 537,056 736,4 Строительная готовность объекта 76%. Отставание от графика 5 месяцев. ... Срок окончания работ - 15.12.2019 г. Срок действия контракта - до 31.12.2019 г. Не освоение средств в 2019 году в полном объеме связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, которые повлекли необходимость прохождения повторной государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза». В связи с нарушением ООО «Альянс Электро» обязательств по исполнению государственного контракта от 8 июля 2019 года № 13аэф-19, заключенного КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» на строительство объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия», заказчиком 19 декабря 2019 года в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке. Иск от 16 декабря 2019 года ООО «Альянс Электро» об обязании КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» заключить дополнительное соглашение к контракту № 339/2017 от 20 декабря 2017 года Арбитражным судом Республики Карелия принят, возбуждено прои
[190160374] 2019 235 538,5
[190860977] 2019 12 733,8
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск " (Бесовец) 2020 417 543,8 256 791,2417 543,8 Строительная готовность объекта «Строительство объектов на территории ... гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). (здание аэровокзального комплекса)» - 42%. Срок окончания работ - 01.10.2020 г. Срок действия контракта - до 31.12.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству внутренних и наружных сетей канализации, работы по устройству ж/б плиты пола аэровокзала, а также устройству несущих конструкций здания аэровокзала. Проводятся работы по устройству кровли, монтажу внутренних сетей инженерного обеспечения, устройству ограждающих конструкций. На объекте «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения» завершены строительно-монтажные работы, а также работы по благоустройству территории. Подано заявление о проведении осмотра и выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной. Выполнение пусконаладочных работ на котельной возможно после обеспечения подачи теплоносителя на строящийся объект «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)», учитывая календарный план производства работ на указанном объекте, не ранее апреля 2020 года.
[190260541] 2020 412 659,9
[190860978] 2020 4 883,9
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей 2019 13 205,3 13 205,3 Строительная готовность объекта «Строительство водоводов и водоотведен... ния в пгт. Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей» - 20%. Отставание от графика производства работ — 44 недели. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. 29 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение к государственному контракту, срок завершения работ продлен до ноября 2020 года.
[190260542] 2019 9 280,5
[190860979] 2019 3 924,8
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 2020 292 614,1 123 190,5114 351,9 Строительство объекта «Строительство газопровода распределительного (у... уличная сеть) по с.Спасская Губа Кондопожского района (1 и 3 очереди)» завершено. Ведутся приемо-сдаточные работы По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 6%. Отставание от графика 49 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 2 072 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 32 885,5 п.м По объекту «Строительство котельной в с.Спасская Губа Кондопожского района» строительная готовность – 75%. Отставание от графика 47 недель. Срок окончания работ – 31 октября 2019 года. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: завершены работы по устройству сетей газоснабжения, работы по устройству фундаментов. Выполнена установка локальных очистных сооружений хоз-бытовой канализации, модуля котельной и дымовой трубы, выполнено подключение резервуаров к станциям пожаротушения. 02.12.2019г. в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 98%. Срок окончания работ по контракту – 31.12.2019 года. На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведутся приемо-сдаточные работы. Всего по проекту протяженность газопровода - 15 240 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 60 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 5 836 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 14 844,8 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность – 39%. Отставание от графика 98 дней. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 16 099 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 41 154 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 79%. Срок окончания работ – 30 ноября 2020 года. На объекте выполняются строительно-монтажные работы: проложено газопроводных труб протяженностью – 30 032,3 п.м. из 38 005,5 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д.Онькулица, д.Мегрега Олонецкого национального муниципального района 1-й этап строительства» строительная готовность – 0 %. Отставание от графика производства работ – 50 недель. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ по государственному контракту продлен до- 30.11.2020 г. На объекте выполнены подготовительные работы (геодезические разбивочные работы, закупка материалов), обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. В настоящее время работы приостановлены. Всего по проекту протяженность газопровода - 9787 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района» строительная готовность объекта - 25 %. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполняются строительно-монтажные работы в том числе: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 7 387 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 29 774 п.м. По объекту «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района» строительная готовность – 2%. Срок окончания работ - 30.11.2020 г. На объекте выполнены строительно-монтажные работы: геодезические разбивочные работы, проложено газопроводных сетей протяженностью - 1000 п.м. Всего по проекту протяженность газопровода - 67058,1 п.м. В настоящее время работы не ведутся в связи с отсутствием договора землепользования (лесными участками) с Минприроды РК. По объекту «Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия» строительная готовность – 0 %. Срок окончания работ - 30 июня 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 июля 2020 года. Срок действия контракта - 31 декабря 2020 года.
