ФАИП ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 год 2022 2023  
 
| Контакты | Вход в систему  

По состоянию на 01.11.2021

СТРОЙКИ И ОБЪЕКТЫ

   СОДЕРЖАНИЕ   









 

 

Федеральные целевые программы   

Год
ввода
Наличие
документации
Бюджетные
 ассигнования 
на 2021 год (тыс.руб)
По данным ведомств
на 01.10.2021
Освоено средств
  (за счет всех источников)   (тыс.руб)
Профинансировано из федерального бюджета
(тыс.руб)
Технический
результат
всего: 981 799 798,7 292 257 912,5 405 845 149,5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 027 001,219 957,419 957,4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 027 001,219 957,419 957,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 027 001,219 957,419 957,4
Федеральное медико-биологическое агентство 1 027 001,219 957,419 957,4
Федеральное медико-биологическое агентство 1 027 001,219 957,419 957,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", г. Владивосток 1 027 001,2 19 957,419 957,4
Строительство комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома "Восточный" (2-я очередь). Площадка 6.5 1 027 001,2 19 957,419 957,4
строительство 2022 1 027 001,2 19 957,419 957,4 Генеральным подрядчиком - ФГУП "ДСО" ФМБА России в отчетном периоде ос... существлялась работа по разработке рабочей документации; был проведен конкурс по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. На участие в закупке не подано ни одной заявки. Отсутствие субподрядчиков вызвано существенным увеличением цен на строительные ресурсы в 2021 году. Ориентировочный срок завершения разработки рабочей документации – декабрь 2021 года. Ориентировочно стоимость разработки рабочей документации по объекту составляет 250,0 млн. рублей.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 503 233,3494 777,1444 799,0
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 503 233,3494 777,1444 799,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 503 233,3494 777,1444 799,0
Минстрой России 503 233,3494 777,1444 799,0
[210112035] Мероприятия по реконструкции зданий муниципального жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область) 2021 503 233,3 494 777,1444 799,0 Соглашение заключено 13 февраля 2019 г. № 069-07-2019-001 (в редакции... и Дополнительного соглашения от 2 августа 2021 г. № 069-07-2019-001/5). Выполнены работы по реконструкции зданий восьми многоквартирных домов, в том числе завершено утепление технического подполья и чердака, установка окон, монтаж фиброцементной плитой. По трем домам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Техническая готовность Объекта составляет 89,6 %, введено в эксплуатацию 54 дома из предусмотренных 62 домов.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 295 000,0161 817,1146 951,3
ОБРАЗОВАНИЕ 147 500,0135 736,7135 736,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 147 500,0135 736,7135 736,7
Минпросвещения России 147 500,0135 736,7135 736,7
[210100842] Совершенствование инфраструктуры общего и дошкольного образования 147 500,0 135 736,7135 736,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 147 500,026 080,411 214,6
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 147 500,026 080,411 214,6
Минздрав России 147 500,026 080,411 214,6
[210100544] Развитие системы оказания медицинской помощи на Курильских островах 2023 147 500,0 26 080,411 214,6 Минздрав России согласовал проект постановления Правительства РФ "О вн... несении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 -2025 годы»" с перераспределением средств на объекты Минпросвещения России.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 169 513,722 013,722 013,7
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 169 513,722 013,722 013,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 169 513,722 013,722 013,7
МВД России 169 513,722 013,722 013,7
МВД России 169 513,722 013,722 013,7
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 169 513,7 22 013,722 013,7
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Курильск 143 416,9 14 496,914 496,9
[210112117] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 14 496,9 14 496,914 496,9
[210312566] строительство 2022 128 920,0 Получено положительное заключение государственной экспертизы корректир... ровки проектно-сметной документации от 13.05.2021 №65-1-1-2-023649-2021, принята рабочая и проектная документация. Произведена оплата выполненных работ в объеме 14 496,9 тыс. рублей. Подготовлена аукционная документация в целях заключения государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. Дважды объявленные аукционные процедуры по выбору подрядной организации признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников торгов. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от 01.07.2021 № 1/7335, от 22.06.2021 № 1/6796 об отзыве и перераспределении средств федерального бюджета 2021 года в объеме 128 920,0 тыс. рублей.
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу Сахалинской области, пгт. Южно-Курильск 10 900,0
[210163025] проектные и изыскательские работы 2022 10 900,0 Заключен государственный контракт от 23.11.2020. Ведутся инженерно-и... изыскательские работы. Получены расчетные потребительские мощности по объекту. Направлены заявки в ресурсоснабжающие организации на получение технических условий. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от от 22.06.2021 № 1/6796 и от 01.07.2021 № 1/7335 об отзыве средств федерального бюджета 2021 года в объеме 3 805,0 тыс. рублей, образовавшейся в результате проведенных аукционных процедур.
Строительство комплекса зданий и сооружений ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу Сахалинской области, г. Северо-Курильск 15 196,8 7 516,87 516,8
[210112118] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 7 516,8 7 516,87 516,8
[210163026] проектные и изыскательские работы 2021 7 680,0 Заключен государственный контракт от 08.06.2020. Выполнены все необх... ходимые инженерные изыскания, полученная проектная документация 28.05.2021 направлена на прохождение государственной экспертизы. Подготовлены и направлены предложения в Минвостокразвития России от 01.07.2021 № 1/7335, от 22.06.2021 № 1/6796 об отзыве средств федерального бюджета 2021 года в объеме 2 150,4 тыс. рублей, образовавшейся в результате проведенных аукционных процедур.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 37 960 221,712 694 950,916 930 684,1
НАУКА 54 931,119 931,119 931,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 54 931,119 931,119 931,1
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 54 931,119 931,119 931,1
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 54 931,119 931,119 931,1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", г. Ялта 54 931,1 19 931,119 931,1
"Строительство Научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия" ФГБУН "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", Республика Крым, г. Ялта, ул. Мицко 54 931,1 19 931,119 931,1
[210100877] проектные и изыскательские работы 2021 35 000,0
[210212145] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 19 931,1 19 931,119 931,1 Ведется разработка проектно-сметной документации
ОБРАЗОВАНИЕ 9 295 329,71 409 117,81 987 955,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9 295 329,71 409 117,81 987 955,5
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 880 000,0
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 880 000,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек", Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф 3 500 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 1 этап (Инженерная защита). Корректировка 5 000,0
[210712732] строительство 2024 5 000,0 Отказ ООО «ГК «Трансстройинвест», определенного распоряжением Правител... льства Российской Федерации от 13 марта 2021 № 607-р единым исполнителем, от заключения контракта. Относится ко всем объектам "Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым".
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 2.1 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 296 188,4
[210712733] строительство 2021 296 188,4
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 2.2 этап (Инженерная защита Спальных корпусов. Спальные корпуса). Корректировка 416 630,5
[210712734] строительство 2021 416 630,5
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 3 этап (Внутриплощадочные инженерные сети). Корректировка 100 000,0
[210712735] строительство 2023 100 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 4 этап (Проезд от детского лагеря "Кипарисный" к детскому лагерю "Лазурный") 48 000,0
[210712736] проектные и изыскательские работы 2021 48 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Солнечный" 5 этап (Инженерная защита центра инновационных образовательных технологий. Центр инновационных образовательных технологий) 763 080,9
[210712737] строительство 2024 763 080,9
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 1 этап. Корректировка 391 808,9
[210712738] проектные и изыскательские работы 2021 6 815,3
реконструкция 2021 384 993,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 4 этап 31 626,0
[210712739] проектные и изыскательские работы 2021 31 626,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 5 этап 76 465,6
[210712740] проектные и изыскательские работы 2021 76 465,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерная защита территории и берегоукрепление. 6 этап 345 427,3
[210712741] реконструкция 2023 345 427,3
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации II очередь (1 этап - сети водоснабжения). Корректировка 83 323,2
[210712742] строительство, реконструкция 2021 83 323,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (2 этап – сети водоотведения, включая реконструкцию КОС) 100 000,0
[210712743] реконструкция 2023 100 000,0
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (3 этап – сети электроснабжения костровой д/л "Лесной" (концертно-эстрадный комплекс) и корпусов "Ландыш", "Тюльпан", "Кувшинка" комплекса "Прибрежный") 9 572,1
[210712744] реконструкция 2021 9 572,1
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. II очередь (4 этап – очистные сооружения поверхностных стоков. Глубоководный водовыпуск очищенных поверхностных стоков) 106 217,2
[210712745] строительство 2021 106 217,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Комплексная система безопасности (1 этап – ограждение периметра на участке от гостиницы "Скальная" до КПП № 7). Корректировка 79 367,2
[210712747] реконструкция, строительство 2022 79 367,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Комплексная система безопасности (2 этап – ограждение периметра на участке от КПП № 7 до границы береговой линии). Корректировка 110 566,2
[210712748] строительство 2021 110 566,2
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения) 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения. Этап 2.2 69 071,5
[210712749] реконструкция 2022 69 071,5
"Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)". "3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды". Корректировка 42 644,5
[210712750] проектные и изыскательские работы 2021 10 516,0
реконструкция 2022 32 128,5
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения) 4 этап – сети водоотведения 43 689,6
[210712751] реконструкция 2021 43 689,6
"Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап – реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ "Артек". Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап – реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап – сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап – сети водоотведения, 5 этап – сети электроснабжения)". "5 этап – сети электроснабжения". Корректировка 44 549,6
[210712752] строительство, реконструкция 2021 44 549,6
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Кипарисный" 2 этап 11 148,8
[210712753] реконструкция 2021 11 148,8
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Детский лагерь "Кипарисный" 3 этап 54 103,1
[210712754] реконструкция 2022 54 103,1
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Подземное сооружение. Корректировка 95 727,0
[210712755] проектные и изыскательские работы 2021 14 814,3
реконструкция 2022 80 912,7
Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым. Плавательный бассейн детского лагеря "Лесной". Инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря "Лесной" 175 792,4
[210712756] реконструкция 2021 175 792,4
Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 2025 154 000,0 *
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 226 000,0
Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 132 000,0
[210912887] строительство 2024 132 000,0 Подготовка документации к проведению конкурсных процедур
Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20 94 000,0
[210912888] строительство 2023 94 000,0 Подготовка документации к проведению конкурсных процедур
Минобрнауки России 782 183,042 705,842 705,8
Минобрнауки России 782 183,042 705,842 705,8
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г.Симферополь, Республика Крым 770 768,8 42 705,842 705,8
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт) 389 320,0 42 705,842 705,8
[210112063] строительство 2025 389 320,0 42 705,842 705,8 На объекте завершены работы по устройству железобетонного каркаса здан... ния, работы по устройству перегородок на 1-4 этаже. Выполнены работы по устройству наружных сетей ливневой и бытовой канализации, водопровода, монтаж пожарного водопровода. Закончены работы по устройству кровли. Ведутся работы по обустройству фасадов и установке витражей, ведется монтаж системы вентиляции, работы по монтажу системы отопления и системы электроснабжения. Выполнены штукатурные работы, работы по облицовке стен плиткой, работы по устройству стяжки пола. Ведутся работы по монтажу кондиционерного и вентиляционного оборудования, работы по установке радиаторов системы отопления. Выполнены работы по устройству подпорной стены. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории (дорожное покрытие).
Учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус) 296 448,8
[210112064] строительство 2025 87 930,0 По студенческому центру произведены работы по устройству железобетонно... ого каркаса до 0 отметки. Ведутся работы по устройству стен и колонн 2 и 3 этажей. По административному корпусу закончены работы по устройству железобетонного каркаса, завершены работы по устройству перегородок на 1-4 этаже. Вместе с тем, ООО «Техстрой» за собственные средства проведена независимая экспертиза в организации ООО «Независимый экспертный центр». В сентябре 2020 года от ООО «Техстрой» в адрес Университета поступило заключение независимой экспертизы и сообщение о приостановке работ на объекте. После изучения документации принято решение о необходимости корректировки проектно-сметной документации, вследствие чего заключен договор от 1 декабря 2020 г. № 2851Д-20/ГГЭ-13259/13-01/ЭС с ФАУ «Главгосэкпертиза России» на экспертное сопровождение. В ходе проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения от 2 августа 2021 г. № 10/7-10/4453 получено отрицательное заключение. Замечания устраняются. Также, в соответствии с Постановлением № 1315 и Приказом № 500/пр с целью увеличения стоимости строительства документы, загруженные, в ФАУ «Главгосэкпертиза России» успешно прошли предварительную проверку комплектности. Договор заключен 13.10.2021.
[210212147] строительство (остатки 2020 года) 2025 208 518,8
Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь III этап - Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии 85 000,0
[210712720] строительство 2025 85 000,0 По объекту требуется rорректировка проектно-сметной документации. 24 с... сентября 2021 г. документы, загруженные, в ФАУ «Главгосэкпертиза России», успешно прошли предварительную проверку комплектности. Договор о проведении государственной экспертизы в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости на стадии подписания.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь 11 414,2
Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь 11 414,2
[210212148] реконструкция (остатки 2020 года) 2024 11 414,2 Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в ред. от 23.04.2... 2021 №633) "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" полномочия государственного заказчика по реконструкции объекта закреплены за ППК "Единый заказчик".
Минэкономразвития России 4 633 146,71 366 412,01 945 249,7
Мероприятия, направленные на развитие образования 4 633 146,71 366 412,01 945 249,7
[210100838] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым 1 432 124,0 620 064,2745 944,8 В соответствии с лимитами, доведенными в 2021 году, предусмотрено фина... ансирование 21 объектов строительства и 12 объектов реконструкции, из них: - по 24 объектам – только строительно-монтажных работ; - по 5 объектам - ПИР; - по 4 объектам – и ПИР, и СМР. Из 23 объектов, по которым в 2021 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 16 заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы; - по 1 объекту ГК на СМР расторгнут, ведется судебно-претензионная работа (ДОО Морское) ; - по 6 корректировка ПСД (ДОО Победное, ДОО Амурское ,. РДО 60 лет СССР, РДО с. Малый Маяк, РДО "Ягодка", РДО "Золотая рыбка" ) . Из 5 объектов, по которым в 2021 году запланированы проектно-изыскательские работы по 3 объектам заключены контракты на ПИР, ведутся работы, по 2 объектам ГК на ПИР расторгнуты. Из 4 объектов, по которым в 2021 году запланированы проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы заключены контракты , ведутся работы.
[210312458] Модернизация дошкольного образования в Республике Крым (остатки 2020 года) 80,3 84,580,3 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 1 объекту.
[210100839] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе 1 105 444,0 255 790,0356 010,1 В 2021 предусмотрено к вводу 7 объектов: Детский сад по ул. Шевченко; ... Строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27; Детский сад в бухте Казачья; Детский сад в Ленинском р-не, ул. Хрусталева - Генерала Острякова - 5 км; Детский сад в Нахимовском районе, ул.Горпищенко; Строительство детского сада в поселке Кача (модульный); Детский сад в Гагаринском районе, ул.Героев Бреста. По некоторым из вышеуказанных объектов имеется отставание от графика выполненных работ по причине низких темпов работ подрядных организаций и отсутствия возможности подключения к централизованным сетям. Строительно-монтажные работы ведутся по 10 объектам.
[210312459] Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе (остатки 2020 года) 79 006,5 13 339,012 672,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 7 объектам: Детский сад по ул. Шевченко; Строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27; Детский сад в бухте Казачья; Детский сад в Ленинском р-не, ул. Хрусталева - Генерала Острякова - 5 км; Строительство детского сада в поселке Кача (модульный); Детский сад в Нахимовском районе, ул. Горпищенко; Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста.
[210100840] Модернизация общего образования в Республике Крым 827 510,5 379 512,6376 875,0 В соответствии с лимитами , доведенными в 2021 году, предусмотрено фин... нансирование 10 объектов на строительно-монтажные работы, из них: - по 7 объектам заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы; - по 2 объектам ГК на СМР расторгнуты; - по 1 объекту работы СМР завершены. В 2021 году в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», планируется ввод в эксплуатацию 1 объекта общего образования (ОШ Заречное).
[210100841] Модернизация общего образования в г. Севастополе 1 115 900,0 83 551,1440 300,3 К вводу в 2021 предусмотрено 3 объекта: Школа Гагаринский район, просп... пект Октябрьской Революции, 54 (корпус начальной школы № 37); Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья; Строительство школы в микрорайоне Радиогорка; Также ведутся строительно-монтажные работы по объектам: Школа в Ленинском р-не Ген. Острякова - Хрусталева - 5 км; Школа Гагаринский район, Проспект Октябрьской Революции, 24 (корпус начальной школы № 58) - ввод который предусмотрен в 2022 году
[210312460] Модернизация общего образования в г. Севастополе (остатки 2020 года) 69 423,9 14 070,613 367,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 4 объектам: Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья; Школа в Ленинском р-не Ген. Острякова - Хрусталева - 5 км; Школа Гагаринский район, проспект Октябрьской Революции, 54 (корпус начальной школы № 37); Школа Гагаринский район, Проспект Октябрьской Революции, 24 (корпус начальной школы № 58).
[210312461] Модернизация дополнительного образования детей в г. Севастополе (остатки 2020 года) 3 657,5 По объекту "Строительство детской художественной школы" в 2021 году пр... редусмотрено восстановление средств под действующий контракт на проектно-изыскательские работы. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 166 строительно-монтажные работы перенесены на 2023-2025 гг.
КУЛЬТУРА 2 612 727,01 027 472,41 083 214,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2 612 727,01 027 472,41 083 214,7
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 126 102,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" - строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар" по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, Исторический бульвар, 1 126 006,5
[210212218] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 126 006,5 Подготовительный период - 80%. Конструктив - 60%. Благоустройство - 15... 5%
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон "Омега-2", между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный 96,3
[210212219] строительство (остатки 2020 года) 2022 96,3 Конструктив - 80%. Отделка - 40%. Благоустройство - 40%
Минэкономразвития России 2 486 624,21 027 472,41 083 214,7
[210100621] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе 277 470,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году в рамках мероприятия предусмотрена реализация 1 объекта (Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки). Проектно-изыскательские работы завершены. Получены положительные заключения экспертизы проектной документации от 30.11.2020 № 92-1-1-3-060918-2020 и сметной документации от 19.03.2021 № 92-1-1-2-012527-2021. В рамках корректировки адресного приказа Правительством Севастополя предложено перераспределить предельных объемы финансирования на осуществление строительно-монтажных работ на 2022 год.
[210312462] Мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе (остатки 2020 года) 2 984,0 1 316,01 250,2 Средства восстановленной субсидий по данному мероприятию предусмотрены... ы на реализацию проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство клуба 1-е отделение Золотой Балки".
[210100620] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) 2 198 698,0 1 023 384,51 078 778,7 Республика Крым: В рамках реализации мероприятия в 2021 году предусмот... трена реализация 52 объектов социальной инфраструктуры для обустройства граждан, в том числе 8 дорог (Исмаи- бей г. Евпатория; Каменка,Хошкельды, Марьино, Молодежное, Родниковое - г. Симферополь и Симферопольский район; Фонтаны; Белое 5).