[190260543] 2020 137 007,1
[190860980] 2020 155 607,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 7 492 244,85 440 544,76 534 219,0
Минэкономразвития России 7 492 244,85 440 544,76 534 219,0
Минэкономразвития России 1 980 174,01 614 686,01 867 878,6
[190961038] Cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, предоставляемые из федерального бюджета в составе субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 2020 1 130 174,0 1 224 356,01 109 897,8 Объекты Республик Татарстан и Тыва завершены. Акты ввода объектов в эк... ксплуатацию будут представлены в 1 квартале 2020 г. Имеющиеся акты ввода работ: Чеченская Республика: от 6 декабря 2019 г. № 20-RU 20503314-030-2019 Калининградская область: акт № 1 приёмки законченного строительства (типовая межотраслевая форма № КС-14), решение приёмочной комиссии от 12 декабря 2019 г. № 33, акт № 2 приёмки законченного строительства (типовая межотраслевая форма № КС-14), приказ приёмочной комиссии от 09 декабря 2019 г. № 32. 2 объекта введены в эксплуатацию, 2 объекта будут введены в 1 квартале 2020 года. Республика Мордовия - выполнение плана работ 48%, завершение объекта в 1 квартале 2021 года.
[190961039] Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, предоставляемые из федерального бюджета в составе субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 2020 850 000,0 390 330,0757 980,8 Республика Дагестан: В связи с изменением технических условий, а также... е необходимостью включения в состав проекта дополнительных работ для обеспечения функционирования объектов входящих в состав индустриального парка «Аврора» проведена корректировка проектно-сметной документации (далее — ПСД), необходимая для завершения строительства индустриального парка в 2019 году. По итогам 2019 года будет показано неосвоение субсидии, так как процедура торгов назначена на декабрь,но отменена управлением ФАС по Республике Дагестан. Липецкая область: По МК № 6/ЭА от 17.09.2018 выполнено: общестроительные работы, демонтажные работы, отопление, перенос кабельной линии, наружный противопожарный трубопровод, хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод, горячее и циркуляционное водоснабжение, система внутренней канализации. По итогам 2019 г. объект будет введён в эксплуатацию до 1 апреля 2020 года. Смоленская область: Осуществлена поставка и монтаж 2-х силовых трансформаторов ТРДН-40000/110-У1 для трансформаторной подстанции 110/10 кВ. Осуществлена поставка и монтаж 3-х комплектных трансформаторных подстанций (КТП-1, КТП-3, КТП-4). Осуществлена поставка и монтаж 2-х трансформаторов ТМГ 11-100/10/04. Осуществлена поставка и монтаж здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ). Проведена лесорасчистка территории площадью 5 га под участок резидента. Осуществлена укладка наружных сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электроснабжения. Проведены работы по установке наружного освещения. По итогам декабря 2019 года средства федерального бюджета будут освоены не полностью. Ярославская область: выполнение части строительно-монтажных работ.
Ростуризм 5 512 070,83 825 858,74 666 340,4
[190260549] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,  и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 5 512 070,8 3 825 858,74 666 340,4 Заключены соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федераль... ьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, по созданию 17 комплексов обеспечивающей инфраструктуры в туристских кластерах с 15 субъектами Российской Федерации на сумму 5 512 070.8 тыс. рублей (100% от бюджетных ассигнований): "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Зихия" в Республике Адыгея", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Каракольские озера" в Республике Алтай", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "На Великом Чайном пути" в Республике Бурятия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Ачалуки" в Республике Ингушетия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Легенды Карелии" в Республике Карелия", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Пхия - кислые источники" в Карачаево-Черкесской Республике", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Чувашия - сердце Волги" в Чувашской Республике", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Приморье" в Приморском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Комсомольский" в Хабаровском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Амур-Хабаровск" в Хабаровском крае", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Малиновка" в Архангельской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Русские берега" в Вологодской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Ворота Байкала" в Иркутской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров "в Нижегородской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Соленые озера» в Оренбургской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Духовные истоки" в Псковской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Волжское море" в Тверской области", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Южная Карелия". В 15 субъектах Российской Федерации заключены государственные (муниципальные) контракты на проведение работ 32 по объектам обеспечивающей инфраструктуры: Архангельская область (1 объект), Вологодская область (2 объекта), Иркутская область (1 объект), Карачаево-Черкесская Республика (2 объекта), Нижегородская область (3 объекта), Оренбургская область (5 объектов), Приморский край (1 объект), Псковская область (1 объект), Республика Адыгея (1 объект), Республика Алтай (2 объект), Республика Бурятия (1 объект), Республика Карелия (3 объекта), Тверская область (3 объекта), Хабаровский край (4 объекта), Чувашская Республика (2 объекта). По состоянию на 01.01.2020 завершены строительством и введены в эксплуатацию 7 объектов обеспечивающей инфраструктуры в 4 субъектах Российской Федерации: в Нижегородской области 1 объект, Оренбургской области 4 объекта, Тверской области 1 объект, Хабаровском крае – 1 объект.
[190260549] 5 426 828,8
[191261205] 85 242,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2 734 474,81 455 503,71 455 503,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Минэкономразвития России 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Росреестр 1 688 011,7446 434,1446 434,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,21 412,11 412,1
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 1 452,2 1 412,11 412,1
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 452,2 1 412,11 412,1
[191261265] проектные и изыскательские работы 2019 1 352,3 1 312,21 312,2 Положительные заключения получены от ФАУ «Главгосэкспертиза России» по... о проектной документации от 12.07.2019 № 40-1-1-3-017971 и достоверности сметной стоимости от 27.07.2019 № 00364-19/СПЭ18011/704.
[191261266] технологический и ценовой аудит 2019 99,9 99,999,9 Положительное заключение получено от АО "НИЦ "Строительство" от 27.02 ... 2019 № 179/17-19/УКС/1/14-2019.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,11 562,01 562,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 215 067,1 1 562,01 562,0
Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга 1 215 067,1 1 562,01 562,0