[210312391] Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы) (остатки 2020 года) 7 472,2 2 771,93 185,8 Республика Крым Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по дан... нному мероприятию предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 9 объектам. г. Севастополь Предусмотрен возврат субсидии на объект: VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25. РНВ получено от 30.12.2020 № RU-91-94102000-330-2020/1.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 404 809,0352 775,01 948 302,3
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 5 404 809,0352 775,01 948 302,3
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0118 110,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0118 110,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 950 000,0 118 110,8
Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Евпатория) 950 000,0 118 110,8
[210512672] проектные и изыскательские работы 2021 148 095,5 118 110,8 Ведется разработка проектно-сметной документации
строительство 2024 801 904,5
Минэкономразвития России 4 454 809,0352 775,01 830 191,5
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения 3 265 557,1182 026,61 503 716,4
Департамент капитального строительства города Севастополя 3 034 436,6 169 427,31 470 408,4
Многопрофильный лечебно-диагностической корпус онкологического диспансера, г. Севастополь 950 000,0 736 332,0
[210100545] строительство 2023 950 000,0 736 332,0 Отставание, по видам работ, от утвержденного графика производства рабо... от от 2 недель до 8,5 мес. Работы не выполняются, рабочие и строительная техника отсутствуют. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ООО «РТ-СоцСтрой» проводит пересчет сметной стоимости объекта. Проблемные вопросы: - в связи с отсутствием рабочей документации, оформленной в соответствии с СП 48.13330.2019 «в производство работ» у подрядной организации, работы приостановлены с 09.08.2021 г. - отсутствует Разрешение Росприроднадзора РФ и Севприроднадзора по добыче зеленых насаждений занесённых в Красную книгу РФ 253 экз. «Сосны Палласа», 5 экз. «Фисташки туполистной». - необходимость выполнения дополнительных археологических раскопок на территории обозначенной Севнаследием, которая не учтена проектной-сметной документацией.
Севастопольская больница скорой медицинской помощи 1 883 325,8 147 365,1661 030,2
[210100546] строительство 2023 1 872 272,0 147 365,1661 030,2 Работы выполняются с отставанием от утвержденного графика производства... а работ на 7 мес. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ООО «РТ-СоцСтрой» проводит пересчет сметной стоимости объекта . Проблемные вопросы: - низкая динами исполнения строительно-монтажных работ, задействовано недостаточное количество рабочих, отсутствие материалов и оборудования в требуемом количестве; - отсутствует Разрешение Росприроднадзора РФ и Севприроднадзора по добыче зеленых насаждений занесённых в Красную книгу РФ.
[210312463] строительство (остатки 2020 года) 2022 11 053,8 -
Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта", г. Севастополь 201 110,8 22 062,273 046,2
[210100548] строительство 2022 201 110,0 22 062,273 046,2 Заключен государственный контракт от 07.12.2020 № 28-СМР/2020 c ООО "... "ТЕПЛОСТРОЙСЕРВИС". Ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.
[210312464] строительство (остатки 2020 года) 2022 0,8 -
[210100549] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя 164 139,0 7 576,928 536,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 3 объектов: - Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне - земельный участок не освобожден. Обнаружены деревья, занесенные в Красную книгу России, которые не были учтены проектом. Требуется разрешение на добычу. - Строительство подстанции № 1 ГБУЗС "Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", пр-т Победы - не выдана документация стадия «Р»; не заключен договор на ведение авторского надзора; не заключены договора на присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации, сети связи. - ГБУЗС "Городская больница № 4, строительство палатного корпуса на 140 коек - контракт на выполнение проектно-изыскательских работ не заключен. Объявление конкурса планируется провести в октябре 2021 г.
[210312465] Иные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Севастополя (остатки 2020 года) 66 981,5 5 022,44 771,2 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 2 объектам и строительно-монтажных работ по 2 объектам. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 615 501,9166 502,2185 034,5
[210100550] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя 468 288,5 110 068,4131 421,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 11 объектов. По 10 объектам предусмотрено строительно-монтажные работы, по 1 ПИР+СМР. К вводу в 2021 году предусмотрено 5 объектов. Ход работ: 1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Верхнесадовое. Ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность объекта - 38%. Риск ввода в эксплуатацию по причине отсутствия инженерных сетей технологических присоединений. 2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для сдачи норм ГТО (ФОКОТ) ул.Частника,87. В связи с недобросовестным исполнением государственного контракта Подрядчиком до настоящего времени не представлена проектная документация и откорректированные отчеты по инженерным изысканиям. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – декабрь 2021 г. 3) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) ул. Петра Ситникова. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ не заключен. Не определён альтернативный ЗУ. Первоначально планируемый ЗУ частично накладывается на существующую благоустроенную спортивную площадку. Разрабатывается проект постановления об утверждении ГПЗУ. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – октябрь 2021 г. 4) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по ул. Гавена,6а. Отставание от графика выпонления строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на ноябрь 2021 года. 5) Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторное шоссе. Необходима корректировка проектно-сметной документации (планировка помещений). 6) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в п. Кача. На земельном участке выявлена площадка для бытовых отходов (бетонная плита, мусорные контейнеры). Проводятся меры по демонтажу контейнерной площадки. 7)Строительство футбольного поля г. Инкерман. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производственных работ. 8)Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Шевченко. ПСтроительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производственных работ. 9)Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Инкерман. В площадь строительных работ попали растения, занесенные в Красную книгу РФ. Требуется разрешение на добычу. Пакет документов с заявлением на добычу краснокнижных растений направлен в Росприроднадзор. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - октябрь 2021 года. 10) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Терновка, ул.Лесная,3. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы по сметной части в связи с превышением предельной стоимости. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - ноябрь 2021 г. 11) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Орлиное. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы по сметной части в связи с превышением предельной стоимости. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - ноябрь 2021 г.
[210312466] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории г. Севастополя (остатки 2020 года) 125 391,9 36 414,234 594,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по 12 объектам.
[210100551] Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта на территории Республики Крым 21 821,5 20 019,619 018,6 В соответствии с соглашениями о субсидии 2021 года предусмотрено финан... нсирование строительно-монтажных работ по 2 объектам. Получены разрешения о вводе объектов в эксплуатацию: 1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пгт. Кировское, Кировского района - № 91-RU93504000-24228-2020 от 20.12.2020. 2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Конституции, б/н, г. Евпатория - № 91-RU93304000-24076-2021 от 30.06.2021.
Мероприятия, направленные на обеспечение объектами социального назначения в г. Севастополе 573 750,04 246,2141 440,6
Департамент капитального строительства города Севастополя 573 750,0 4 246,2141 440,6
Строительство психоневрологического интерната, в том числе проектно-изыскательские работы 573 750,0 4 246,2141 440,6
[210100552] строительство 2023 573 750,0 4 246,2141 440,6 Работы не ведутся по причине долгих регламентных сроков рассмотрения и... и получения разрешения на пересадку и вырубку растений занесенных в красную книгу РФ. Пакет документов с заявлением на добычу краснокнижных растений направлен 19.04.2021 в Росприроднадзор. 21.06.2021 получен отказ на добычу краснокнижных растений. Подготовлено новое заявление в Росприроднадзор. В связи с регламентными сроками рассмотрения документов ориентировочный срок получения уведомления о начале СМР – октябрь 2021 г.
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 20 592 424,99 885 654,611 891 280,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 20 592 424,99 885 654,611 891 280,5
Минэкономразвития России 20 580 424,99 885 654,611 891 280,5
[210812831] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 2021 222 224,0 -
Мероприятия по развитию системы водообеспечения 1 373 655,0825 273,1922 686,3
Мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 1 373 655,0825 273,1922 686,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 966 610,0 806 273,6746 698,7
Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: 966 610,0 806 273,6746 698,7
Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап) 966 610,0 806 273,6746 698,7
[210100076] строительство (подэтапы 2.1, 2.2) 2023 375 440,0 376 728,9345 148,8 Этап 2.1: Линейная часть: - укладка трубопровода ВЧШГ Ду1000 – 94 574 ... пм трубы - 99 %; - монтаж ЗРА - 100 %; - обратная засыпка – 18 846 м – 40% НС-1: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %; - армирование камер колодцев - 64 %; - бетонирование камер, колодцев - 55 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 67 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 75 %. НС-1А: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %; - армирование камер колодцев - 100 %; - бетонирование камер, колодцев - 90 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 70 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 100 %; НС-2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса стен, перекрытия - 100 %; - монтаж стенового, кровельного ограждения из сэндвич-панелей - 100 %. - армирование камер колодцев - 79 %; - бетонирование камер, колодцев - 75 %; - монтаж ЗРА в маш. зале - 38 %. РЧВ1, РЧВ2: - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса, перекрытия - 100 %; - бетонирование каркаса - 100 %; Этап 2.2: Линейная часть: - укладка трубопровода ПЭ 800-900 мм – 26 180 пм трубы - 100 %; - монтаж ЗРА на ПЭ 800-900 - 100 %. - обратная засыпка – 12 572 м – 99% Проблемные вопросы: 1. Поздние сроки начала работ на насосных станциях НС-1 и НС-1а; 2. Отставание от плановых показателей по основным видам работ (укладка трубопроводов, строительство зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования) – до 3-х месяцев.
[210100077] строительство (подэтап 2.3) 2023 591 170,0 429 544,7401 549,9 Этап 2.3: Линейная часть: - устройство траншеи – 26 685 м – 29% - укла... адка трубопровода ВЧШГ Ду 800 - 22 360 пм трубы - 24 %; - укладка трубопровода ВЧШГ Ду 700 - 18 192 пм трубы - 20 %; - монтаж ЗРА на ПЭ 700-800 - 4 %. - обратная засыпка – 0 м – 0% НС-3: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование фундаментных стен и колонн - 100 %; - бетонирование фундаментных стен и колонн - 93 %; - армирование и бетонирование фундаментов под оборудование - 0 %; - армирование камер колодцев - 26 %; - бетонирование камер, колодцев - 15 %; РЧВ1, РЧВ2: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 39 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 0 %. НС-3А: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование фундаментных стен и колонн - 20 %; - бетонирование фундаментных стен и колонн - 0 %; - армирование и бетонирование фундаментов под оборудование - 0 %; - армирование камер колодцев - 33 %; - бетонирование камер, колодцев - 21 %; РЧВ1, РЧВ2: - армирование фундаментной плиты - 100 %; - бетонирование фундаментной плиты - 100 %; - армирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 12 %; - бетонирование каркаса стен, колонн, перекрытия - 0 %. Подрядчиком с апреля 2021 года приостановлено выполнение строительных работ на линейной части по этапу 2.3 объекта в связи с увеличением стоимости трубной продукции, поставляемой заводом-изготовителем ООО «ЛТК «Свободный сокол»
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 407 045,0 18 999,5175 987,6
Реконструкция насосной станции № 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым 160 790,0 18 999,518 614,3
[210100080] реконструкция 2021 160 790,0 18 999,518 614,3 31.08.2021 заключен государственный контракт на СМР №153/ЕП-СМР с новы... ым подрядчиком ООО "Крымдорстрой". Выполняются демонтажные работы (50%). Ожидается поставка насосного оборудования.
[210100082] Иные мероприятия по развитию системы водообеспечения Республики Крым 246 255,0 157 373,3 В рамках укрупненного мероприятия в 2021 году предусмотрена реализация... я только объекта "Строительство Бештерек-Зуйского водозабора". Выполнены работы по строительству и монтажу оборудования насосной станции 2-го подъема – 100%, монтаж резервуаров чистой воды – 100%, строительство и «обвязка» камер переключения – 100%, прокладка участков трубопроводов от скважин к резервуарам чистой воды – 100%, монтаж и пуско-наладка станции обеззараживания – 100%, монтаж трансформаторных подстанций, прокладка силового кабеля – 100%, «обвязка» и подключение 9-ти скважин – 100%, строительство вспомогательных зданий и сооружений – 60%, обустройство ограждения территории и благоустройство – 30%, прокладка кабелей связи – 25%. АО «Росгеология» проводит групповые откачки. Скважина №13 выведена из опытной эксплуатации, в связи с запесочиванием).
Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий 780 628,5546 383,4496 243,8
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 79 970,0 33 305,730 302,8
Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым 24 700,0 1 782,01 608,2
[210100084] строительство 2023 24 700,0 1 782,01 608,2 Заключен контракт с ФГБУ "Морспасслужба" № 103/ЕП-СМР от 31.03.2021. Т... Текущий статус: - демонтаж сооружений; - разработка котлована под буну; - устройство временной бермы; - завоз инертного материала камня.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам" 55 270,0 31 523,728 694,6
[210100085] реконструкция 2021 55 270,0 31 523,728 694,6 Смонтирована буна №2 - 100%, устройство гребня Гр-2 - 100%, набетонка ... буны №2 - 100%, отсыпка пляжа щебнем фр. 40-70мм - 100%, отсыпка бермы для устройства буны №1 - 90%, устройство покрытия набережной, волногасящая берма из валунов - 60%, бетонированию вертикальной части подпорных стен 2 яруса - 60%, подпорная стена набережной - 95%, монтирование буны №1 - 40%. Подрядчиком выполнены работы по изготовлению бунных конструкций ПК-350, ЩП-2 в заводских условиях (в Феодосии). Произведено водолазное геодезическое обследование дна акватории под устройство бунны №1. Выполнено устройство основания под установку крана для монтажа бунных конструкций.
Управление капитального строительства администрации города Ялты, г.Ялта 4 049,1
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г. Ялта, Республика Крым 4 049,1
[210312382] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 4 049,1 В связи с корректировкой ПСД работы на объекте остановлены с 21.05.202... 21. Ожидается получение заключения экологической экспертизы. Советом министров Республики Крым внесены предложения по перераспределению лимитов финансирования на 2022 год.
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 696 609,4 513 077,7465 941,0
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма 87 639,4 75 142,167 816,2
[210100088] строительство 2022 87 639,4 75 142,167 816,2 С ООО "СпецГидроИзоляция" заключен государственный контракт на выполне... ение СМР от 16.03.2020 № 0175200000420000175_320408 Строительная готовность объекта в процентном соотношении: 80%. Выполненные работы: с. Заветное: валка деревьев, устройство водоотводного канала 100%; разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%; укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями 50%; с. Брянское: валка деревьев, устройство водоотводного канала 100%; разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%.
Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача 134 730,0 96 867,487 425,0
[210100089] строительство 2022 134 730,0 96 867,487 425,0 С ООО "СпецГидроИзоляция" заключен государственный контракт на выполне... ение СМРот 16.03.2020 № 0175200000420000174_320408 Выполненные работы: Участок № 1 и № 2 валка деревьев 100%. Берегоукрепление. Участок №1: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100% Левобережное БУС. Участок №2: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%. Правобережное БУС. Участок №2: разработка грунта 100%; засыпка пазух 100%; устройство подпорной стенки из блоков 100%; армирование грунтовых насыпей 100%.
Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, г. Керчь. Республика Крым (строительство) 474 240,0 341 068,2310 699,8
[210100090] строительство 2022 474 240,0 341 068,2310 699,8 ГК 05/ЕП-СМР от 30.07.2020 Выполнено: Поиск ВОП - 23,3га из 23,3га, Вы... ынос проекта в натуру 1 комплекс, Начальный цикл геодезического мониторинга 1к-с, Устройство свай БНС - 316 из 391, Устройство подпорной стенки тип 1 - 3835 из 5686м3, Устройство подпорной стенки тип 1/1 - 14,58 из 14,58м3, Монтаж винтовой анкерной штанги «Атлант» - 1462 из 18 670м Разработка и вывоз грунта на площадку – 103 485,42 из 203 974м3, Монтаж геошпунта – 2426,4 из 2426,4м2, Устройство ограждения котлована из грунтоцементных свай - 2322 из 2322 м.п. Устройство противофильтрационных завес – 6915,4м.п. из 9976м.п. Монтаж накопительных резервуаров – 4 из 4шт., Устройство армогрунтовых конструкций – 4447,5 из 363 167,7м2. Текущее состояние дел: - Выполняются работы по устройству разгрузочных берм, устройству буронабивных свай, устройству армогрунтовых свай, монтажу геошпунта, устройству противофильтрационных завес, устройству накопительных резервуаров, устройству подпорных ж.б. стен.
Мероприятия по созданию индустриальных парков 463 764,3151 037,0368 174,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 35 963,0 29 020,434 218,8
Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым 29 313,0 29 020,427 569,2
[210100093] строительство 2023 29 313,0 29 020,427 569,2 Ведутся работы по устройству вертикальной планировки. Ведутся работы п... по устройству траншеи и укладки труб сетей ливневой канализации (К2), водопропускных коллекторов инженерной защиты. Выполнены работы по очистке территории от взрывоопасных предметов. Выполнено устройство фундаментов под блоки глубюокой биологической очистки. Завершаются работы по устройству коллекторов №1, 2. Ведется устройство нагорных водоотводных канав, устройство габионов. Устройство оголовков ОГ1, ОГ2 (бетонные работы).
Индустриальный парк "Бахчисарай", Республика Крым 6 650,0 6 649,6
[210412619] проектные и изыскательские работы 2022 6 650,0 6 649,6 В соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым от 22.12.2020 № 1... 1951-рг "Об определении единственного исполнителя" заключен Государственный контракт № 71/ЕП-ПИР от 28.12.2020 на выполнение ПИР. Подрядчик - ООО "Крымстройпроект". Выполняется сбор исходных данных для проектирования, уточнение нагрузок, получение новых ТУ, расторжение ранее заключенных договоров на технологическое присоединение.
Департамент капитального строительства города Севастополя 427 801,3 122 016,6333 955,5
Создание индустриального парка в г. Севастополе 427 801,3 122 016,6333 955,5
[210312385] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 11 770,4 12 389,911 770,3 Проектно-изыскательские работы завершены.
[210100095] строительство 2022 413 550,0 107 015,2319 704,2 Заключен ГК от 04.12.2020 № 22-СМР/2020 с АО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ"... ", работы ведутся в соответствии с контрактом. Проблемные вопросы: - не получен порубочный билет на вырубку зеленых насаждений (не краснокнижные) по причине несоответствия количества зеленых насаждений, указанных в проектной пересчётной ведомости от фактически имеющихся на земельном участке; - на стройплощадке выявлено большое количество залежей строительного и бытового мусора, данные виды работ не предусмотрены ПСД; - в ПСД не учтены все здания, подлежащие демонтажу на объекте строительства. Утилизация всех демонтируемых зданий и сооружений не учтена в сметной документации; - на участке №1 выявлены инженерные сети в т.ч. кабельная линия электропередач 6 кВ, городская ливневая канализация, сеть газопровода. В ПСД отсутствует решение по выносу данных инженерных сетей; - не решен вопрос по выносу газопровода с участка №3. По смете ПАО «Севастопольгаз» стоимость 28 млн. руб. В смете Подрядчика заложено 2,565 млн. руб; - при подготовке к производству земляных работ на участке №3 обнаружено захоронение строительного и бытового мусора, по предварительной оценке, 200 - 300 тыс. куб. м, что не предусмотрено ПСД.
[210312392] строительство (остатки 2020 года) 2022 2 480,9 2 611,52 481,0 -
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров 3 240 230,4948 533,0986 004,2
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым 107 930,2
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства администрации города Евпатория Республики Крым" 107 930,2
Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым 107 930,2
[210100097] реконструкция 2024 107 930,0 Заключен государственный контракт, планируемая выплата авансового плат... тежа - октябрь 2021.
[210312386] реконструкция (остатки 2020 года) 2024 0,2 -
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 620 695,0 503 014,4442 000,4
Администрация города Саки Республики Крым 91 830,0 83 572,075 632,0
Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки 91 830,0 83 572,075 632,0
[210100099] строительство 2022 91 830,0 83 572,075 632,0 Строительная готовность объекта: - 94% Ведутся работы по подключению Б... БКТП - проведена лаборатория, пода пакет документов в Крымтехнадзор. Начаты работ по апробированию оборудования и настройки запуска технологической линии КОС на воде.
[210100100] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым 528 865,0 419 442,4366 368,4 В рамках мероприятия предусмотрена реализация 3 объектов: 1.Строитель... ьство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г.Саки - строительная готовность объекта составляет 35%; 2.Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г.Саки. Россия, Республика Крым, г.Саки, (территория города на улично-дорожной сети) - строительная готовность объекта составляет 60%; 3. Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера -строительная готовность объекта объекта составляет 100%.
[210100101] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым 79 463,0 77 254,1 Подготовительные работы - 80%. СМР-35%. Государственный контракт с но... овой подрядной организацией заключен и произведена выплата авансового платежа.
[210312387] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым (остатки 2020 года) 3 140,1 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Строительство автодороги с.Войково-с.Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н".