[190100464] строительство 2020 1 215 067,1 1 562,01 562,0 Выполнение работ по строительству объекта осуществлялось в рамках госу... ударственного контракта, заключенного Управлением Росреестра по Калужской области. За 2019 год установлено 5,81 тонн стальных решеток для устройства железобетонных водоотводных лотков, выполнена отсыпка песком постоянного дренажа в объеме 82 куб.м, выполнен монтаж подкрановых путей, установлен башенный кран КБМ-401. Государственный контракт на выполнение подрядных работ расторгнут 29.07.2019 по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств. В настоящее время в Арбитражном суде Калужской области по иску подрядной организации находится дело № А23-6473/2019 о признании недействительной односторонней сделки об отказе от исполнения государственного контракта на выполнение подрядных работ.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4443 460,0443 460,0
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
Строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, с. Столбище, Республика Татарстан 471 492,4 443 460,0443 460,0
[190961044] проектные и изыскательские работы 2019 1 586,8 1 091,71 091,7 Государственным заказчиком заключен договор от 29.11.2019 № 1/П с ООО ... "КРК Групп" на выполнение работ по внесению изменений в проект. Заключен договор от 27.12.2019 № 0554Д-19/КГЭ-21964/03/ГС с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
[190100465] строительство 2020 469 905,6 442 368,3442 368,3 За 2019 год подрядной организацией выполнены работы по монтажу компози... итных панелей навесного фасада здания административно-бытового корпуса и спусков в подвалы административно-бытового корпуса и корпуса архива – 1 124 м2, сэндвич-панелей на фасаде корпуса архива – 5 580 м2. Также выполнены следующие отделочные работы в административно- бытовом корпусе и корпусе архива:оклейка обоями стен (стеклообоями с последующей окраской), окраска, облицовка стен – 11 033 м2; окраска стен фактурной краской – 1 514 м2; облицовка стен керамической плиткой – 569 м2; устройство покрытий из ламината, линолеума, керамогранита, полимерных полов - 16 312 м2; устройство потолков (монтаж подвесных потолков, окраска) – 17 753 м2; монтаж оконных блоков алюминиевых и ПВХ в административно-бытовом корпусе 50 окон и корпусе архива 46 окон, дверных блоков (стальных и противопожарных дверей, алюминиевых, деревянных дверей по административно-бытовому корпусу 120 шт. и корпусу архива 71 шт., алюминиевых перегородок 317 м2, секционных ворот и ворот секционных противопожарных 2 шт., витражному остеклению 95 м2; устройство навесного вентилируемого фасада здания контрольно-пропускного пункта - 56 м2, внутренние отделочные работы: устройство подвесного потолка - 15,75 м2, штукатурка, оклейка стеклообоями с последующей покраской стен - 52 м2, устройство полов 16 м2; заполнение оконных - 5 шт., в том числе в перегородке и дверных - 3 шт. проемов. Подрядной организацией в 2019 году выполнены следующие работы по благоустройству: разбивка и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезда - 11 260 м2 с установкой бортовых камней - 2287 м; разбивка и устройство покрытия тротуаров брусчаткой - 1514 м2 с установкой бортовых камней 1154 м;разбивка и устройство покрытия тротуаров асфальтобетоном - 515 м2;разбивка и устройство асфальтобетонного покрытия отмостки - 377 м2 с установкой бортовых камней - 431 м; монтаж ограждения территории 368 м; устройство газонов из готовых рулонных заготовок – 216 м2;устройство газона из многолетних трав 20030 м2, в том числе укрепление откосов 830 м2; дендрология (199 деревьев и кустарников); устройство наружных внутриплощадочных сетей, монтаж наружного освещения – 40 уличных светильников.
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Минэкономразвития России 1 046 463,11 009 069,61 009 069,6
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации», г. Москва 393 110,0 355 930,5355 930,5
Реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории санатория, г.Москва, пос. Вороновское, с. Вороново 94 825,9 70 579,670 579,6
[190100502] реконструкция 2019 94 825,9 70 579,670 579,6 Объект введен в эксплуатацию. Акт ввода объекта в эксплуатацию (приемк... ки законченного строительством объекта) от 25.12.2019 г. № 1.
Реконструкция газовой котельной ФБУ "Санаторий "Вороново", г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново 298 284,1 285 350,9285 350,9
[190100503] реконструкция 2020 298 284,1 285 350,9285 350,9 В 2019 году по объекту выполнены следующие работы: 1. Ремонт внутренни... их помещений, кровли и фасада здания ремонтно-механических мастерских; 2. Ремонт кровли, внутренних помещений (50%) и фасада (50%) здания котельной; 3. Закупка и установка водогрейных котлов - 3 шт. и газогрелочных устройств; 4. Монтаж баков резервного дизельного топлива - 2 шт х 50 м3; 5. Реконструкция сетей теплоснабжения и тепловой камеры; 6. Монтаж дымовой трубы; 7. Устройство локальных очистных сооружений; 7. Устройство локальных очистных сооружений; 8. Монтаж баков горячего водоснабжения 2 шт х 200 м3; 9. Монтаж системы химводоподготовки; 10. Закупка и монтаж насосного оборудования для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения; 11. Реконструкция ограждения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации", г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а 653 353,1 653 139,1653 139,1
Реконструкция и строительство комплекса учебных зданий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" (г. Москва, ул. Пудовкина, владение 4а) 653 353,1 653 139,1653 139,1
II этап. Строительство и реконструкция здания библиотеки, учебно-административного здания под размещение общежития, учебно-административного корпуса 653 353,1 653 139,1653 139,1
1 очередь. Снос и строительство на месте демонтируемого здания четырехэтажного здания библиотеки 19 916,2 19 898,219 898,2
[190100504] строительство 2019 19 916,2 19 898,219 898,2 Объект введен. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2019... 9 № 77-183000-009285-2019.
2 очередь. Реконструкция учебно-административного здания корпуса 4Г под размещение общежития гостиничного типа 445 750,3 445 750,3445 750,3
[190100505] реконструкция 2020 445 750,3 445 750,3445 750,3 По объекту завершены работы: по усилению плит перекрытий и стен; по бе... етонированию некратных мест; по монтажу кровли; по замене окон. В стадии завершения находятся работы по монтажу внутренних перегородок, работы по устройству металлической лестницы, черновые отделочные работы и работы чистовой отделки стен, потов и потолков. Выполняется монтаж систем водопровода, канализации, вентиляции, систем оповещения и управления эвакуацией, охранных систем, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, монтаж систем ЛВС, СКС, телефонии, вертикального транспорта и электроосвещения. Завершены работы по монтажу электрощитовой. Начаты работы по прокладке силового кабеля для подачи электроэнергии по постоянной схеме.
3 очередь. Снос существующего строения и строительство нового здания учебно-административного корпуса 3В 187 686,6 187 490,6187 490,6
[190100506] строительство 2022 187 686,6 187 490,6187 490,6 Выполнено строительное водопонижение. Произведен снос здания с предвар... рительно проведенным демонтажем всех инженерных систем и демонтажными общестроительными работами. Выполнены работы по устройству стены в грунте, включая: устройство площадки для работы грейфера и другой техники, устройство форшахты, устройство стены в грунте.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 59 684 934,560 529 470,058 115 804,3
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 757 767,9247 387,3523 434,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 757 767,9247 387,3523 434,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 757 767,9247 387,3523 434,0
Минэкономразвития России 757 767,9247 387,3523 434,0
Минэкономразвития России 757 767,9247 387,3523 434,0
Мероприятия по модернизации и развитию сетевого комплекса 336 265,564 819,3336 265,4
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" 336 265,5 64 819,3336 265,4
Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ - ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС (Второй этап строительства) 336 265,5 64 819,3336 265,4
[190100001] строительство 2020 336 265,5 64 819,3336 265,4 По этапу 2.1: Работы по этапу завершены в полном объеме. Акт о выполне... ении технических условий от системного оператора подписан 29.11.2018 № 1303/16-АТУ (V этап). Ввод в эксплуатацию не требуется. По этапу 2.2: Крымским управлением Ростехнадзора утверждено Разрешение на допуск в эксплуатацию энегоустановки № 05-23/6 от 18.01.2019 года. Получено заключение (ЗОС) Ростехнадзора от 15.02.2019 № 74 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации по СВМ Таврической ТЭС. Этап 2/2. Ведутся работы по вводу Объекта в эксплуатацию. По этапу 2.3 ведутся работы по: - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Центральная с отпайками (20,045 км); - строительству КВЛ 110 кВ Симферопольская – Южная (16,66 км); - строительству ВЛ 110 кВ Симферопольская ПГУ-ТЭС – Симферопольская № 1 (0,048 км). - монтажу и наладке систем РЗА и ПА, телемеханики и связи (ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Алушта). Сумма, закрытая актами выполненных работ 232 973,4 тыс.руб., - средства остатка неиспользованной субсидии 2018 года)
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы 421 502,4182 568,0187 168,6
[190260550] Система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе 2022 281 360,0 55 851,462 030,6 В рамках укрупненного мероприятия в 2019 году предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 4 объектах. 1 объект введен в эксплуатацию, на 2 объектах работы выполняются в рамках контрактов, по 1 объекту контракт расторгнут (в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить часть финансирования на 2020-2021 годы и установить срок ввода - 2021 год).