[210100102] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым 169 070,0 63 587,858 660,5 В рамках мероприятия финансируется в 2021 году 2 объекта: 1. Строител... льство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка - строительная готовность объекта составляет 82 %. Выполненные работы: Монтаж крепления опалубки стен резервуара усреднителя. Сварка и монтаж трубы ПНД ф280 мм на участке от КНС-7 в сторону станции БОС. Разработка траншеи безнапорного трубопровода на участке от КК10 до КК14 по ул. Елисеева. Шурфовка коммуникаций на участке от КК10 до КК14 по ул. Елисеева. Устройство песчаного основания на участке от ПК8 до КНС-7 по ул. Индустриальная, сварка труб напорного трубопровода на бровке траншеи (ф280 мм, в 2 нитки). Разработка траншеи напорного трубопровода на участке от ПК8 до КНС-7 по ул. Индустриальная. Обратная засыпка траншеи напорного трубопровода на участке от КНС-7 в сторону БОС. Монтаж армокаркаса стен резервуара усреднителя. Обратная засыпка траншеи напорного трубопровода по ул. Тарханкутская 2. Реконструкция автомобильных дорог в с.Оленевка, Республика Крым, Черноморский район - строительная готовность объекта составляет 93 % (выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (за исключением укрепления обочин) на улицах Ленина 60 %), Объездная (100 %), Проездная (100 %), Проезд №3 (100 %), Проезд №7 (100 %), Проезд №8 (100 %), Проезд Елисеева (100 %), Песчаная (75 %), Яхтенная (97 %) в с. Оленевка.
[210312388] Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым (остатки 2020 года) 22,0 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция автомобильных дорог в с.Оленевка, Республика Крым, Черноморский район".
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 302 295,0 142 580,8180 706,7
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 136 268,0 75 135,1118 497,1
Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым 50 103,0 50 095,7
[210412620] проектные и изыскательские работы 2021 50 103,0 50 095,7 На основании постановления Совета министров РК от 20.10.2020 № 664 (ре... ед.от 12.04.2021 № 225), распоряжения Главы Республики Крым от 15.04.2021 № 503-рг (ред. от 16.04.2021 № 517-рг; от 25.06.2021 № 883-рг) "Об определении единственного подрядчика по выполнению ПИР и СМР" заключен государственный контракт № 145 ЕП-ПИР/СМР от 13.07.2021. Выполняется сбор исходных данных для проектирования, устранение замечаний заказчика к техническим заданиям и программам на выполнение инженерных изысканий.
Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым 86 165,0 75 135,168 401,4
[210100104] строительство 2023 86 165,0 75 135,168 401,4 Выполняемые работы: - Ведутся подготовительные на площадке очистных с... сооружений - Развёртывание строительного городка - разбивка ГРО - снятие ПРС - расчистка от камыша и кустарника в полном объеме; - устройство временной автодороги; - устройство насыпи площадки КОС с послойным уплотнением - 8 тыс м3; - демонтаж существующего недействующего трубопровода с ж/б камерой - 335 м.п.; - Устройство канализационных колодцев – 7 шт. за крайнюю неделю.
[210100105] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым 166 027,0 67 445,762 209,6 Гос. контракт на СМР – 36/ЕП-СМР от 28.09.2020 расторгнут. Заключен но... овый ГК от 27.09.2021 163/ЕП-СМР. Идет мобилизация людей и техники.
Департамент капитального строительства г. Севастополя 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
Создание яхтенной марины, г. Севастополь 1 914 395,1 239 350,0227 382,5
[210312389] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 227 382,5 239 350,0227 382,5 Проектно-изыскательские работы завершены. Получено положительное заклю... ючение государственной экспертизы от 11.05.2021 № 92-1-1-3-023257-2021.
[210812780] строительство 2025 1 687 012,6 Отсутствует юридическое предоставление земельного участка. Контракт на... а строительно-монтажные работы не заключен.
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 43 220,0
[210412621] Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь 43 220,0 По объекту "Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г... г. Севастополь (2-я очередь)" выполняется разработка проектной организацией документации для загрузки в экспертизу. 30.08.2021 получены замечания входного контроля. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - октябрь 2021 года.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением 6 690 129,83 311 228,64 237 939,3
Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 591 903,2101 461,896 389,6
[210100054] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе 387 062,0 101 461,896 389,6 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 5 объектов (все СМР). К вводу предусмотрено 4 объекта.
[210312380] Мероприятия по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе (остатки 2020) 204 841,2 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 3 объектам.
Мероприятия по обеспечению водоснабжением на территории Республики Крым 6 098 226,63 209 766,84 141 549,7
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 5 367 839,6 2 932 485,33 824 009,5
Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым 2 019 329,6 879 581,9793 818,4
[210812781] проектные и изыскательские работы 2021 278 450,0 293 110,0278 450,0 Выполнена проверка проектной документации на предмет соответствия поло... ожительному заключению государственной экспертизы. Издан Приказ № 328 от 14.09.2021 об утверждении проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
реконструкция 2025 1 740 879,6 586 471,9515 368,4 Выполняются строительно-монтажные работы. Принято решение о выделении ... дополнительного финансирования в 2021 году из Резервного фонда. Прогнозируемый ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.
2025 800 619,6
2025 940 260,0
Реконструкция водовода Феодосия - Судак 1 662 500,0 1 789 473,71 615 000,0
[210612681] реконструкция 2023 1 662 500,0 1 789 473,71 615 000,0 Ведутся строительно-монтажные работы. Текущее состояние дел: разработ... тка траншей; укладка трубопровода ф630, ф900, ф1000 мм. (в т.ч. на территории лесных участков); обратная засыпка трубопровода; устройство камер. Прогнозируемый ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2023 года.
Строительство инженерных сетей района "Петровские высоты" в г. Симферополе 284 870,0 263 429,7242 753,0
строительство 2024 284 870,0 263 429,7242 753,0 Издан Приказ № 315 от 30.08.2021 от утверждении проектной документации... и, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Выполняется приемка рабочей документации. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Интербизнес" №156/ЕП-СМР от 14.09.2021.
Строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до НС Белая г. Симферополь 1 401 140,0 1 172 438,1
[210100059] проектные и изыскательские работы 2022 98 080,0 64 169,1 Длительная процедура разработки проектной документации. Подрядной орга... анизации выставлен штраф за просрочку этапа по получению положительного заключения экспертизы.
строительство 2021 1 303 060,0 1 108 269,0 Выполнены работы по прокладке трубопровода (в две нитки) – 100%, строи... ительству и «обвязке» камер – 100%, монтаж колодцев – 100%, прокладка силовых кабелей и кабелей связи – 95%. Производятся работы по строительству контрольно-пропускного пункта и здания укрытия, по различению сетей автоматизации и электрификации, рекультивация земель, а также мероприятия по техническому присоединению. На текущую откачка со скважин остановлена – АО «Росгеология» ведет наблюдения за восстановлением уровня горизонта в рамках проведения мероприятий по подготовке отчета по подсчетам запасов.
[210100062] Иные мероприятия по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым 730 387,0 277 281,5317 540,2 В соответствии с лимитами, доведенными в 2021 году, предусмотрено фина... ансирование 9 объектов, из них: - по 1 объекту финансирование только проектно-изыскательских работ; - по 7 объектам – только строительно-монтажных работ; - по 1 объекту – ПИР и СМР. Из 7 объектов, по которым в 2021 году запланированы строительно-монтажные работы: - по 5 объектам госконтракты на СМР заключены; - по 2 объектам проводится корректировка ПСД. По объекту, по которому предусмотрено финансирование только проектно-изыскательских работ, заключен контракт на ПИР, ведутся работы. По объекту, по которому в 2021 году запланированы и ПИР, и СМР, также заключен контракт на ПИР, ведутся работы.
Мероприятия по обеспечению водоотведения 7 519 562,04 031 935,14 796 053,2
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 6 289 801,03 934 807,53 809 444,3
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", г. Симферополь 4 229 828,0 3 111 013,32 940 862,5
Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым 4 106 165,0 3 111 013,32 940 862,5
[210612682] строительство 2023 4 106 165,0 3 111 013,32 940 862,5 Выполненные работы: 1. ПШ 5А диаметром 7,1/6,6м; 2. ПШ 5Б диаметром 7... 7,1/6,6м ; 3. ПШ 6.1 диаметром 7,1/6,6м; 4. СШ 6.2 диаметром 9,8/9,3м ; 5. ПШ 6.3 диаметром 7,5/7,0 м; 6. СШ 6.4 Б размер 10,9х6,0м ; 7. ПШ 6.5 диаметром 7,1/6,6м; 8. СШ 6. диаметром 9,8/9,3м ; 9. СШ 7. диаметром 9,8/9,3м ; 10. ПШ 8 диаметром 7,1/6,6м; 11. СШ 9 диаметром 9,8/9,3м ; 12. ПШ 10 диаметром 7,1/6,6м; 13. СШ 11. диаметром 9,8/9,3м 14. ПШ 12 диаметром 7,1/6,6м ; 15. СШ 13 диаметром 11,9/11,4м ; 16. ПШ 13/1 диаметром 7,1/6,6м; 17. Ш 13А диаметром 4,77/4,27м; 18. ПШ 16 диаметром 7,5/7,0м; 19. СШ 17 диаметром 11,9/11,4м ; 20. ПШ 18 диаметром 7,5/7,0м ;21. СШ 19 диаметром 11,9/11,4м; 22. ПШ 20 диаметром 7,5/7,0м ; 23. СШ 21 диаметром 11,9/11,4м ;24. ПШ 22 диаметром 7,5/7,0м ; 25. СШ 23 диаметром 11,9/11,4м ; 26. ПШ 24 диаметром 7,5/7,0м ; 27. СШ 25 диаметром 11,9/11,4м ; 28. ПШ 26 диаметром 11,9/11,4м ; 29. Камеры 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. 8,0х6,0м – 4 шт.; 30. Участок от камеры 3.1 до камеры 3.2. -6,5 м; 31. Участок от камеры 3.2 до камеры 4.1 -250м.; 32. Участок от камеры 4.1 до камеры 4.2 – 6,5 м.; 33. Участок от ПШ23 до СШ24 – 845,3 м.; 34. Участок от ПШ24 до СШ25 – 703,2 м.; 35. Участок от СШ25 до ПШ26 – 500,8 м.; 36. Участок от СШ9 до ПШ10 – 131,8 м.; 37. Участок ПШ10 до СШ11 – 494 м.; 38. Участок СШ11 до ПШ12 – 438,3 м.; 39. Участок ПШ12 до СШ13 – 716,6 м.; 40. Участок ПШ13/1 до СШ13 – 533,1 м.; 41. Участок СШ9 до ПШ8 – 294,2 м.; 42. Участок СШ7 до ПШ8 – 434,2 м.; 43. Участок СШ7 до ПШ6,5 – 312,5 м.; 44. Участок от ПШ22 до СШ23 –1186 м.; 45. Участок СШ6,2 до ПШ6,1 – 698 м.; 46. Участок СШ6,2 до ПШ6,3 – 55,3 м.; 47. Участок СШ6 до ПШ6,1 – 591 м.; 48. Участок СШ6 до ПШ 5Б – 663,4 м.; 49. Участок от ПШ22 до СШ21 –975 м. 50. Участок от ПШ20 до СШ21 –33 м.; Ведутся работы: - вынос сетей из зоны производства работ; - устройство буросекущих свай; - строительство шахт; - сооружение тоннеля; - тех.оснащение шахт; - благоустройство.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым 5 462,5
[210412614] проектные и изыскательские работы 2021 5 462,5 Ведутся проектно-изыскательские работы. Получено отрицательное заключе... ение государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения экспертизы - декабрь 2021 года.
Реконструкция КОС п. Симеиз 13 576,0
проектные и изыскательские работы 2022 13 576,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция КОС г. Алушта 12 730,0
проектные и изыскательские работы 2022 12 730,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
КОС мыс Ильи г. Феодосия 21 214,0
проектные и изыскательские работы 2022 21 214,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
КОС пгт.Приморский г. Феодосия 6 678,5
проектные и изыскательские работы 2022 6 678,5 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь 25 527,0
проектные и изыскательские работы 2022 25 527,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
Реконструкция КОС "Ялта" в п. Отрадное 38 475,0
проектные и изыскательские работы 2022 38 475,0 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году финансирование объекта не предусмотрено. Согласно проекту адресного приказа на 2021 год запланировано начало проектно-изыскательских работ. По состоянию на 01.10.2021 соглашение о субсидии не заключено.
[210100071] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым 2 059 973,0 823 794,2868 581,8 По соглашениям в 2021 году предусмотрено финансирование 10 объектов, и... из них: - по 2 объектам финансирование только проектно-изыскательских работ; - по 8 объектам финансирование только строительно-монтажных работ. По всем объектам заключены контракты, ведутся работы.
Мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя 1 229 761,097 127,6986 608,9
Департамент капитального строительства города Севастополя 665 000,0 1 813,1664 999,1
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь 665 000,0 1 813,1664 999,1
[210100072] строительство 2024 665 000,0 1 813,1664 999,1 Текущий статус: выполнены работы по армированию и бетонированию фундам... ментной плиты ФМ-1 здания механической очистки; ведется вертикальная планировка (разработка груза с вывозом во временный отвал); выполняется вскрытие и демонтаж подземных инженерных сетей; ведутся подготовительные работы по устройству подводящего коллектора; осуществляется демонтаж теплотрассы; выполнены все полевые этапы по инженерным изысканиям; продолжается камеральная обработка и составление отчетов; ведутся работы по корректировке разделов проектной документации. Проблемные вопросы. - Отсутствует утвержденное изменение схемы водоснабжения и водоотведения с указанием и обоснованием производительности 130 000 м3/сутки. - Отсутствует решение вопроса о возможности и порядке проведения экспертного сопровождения.
[210100074] Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. Севастополя 564 761,0 95 314,5321 609,8 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 6 объектов (все СМР). К вводу предусмотрено 4 объекта.
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов 47 762,643 411,141 240,5
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым 47 762,643 411,141 240,5
[210100083] Рекультивация свалок, Республика Крым 2023 47 500,0 43 411,141 240,5 В рамках мероприятия предусмотрена рекультивация полигона ТКО в г. Сим... мферополе. Объект введен в эксплуатацию (Акт о приемке законченного строительством объекта от 14.07.2021).
[210312381] Рекультивация свалок, Республика Крым (остатки 2020 года) 2023 262,6 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Рекультивация полигона ТКО г. Симферополь Республика Крым".
Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Севастополя 242 468,327 853,342 938,9
[210100091] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей 110 873,0 20 535,035 986,6 В соответствии с действующей редакцией программы в 2021 предусмотрено ... финансирование на проведение строительно-монтажных работ по 13 объектам. Отсутствует положительное заключение по 7 объектам. По объекту "Реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26 г. Севастополь" ввиду неоднократного нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией контракт на выполнение СМР расторгнут. Часть выполненных, но не принятых работ являются предметом судебного спора.
[210312383] Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (остатки 2020 года) 112 668,6 5 103,04 847,8 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 14 объектам.
[210312384] Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы) (остатки 2020 года) 18 926,7 2 215,32 104,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 5 объектам.
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 12 000,0
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 12 000,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН", г. Ялта 12 000,0
Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартьян поселка городского типа Массандра, Республика Крым 12 000,0
[210712704] проектные и изыскательские работы 2021 12 000,0 Ведется разработка проектно-сметной документации
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 18 319 248,68 279 420,87 962 567,7
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 3 996 691,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 3 996 691,5
Минэнерго России 3 996 691,5
Модернизация и развитие сетевого комплекса 3 996 691,5
Акционерное общество "Крымэнерго" 47 120,0
Строительство сетевого комплекса: ПС-330/110 кВ «Нахимовская» в районе между ПС-330 кВ «Севастополь» и заводом ЖБИ (Чернореченская,129) с подключением линией электропередачи 330 кВ к ТЭС-330 кВ «Балаклавская» 47 120,0
[210100014] проектные и изыскательские работы 2022 47 120,0 Заключен договор бюджетных инвестиций от 28.09.2021 № 022-19-2021-001,... , планируется проведение конкурсной процедуры для определения подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ.
Акционерное общество "Крымэнерго" 3 949 571,5
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектноизыскательские работы) 774 873,6
[210712721] строительство 2022 774 873,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 191 703,6
[210712722] строительство 2022 191 703,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций ... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) 367 597,4
[210712723] строительство 2022 367 597,4 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций от... т 27.09.2021 № 022-18-2021-004. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) 199 910,5
[210712724] строительство 2022 199 910,5 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-002. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)" 55 902,6
[210712725] строительство 2022 55 902,6 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10" 1 090 983,9
[210712726] строительство 2022 1 090 983,9 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10" 1 198 761,0
[210712727] строительство 2022 1 198 761,0 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций о... от 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)" 69 838,9
[210712728] строительство 2022 69 838,9 КУЕ присвоены МЭР 29.07.2021. Заключен договор бюджетных инвестиций от... т 21.09.2021 № 022-18-2021-003. По результатам конкурса предполагается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
Минэкономразвития России 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы 2 593 647,41 573 253,11 634 505,1
[210100048] Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым 1 373 440,0 918 885,41 010 349,3 Объекты "Строительство подводящего газопровода к селам Выпасное, Пахар... ревка, Колоски Джанкойского района Республики Крым" и "Межпоселковый газопровод высокого давления к селам Льговское, Золотое поле, Приветное, Абрикосовка Кировского района Республики Крым" введены в эксплуатацию. Окончены СМР еще по 2 объектам: "Строительство сетей газоснабжения к селам Новогригорьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник Нижнегорского района Республики Крым" и "Строительство газопровода высокого давления к селам Яркое, Луговое, Ярофеево, Южное, Батальное Ленинского района Республики Крым". По остальным объектам проектирование и строительство ведется согласно графикам выполнения работ, установленным контрактами.
[210100047] Иные мероприятия по газоснабжению и газораспределению в г. Севастополе 518 728,9 38 206,238 800,6 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ... 11.02.2021 № 166 в 2021 году предусмотрено финансирование 8 объектов(все СМР). 2 объекта ("Газификация с. Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давления, ГРП", "Газификация с. Фронтовое. Газопровод низкого давления") введено в эксплуатацию. По 4 объектам отсутствует заключение государственной экспертизы.
[210312377] Иные мероприятия газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе (остатки 2020 года) 19 528,5 2 083,71 979,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 6 объектам.
ГУП РК "Крымэнерго" 681 950,0 614 077,8583 375,7
Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС, в том числе "Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС" Второй этап строительства 681 950,0 614 077,8583 375,7
[210100049] строительство 2021 681 950,0 614 077,8583 375,7 Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатац... цию № 91- RV000-21262-2021 от 16.04.2021). Осуществлен возврат авансового платежа в доход бюджета, в следствие чего уменьшен кассовый расход по сравнению с предыдущим периодом.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 203 158,393 753,193 700,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 203 158,393 753,193 700,5
Росморречфлот 177 269,092 702,092 702,0
Мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности 177 269,092 702,092 702,0
Росморречфлот 177 269,092 702,092 702,0
Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта", г. Москва 177 269,0 92 702,092 702,0
Строительство морского противопожарного буксира 112 461,6 80 740,080 740,0
Противопожарный буксир-спасатель пр. NE011 112 461,6 80 740,080 740,0
[210101052] строительство 2021 112 461,6 80 740,080 740,0 Выполняются работы в рамках государственного контракта от 29.11.2019 №... № КИ-350-2019.
Строительство спасательного катера-бонопостановщика 25 820,9 11 962,011 962,0
Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б) 25 820,9 11 962,011 962,0
[210212158] строительство (остатки 2020 года) 2022 25 820,9 11 962,011 962,0 Выполняются работы в рамках государственного контракта от 27.09.2018 №... № КИ-343-2018. Техническая готовность первого судна - 100% (31.05.2021 утвержден акт № 1 по форме КС-14 и 27.05.2021 судно передано эксплуатирующей организации в соответствии с подписанным актом приема-передачи судна), второго - 92%.
Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт 38 986,5
Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07 38 986,5
[211012929] строительство 2022 38 986,5
Минэкономразвития России 25 889,31 051,1998,5
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя 25 889,31 051,1998,5
[210412623] Иные мероприятия по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Республики Крым 5 738,0 В 2021 году предусмотрена реализация объекта "Завершение строительства... а причала №2 Феодосийского торгового порта". Контракт на проектно-изыскательские работы не заключен. Не согласовано задание на проектирование, отсутствует информация по назначению причала.
[210312503] Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя (остатки 2020 года) 20 151,3 1 051,1998,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по 3 объектам. По объектам "Реконструкция пассажирского пирса № 10 на Северной стороне" и "Реконструкция пассажирского пирса № 57 в районе ГРЭС" в ходе выполнения работ по контракту выявлено, что отсутствуют корректные исходно-разрешительные данные, а именно в кадастровом паспорте объекта отсутствуют границы гидротехнического сооружения. Как следствие в градостроительном плане земельного участка отсутствуют границы гидротехнического сооружения с указанием их координат.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 11 140,24 353,14 353,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор 11 140,24 353,14 353,1
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор 11 140,24 353,14 353,1
Росжелдор, г. Москва 11 140,2 4 353,14 353,1
Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 3 249,9 3 249,93 249,9
[210212122] строительство (остатки 2020 года) 2021 3 249,9 3 249,93 249,9 Строительство объекта полностью завершено. Получено разрешение на ввод... д объекта в эксплуатацию от 02.04.2021 № 90-000-1344-2021МС по первому этапу. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.06.2021 № 90-000-1380-2021МС по второму этапу.
Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 5 694,4 376,9376,9
"Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив". Этап 2: Строительство соответствующей инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий, оснащение необходимыми инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на ст. Багерово и на перегонах. Строительство объектов инфраструктуры на станции Керчь-Южная Новый парк 5 694,4 376,9376,9
[210212123] строительство (остатки 2020 года) 2021 5 694,4 376,9376,9 По состоянию на 01.10.2021 объект находится в высокой степени готовнос... сти.
"Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап. Электрификация на переменном токе участка Транспортный переход через Керченский пролив - Багерово" Этап 1.2 2 195,9 726,3726,3
[210212124] строительство (остатки 2020 года) 2021 2 195,9 726,3726,3 По состоянию на 01.10.2021 по этапу 1.2 ведутся работы по всем этапам ... объекта: по пешеходному переходу ст. Багерово – выполнена установка армокаркаса ригеля на стойку 2а, по ж/д путям – укладка рельсошпальной решетки, по СЦБ – подготовка траншеи и укладка лотков, по пешеходным переходам и пассажирским платформам Керчь-Южная-Новый парк – произведен монтаж камер видеонаблюдения и громкоговорителей.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 438 710,56 599 085,06 221 481,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11 438 710,56 599 085,06 221 481,5
Минэкономразвития России 11 438 710,56 599 085,06 221 481,5
Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации 12 411,8600,0
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 12 411,8 600,0
Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 12 411,8 600,0
[210312502] строительство (остатки 2020 года) 2021 12 411,8 600,0 Получен нулевой акт от 06.07.2021. Для получения ЗОС ФГУП УВО «Минтран... нса России» необходимо получить допуск к эксплуатации энергоустановок.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 11 426 298,76 598 485,06 221 481,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 4 711 671,8 4 428 568,34 207 131,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 4 711 656,1 4 428 551,74 207 131,5
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап 4 711 656,1 4 428 551,74 207 131,5
[210100409] строительство 2023 4 710 672,0 4 428 108,04 206 710,0 Строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика. Ввод объек... кта в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Освобождение нескольких земельных участков подлежит по решению суда. Ориентировочный срок исполнения мероприятия - декабрь 2021 г.
[210312500] строительство (остатки 2020 года) 2023 984,1 443,7421,5 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 15,7 16,6
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) 15,7 16,6
[210312501] строительство (остатки 2020 года) 2021 15,7 16,6 Для ввода Объекта в эксплуатацию требуется изъятие земельных участков.... . Не в полном объеме выполнены землеустроительные и кадастровые работы, а именно: - затяжной характер текущих судебных процессов по принудительному изъятию земельных участков для государственных нужд; - затяжной характер вступления в наследство преемников умерших собственников земельных участков; - отсутствие какой-либо информации о преемниках умерших собственников земельных участков; - появление новых судебных процессов по принудительному изъятию земельных участков для государственных нужд после корректировки документации по планировке территории. Строительно-монтажные работы выполнены, получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства от 17.12.2020 №ПР-420-445-о На сегодняшний день по Объекту изъято 1383 объектов недвижимости из 1566 (88%), подлежащих изъятию для государственных нужд. Наиболее затратным по времени является этап юридического сопровождения процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 393 625,5 23 948,316 149,2
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000) 393 625,5 23 948,316 149,2
[210100410] строительство 2021 391 400,0 23 948,316 149,2 Для завершения работ по устройству насыпи дорожного полотна необходимо... о завершить изъятие земельных участков: ПК 23+00 до ПК 28+88,97 (Отсутствует оценка по 4 ЗУ: ул. Молодежная 11/2, ул. Зеленая 113 (2 ЗУ), Зеленая 107). Ведутся судебные процессы. Государственный контракт с ген. подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке.
[210312499] строительство (остатки 2020 года) 2021 2 225,5 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 267 790,0 880 461,1501 645,6
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный 1 267 790,0 880 461,1501 645,6
[210100411] строительство 2021 1 267 790,0 880 461,1501 645,6 Строительство Объекта ведется в соответствии с графиком производственн... ных работ. Открыто рабочее движение на участке прямого и обратного направления Симферополь - аэропорт Симферополь им. Айвазовского. Срок ввода Объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 757 475,0 545 334,8518 068,4
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш) 1 757 475,0 545 334,8518 068,4
[210100412] проектные и изыскательские работы 2021 716 295,0 545 334,8518 068,4 Проектно-изыскательские работы выполнены, перенесен срок прохождения Г... ГГЭ ввиду необходимости оптимизации ряда проектных решений.
строительство 2024 1 041 180,0 -
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 1 478 814,5 382 156,8605 977,5
Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское-Перевальное 516 920,0 201 514,0191 443,0
[210412627] проектные и изыскательские работы 2022 516 920,0 201 514,0191 443,0 Проектно-изыскательские работы приостановлены по причине отсутствия сф... формированной позиции относительно выбора варианта прохождения трассы в районе с. Перевальное. В рамках корректировки адресного приказа завершение ПИР предусмотрено в 2022 году.
Строительство транспортной развязки в районе Симферопольской соборной мечети 4 750,0
[210912896] проектные и изыскательские работы 2023 4 750,0 В рамках корректировки адресного приказа финансирование объекта в 2021... 1 году не предусмотрено.
Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь 668 044,5 180 642,8267 934,5
[210100414] строительство 2023 665 000,0 180 642,8264 890,0 По проектной документация получено положительное заключение ФАУ «Главг... госэкспертиза России» - 18.05.2020. За отчётный период выполнялись демонтажные работы и строительно-монтажные работы по переустройству водопроводных сетей и газопровода с очисткой и испытательными работами трубопровода.
[210312498] строительство (остатки 2020 года) 2023 3 044,5 3 044,5 -
Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180 142 500,0
[210412626] проектные и изыскательские работы 2022 142 500,0 В связи с внесением изменений в федеральную целевую программу «Социаль... ьно-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» по смене титула объекта капитального строительства (недвижимого имущества) вносятся в дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации №139-09-2021-029 от 23.12.2020 года. Заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ с АО "ВАД" № 135/21-ПИР от 19.07.2021.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Льговское - Грушевка – Судак 146 600,0 146 600,0
[210412624] проектные и изыскательские работы 2022 146 600,0 146 600,0 Заключен Государственный контракт №121-21/ПИР от 23.06.2021 г. на выпо... олнение проектно-изыскательских работ с ООО "РСК". Начаты работы по изысканиям.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе 1 083 490,0 189 825,0180 333,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя 1 083 490,0 189 825,0180 333,8
Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь 508 250,0 189 825,0180 333,8
[210112047] реконструкция 2021 508 250,0 189 825,0180 333,8 По состоянию на 01.10.2021 открыто движение по 4 полосам на протяжении... и всего участка. Проводятся работы по благоустройству придорожной территории и реконструкции путепровода. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - ноябрь 2021 г.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь - порт Камышовая бухта" и 67 Н-261 "пр-т Генерала Острякова - ул. Хрусталева" (5 км Балаклавского шоссе) 575 240,0
[210912883] строительство 2025 575 240,0 Необходимо выкупить земельные участки. Основной участок составляющий 9... 98% территории объекта передан ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», что позволяет приступить к строительству объекта не дожидаясь выкупа. Ориентировочный срок исполнения мероприятия – декабрь 2021 г. Разрешение на строительство получено 27 августа 2021 года. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ в стадии заключения.
Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 38 096,6
ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым", г. Симферополь 38 096,6
Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки 38 096,6
[210312497] строительство (остатки 2020 года) 2021 38 096,6 Заключен договор на проведение диагностики и комплекса работ по обслед... дованию объекта незавершенного строительства согласно техническому заданию с целью определения необходимых объемов корректировки проектной документации и на выполнение работ по корректировке проектной документации с ФАУ «РосКапСтрой» от 11.05.2021 № 02.1-07/1/5/2021. План действий: 1. Корректировка проектной документации в необходимом объеме с включением следующих видов работ: - составление ведомости объемов работ, необходимых для завершения строительства Объекта по итогам проведенных работ по диагностике и техническому обследованию; - корректировка проектной документации с учетом сопряжения с вновь построенным объектом «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)» на ПК 90 – ПК 106; - получение положительного заключения экспертизы (до 15.12.2021). 2. Определение источника финансирования строительно-монтажных работ (до 01.02.2022). 3. Расторжение контракта с ГУП РК «Крымавтодор» на выполнение строительно-монтажных работ. 4. Проведение процедуры государственной закупки с определением поставщика услуг на выполнение строительно-монтажных работ (до 21.02.2022). 5. Завершение строительно-монтажных работ и ввод Объекта в эксплуатацию (до 30.08.2022).
[210312496] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым (остатки 2020 года) 895,3 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по объекту "Строительство дороги к крепости "Керчь".
[210312495] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе (остатки 2020 года) 6 080,0 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от «Ялтинского кольца» до Президентской дороги".
[210100415] Иные мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым 539 790,0 148 190,7192 175,5 В рамках мероприятия в соответствии с дополнительным соглашением № 139... 9-09-2021-029/2 от 21.04.2021 предусмотрена реализация 5 объектов. По 2 объектам контракты на выполнение проектно-изыскательских работ не заключены. По объекту "Строительство съезда с автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-005 подъезд к Крымскому мосту на шоссе Героев Сталинграда" откорректирован титул в части наименования объекта капитального строительства, информация внесена в проект приказа об адресном распределении субсидий, с последующим подписанием соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. По объекту "Строительство остановочной площадки для стационарного поста органов внутренних дел на автомобильной дороге 35ОП РЗ 35А-002 (Е105) граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта" титул объекта предложен к исключению из перечня объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», информация внесена в проект приказа об адресном распределении субсидий. Мероприятия по строительству остановочной площадки для стационарного поста органов внутренних дел включены в объемы проектирования по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180».
[210100416] Иные мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в г. Севастополе 148 570,0 В рамках мероприятия в 2021 году предусмотрена реализация 3 объектов. ... По объекту "Строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от "Ялтинского кольца" до "Президентской дороги"" проектная документация и результаты инженерных изысканий загружены в ГАУ «Госэкспертиза города Севастополя». Экспертиза приостановлена по причине отсутствия тех. условий на подключение к электрическим сетям (отсутствие необходимой мощности). Ведется корректировка проектной документации с учетом увязки технических решений с мероприятием «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап». Получение положительного заключения планируется в декабрь 2021 г. По 2 оставшимся объектам также отсутствует положительное заключение экспертизы.
СВЯЗЬ 25 190,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 25 190,0
Минэкономразвития России 25 190,0
[210312522] Строительство антенно-мачтовых сооружений в г. Севастополе 25 190,0 Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 318-РГ... Г от 27.07.2021 с АО «СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ». Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - декабрь 2021 года.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 50 710,78 976,58 527,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 50 710,78 976,58 527,5
Минэкономразвития России 50 710,78 976,58 527,5
[210312515] Мероприятия по ветеринарному и фитосанитарному надзору в г. Севастополе (остатки 2020 года) 50 710,7 8 976,58 527,5 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию строительно-монтажных работ по 2 объектам. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по адресу ул.Бутырская,9" временное подключение системы электроснабжения отсутствует. До настоящего времени ООО «Севастопольэнерго» не выдало ТУ. По объекту "Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу ул.Могилевская,16" есть риск несвоевременного технологического присоединения к электросетям.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 171 250,313 256,812 594,4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 171 250,313 256,812 594,4
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 171 250,313 256,812 594,4
Минтранс России 4 760,0
Минтранс России 4 760,0
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" 4 760,0
Реконструкция морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, город Феодосия, Республика Крым (I этап) 4 760,0
[210412629] проектные и изыскательские работы 2022 4 760,0 Министерство транспорта Республики Крым письмом от 23.07.2021 № 08-14/... /3484/1/1/5/1 предоставило информацию о номенклатуре и объемах грузов, планируемых к перемещению через МПП Феодосия. В связи с тем, что в указанном письме информация значительно отличается от ранее полученной информации (письмо ООО «Гунас» от 20.05.2021 № 1/18007/01-10/1 ) ФГКУ Росгранстрой прорабатывает вопрос по актуализации технических требований государственных контрольных органов (далее - ГКО) на оснащение техническими средствами помещений, зданий и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля с целью сокращения требований ГКО. ФГКУ Росгранстрой 12.08.2021 было запланировано выездное совещание на пункте пропуска с территориальными ГКО и Администрацией города Феодосия. По итогам проведенной 12.08.2021 рабочей встречи был выработан план мероприятий по реализации МПП Феодосия (I этап) с учетом информации, указанной в письме от 23.07.2021 № 08-14/3484/1/1/5/1. В настоящее время Крымский филиал ФГКУ Росгранстрой проводит закупочные процедуры в целях заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию МПП Феодосия (I этап). Уровень технической готовности объекта - 0%.
Минэкономразвития России 166 490,313 256,812 594,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 166 490,313 256,812 594,4
[210112042] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе 155 917,0 12 448,711 826,8 В рамках укрупненного мероприятия в 2021 году предусмотрено Программой... й реализация по 2 объектам. 1. Строительство пожарного депо в с.Терновка на 2 пожарных выезда". Строительная готовность объекта - 28%. Проблемный вопросы: - отсутствует рабочая документация; - повышение цен на строительные материалы (увеличение стоимости СМР на объекте). 2. Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда". Строительная готовность объекта - 26%. Низкие темпы производства работ по причине отсутствие временного электроснабжения.
[210312396] Мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополе (остатки 2020 года) 10 573,3 808,1767,6 Средства восстановленных субсидий 2018-2020 гг. по данному мероприятию... ю предусмотрены на реализацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 2 объектам, идентичным с финансирование 2021 года.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 9 552 583,41 912 666,11 912 666,1
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9 552 583,41 912 666,11 912 666,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 9 552 583,41 912 666,11 912 666,1
Минюст России 46 320,046 320,046 320,0
Минюст России 46 320,046 320,046 320,0
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск 46 320,0 46 320,046 320,0
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск 46 320,0 46 320,046 320,0
[210212203] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 46 320,0 46 320,046 320,0 Объект будет введен до конца года. Выделенные бюджетные ассигнования п... по объекту в объеме 46 320,0 тыс. рублей законтрактованы в полном объеме. По состоянию на 01.10.2021 ведутся подготовительные работы к сдаче объекта и вводу его в эксплуатацию. Объем принятых и облачённых работ по состоянию на 01.10.2021 составил 46 320,0 тыс. рублей.
ФССП России 155 860,990 523,290 523,2
ФССП России 155 860,990 523,290 523,2
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск 61 528,8 4 547,84 547,8
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск 61 528,8 4 547,84 547,8
[210212271] строительство (остатки 2020 года) 2021 61 528,8 4 547,84 547,8 По причине нарушения подрядчиком существенных условий контракта (наруш... шение срока завершения строительства объекта) государственный контракт на строительство административного здания расторгнут Управлением ФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в одностороннем порядке с 04.05.2020. По результатам проведения конкурсных мероприятий заключен государственный контракт от 21.06.2021 № 102-02-А/21ГК на строительство (завершение строительства) административного здания. Выполнены работы по возведению стен и перегородок здания (подвал, первый, второй, третий, четвертый и технический этажи), устройству кровли, монтажу оконных блоков, гидроизоляции сантехнических помещений, монтажу лифтового оборудования. Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей территории.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 30 585,7 30 585,730 585,7
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г.Черкесск 30 585,7 30 585,730 585,7
[210212272] строительство (остатки 2020 года) 2021 30 585,7 30 585,730 585,7 Выполнены работы по возведению административного здания, контрольно-пр... ропускного пункта, столовой, мойки для автомобилей и котельной (стены, кровля, оконные блоки), работы по утеплению и штукатурке фасадов, устройству стоянки для автомобилей, работы по внутренней отделке помещений, устройству инженерных систем и благоустройству прилегающей территории. Осуществляется оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 55 322,5 55 322,555 322,5
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ 55 322,5 55 322,555 322,5
[210212273] строительство (остатки 2020 года) 2021 55 322,5 55 322,555 322,5 Выполнены работы по устройству фундамента, стен, перекрытий и перегоро... одок цокольного, первого, второго и третьего этажей, стропильной системы кровли, работы по монтажу оконных блоков на втором и третьем этажах. Выполняются работы по штукатурке стен и перегородок первого, второго и третьего этажей, работы по устройству внутренних инженерных систем, полов цокольного, первого, второго и третьего этажей, утепления и покрытия кровли, работы по утеплению и облицовке фасада, работы по монтажу оконных блоков на первом этаже.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 8 423,9 67,267,2
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск 8 423,9 67,267,2
[210212274] строительство (остатки 2020 года) 2021 8 423,9 67,267,2 В 2016-2018 годы выполнены работы по возведению фундамента и каркаса з... здания, кладке стен, устройству перекрытий, перегородок и кровли, бетонированию лестничных маршей и полов гаража, утеплению цокольного перекрытия и кровли, установке оконных блоков. В 2020-2021 годы выполнены работы по утеплению стен, перегородок и потолка входной группы, устройству пандуса, стяжки пола первого этажа и ложного остекления фасада, установке ворот цокольного этажа, монтажу системы отопления. Осуществляется приемка выполненных работ.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 9 350 402,51 775 822,91 775 822,9
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 9 350 402,51 775 822,91 775 822,9
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 33 225,7 19 423,419 423,4
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда 33 225,7 19 423,419 423,4
[210212166] строительство (остатки 2020 года) 2021 33 225,7 19 423,419 423,4 Стены подвала - 100%; Арматурный каркас стен лестнично-лифтового блока... а - 100%; Бетонирование стен лестнично-лифтового блока - 100 %; Колонны - 100 %; Балки - 100 %; Перекрытия - 100 %; Гидроизоляция фундамента - 100%; Устройство подстилающих слоев под пол первого этажа - 100 %; Наружные инженерные сети - 100 %; Вентиляция - 100 %; Наружные стены - 100 %; Внутренние перегородки - 100 %; Заполнение оконных проемов - 100 %; Заполнение дверных проемов - 90 %; Кровля - 100 %; Фасад - 100 %; Внутренние инженерные сети - 95 %; Внутренние отделочные работы - 90 %; Благоустройство - 70 %
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 8 000,0
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская 8 000,0
[210912841] проектные и изыскательские работы 2022 8 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 10 000,0
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области 10 000,0
[210912842] строительство 2023 10 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 15 419,8
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11 15 419,8
[210212167] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 15 419,8 Разработанная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкс... спертиза России"
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 921 066,4 38 630,738 630,7
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 921 066,4 38 630,738 630,7
[210212168] строительство (остатки 2020 года) 2022 921 066,4 38 630,738 630,7 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 518 148,0 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 0 тыс. руб.)