[190260389] Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым 2022 140 142,4 126 716,6125 138,0 1. «Газопроводы уличных сетей с. Гришино Первомайского района Республи... ики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект принят в эксплуатацию 02.07.2019. 2. «Строительство уличных сетей с. Некрасовка Советский район Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, объект введен в эксплуатацию 11.09.2019. 3. «Подводящий газопровод к с. Криничное Белогорского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 05.04.2019, ведется приемка объекта. 4. «Строительство сетей газоснабжения с. Николаевка Советского района Республики Крым». Работы выполнены в полном объеме 29.03.2019, объект введен в эксплуатацию 05.08.2019. 5. «Газопроводы высокого и среднего давления для газификации г. Белогорска, третья очередь строительства». Работы выполнены в полном объеме 26.04.2019, ведется приемка объекта. 6. «Газопроводы низкого давления для газификации г. Белогорска от второй очереди строительства, 1 этап». Работы выполнены в полном объеме 29.05.2019, объект введен в эксплуатацию 19.08.2019. В соответствии с новой редакцией Программы (постановление Правительства РФ от 09.07.2019 № 874) в 2019 году запланирована реализация еще 4 новых объектов, включенных в Программу.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 94 929,89 760,39 272,3
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 94 929,89 760,39 272,3
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 94 929,89 760,39 272,3
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Минэкономразвития России 94 929,89 760,39 272,3
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 94 929,89 760,39 272,3
[190260382] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя 2020 94 929,8 9 760,39 272,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 13 объектах. На объектах выполняются проектные работы (субсидия 2018 года). По 10 объектам в рамках корректировки ФЦП было предложено перераспределить финансирование на начало СМР в 2020 году.
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ 354,1354,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 354,1354,1
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 354,1354,1
Минэкономразвития России 354,1354,1
Минэкономразвития России 354,1354,1
Администрация Пудожского муниципального района 354,1 354,1
Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения 354,1 354,1
реконструкция 2019 354,1 354,1 Контракт на выполнение работ по объекту расторгнут. Подрядчик возврат... тил аванс в полном объеме. Срок реализации проекта перенесен на 2020 год.
[190100564] 2019 351,7
[190660906] 2019 2,4
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 84 591,384 591,3
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 84 591,384 591,3
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 84 591,384 591,3
Минэкономразвития России 84 591,384 591,3
Минэкономразвития России 84 591,384 591,3
[190660913] Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия 2020 84 591,3 84 591,3 По объектам «Реконструкция автовокзала, г. Петрозаводск», «Реконструкц... ция автостанции, пгт Пряжа» и «Реконструкция автостанции, г. Пудож» завершены проектные работы, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Минэкономразвития России 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Минэкономразвития России 58 512 466,560 249 351,057 433 430,2
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 481 598,378 842,274 900,1
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 481 598,3 78 842,274 900,1
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив 31,5
[190260383] строительство 2019 31,5 Объект введен в эксплуатацию в соответствии с сертификатом № 165190225... 595 от 21.05.2019.
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 481 566,8 78 842,274 900,1
[190260384] строительство 2019 481 566,8 78 842,274 900,1 В соответствии с «Дорожной картой» Совета министров Республики Крым ср... рок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 58 030 868,260 170 508,857 358 530,1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 54 685 240,6 57 348 825,954 595 005,0
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2
[190100172] строительство 2020 48 519 854,5 51 073 365,548 519 721,2 Работы ведутся без нарушения графика. Ввод объекта в эксплуатацию запл... ланирован на 2020 год.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 6 165 386,1 6 275 460,46 075 283,8
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 253+500 - км 269+300, г. Севастополь 6 148 186,1 6 264 081,56 064 473,8
[190100173] строительство 2020 6 148 186,1 6 264 081,56 064 473,8 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап 17 200,0 11 378,910 810,0
[190100174] проектные и изыскательские работы 2020 17 200,0 11 378,910 810,0 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Начало СМР после ... получения заключения госэкспертизы проектной документации. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 511 260,0 523 412,8497 242,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000) 511 260,0 523 412,8497 242,5
[190100176] строительство 2020 511 260,0 523 412,8497 242,5 Из-за невозможности работы по устройству и уширения зем.полотна и пос... следующих работ по основному ходу. Для завершения работ по переустройству инженерных сетей необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 1+00 до ПК 3+00 (с.Укромное ул.Молодежная д.1; д.5; д.7; д.9; д.11) Для завершения работ необходимо завершить изъятие земельных участков: ПК 23+00 до 28+88,97 (ул.Зелёная д.107, д.109, д.113, д. .119, д.121). Сумма по изъятию земельных участков уточняется (Шельф).
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0
[190100177] строительство 2021 1 710 000,0 1 800 000,01 710 000,0 Работы ведутся в соответствии с условиями контракта, по графику выполн... нения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе 481 426,9 38 074,9119 104,7
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 473 826,9 38 074,9119 104,7
Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь 473 826,9 38 074,9119 104,7
[190100179] реконструкция 2020 473 826,9 38 074,9119 104,7 Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ГБУ "Сев... вастопольский Автодор" от 21.10.2019. В соответствии с редакцией ФЦП, утверждённой постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 № 1642, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
[191161163] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе 2020 7 600,0 По объектам ведутся проектно-изыскательские работы.
Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 642 940,7 460 195,2437 177,9
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 182 216,8 138 687,4131 753,0
Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки 182 216,8 138 687,4131 753,0
[190260386] строительство 2019 182 216,8 138 687,4131 753,0 Разработан график по вводу объекта в эксплуатацию, 27.12.2019 г. напра... авлена заявка в Ростехнадзор на проведение итоговой проверки. В соответствии с Дорожной картой срок ввода – декабрь 2019 г. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объект в эксплуатацию не введен. По информации Совета министров Республики Крым объект будет введен в эксплуатацию в марте 2020 г.
[190260387] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 2021 460 723,9 321 507,8305 424,9 Остаток средств предусмотрен на возмещение земельных участков под стро... оительство и технологическое присоединение; По объекту Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда, г.Керчь - После получения положительной экспертизы проекта будут начаты конкурсные процедуры.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 69 044,9
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 69 044,9
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 69 044,9
Минэкономразвития России 69 044,9
Минэкономразвития России 69 044,9
БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск", АМСУ Сортавальского МР 69 044,9
[190660912] Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия 2020 69 044,9 Срок выполнения работ по разработке проектной документации по объекту ... «Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г.Сортавала, пос.Хелюля» до 20.01.2020 г. В настоящее время проектировщиком проводится работа по устранению замечаний к проектной документации и результатам инженерных изысканий, в т.ч. по устранению замечаний отрицательного экспертного заключения по проекту санитарно-защитной зоны объекта.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 165 780,022 971,464 722,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 165 780,022 971,464 722,4
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 165 780,022 971,464 722,4