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 15 000,0
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург 15 000,0
[210912843] проектные и изыскательские работы 2022 15 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 31 000,0 20 000,020 000,0
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области 27 000,0 20 000,020 000,0
[210912916] проектные и изыскательские работы 2022 7 000,0
[210212169] строительство (остатки 2020 года) 2024 20 000,0 20 000,020 000,0 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 45 880,0 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 0 тыс. руб.)
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области 4 000,0
[210912917] проектные и изыскательские работы 2022 4 000,0
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 154 041,9 91 413,291 413,2
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков 116 368,3 89 155,489 155,4
[210212170] строительство (остатки 2020 года) 2022 116 368,3 89 155,489 155,4 Устройство дренажа, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, тепло... оснабжения-100%. Ведутся работы по: монтажу плит перекрытия 2 этажа и устройству кровли, археологические работы, пуско-наладочные работы смонтированной трансформаторной подстанции. Оборудования подъезда конвойного помещения-70%. Монтаж электросетей 1 и 2 этажей-100%. Штукатурные работы-15%. Монтаж деревянных конструкций-100%.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров 37 673,6 2 257,82 257,8
[210212171] строительство (остатки 2020 года) 2022 37 673,6 2 257,82 257,8 Кровля-100%, оконные блоки-100%, кладка-100%, пожарные резервуары-100%... %, сети наружного электроснабжения-100%, монтаж витражей на входную группу здания - 100%, наружная облицовка-100%,
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 14,9
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 14,9
[210212172] строительство (остатки 2020 года) 2021 14,9 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.04.2021 № 30-... -RU30506310-3-2021. Устраняются замечания в документах на оплату.
Пятый кассационный суд общей юрисдикции, г. Пятигорск 777 000,0
Приобретение здания для размещения Пятого кассационного суда общей юрисдикции, г. Пятигорск 777 000,0
[210912882] приобретение 2021 777 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 210 377,0 10 377,010 377,0
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград 210 377,0 10 377,010 377,0
[210212173] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 10 377,0 10 377,010 377,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
[210912918] строительство 2024 200 000,0 Судебным департаментом направлены предложения по внесению изменений н... на 2021 год в ФАИП (лимиты 832 026,1 тыс. руб.) для приведения в соответствие с ФЦП (лимиты 200 000,0 тыс. руб.)
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 18 644,0 18 644,018 644,0
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда 18 644,0 18 644,018 644,0
[210212174] строительство (остатки 2020 года) 2021 18 644,0 18 644,018 644,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.03.2021 №61-4... 44-1334-2021 МС.
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 1 593,7 1 593,71 593,7
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия 1 593,7 1 593,71 593,7
[210212175] строительство (остатки 2020 года) 2021 1 593,7 1 593,71 593,7 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.06.2021 №06-0... 03-03-2019.
Арбитражный суд Республики Ингушетия, г. Назрань 3 000,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас 3 000,0
[210912850] проектные и изыскательские работы 2022 3 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 7 000,0
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный 7 000,0
[210212176] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 7 000,0 Разработанная ПСД находится на проверке в ФАУ "Главгосэкспертиза Росси... ии". Устраняются замечания.
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 601 853,9 586 884,8586 884,8
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа 601 853,9 586 884,8586 884,8
[210112076] строительство 2021 72 940,0 57 970,957 970,9 Общестроительные работы - 71,07 %; - Отопление. Теплоснабжение - 86,19... 9 %; - Структурированная кабельная сеть - 61,71%; - Электроосвещение - 50,5%; - Силовое электрооборудование - 85,3% - Система охраной и тревожной сигнализации - 28,37%; - Тепломеханическое оборудование ИТП - 100%; - «Теплосеть по техподполью» - 100%; - «Узел учета тепла» - 100%; - «Тепловые сети» - 100% - «Вентиляция. Противопожарная вентиляция» - 87,36%; - «Изоляционные работы по вентиляции» - 100%; - «Наружные сети канализации (К1)» - 12,42%; - «Наружные сети канализации (К2)» - 39,57%; - «Система оповещения и управления эвакуацией» - 10,53%; - «Автоматические установки газового пожаротушения» - 52,3%; - «Автоматическое водяное пожаротушение» - 100%; - «Пожарная сигнализация» - 39,09%; - «Лифты» - 100%; - «Кондиционирование» - 58,42%; - «Изоляционные работы по кондиционированию»-9,69%; - «Внутренние сантехнические работы» - 38,93%; -«Изоляционные работы по внутренним сантехническим работам»-34,62%; - «Автоматизация вентсистем»-44,86%; - «Система коллективного приема Система проводного вещания»-27,42%
[210212177] строительство (остатки 2020 года) 2021 528 913,9 528 913,9528 913,9 Общестроительные работы - 71,07 %; - Отопление. Теплоснабжение - 86,19... 9 %; - Структурированная кабельная сеть - 61,71%; - Электроосвещение - 50,5%; - Силовое электрооборудование - 85,3% - Система охраной и тревожной сигнализации - 28,37%; - Тепломеханическое оборудование ИТП - 100%; - «Теплосеть по техподполью» - 100%; - «Узел учета тепла» - 100%; - «Тепловые сети» - 100% - «Вентиляция. Противопожарная вентиляция» - 87,36%; - «Изоляционные работы по вентиляции» - 100%; - «Наружные сети канализации (К1)» - 12,42%; - «Наружные сети канализации (К2)» - 39,57%; - «Система оповещения и управления эвакуацией» - 10,53%; - «Автоматические установки газового пожаротушения» - 52,3%; - «Автоматическое водяное пожаротушение» - 100%; - «Пожарная сигнализация» - 39,09%; - «Лифты» - 100%; - «Кондиционирование» - 58,42%; - «Изоляционные работы по кондиционированию»-9,69%; - «Внутренние сантехнические работы» - 38,93%; -«Изоляционные работы по внутренним сантехническим работам»-34,62%; - «Автоматизация вентсистем»-44,86%; - «Система коллективного приема Система проводного вещания»-27,42%
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск 100 000,0
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск 100 000,0
[210912851] строительство 2024 100 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 72 574,5 49 472,449 472,4
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород 72 574,5 49 472,449 472,4
[210212178] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 72 574,5 49 472,449 472,4 Разработка ПСД
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 103 636,9 2 238,52 238,5
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда 103 636,9 2 238,52 238,5
[210912919] строительство 2022 50 294,2 2 238,52 238,5 На объекте за период выполнены подготовительные работы (100%), огражде... ение котлована (100%), устройство монолитных конструкций здания (100%), строительство теплотрассы (100%), строительство водопровода (90%), строительство хоз.бытовой канализации (90 %), строительство ливневой канализации (90%), прокладка электрических сетей (100%), кирпичная кладка стен (100%), монтаж перегородок из ГКЛ (90%), вентиляция (80%), отопление (50%), электромонтажные работы (65%), устройство вентилируемого фасада (95%), монтаж витражей и оконных конструкций (90%), штукатурка поверхностей (90%), устройство кровли (100%), устройство полов (80%), внутренняя отделка (2%).
[210212179] строительство (остатки 2020 года) 2022 53 342,7
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 40 132,5 37 110,737 110,7
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва 40 132,5 37 110,737 110,7
[210212180] строительство (остатки 2020 года) 2021 40 132,5 37 110,737 110,7 Получено разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 03.09.2021 №RU/1... 17302000-44-1. Устраняются замечания в документах на оплату.
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 54 303,0
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 54 303,0
[210912921] реконструкция 2022 54 303,0
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 35 069,3 30 748,830 748,8
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения 35 069,3 30 748,830 748,8
[210912920] строительство 2021 4 320,5 30 748,830 748,8 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.05.2021 №24-3... 308-17-2018 от 21.05.2021 (уточненное из-за технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от 21.05.2021 № 24-308-17-2018). Устраняются замечания в документах на оплату.
[210212181] строительство (остатки 2020 года) 2021 30 748,8
Иркутский областной суд, г. Иркутск 165 596,1 165 346,2165 346,2
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда 165 596,1 165 346,2165 346,2
[210212182] строительство (остатки 2020 года) 2021 165 596,1 165 346,2165 346,2 Здание полностью готово. Блок 1: 100% - вентиляция, кондиционирование... е, холодоснабжение, 100%- сети связи, 100%- двери, витражи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 2: 100% - вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 100%- сети связи, 100%- двери, витражи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 3: 100% - вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение, 100 %- сети связи, 100% - чистовая отделка ( полы, стены), 100%- внутреннее эл.освещение, 100%-двери,витражи, 100%-внутренние сантехнические работы Блок 4: 100%- сети связи, 100%- внутреннее эл.освещение, 100% - вентиляция, кондиционирование, 100%-внутренние сантехнические работы Благоустройство: 100% Пусконаладочные работы : 100%
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 798 517,9 212 618,7212 618,7
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская 798 517,9 212 618,7212 618,7
[210912922] строительство 2022 500 000,0 212 618,7212 618,7 Устройство фундамента- 100%, каркас здания - 100%, кровля - 100%, окна... а, двери, витражи - 80%, внутренняя отделка -50%, наружная отделка - 75%, внутренние инженерные сети - 75%, наружные инженерные сети -75%
[210212183] строительство (остатки 2020 года) 2022 298 517,9
Омский областной суд, г. Омск 349 759,2 204 768,9204 768,9
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области 349 759,2 204 768,9204 768,9
[210912923] строительство 2022 144 549,0 204 768,9204 768,9 каркас здания с 1-ого этажа по 7-ой этаж (колонны, стены, шахты лифтов... в, плита перекрытия) – 100%; - лестничные марши (металлоконструкции и монолитные площадки и ступени) – 100%; - наружные и внутренние стены из кирпича с утеплением – 100%; - воздуховоды систем вентиляции – 100%; - система внутреннего электроснабжения – 90%; - система внутреннего водоснабжения и водоотведения – 95%; - система внутреннего отопления – 100%; - внутренняя отделка – 80%; - монтаж лифтов – 95%; - оштукатуривание фасада – 95%; - кровля – 100%; - установка оконных блоков – 100% - наружные сети канализации- 100% - наружные сети водопровода- 100% - наружные сети электроснабжения - 100% - наружные сети отопления - 100% - благоустройство территории - 60% - устройство ограждения - 90% - наружное освещение - 100% - монтаж систем охранной и тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией - 70%, - монтаж систем СКУД, видеоконференцсвязи, протоколирования -70%, - монтаж систем оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием -30%, - монтаж структурированной кабельной системы, ЛВС -70%, - монтаж защитных кабин для подсудимых в залах суд. заседаний 95% Срок ввода перенесен на 2022 год.
[210212184] строительство (остатки 2020 года) 2022 205 210,2
Томский областной суд, г. Томск 214 152,4 49 386,949 386,9
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда 214 152,4 49 386,949 386,9
[210912924] строительство 2022 73 229,9 49 386,949 386,9 Проводятся работы по кладке, устройство кровли, монтаж внутренних инже... енерных систем. Срок ввода перенесен на 2022 год.
[210212185] строительство (остатки 2020 года) 2022 140 922,5
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 78 484,4 19 999,419 999,4
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки 78 484,4 19 999,419 999,4
[210112081] реконструкция 2022 58 485,0 19 999,419 999,4 Проводится процедура закупки ... имеющегося здания. Процент готовности - 100%. Выполнено устройство фундаментов под пристройку и лифт, гидроизоляция и обратная засыпка -100%. Выполнены подготовительные работы по надстройке здания. Устройство лестниц на мансардный этаж. Выполнены работы по устройству армирующего пояса. выполнены бетонные работы
[210212188] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 19 999,4
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 18 500,0 12 000,012 000,0
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск 18 500,0 12 000,012 000,0
[210212189] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 18 500,0 12 000,012 000,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск 39 055,7
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск 39 055,7
[210112078] проектные и изыскательские работы 2021 39 055,7 Разработка ПСД
Верховный Суд Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 8 000,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ 8 000,0
[210912856] проектные и изыскательские работы 2022 8 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск 2 000,0
Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области 1 000,0
[210912854] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов". Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области 1 000,0
[210912855] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов". Подготовка закупочной документации
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 400 000,0
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск 400 000,0
реконструкция 2024 400 000,0 Согласование заключение государственного контракта в ФАС
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 151 186,5 196,9196,9
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда 151 186,5 196,9196,9
[210112082] строительство 2022 150 988,7 196,9196,9 Конструкции железобетонные ниже 000. Бурение скважин и установка свай ... -100%. Ростверк монолитный (устройство фундаментных балок)-87%. Вертикальная планировка выемка - 2462 куб.м.-100%. Насыпь-9046 куб.м.-100%. Благоустройство территории, уплотнение грунта под зданием - 100%. Насосная станция пожаротушение, бурение скважин и установка свай- 100% Срок ввода будет перенесен на 2022 год.
[210212190] строительство (остатки 2020 года) 2022 197,8
Пермский краевой суд, г. Пермь 199 810,8 27 922,327 922,3
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда 199 810,8 27 922,327 922,3
[210112077] строительство 2022 199 810,8 27 922,327 922,3 1.Приемка строительной площадки. 2. Проведение работ по подготовке сис... стемы отопления к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. 3.Проверка системы электроснабжения.4.Монтаж и ПНР системы оповещения и управления эвакуацией - 100%. 5. Монтаж и ПНР системы контроля и управления доступом - 100 %. 6. Выполнение общестроительных работ - 100%. 7. Монтаж и ПНР системы охранной сигнализации - 100%. 8. Монтаж и ПНР системы охранного видеонаблюдения - 100%. 9. Монтаж и ПНР системы диспетчеризации - 100%. 10. Монтаж лифтового оборудования - 100%. 11. Монтаж электроосвещения - 100%. 12. Монтаж наружного освещения - 100 %.
Управление Судебного департамента в Пермском крае, г. Пермь 4 000,0
Строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края 1 000,0
[210912852] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми 3 000,0
[210912853] проектные и изыскательские работы 2022 3 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия ... по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита 502 076,1 134 831,1134 831,1
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145 502 076,1 134 831,1134 831,1
[210112079] строительство 2022 484 499,0 134 831,1134 831,1 Благоустройство территории. Облицовка стен фасадов здания. Кирпичная к... кладка стен. Монтаж узла учета холодной воды. Работы по устройству системы вентиляции (установка клапанов, воздуховодов). Электромонтажные работы (прокладка кабеля). Работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления. Прокладка кабелей: связи, СОТ, системы охраны периметра и наружного освещения.
[210212186] строительство (остатки 2020 года) 2022 17 577,1
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 211 103,5 42 215,342 215,3
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) 211 103,5 42 215,342 215,3
[210112080] строительство 2022 211 103,0 42 215,342 215,3 Вертикальная планировка_ПЗУ (разработка грунта-60,3%). Асфальтобетонно... ое покрытие (устройство основания из скального грунта на гостевой площадке-90,3%; устройство асфальта - 43,1%; установка дорожного бордюра - 55,2%). Озеленение (подготовка почвы, посев газона -60%). Покрытие из тротуарной плитки50%). Устройство крылец К4, К5 -100%). Устройство пандуса бл. 4,6 - 100%. Устройство вентилируемого фасада бл. 9 - 54,7%. Устройство дверей наружных бл. 9 - 100%. Уплотнение грунта щебнем бл. 9 - 100%. Устройство отмостки из щебня бл. 9 - 100%. Устройство покрытий парапета бл. 3 - 57,2%
[210212187] строительство (остатки 2020 года) 2022 0,5
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь 43 556,0
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь 43 556,0
[210112074] проектные и изыскательские работы 2021 43 556,0 Государственный контракт на разработку ПСД заключен 30.09.21
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь 8 500,0
Строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым 1 300,0
[210912844] проектные и изыскательские работы 2022 1 300,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым 1 300,0
[210912845] проектные и изыскательские работы 2022 1 300,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым 1 000,0
[210912846] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым 1 000,0
[210912847] проектные и изыскательские работы 2022 1 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым 3 900,0
[210912848] проектные и изыскательские работы 2022 3 900,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Севастопольский городской суд, г. Севастополь 4 000,0
Строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь 4 000,0
[210912849] проектные и изыскательские работы 2022 4 000,0 Лимиты доведенные в соответствии с ФАИП учтены в ФЦП в ''Мероприятия... я по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов'', Подготовка закупочной документации
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 2 939 150,4 * После утверждения ФАИП (письмо Судебного департамента от 24.09.2021 № ... СД-АГ/1360) Судебным департаментам будут подготовлены предложения предусматривающие реализацию мероприятий по объекту "Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции"
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 1 602 724,3200 892,81 168 287,2
ОБРАЗОВАНИЕ 197 031,1108 829,385 382,8
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 197 031,1108 829,385 382,8
Минэкономразвития России 197 031,1108 829,385 382,8
Строительство объектов инфраструктуры образования (остатки 2020 года) 2021 197 031,1 108 829,385 382,8
[210312441] 2021 95 352,7
[210312443] 2021 101 678,4
КУЛЬТУРА 62 529,71 110,81 219,2
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 62 529,71 110,81 219,2
Минэкономразвития России 62 529,71 110,81 219,2
Реконструкция объектов инфраструктуры культуры (остатки 2020 года) 2021 62 529,7 1 110,81 219,2
[210312445] 2021 36 899,7
[210312447] 2021 25 630,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 118 407,135 363,51 028 652,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 118 407,135 363,51 028 652,5
Минэкономразвития России 1 118 407,135 363,51 028 652,5
Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения (остатки 2020 года) 2021 1 034 081,8 35 363,51 028 652,5
[210312449] 2021 22 208,5
[210312451] 2021 1 011 873,3
[210312454] Реконструкция объектов инфраструктуры спорта (остатки 2020 года) 2021 24,5
[210512657] Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры здравоохранения 2023 40 439,5
[210512658] Реконструкция объектов инфраструктуры спорта 2023 43 861,3
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 224 756,455 589,253 032,7
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 224 756,455 589,253 032,7
Минэкономразвития России 224 756,455 589,253 032,7
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (остатки 2020 года) 2021 150 304,5 9 175,022 525,6
[210312398] 2021 74 428,2
[210312399] 2021 75 876,3
Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей (остатки 2020 года) 2021 18 806,5 2 960,8
[210312400] 2021 17 695,1
[210312401] 2021 1 111,4
Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" 55 645,4 46 414,227 546,3
[210312402] Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия (остатки 2020 года) 2021 55 645,4 46 414,227 546,3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 970 227,6122 275,797 869,2
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 1 094,21 164,11 094,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 094,21 164,11 094,1
Минэкономразвития России 1 094,21 164,11 094,1
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск " (Бесовец) (остатки 2020 года) 2021 1 094,2 1 164,11 094,1
[210312403] 2021 1 016,9
[210312404] 2021 77,3
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 100 169,440 387,627 526,5
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 100 169,440 387,627 526,5
Минэкономразвития России 100 169,440 387,627 526,5
[210312405] Реконструкция автовокзала г.Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия (остатки 2020 года) 2021 100 169,4 40 387,627 526,5
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 868 964,080 724,069 248,6
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 868 964,080 724,069 248,6
Росавтодор 868 964,080 724,069 248,6
[210412638] Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального межмуниципального и местного значения Республики Карелия (7,8 км/26,8 пог.м) (остатки 2020 года) 2021 248 082,8 62 482,556 344,8 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 3-х... х объектов. Один объект был введен в эксплуатацию в 2019 году. По объекту «Реконструкция мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Кирова в г. Петрозаводске» получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 10-RU10301000-15-2020 от 15.03.2021 года. В 2021 году продолжается реализация объекта «Реконструкция ул. Куйбышева от просп. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске». Государственный контракт от 13.11.2020 № 59-СМР/20 с ООО «ТЕХНОСТРОЙ». На 01.10.2021 готовность объекта - 40 %. В ходе производства работ подрядная организация столкнулась с неучтенными в проектной документации инженерными сетями (газопровод, водопровод, канализация), требующими переустройства. Соответственно, требуется внесение изменений в технические решения, что приводит к задержке подготовки территории для обеспечения фронта дорожных работ. В связи с этим возник высокий риск не ввода объекта в эксплуатацию и не освоения средств субсидий из федерального бюджета в 2021 году.
[210412639] Строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия (7 шт./180,3 пог.м) (остатки 2020 года) 2021 52 371,7 18 241,512 903,8 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 7-м... ми объектов. В 2019 году были введены в эксплуатацию 2 объекта, в 2020 году - 2 объекта. По 3-м объектам СМР выполнялись в 2020 г. с значительным отставанием из-за нарушение подрядными организациями сроков производства работ по контрактам. По состоянию на 01.10.2021 государственные контракты на реализацию всех 3-х объектов имеются (по 2-м объектам в установленном порядке определен новый исполнитель работ), СМР ведутся. Готовность объектов составляет 67, 87, и 69 %%. Риск несвоевременного завершения укрупненного мероприятия оценивается как средний.
[210712715] Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Республики Карелия в 2021 - 2023 годах (9,315 км, в том числе 514,88 пог. м) 2021 568 509,5 В рамках данного укрупненного мероприятия предусмотрена реализация 3-х... х начинаемых объектов. По состоянию на 01.10.2021 государственные контракты на реализацию объектов не заключены, в частности: по одному объекту исполнитель определен, госконтракт планируется заключить в октябре 2021 года; по 2-м объектам заказчиком принято решение о корректировке сметной документации в связи со значительным ростом цен на материалы (металлические балки пролетных строений моста) и проведении повторной гос. экспертизы в объеме достоверности определения сметной стоимости. Соответственно, заключение госконтракта по 2-м объектам ожидается в ноябре 2021 года. В целом по укрупненному мероприятию за 9 месяцев 2021 года выполненных работ нет. Завершение укрупненного мероприятия в 2021 году в связи с поздним началом СМР невозможно.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 352 834 731,8105 605 743,9143 633 374,1
НАУКА 17 161 635,91 290 080,78 362 542,7
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 17 161 635,91 290 080,78 362 542,7
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 956 896,9555 554,8555 554,8
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 956 896,9555 554,8555 554,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, г.Москва 2 546 238,6 555 554,8555 554,8
Восстановление здания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ФГБУН ИНИОН РАН) по адресу: г.Москва, Нахимовский проспект, 51/21 2 546 238,6 555 554,8555 554,8
[210100884] реконструкция 2021 2 542 243,9 551 560,1551 560,1 Отделка - 97%. Благоустройство - 98%. Внутренние инженерные системы - ... 98%. ПНР - 75%.
[210212146] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 3 994,7 3 994,73 994,7
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, г.Санкт-Петербург 1 410 658,3
Создание современного многофункционального научно-хранительского центра федерального государственного бюджетного учреждения науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) на базе объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная д. 51 кор. 3 1 410 658,3
[210100886] реконструкция 2023 1 410 658,3 Подготовительный период - 3%
Минобрнауки России 3 774 275,514 451,32 484 487,9
Минобрнауки России 3 424 582,22 475 900,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, г. Санкт-Петербург 256 682,1
Реконструкция здания Института мозга человека РАН, расположенного в г. Санкт-Петербурге, Петроградский район, ул. Академика Павлова, д. 12А, литера П 256 682,1
[210212150] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 39 682,1 Получены отрицательные результаты Главгосэкспертизы. Расторгнут контра... акт с подрядчиком. Проведены мероприятия по заключению государственного контракта с новым подрядчиком.
реконструкция 2022 217 000,0 ЛБО в объеме 217 000,0 тыс. рублей планируются к перераспределению меж... жду мероприятиями, в связи с риском позднего получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в 2021 году с последующим возвратом в 2022 году.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск 3 167 900,1 2 475 900,0
«Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»)» 3 167 900,1 2 475 900,0
[210100881] проектные и изыскательские работы 2021 527 100,0 Разработана проектная документация объекта. В настоящее время ведетс... ся работа по устранению замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России».
строительство 2024 164 900,1 Проведены мероприятия по получению разрешения на снос зеленых насажде... ений. Заключены соглашения на установление сервитутов на части земельных участков под подъездные дороги, необходимые для присоединения ЦКП «СКИФ» к улично-дорожной сети. В связи с риском позднего получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в 2021 году, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств отозваны с лицевого счета получателя бюджетных средств в объеме 32 099,9 тыс. рублей, для перераспределения в резервный фонд.
[210100883] строительство (аванс) 2024 2 475 900,0 2 475 900,0 Заключен государственный контракт на изготовление, сборку, поставку и ... пусконаладку технологически сложного оборудования ускорительного комплекса (накопитель). В настоящее время проводится пробный запуск стендов для электронной пушки и ускоряющих структур линейного ускорителя, проводится изготовление усилителей мощности, разработка печатных плат для электроники линейного ускорителя, проводятся работы по изготовлению элементов системы диагностики линейного ускорителя. Продолжена технологическая подготовка производства для изготовления элементов системы впуска-выпуска бустера, проводятся работы по подготовке стенда магнитных измерений для магнитных элементов инжекционного комплекса, продолжается закупка материалов для вакуумных элементов инжекционного комплекса. Проводится технологическая проработка конструкторской документации для изготовления магнитных элементов, вакуумных камер, ВЧ резонаторов.
Укрупненный инвестиционный проект "Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук", 1 этап 249 693,314 451,38 587,9
Минобрнауки России 249 693,314 451,38 587,9
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, г.Иркутск 249 693,3 14 451,38 587,9
Радиогелиограф - Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 219 190,1 14 451,38 587,9
[210212151] строительство (остатки 2020 года) 2021 219 190,1 14 451,38 587,9 Все объемы ЛБО законтрактованы в полном объеме. В результате ограничит... тельных мер по причине COVID-19 генеральным подрядчиком АО "ЛЗОС" был откорректирован новый сетевой график выполнения работ по монтажу пусконаладки и калибровке научного технологического оборудования, поэтому завершить работы по объекту ранее 2022 года не представляется возможным. Ввод объекта планируется в 2022 году. Завершить работы по объекту в установленный срок не представляется возможным. В настоящее время рассматривается вопрос о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию.
Солнечный телескоп-коронограф - Республика Бурятия, Тункинский район, пос. Монды, территория Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 1 этап 30 503,2
[210212152] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 30 503,2 Все объемы ЛБО законтрактованы в полном объеме. В настоящий момент вед... дется выполнение проектных работ по объекту. Окончание запланировано на 2021 год.
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 100 000,0 * Лимиты бюджетных обязательств заблокированы в связи с отсутствием норм... мативного правового акта. В соответствии с протоколом заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 10.06.2021 № 22 и от 28 июня 2021 г. № 25 осуществляется работа по перераспределению бюджетных ассигнований на иные направления расходов федерального бюджета. Минобрнауки России направлено письмо от 21.07.2021 № МН-4/107-АГ в адрес Минэкономразвития России о внесении изменении в ФАИП.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 9 430 463,5720 074,65 322 500,0
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 1 448 500,0 *
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва 3 520 463,5 720 074,6861 000,0
Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией 1 341 848,1 359 768,6490 000,0
реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, когнитивных и социогуманитарных наук, г. Москва 1 341 848,1 359 768,6490 000,0
[210100888] реконструкция 2024 1 341 848,1 359 768,6490 000,0 Выполнена поставка, монтаж и пусконаладочные работы по оборудованию дл... ля НТК-5 зд. 166, (зал 30), выполнены СМР по устройству внутреннего электр. освещения, электроснабжения, спецканализации зд. 166 (НТК-4), выполнена поставка оборудования для проведения молекулярного биопроспектинга, установки для электроформования Electrospinning Unit V2.0, выполнены демонтаж и монтаж конструкций 4-го этажа в зд. 166, выполнена поставка системы трехквадрупольная система- высокоэффективный жидкостный хроматограф Agilent модели 1290 LC, поставка стационарного многофункционального рентгеновского дифрактометра, поставка масс-спектрометра autoflex.
техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе ускорительно-накопительного комплекса "Сибирь" с научными станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных каналов реактора "ИР-8", г. Москва 2 178 615,4 360 306,0371 000,0
[210100889] реконструкция 2024 2 178 615,4 360 306,0371 000,0 Выполнена поставка оборудования для модернизации систем ВЧ, СВЧ, сильн... ноточного питания и для модернизации АСУТП и СТП УНК "Сибирь" зд. 348, выполнены СМР в зд. 37/2 ю.п. с реконструкцией внутренних инженерных сетей и перекладкой наружных сетей, выполнены монтаж и пусконаладка хранилища образцов-свидетелей в пом. 154 зд. 37/2 ю.п.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г. Гатчина, Ленинградская область 1 410 000,0 1 410 000,0
Создание приборной базы реакторного комплекса "ПИК", г. Гатчина, Ленинградская область, федерального государственного бюджетного учреждения "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" 1 410 000,0 1 410 000,0
[210100887] реконструкция 2025 1 410 000,0 1 410 000,0 Выплачены авансы на изготовление нестандартизированного оборудования и... и выполнение строительно-монтажных работ.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва 1 139 600,0 1 139 600,0
НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Реконструкция здания 1БВ и здания 8 с целью создания экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем Ускорительном комплексе У-70, г. Протвино, Московская область 35 000,0 35 000,0
[210712712] проектные и изыскательские работы 2021 35 000,0 35 000,0
Модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов", г. Москва 390 000,0 390 000,0
[210412636] проектные и изыскательские работы 2021 390 000,0 390 000,0
НИЦ "Курчатовский институт", Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва 714 600,0 714 600,0
[210812765] проектные и изыскательские работы 2022 49 500,0 49 500,0
[210812766] строительство и реконструция (аванс) 2025 665 100,0 665 100,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г. Протвино, Московская область 640 800,0 640 800,0
НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ, Реконструкция здания 371 и строительство медицинского блока с целью создания прототипа типового отечественного клинического центра ионной углеродной терапии, г. Протвино, Московская область 640 800,0 640 800,0
[210812767] проектные и изыскательские работы 2022 43 000,0 43 000,0
[210812768] реконструция (аванс) 2025 597 800,0 597 800,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г. Гатчина, Ленинградская область 626 900,0 626 900,0
НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ, Реконструкция корпуса № 2 (пристройка ОРЭ) с целью создания онкоофтальмологического комплекса, г. Гатчина, Ленинградская область 246 800,0 246 800,0
[210812769] проектные и изыскательские работы 2021 30 000,0 30 000,0
[211012937] реконструкция (аванс) 2021 216 800,0 216 800,0
НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ, Реконструкция корпуса № 2 (циклотронный зал) с целью создания радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра радиоизотопов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и офтальмологических заболеваний, г. Гатчина, Ленинградская область 380 100,0 380 100,0
[210812771] проектные и изыскательские работы 2021 30 000,0 30 000,0
[211012938] реконструкция (аванс) 2021 350 100,0 350 100,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г. Протвино, Московская область 644 200,0 644 200,0
НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ, Реконструкция здания "Комплекс Бустер" для размещения прототипа импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа, г. Протвино, Московская область 644 200,0 644 200,0
[210812773] проектные и изыскательские работы 2022 26 000,0 26 000,0
[211012939] реконструкция (аванс) 2022 618 200,0 618 200,0
ОБРАЗОВАНИЕ 18 523 038,95 063 454,39 838 078,1
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 18 523 038,95 063 454,39 838 078,1
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 337 933,0
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 295 893,0 *
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 42 040,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 42 040,0
Реконструкция и строительство комплекса зданий, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28 42 040,0
[210212248] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 42 040,0 Завершена разработка проектно-сметной документации
Минздрав России 150 310,8
Минздрав России 150 310,8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Киров 150 310,8
Учебный корпус ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава (спортивно-физкультурный комплекс и аудиторный блок) 150 310,8
[210212149] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 5 167,8 Учреждением ведется претензионная работа с проектировщиком (ООО "Архко... од") ввиду уклонения от исполнения обязательств по договору Ведутся судебные разбирательства с подрядчиком о понуждении исполнения обязательств по контракту. Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на 01.10.2021 не получено.
строительство 2023 145 143,0 Учреждением ведется претензионная работа с проектировщиком (ООО "Архко... од") ввиду уклонения от исполнения обязательств по договору Ведутся судебные разбирательства с подрядчиком о понуждении исполнения обязательств по контракту. Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на 01.10.2021 не получено.
Минтранс России 144 180,050 406,2
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 93 773,8 *
ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта", г. Москва 50 406,2 50 406,2
Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" (г. Москва, Новосущевский пер., владение 6, строения 1, 2, Новосущевская ул., владение 24, строения 1, 2, 2-й Вышеславцев пер., владение 17, Образцова ул., 9, Новосущевская ул., д. 22, строение 3, Талдомская ул., д. 5, Часовая ул., д. 22/2, Минаевский пер., владение 2, Новоданиловская наб., д. 2, строение 1, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Октябрьская ул., д. 23) 50 406,2 50 406,2
Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" (г. Москва, Новосущевский пер., владение 6, строения 1, 2, Новосущевская ул., владение 24, строения 1, 2, 2-й Вышеславцев пер., владение 17, Образцова ул., 9, Новосущевская ул., д. 22, строение 3, Талдомская ул., д. 5, Часовая ул., д. 22/2, Минаевский пер., владение 2, Новоданиловская наб., д. 2, строение 1, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, Октябрьская ул., д. 23) 50 406,2 50 406,2
[210101132] проектные и изыскательские работы 2021 50 406,2 50 406,2
Росморречфлот 1 695 378,317 077,118 271,3
Росморречфлот 1 695 378,317 077,118 271,3
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова", г.Санкт-Петербург 215 994,3 1 194,2
Реконструкция учебных городков Морской государственной академии имени адмирала С.О. Макарова 215 994,3 1 194,2
Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а), № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.5), № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.14), строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 36) 215 994,3 1 194,2
Реконструкция учебного городка № 3 (г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.14). Здание общежития литера Г 215 994,3 1 194,2
реконструкция 2022 215 994,3 1 194,2 Объявлена конкурентная процедура на выполнение работ по объекту со сро... оком окончания подачи заявок - 21.10.2021.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" 1 426 986,4
Строительство и реконструкция объектов Дальневосточного морского научно-образовательного комплекса Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского 1 331 642,4
Строительство информационного научно-образовательного комплекса, включая приобретение современных тренажеров 1 331 642,4
[210101127] строительство 2022 1 331 642,4 Планируется перенос срока начала мероприятия.
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского» 95 344,0
Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса непрерывной конвенционной подготовки по плавательным морским специальностям, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения 95 344,0
[210912894] строительство 2021 95 344,0 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.07.2021 № 25... 5-RU25304000-48-2021.
ФГБОУ ВО "ВГУВТ", г. Нижний Новгород 50 218,6 14 898,114 898,1
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" 50 218,6 14 898,114 898,1
Реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород) (учебный корпус, расположенный по адресу ул. Минина, д.7, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения) 24 056,0
[210912895] реконструкция 2024 24 056,0 Информация о включении объекта в федеральную адресную инвестиционную п... программу доведена письмом Минэкономразвития России от 24.09.2021 № 32457-СН/Д17и. Объявлена конкурентная процедура на выполнение работ по объекту со сроком окончания подачи заявок - 09.11.2021.
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волжский государственный университет водного транспорта". Реконструкция учебных корпусов академии (г. Нижний Новгород)" (учебный корпус, расположенный по адресу ул. Пискунова, д. 49, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения)" 10 421,0 4 559,24 559,2
[210212159] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 10 421,0 4 559,24 559,2 16.07.2021 вступило в силу решение об одностороннем отказе ФГБОУ ВО "В... ВГУВТ" от исполнения государственного контракта. Завершение работ по объекту планируется за счет собственных средств ФГБОУ ВО "ВГУВТ".
Реконструкция учебных корпусов Казанского филиала (г. Казань) 15 741,6 10 338,910 338,9
[210212160] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 15 741,6 10 338,910 338,9 Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.08.2021 № 16-... -RU16301000-207-2021.
ФГБОУ ВО "СГУВТ", г. Новосибирск 2 179,0 2 179,02 179,0
Строительство и реконструкция объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" 2 179,0 2 179,02 179,0
Модернизация учебно-исследовательской лаборатории интеллектуальных судовых энергетических установок 1 181,7 1 181,71 181,7
[210212161] строительство (остатки 2020 года) 2021 1 181,7 1 181,71 181,7 Объект введен в эксплуатацию. Подписан акт от 10.03.2021 б/№ о вводе о... объекта в эксплуатацию.
Модернизация тренажеров для подготовки командного плавающего состава 997,3 997,3997,3
[210212162] строительство (остатки 2020 года) 2021 997,3 997,3997,3 Объект введен в эксплуатацию. Подписан акт от 06.04.2021 б/№ о вводе о... объекта в эксплуатацию.
Управление делами Президента Российской Федерации 1 542 801,9548 224,1768 236,4
Управление делами Президента Российской Федерации 1 542 801,9548 224,1768 236,4
Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва 1 542 801,9 548 224,1768 236,4
Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 43" Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция здания детского сада со строительством двухэтажной пристройки и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. Кунцевская, д. 15, корп. 2 4 471,0
[210112065] реконструкция 2024 4 471,0 Планируется конкурс на ведение подрядных работ после доведения лимита ... бюджетных ассигнований в полном объеме, в соответствии с государственной экспертизой
Реконструкция и расширение общественного центра пионерского лагеря "Олимпийская деревня" на 720 мест круглогодичного функционирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", г. Туапсе, Краснодарский край 184 093,2 163 684,4149 171,2
[210100676] реконструкция 2021 159 869,6 139 632,8125 119,6 "Завершены работы по отделке блока 1, блока 2, блока 3. выполняются ра... аботы по устранению замечаний государственного заказчика. Завершаются работы по благойстройству территории, в том числе по укладке газонной травы и устройству ограждений подпорных стен. Выполнена поставка и расстановка технологического оборудования поставки государственного заказчика. Выполняются работы по устройству системы кондиционирования. Проводятся пуско-наладочные работы инженерных систем. Завершены работы по отделке блока 1, блока 2, блока 3. выполняются работы по устранению замечаний государственного заказчика. Завершаются работы по благойстройству территории, в том числе по укладке газонной травы и устройству ограждений подпорных стен. Выполнена поставка и расстановка технологического оборудования поставки государственного заказчика. Выполняются работы по устройству системы кондиционирования. Проводятся пуско-наладочные работы инженерных систем. "
[210212320] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 24 223,6 24 051,624 051,6
Строительство многофункционального центра по приему детей гостиничного типа на 500 мест с детским автогородком федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок" (350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 19) 370 579,6 23 198,4288 315,9
[210100677] строительство 2022 365 356,9 23 198,4283 504,9 "Ведутся работы: вертикальная планировка; -устройство внутриплощадочны... ых сетей водопровода, канализации; - устройство ограждения; - устройство сетей электроснабжение МФЦ - устройство слаботочных сетей МФЦ - устройство сетей вентиляции МФЦ - устройство сетей теплоснабжения, кондиционирования МФЦ - устройство стен и перегородок МФЦ -отделочные работы МФЦ, Детского автоцентра"
[210212321] строительство (остатки 2020 года) 2022 5 222,7 4 811,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок" (реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы), 1-й этап (352842, ФГБОУ ВДЦ "Орленок", Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловское городское поселение) 918 870,9 353 527,8330 749,3
[210100678] реконструкция 2023 918 870,9 353 527,8330 749,3 "Выполняются работы по устройству внутриплощадочных сетей электроснабж... жения: кабель 10кВ; кабель 0,4кВ, сети теплоснабжения; сети газоснабжения. Выполняются работы по устройству теплокамер завершены работы по реконструкции моста №2. Выполняются общетроительные работы по устройству станция очистки хоз.бытовых сточных вод, проводится монтаж технологического оборудования. "
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок" (Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей 1-й и 2-й этапы) 2-й этап 64 787,2 7 813,5
реконструкция 2023 64 787,2 7 813,5 выполняются работы по разработке проектно-сметной документации
Минпросвещения России 4 680 179,81 139 927,31 139 927,3
Минпросвещения России 1 314 410,5
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Горки" 1 009 618,4
"Школа для обучающихся с 7 по 11 класс с спортивными залами, бассейном, лабораториями и классами для музыкальных занятий и уроков хореографии" 598 792,5
[210412634] проектные и изыскательские работы 2021 45 885,6 ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ Главгосэкспертиза Ро... оссии»
строительство 2022 552 906,9 ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ Главгосэкспертиза Ро... оссии»
"Пансионы для учащихся и педагогов на 450 мест" 410 825,9
[210412635] проектные и изыскательские работы 2021 21 125,0 ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ Главгосэкспертиза Ро... оссии»
строительство 2022 389 700,9 ПСД находится на государственной экспертизе в ФАУ Главгосэкспертиза Ро... оссии»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный педагогический университет", г. Оренбург 170 686,1
Реконструкция спорткомплекса Оренбургского государственного педагогического университета 170 686,1
[210312506] проектные и изыскательские работы 2021 7 775,9 в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 30 ... июня 2020 г № МХ-П16-102пр и от 2 июля 2020 г. № ММ-П16-7048 осуществляются мероприятия по передаче лимитов, предусмотренных на реализацию объектов ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
реконструкция 2022 162 910,2 в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 30 ... июня 2020 г № МХ-П16-102пр и от 2 июля 2020 г. № ММ-П16-7048 осуществляются мероприятия по передаче лимитов, предусмотренных на реализацию объектов ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", г. Новосибирск 75 955,5
Бассейн ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет" г. Новосибирск 75 955,5
[210312505] строительство 2022 75 955,5 в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 30 ... июня 2020 г № МХ-П16-102пр и от 2 июля 2020 г. № ММ-П16-7048 осуществляются мероприятия по передаче лимитов, предусмотренных на реализацию объектов ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", г. Пермь 58 150,5
Реконструкция здания спортивного зала по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 46 58 150,5
[210312507] проектные и изыскательские работы 2021 3 906,0 Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".