Минэкономразвития России 165 780,022 971,464 722,4
Минэкономразвития России 165 780,022 971,464 722,4
[190360575] Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе 2022 165 780,0 22 971,464 722,4 В рамках укрупненного мероприятия на 2019 год предусмотрено выполнение... е строительно-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу ул.Могилевская,16" заключен контракт на выполнение СМР от 30.08.2019. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу ул.Бутырская,9" заключен контракт на выполнение СМР от 18.11.2019. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 361 236,6167 556,7200 754,7
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 361 236,6167 556,7200 754,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 209 236,617 560,550 758,5
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" 32 977,41 742,632 977,4
Минэкономразвития России 32 977,41 742,632 977,4
Росреестр 32 977,41 742,632 977,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", г. Москва 32 977,4 1 742,632 977,4
Реконструкция исходного пункта государственной гравиметрической сети Российской Федерации в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" 32 977,4 1 742,632 977,4
[190860970] реконструкция 2019 32 977,4 1 742,632 977,4 Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии... и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации от 23.09.2019 № 321-05-2019-001. Заключен государственный контракт от 19.11.2019 № 27-ЭА/2019 с ООО «Фирма РСП-1» на выполнение подрядных работ по реконструкции. За 2019 год обустроен строительный городок и выполнены демонтажные работы. Государственным заказчиком заключено 9 контрактов на поставку оборудования и мебели для реконструируемого объекта. Объект не введен в эксплуатацию в связи с заключением Соглашения на субсидию в III квартале 2019 года и заключением контракта на выполнение подрядных работ в IV квартале 2019 года.
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 166 899,48 864,58 421,3
Минэкономразвития России 166 899,48 864,58 421,3
Минэкономразвития России 166 899,48 864,58 421,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 166 899,48 864,58 421,3
[190260388] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 2021 156 899,4 8 864,58 421,3 В рамках укрупненного мероприятия предусмотрено выполнение строительно... о-монтажных работ на 2 объектах. По объекту "Строительство пожарного депо в с.Павловка на 4 пожарных выезда" заключен контракт на выполнение СМР с ООО "Строймаркет".
[191161164] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 2021 10 000,0
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" 9 359,86 953,49 359,8
Минэкономразвития России 9 359,86 953,49 359,8
Минэкономразвития России 9 359,86 953,49 359,8
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 9 359,8 6 953,49 359,8
Строительство, реконструкция и приобретение зданий пожарных депо, строительство здания для размещения пожарной техники с подсобными помещениями государственного казенного учреждений "Отряд противопожарной службы" 2019 9 359,8 6 953,49 359,8 Строительная готовность объекта 97%. В связи с неустранением недостатк... ков (дефектов) внутренних отделочных работ и инженерных систем, выявленных строительным контролем и государственным строительный надзором в адрес подрядной организации направлено уведомление о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке.
[190560753] 2019 8 500,0
[190860981] 2019 859,8
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 152 000,0149 996,2149 996,2
Минэкономразвития России 152 000,0149 996,2149 996,2
Росимущество 152 000,0149 996,2149 996,2
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 2 003,8
Росимущество 149 996,2149 996,2149 996,2
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае 149 996,2 149 996,2149 996,2
Приобретение для нужд Российской Федерации комплекса недвижимого имущества автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Пограничный» (Приморский край) 22 616,2 22 616,222 616,2
[191261201] приобретение 2019 22 616,2 22 616,222 616,2 Объект приобретен в собственность РФ
Приобретение для нужд Российской Федерации комплекса недвижимого имущества автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Краскино» (Приморский край) 8 680,0 8 680,08 680,0
[191261202] приобретение 2019 8 680,0 8 680,08 680,0 Объект приобретен в собственность РФ
Приобретение для нужд Российской Федерации комплекса недвижимого имущества автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Турий Рог» (Приморский край) 9 890,0 9 890,09 890,0
[191261203] приобретение 2019 9 890,0 9 890,09 890,0 Объект приобретен в собственность РФ
Приобретение для нужд Российской Федерации комплекса недвижимого имущества автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Полтавка» (Приморский край) 108 810,0 108 810,0108 810,0
[191261220] приобретение 2019 108 810,0 108 810,0108 810,0 Объект приобретен в собственность РФ
 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.