реконструкция 2023 54 244,5 А также в соответствии с поручениями Правительства Российской Федераци... ии от 30 июня 2020 г № МХ-П16-102пр и от 2 июля 2020 г. № ММ-П16-7048 осуществляются мероприятия по передаче лимитов, предусмотренных на реализацию объектов ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток, Приморский край 278 194,6
Реконструкция комплекса очистных сооружений 278 194,6
реконструкция 2022 278 194,6 проведение мероприятий по передаче лимитов, предусмотренных на реализа... ацию объекта ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 3 087 574,7 1 139 927,31 139 927,3
[210100849] 2 585 380,9
[210100850] 502 193,8
Минобрнауки России 6 263 963,11 016 674,15 699 508,3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж 29 617,2 29 015,829 617,2
Учебно-лабораторный корпус (II очередь) Воронежского ГАСУ со встроенными помещениями инновационного бизнес-инкубатора (2 очередь) г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, завершение строительства 29 617,2 29 015,829 617,2
[210612686] строительство 2021 29 617,2 29 015,829 617,2 Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци... ию от 02.03.2021 № 36-RU36302000-011-2021.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", г. Москва 910 193,7 581 829,5910 193,7
Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 910 193,7 581 829,5910 193,7
[210100859] строительство 2023 910 193,7 581 829,5910 193,7 На объекте по учебно-административным корпусуам ведутся общестроительн... ные работы (устройство вентилируемого фасада, продолжается устройство стяжек пола, штукатурные работы), осуществляется устройство внутренних инженерных систем (вентиляция, разводка отопления). По УЛК №4-5 завершился монтаж металлического каркаса, по корпусу 4 завершается монтаж сендвич-панелей и монтаж кровли. По корпусам общежитий №6-9 ведутся монолитные работы, а также общестроительные работы (монтаж окон, кладка перегородок). По спорткомплексу и гаражу завершены монолитные работы, ведутся внутренние отделочные работы (стяжка пола, штукатурка потолка), а также работы по устройству вентилируемых фасадов. По многофункциональному общественно-административному зданию продолжаются монолитные работы, а также выполняются работы по устройству подпорных стенок. На объекте ведутся работы по благоустройству.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва 440 759,1
Реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно технологических установок "Теплоцентраль" Московского энергетического института, г. Москва 440 759,1
реконструкция 2024 440 759,1 05.08.2021 утверждена откорректированная проектно-сметная документация... я по объекту. Осуществляется подготовка документации для проведения конкурентных процедур.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", г. Москва 800 000,0 18 864,6800 000,0
Корпус цифровых и информационных технологий ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 800 000,0 18 864,6800 000,0
[210100861] строительство 2023 800 000,0 18 864,6800 000,0 Завершены работы по выносу кабельных линий. Выполнено устройство монол... литных ж/б конструкций подземной части здания, 1-8 этажей наземной части здания. Начато устройство внутренних перегородок.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", г. Москва 117 375,4 93 717,0117 375,4
Завершение строительства Учебного корпуса, 2-я очередь комплекса зданий, г. Москва, с созданием научно-исследовательского центра 117 375,4 93 717,0117 375,4
[210163004] строительство 2022 117 375,4 93 717,0117 375,4 На объекте завершены работы по устройству наружных стен и перегородок,... , устройству кровли, фасадные работы, монтаж оконных блоков, монтаж лифтовых шахт. Завершается монтаж ливневой канализации, водопровода, устройство цоколя, электромонтажные и отделочные работы, устройство входной группы и благоустройство территории.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина", г. Сыктывкар 394 600,0 2 259,4394 600,0
Реконструкция главного учебного корпуса ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина", находящегося в аварийном состоянии и расположенного по адресу: Сыктывкар, ул. Коммунистическая д.21 394 600,0 2 259,4394 600,0
[210512663] реконструкция 2024 394 600,0 2 259,4394 600,0 На объекте начаты подготовительные и демонтажные работы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Высшая школа народных искусств (академия)", г. Санкт-Петербург 108 784,8
Учебный корпус на 125 учащихся в п. Холуй Южского района Ивановской области 108 784,8
строительство 2022 108 784,8 Средства в объеме 108 784,8 тыс. рублей будут направлены на иные напра... авления расходов федерального бюджета в связи с отсутствием по состоянию на 01.09.2021 положительного заключения государственной экспертизы по объекту.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет", г. Тольятти 174 425,2 54 898,5174 425,2
Реконструкция комплекса зданий Тольяттинского государственного университета. Учебно-производственные мастерские ТГУ Центральный район, ул. Белорусская, 14В 174 425,2 54 898,5174 425,2
[210100858] реконструкция 2023 174 425,2 54 898,5174 425,2 На объекте завершены демонтажные работы, монтаж внешней системы водосн... набжения и водоотведения, устройство буронабивных свай, ленточного фундамента. Начато выполнение кирпичной кладки стен.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет", г. Тюмень 840 395,3 21 183,4840 395,3
Главный учебно-лабораторный корпус ФГАОУ ВО "ТюмГУ" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 9 840 395,3 21 183,4840 395,3
[210112067] реконструкция 2024 840 395,3 21 183,4840 395,3 На объекте завершены подготовительные работы, осуществляется демонтаж ... существующих зданий.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет", г. Томск 608 056,8 44 224,3608 056,8
Строительство учебно-лабораторного корпуса Национального исследовательского Томского государственного университета на месте аварийного корпуса, по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 49 608 056,8 44 224,3608 056,8
[210100863] строительство 2023 608 056,8 44 224,3608 056,8 На объекте выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка. Ос... существляются работы по возведению ж/б конструкций перекрытий 2-го этажа. Работы на объекте приостановлены, в связи с ростом цен на строительные материалы. Готовятся документы на повторную экспертизу сметной стоимости строительства.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре 223 008,8 223 008,8
Спортивный корпус ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 223 008,8 223 008,8
[210512662] строительство 2023 223 008,8 223 008,8 Осуществляется подготовка документации к проведению конкурентных проце... едур.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный университет", г. Грозный, Чеченская Республика 666 408,6 170 681,6666 408,6
Строительство учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета, I этап - 2 очередь, г. Грозный, ул. Косиора 666 408,6 170 681,6666 408,6
[210512659] строительство 2024 666 408,6 170 681,6666 408,6 На объекте завершены земляные работы, устройство монолитных железобето... онных фундаментов, установка фундаментных плит, продолжается устройство монолитных железобетонных стен и колонн подвалов, первого этажа, начато устройство перекрытий первых этажей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина", г. Иваново 156 918,2 156 918,2
Плавательный бассейн ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина", г. Иваново 156 918,2 156 918,2
[210312572] строительство 2023 156 918,2 156 918,2 На объекте осуществляется подготовка основания под фундаментные плиты.... .
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромской государственный университет", г. Кострома 156 918,2 156 918,2
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном Костромского государственного университета, г. Кострома 156 918,2 156 918,2
[210312573] строительство 2023 156 918,2 156 918,2 На объекте выполнены подготовительные работы, установлены временные со... ооружения, выполнена геодезическая разбивка местности, осуществляется забивка пробных свай.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет", г. Курск 148 293,6 139 293,6
«Крытый плавательный бассейн ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» по адресу: г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 4а» 148 293,6 139 293,6
[210612685] строительство 2023 148 293,6 139 293,6 На объекте выполняются подготовительные работы, работы по инженерной п... подготовке.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет", г. Вологда 156 918,2 156 918,2
Бассейн ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет", г. Вологда 156 918,2 156 918,2
[210312574] строительство 2023 156 918,2 156 918,2 На объекте ведутся подготовительные работы. Проведена геодезическая ра... азбивка местности.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. Казань 50 000,0 50 000,0
"Интерактивный музей техники - учебный центр авиации на базе самолета ТУ-144" Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева - КАИ" (Учебный центр авиации на базе экспоната самолета ТУ-144)" 50 000,0 50 000,0
[210612687] строительство 2023 50 000,0 50 000,0 28.09.2021 опубликовано извещение о проведение электронного аукциона н... на осуществление строительно-монтажных работ на объекте.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курганский государственный университет", г. Курган 103 413,0 103 413,0
Бассейн ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет", г. Курган 103 413,0 103 413,0
[210312575] строительство 2023 103 413,0 103 413,0 В связи с отсутствием заявок не состоялось два аукциона. Осуществляетс... ся подготовка технической документации для проведения третьего аукциона.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова", г. Магнитогорск, Челябинская область 171 966,1 171 966,1
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном" ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова", г. Магнитогорск 171 966,1 171 966,1
[210312576] строительство 2023 171 966,1 171 966,1 На объекте выполняется снос зеленых насаждений, выполнены работы по ра... азработке котлована, осуществляется подготовка основания под столбчатый фундамент.
Минобрнауки России 5 910,9
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», г. Санкт-Петербург 5 910,9
Научно-производственный корпус 5 910,9
[210312410] проектные и изыскательские работы 2021 5 910,9 Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. На согл... ласование направлены архитектурно-планировочные и технологические решения здания, согласовывается отчет по инженерно-топографическим изысканиям, ведутся работы по формированию тома по архитектурно-градостроительному облику объекта (АГО) для согласования в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА), работы по инженерно-экологическим изысканиям по исследованию грунтов по химическому, радиологическому и токсикологическому факторам, подготовка к проведению полевых работ по инженерно-геологическим изысканиям, открывается разрешение на проведения инженерно-геологических изысканий, получен Акт по обследованию территории на наличие взрывоопасных объектов (ВОП) № 154/2021-О от 13 сентября 2021г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 517 211,7353 539,0258 466,7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 517 211,7 353 539,0258 466,7
Строительство новых корпусов Специализированного учебно-научного центра (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д.11 517 211,7 353 539,0258 466,7
1 этап 189 609,8 118 958,481 647,0
[210163014] строительство 2021 189 609,8 118 958,481 647,0 Строительство объекта продолжается. Завершены работы надземной части; ... выполнены работы по кладке внутренних стен - 100%, кровельные работы - 100%, отделочные работы -80%, внутренние инженерные сети 80%, фасадные работы - 90%, Благоустройство территории - 30%. Подготовлено техническое задание на закупку не монтируемого оборудования.
2 этап 327 601,9 234 580,6176 819,7
[210163015] строительство 2021 327 601,9 234 580,6176 819,7 Строительство объекта продолжается. Завершены монолитные работы надзем... мной части, работы по кладке внутренних стен - 90%,, кровельные работы -90%, заполнение оконных и дверных проемов - 60%, фасадные работы - 70%.Подготовлено техническое задание на закупку не монтируемого оборудования. Наружные инженерные коммуникации - работы выполнены - 80%.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 180 000,0180 000,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 180 000,0 180 000,0
"Реконструкция (регенерация) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества - помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова)" по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8 180 000,0 180 000,0
[210163016] проектные и изыскательские работы 2021 1 500,0 1 500,0 Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ном... мер заключения в ЕГРЗ 77-1-1-3-037437-2021).
реконструкция (регенерация) 2024 178 500,0 178 500,0 в ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполн... нение работ по реконструкции объекта .По состоянию на 30 сентября 2021 г. подана одна заявка на участие в электронном аукционе.
Минэкономразвития России 3 011 080,31 988 012,71 723 261,9
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 536 395,1 175 116,96 311,6
[210100843] 296 213,0
[210100844] 93 824,0
[210100845] 146 358,1
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации (остатки 2020 года) 574 182,1 613 087,4574 182,1
[210312468] 11 006,3
[210312469] 168 820,1
[210312470] 99 977,7
[210312471] 294 378,0
[210100846] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 938 247,7 987 629,2932 710,8
[210100847] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 750 000,0
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации (остатки 2020 года) 212 255,4 212 179,2210 057,4
[210312472] 207 514,2
[210312473] 4 741,2
КУЛЬТУРА 38 501 393,97 452 017,28 693 153,5
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 38 501 393,97 452 017,28 693 153,5
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 7 274 534,5467 672,3467 672,3
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 7 274 534,5467 672,3467 672,3
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 9 408,0
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Московское академическое художественное училище" 9 408,0
Строительство учебного корпуса по адресу: г. Москва, Сущевский вал, дом 73, кор.2 9 408,0
проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 9 408,0 Были приостановлены работы в связи с необходимостью обследования объек... кта и принятия решения Минкультуры о целесообразности его реализации. В настоящее время письмом от 17.09.2021 № 14610-01.1-64@ВО Минкультуры уведомило о необходимости возобновления работ с учетом новых требований, задание на проектирование направлено в Минкультуры на согласования, готовится проект НПА.
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта) 1 899 081,8 *
703 100,0 *
1 195 981,8 *
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 1 123 040,0 3 631,23 631,2
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 10 524,7 3 631,23 631,2
Реконструкция склада административно-хозяйственной части на острове Кижи 10 524,7 3 631,23 631,2
[210212214] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 10 524,7 3 631,23 631,2 Отделка - 92%. Благоустройство - 90%. Подготовка ввода - 50% (ЗОС полу... учен 03.11.2020)
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 12 341,8
Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации объектов музея-заповедника "Кижи" (Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижи) 12 341,8
[211012944] строительство 2021 12 341,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей Мирового океана", г. Калининград 1 100 173,5
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса музея, г. Калининград, в том числе проектирование. Строительство экспозиционного корпуса "Мировой океан" и павильона (3-я очередь строительства Главного корпуса Музея Мирового океана) по адресу: г. Калининград, наб. Петра Великого, д.1 "А" (Этап II – Экспозиционный корпус "Мировой океан") 1 100 173,5
[211012945] строительство (реконструкция) (остатки 2020 года) 2024 1 098 497,1 Конструктив-90%. Внутр.инж.сети -8%. Наружные сети-50%. Отделка - 10%.... . Благоустройство - 50%.
[211012946] строительство (реконструкция) 2024 1 676,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" 89 282,1 1 556,51 556,5
Реконструкция, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия Гостиница "Преображенская" по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2 88 339,1 1 556,51 556,5
[210212215] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 88 339,1 1 556,51 556,5 Подготовительный период - 90%. Конструктив - 15%.
Строительство экспозиционно-административного здания музея 943,0
[210212216] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2022 943,0 В сентябре 2021 утвержден новый НПА.
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 3 187 089,9 350 179,1350 179,1
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник "Абрамцево" 584 933,2
Строительство и реконструкция объектов музейно-выставочного комплекса по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, дом 1 584 933,2
[210212206] строительство (остатки 2020 года) 2021 584 933,2 Приостановка работ с сентября 2020г. Готовность: подготовительный пери... иод - 70%, конструктив - 15%, наружные сети - 30%. Ведется претензионная работа с генподрядчиком. Требуются дополнительные лимиты финансирования, проект НПА на подписании. Предполагаемый срок ввода - 2023г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а" Внесение изменений 39 173,6
[210212207] строительство (остатки 2020 года) 2021 39 173,6 Отделка - 60%. Внутренние инженерные системы - 48%. Подготовка ввода -... - 28%.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" 908 732,0 274 173,6274 173,6
Строительство музейного комплекса, Кадашевская набережная, владения № 10, 12/2, М.Толмачевский пер., владения № 1 - 3, 5 - 7, г. Москва 908 732,0 274 173,6274 173,6
[210212208] строительство (остатки 2020 года) 2021 908 732,0 274 173,6274 173,6 Конструктив - 88%. Отделка - 17%. Внутренние инженерные системы - 23%.... . Наружные инженерные сети - 99 %.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского", г. Калуга 861,0 413,9413,9
Вторая очередь ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", г. Калуга" 861,0 413,9413,9
[210212209] строительство (остатки 2020 года) 2021 861,0 413,9413,9 Объект введен. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию от 17.03.20... 021 г. № RU40-301000-007-2021
Регенерация территории с созданием экспозиционно-выставочного музейного центра - структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей", расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Лужнецкий проезд, вл. 15 350 000,0
[210912861] проектные и изыскательские работы (аванс) 2021 118 074,6 Утверждено Распоряжение Правительства РФ от 17.08. 2021 № 2262-р об ос... существлении бюджетных инвестиций в данный объект. Подготовка документов для проведения конкурсных процедур.
[210912862] строительство (регенерация) (аванс) 2024 231 925,4
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России", г. Москва 451 375,3 43 348,443 348,4
III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва 451 375,3 43 348,443 348,4
Реконструкция художественно-производственных мастерских по адресу: г. Москва, Петровский переулок, владение 6 450 598,5 43 348,443 348,4
[210212210] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 450 598,5 43 348,443 348,4 Конструктив - 70%. Отделка - 60%. Внутр.инженерия - 50%. Наруж.инженер... рия - 35%.
Объект размещения и временного проживания приглашенных артистов Большого театра России по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 4/3, стр. 1 776,8
[210212211] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 776,8 Отделка - 90%. Подготовка ввода - 20%.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова" 58 229,8
Строительство здания филиала МХАТ имени А.П.Чехова по адресу: г. Москва, ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей 58 229,8
[210212212] строительство (остатки 2020 года) 2021 58 229,8 Конструктив - 87 %. Отделка - 10%. Работы приостановлены. 1) Несоответ... тствие сметной документации проектным решениям (стоимость строительства объекта не соответствует проекту). Ведется формирование необходимого комплекта документации для рассмотрения вопроса в рамках работы технической комиссии ППК «Единый заказчик». 2) Ведется решение вопроса реконструкции действующего ИТП. 3) Изменение точек подключения и необходимость продления договоров технологического присоединения к инженерным магистральным сетям.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац" 493 785,0 3 724,43 724,4
Реконструкция и техническое перевооружение театра, в том числе проектирование, г. Москва 493 785,0 3 724,43 724,4
[210100530] реконструкция 2021 258 055,9
[210212213] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 235 729,1 3 724,43 724,4 Конструктив - 6%. Отделка - 10%.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России", г.Москва - комплексная реконструкция, реставрация и приспособление для современного использования зданий федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" по адресу: г. Москва, Никольская ул., 17, стр. 1 и 1А, для размещения Камерной сцены имени Б.А. Покровского Государственного академического Большого театра России 300 000,0 28 518,828 518,8
[210100531] проектные и изыскательские работы 2021 300 000,0 28 518,828 518,8 Разработка проектно-сметной документации - 90%
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 511 215,0 45 673,145 673,1
Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Волгоградский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д.15 65 000,0
[210100535] проектные и изыскательские работы 2021 65 000,0 Ведутся конкурсные процедуры
Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Воронежский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.121 75 000,0
[210100536] проектные и изыскательские работы 2021 75 000,0 Проведены конкурсные процедуры, государственный контракт в стадии подп... писания (по состоянию на 30.09.2021)
Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" -"Екатеринбургский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.43 87 500,0
[210100537] проектные и изыскательские работы 2021 87 500,0 Ведутся конкурсные процедуры
Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Иркутский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.13 64 500,0
[210100538] проектные и изыскательские работы 2021 64 500,0 Ведутся конкурсные процедуры
Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Тверской государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Тверская пл., д.2а 61 500,0
[210100539] проектные и изыскательские работы 2021 61 500,0 Ведутся конкурсные процедуры
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник", строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а" Внесение изменений 157 715,0 45 673,145 673,1
[210212217] строительство (остатки 2020 года) 2021 157 715,0 45 673,145 673,1 Отделка - 60%. Внутренние инженерные системы - 48%. Подготовка ввода -... - 28%.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Литературный институт имени А.М.Горького" 455 417,7 66 632,466 632,4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Литературный институт имени А.М.Горького". Приспособление для современного использования и реставрации комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Литературный институт им. А.М. Горького" г. Москва, Тверской бульвар, д. 25 455 417,7 66 632,466 632,4
[210212220] реконструкция, реставрация (остатки 2020 года) 2022 128 477,7 66 632,466 632,4 Конструктив - 95%. Отделка - 70%. Благоустройство - 60%. Внутренние ин... нженерные системы - 70%. Подготовка ввода - 20%
реконструкция, реставрация 2022 326 940,0
Минобороны России 1 117 000,0
Минобороны России 1 117 000,0
Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" 1 117 000,0
Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства форт "Император Александр I" (форт "Чумной"), 1 этап, г. Кронштадт 538 500,0
[210912908] проектные и изыскательские работы 2021 40 000,0
[210912909] реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию 2024 498 500,0
Реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения "Форт "Кроншлот", 1 этап, г. Кронштадт 578 500,0
[210912910] реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию 2024 578 500,0
Управление делами Президента Российской Федерации 10 064 450,11 805 875,02 539 845,7
Управление делами Президента Российской Федерации 10 064 450,11 805 875,02 539 845,7
Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва 10 064 450,1 1 805 875,02 539 845,7
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства "Комплекс зданий по адресу: г. Москва, Красная площадь, д. 5" для размещения Музейно-выставочного комплекса Музеев Московского Кремля 8 853 559,8 1 546 853,32 271 717,5
[210100502] реконструкция 2023 8 853 559,8 1 546 853,32 271 717,5 "Корпус «А»: монтаж перегородок; усиление железобетонных конструкций; ... устройство технологических отверстий; монтаж инженерных систем ОВ, ВК, ЭО, СС; устройство стяжек; отделочные работы: штукатурка, шпаклевка; устройство мозаичных полов; укладка мрамора, укладка паркетной доски (4 этаж); монтаж подвесных потолков (4 этаж); реставрация наружного фасада; реставрация Серебряного зала. Корпус «Б»: устройство кровли; монтаж перегородок; усиление ж/б конструкций; устройство огнезащиты металлических конструкций; монтаж инженерных систем ОВ, ВК, ЭО, СС; устройство гидроизоляции стилобата; устройство наружной облицовки фасада; монтаж витражей, окон, световых фонарей; отделочные работы: штукатурка; устройство подвесной системы для монтажа «Звездного неба»."
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец" Управления делами Президента Российской Федерации. Строительство склада с котельной по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Восточная, д.З 454 248,5 19 377,119 377,1
[210212322] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 5 785,5 5 785,55 785,5 Получено положительное заключение государственной экспертизы на сумму ... превышающую ранее выделенные лимиты бюджетных ассигнований. Планируется заключение государственного контракта на выполнение подрядных работ после увеличения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с результатами экспертизы.
[210912858] строительство 2023 440 495,1 5 623,75 623,7
[210912859] строительство (остатки 2020 года) 2023 7 967,9 7 967,97 967,9 Планируется заключение государственного контракта на выполнение подряд... дных работ.
Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга 549 863,4 239 644,6239 644,7
Проектирование и реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства "Комплекс зданий и сооружений Федоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга" 549 863,4 239 644,6239 644,7
[210100504] реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) 2021 549 863,4 239 644,6239 644,7 Выполняются общестроительные работы в Белокаменной палате, в Трапезной... й палате. В трапезной палате ввыполняются работы по устройству пирога кровли, кирпичная кладка арочных проемов, работы по реставрации, огнезащите стропильной системы. Белая палатаустройство пирога кровли, пола на чердаке, штробы под инженерные сети. Розовая палата : демонтажные работы, работы по пирогу кровли, вычинке кирпичной кладки.Желтая палата: монтаж стропильной системы, гидроизоляция стен пола и подвала., армирование стен лифтовой шахты и прижимных стен подвала. Каретный ряд, здание низших чинов : штукатурные работы дымовых труб и фасада, устройство кровельного покрытия.Ведутся работы по внутренним и наружным инженерным сетям.
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения "Александровский сад" в части входной зоны с организацией пропускного режима на территорию Московского Кремля через Боровицкую башню 206 778,4 9 106,4
[210412586] проектные и изыскательские работы 2021 7 000,0 "•Получено от ОАТИ разрешение на проведение работ на подготовительный ... период по устройству забора. •Строительная площадка для проведения строительных работ передана генподрядчику 12.07.2021 года. •На территории строительства установлено ограждение с баннером, вагончиком охраны и 2 бытовками под строительство. •На территории строительства выполнены работы по укрытию не демонтируемой брусчатки деревянными настилами. •Ведутся археологические работы. •По контракту технологического присоединения МОСВОДОКАНАЛ выполнил работы по выносу сети из пятна застройки, осталось присоединение водоснабжения к КПП. •Установлено временное освещение строительной площадки. •Подключено временное электроснабжение строительной площадки 50 кВт. •13.09.2021 передано в МТУ «Ростехнадзор» извещение о начале строительства. •Земляные работы по котловану. •Работы по устройству плиты фундамента лестницы у кремлевской стены."
реконструкция 2022 199 778,4 9 106,4
Минкультуры России 13 917 779,03 324 009,83 847 057,8
Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия" ГКУ РБ "УКС ПРБ" 407 100,0 136 239,5141 228,4
Пристрой и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия в Советском районе, г. Улан-Удэ (Второй и третий этапы строительства. Корректировка) 407 100,0 136 239,5141 228,4
[210100623] реконструкция 2021 407 100,0 136 239,5141 228,4 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): 1. Демонтаж: кровли - 920 кв.м. (100%), лифтовой шахты - 18,9 куб.м. (100%), лестничной клетки по оси 1 – 14,69 куб.м. (100%), навеса входного узла – 21,7 куб.м. (100%), кирпичных перегородок – 11 проёмов (100%). 2. Выполнены земляные работы при устройстве усиления фундаментов – 242,5 куб.м (100%); 3. Выполнено: устройство ж/б каркаса – подвал 20 куб.м. (100%), 1 этаж – 27,3 куб.м. (100%), 2 этаж – 27,3 куб.м (100%), 3 этаж – 27,3 куб.м. (100%); пристрой в осях ГД-ДД - армирование фундаментов – 1,1 т. (100%). Перекрытие пристроя – 16,45 куб.м. (100%); выполнено усиление существующего каркаса подвал – 15 т. (100%), 1 этаж – 11,3 т. (100%), 2 этаж – 11,3 т.(100%), 3 этаж – 11,3 т. (100%); армирование стен и колонн цокольного этажа, перекрытие – 9,4 т. (100%); бетонирование усиления перекрытий (100%); кирпичные перегородки (100%); оштукатуривание стен 1-го, 2, 3-го этажа – 3 000 кв.м. (100%); стяжка полов – 5 800 кв.м. (100%); монтаж металлоконструкций 4-го этажа (100%); монтаж стеновых панелей 4-го этажа (100%); устройство стропильной системы – 920 кв.м. (100%); покрытие кровли – 1 900 кв.м. (100%); монтаж оконных блоков – 376 кв.м. (100%); отделочные работы, укладка плитки пола и стен (100%); монтаж перегородок из ГКЛ и ГВЛ (100%), монтаж фасада из композитных панелей (100%); устройство лестниц Л-1 и Л-2 (100%); монтаж внутренних витражей (10%); внутренние лестницы (100%), монтаж внутренних дверей (100%), наружные двери (50%), благоустройство основание асфальтобетонного покрытия (100%); монтаж бортовых камней (пешеходные бордюры) (30%); фундамент под чиллер (100%). 4. Инженерные системы: транзитная канализация, водопровод, система отопления (100%); монтаж прокладки воздуховодов вентиляции и дымоудаления (100%), внутренние электроснабжение и электроосвещение (90%), слаботочные сети (90%), монтаж монорельсовой транспортной системы (100%), монтаж системы РФИД (50%). Закрыты авансы прошлых лет на общую сумму 56 794,95 тыс. рублей
Казенное учреждение Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики" 107 100,0 45 694,234 984,7
Реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики в г. Ижевске 107 100,0 45 694,234 984,7
[210100624] реконструкция 2021 107 100,0 45 694,234 984,7 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): По Блоку А на 100% выполнены следующие работы: Внутренние инженерные сети (электрика, сигнализация, пылеудаление, вентиляция, отопление); внутренняя отделка стен, Полы 740 кв.м.; Подвесные потолки 740 кв. м.4 Фасад (лепные архитектурные элементы, штукатурка, окраска) 770 кв. м.; Ступени главного входа 45 кв.м. Цоколь (облицовка). По блоку Б на 100% выполнены следующие работы: Кровля 930 кв.м.; Внутренние инженерные сети (вентиляция, водопровод, канализация, электрика, сигнализация, пожаротушение, пылеудаление, отопление); Окна 79 шт.; Двери 227 шт.; Фасад (утепление, облицовка панелями, остекление витражей, декоративные элементы) 1440 кв. м. Внутренняя отделка (штукатурка стен, покраска потолков, облицовка стен и полов плиткой). Установленно инженерное оборудование (100%). Полностью выполнено благоустройство: Вертикальная планировка 1230 кв.м. Покрытие тротуаров брусчаткой 232 кв.м.; Асфальтирование тротуаров 702 кв.м.; проездов 335 кв.м. Ограждение. В настоящий момент производиться монтаж Технологического оборудования (12%).
ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края 277 300,0 143 434,8191 761,8
Реконструкция здания ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр" 277 300,0 143 434,8191 761,8
[210100625] реконструкция 2021 277 300,0 143 434,8191 761,8 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): - Демонтажные работы: здание театра 16 %; - Земляные работы и устройство фундаментов: фундаменты – 9,59 куб.м. – 100 %; - Доп. работы. Стены и перегородки. Фундамент ФП-1, ФП-3 (1 эт.) – 9,51 куб.м.; - Главный вход: Плита ПВ-1 и ж/б монолитные ступени – 70,12 куб.м. – 100 %; - Наружные ограждающие конструкции: 0 %; - Перегородки: 147 кв.м. – 40 %, внутренние стены 51,69 куб.м. – 50 %; - Кровельные работы: устройство парапета 9,541 куб.м. – 50 %; - Проемы (окна, двери, витражи): окна 40,51 кв.м. – 10,1 %, витражи 8,6 кв.м. – 4,22 %, двери 410,36 кв.м. – 59,9 %; входы в цокольный этаж № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 57,35 куб.м. – 58,5 %; - Внутренняя отделка: оштукатуривание потолков 831,7 кв.м. – 24,3 %, оштукатуривание стен 1 042,7 кв.м. – 8,2 %, окраска потолков – 2070 кв.м. – 61,2 %, окраска стен – 1210 кв.м. – 29 %, оклейка стен обоями – 430 кв.м. – 41,8 %, облицовка плиткой стен – 1 588 кв.м. – 83,7 %, облицовка стен керамогранитной плиткой – 997,7 кв.м. – 98 %, полы: подготовка под чистый пол – 4 232,86 кв.м. – 88,3 %, чистый пол – 700 кв.м. – 15,75 %, окраска стен сцены и арьерсцены – 890 кв.м. – 52,2 %, устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus – 360 кв.м. – 20,3 %; - Наружная отделка: устройство вентилируемого фасада типа «Краспан» (утеплитель НГ – 635,321 куб.м., ветрозащитная мембрана – 5 470,07 кв.м.; облицовка керамогранитной плиткой – 3 854 кв.м.) – 88,6 %, покрытие из гранитной плитки по площадкам и ступеням главного входа – 395,15 кв.м. – 100 %; отделка гранитом колонн главного входа (портала) – 60 кв.м. – 42,7 %, облицовка гранитом цоколя – 41,41 кв.м. – 100 %, огнезащита металлических и ж/б конструкций – 437 кв.м. – 18 %; - Технологическое оборудование: театральное оборудование – 3,43 %; - Инженерные системы (по системам в процентах готовности): Вентиляция – 41,5%; Противодымная вентиляция – 69,6 %; Автоматическое пожаротушение – 41,1 %; Отопление, узлы ввода и подпитки – 13%; Холодное водоснабжение – 40 %; Горячее водоснабжение – 63 %; Электроосвещение – 20 %; Наружное освещение здания – 94 %; Теплотрасса – 8,4 %; Водоотведение – 100 %; Силовое электрооборудование – 11,5 %; Канализация – 37,7 %; Внутренний противопожарный водопровод – 2,5 %; Антиобледенительная система водостока – 51,1 %; Наружное освещение: наружный контур заземления – 100 %; Наружный водопровод – 100%; Водосток – 10 %; Теплоснабжение и обвязка калориферов незамерзающим антифризом – 63 %; Теплоснабжение К1 – 76 %; Пусконаладочные работы: Электросети наружного освещения – 91% - Благоустройство: 97 %. - Вертикальная планировка – 100%
ГБУК Республики Адыгея "Национальный музей Республики Адыгея" 122 735,4 73 649,572 913,0
Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Национальный музей Республики Адыгея" с пристройкой фондохранилищ 122 735,4 73 649,572 913,0
[210100626] реконструкция 2021 122 735,4 73 649,572 913,0 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): - Окончены Демонтажные работы по первому этажу старого здания и подвала, фундамент кунацкой; - Окончены отделочные работы в экспозиции мастерских; покраска лестничного марша центрального входа, установлен натяжной потолок, внешний фасад экспозиции; - Залиты колонны кунацкой; Залита стяжка в экспозиции; - Идет строительство перехода между зданиями; - Ведутся отделочные работы 1 этаж существующего здания, кладка стен кунацкой, Электромонтажные работы 1этаж; Монтаж вентиляции 1 этаж; - Доращивается крыша экспозиции национальной кухни, накрыт профнастил.
Государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление капитального строительства" 534 000,0 47 564,453 579,1
Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Театр оперы и балета. 1864 г. , 1959-1961 гг.", расположенного по адресу: г.Саратов, пл.Театральная, 1 534 000,0 47 564,453 579,1
[210100627] реконструкция 2022 534 000,0 47 564,453 579,1 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): - Фундаментная плита ФП-1 в осях 14-21 выполнено на 100%. - Стены подвала в осях 14-21 выполнено на 100%. - Замена окон в осях1-14 выполнено на 95%. - Усиление проемов в осях 1-14 выполнено на 100%. - Демонтажные работы в осях 1-14: - Внутренней отделки и пожарных систем на 100%. - Сценического оборудования на 100%. - Штукатурки фасадов и внутри помещений на 100%. - Работы по замене крыши в осях 1-14 выполнено на 93%. - Произведено возведение внутренних колонн в подвале возводимой части здания. В настоящее время ведутся работы: по гидроизоляции стен подвала в осях 14-21 по подготовке к монтажу плиты перекрытия между подвалом и 1 этажом, по организации отопления здания.
Государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" 520 415,4 544 689,5295 047,3
Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г. Набережные Челны 520 415,4 544 689,5295 047,3
[210112034] строительство 2022 520 415,4 544 689,5295 047,3
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 965 858,2 151 800,9318 916,1 КБК - 054 0801 1120551110 522 1. Строительство фондохранилища госуд... дарственного учреждения культуры Тульской области «Объединение историко-краеведческий и художественный музей» 2. Дом Дружбы народов Республики Марий Эл КБК - 054 0801 1120551120 522 1. Строительство центра культурного развития в г. Арзамасе Нижегородской области 2. Строительство центра культурного развития в с. Дивеево Нижегородской области 3. Строительство центра культурного развития в г. Сарове "
[210100628] 548 484,6
[210100629] 417 373,6
[210812777] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации (остатки 2020 года) 50 294,8 23 088,621 472,4 054 0801 1120551110 522 1. «Реконструкция здания государственного обла... астного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90». 2. «Реконструкция здания Балкарского государственного драматического театра, г. о. Нальчик»
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 3 341 333,5 1 197 738,7944 126,8 054 0801 114A154560 522 - реализуется 4 объекта 1. Реконструкция зд... дания Калужского областного театра юного зрителя (ввод в 2024 году). Процент технической готовности – 1,37%. 2. Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Коммунар» г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 18 (ввод в 2021 году). Процент технической готовности – 42,12%. 3. Реконструкция здания ГБУК «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (III пусковой комплекс) (ввод в 2023 году). Процент технической готовности – 0,0%. 4. Реконструкция здания ДК «Ижмаш» в г. Ижевске под Государственный русский драматический театр Удмуртии (ввод в 2022 году). Процент технической готовности – 22,03%. 054 0801 112A152330 522 - 522 реализуется 8 объекта 1. Строительство центра культурного развития по адресу: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Р. Гамзатова, 4. Процент технической готовности - 0%; 2. Строительство центра культурного развития по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова. Процент технической готовности - 6%; 3. Строительство центра культурного развития по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, городское поселение город Елабуга, г. Елабуга, проспект Мира, з/у 77. Процент технической готовности – 11%; 4. Строительство центра культурного развития по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, городское поселение город Зеленодольск, г. Зеленодольск, ул. Королева, з/у 17. Процент технической готовности – 9,1%; 5. Строительство центра культурного развития по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на Амуре, в границах улиц Володарского и Советской. Процент технической готовности - 0%; 6. Строительство центра культурного развития по адресу: Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Обручева, д. 33. Процент технической готовности - 0%; 7. Строительство центра культурного развития по адресу: Магаданская область, г. Магадан, в районе ул. Набережная реки Магаданки. Процент технической готовности - 4%; 8. Строительство центра культурного развития по адресу: Чеченская республика, г. Грозный, Ленинский район, ул. Умара Садаева. Процент технической готовности - 23,9%. 054 0801 114A155670 522 - реализуются в рамках капитального строительства 13 объектов. 1) д. Ровное, Рязанский район: Процент технической готовности - 90%; 2) с. Губден, Карабудахкентский район: Процент технической готовности - 5%; 3) с. Зидьян-Казмаляр, Дербентский район Процент технической готовности - 5%; 4) с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район: Процент технической готовности - 7%; 5) а. Али-Бердуковский, Хабезский район Процент технической готовности - 5%; 6) а. Кызыл-Октябрь, Зеленчукский район : Процент технической готовности - 5%; 7) с. Садовое, Адыге-Хабльский район: Процент технической готовности - 70%; 8) ст. Кардоникская, Зеленчукский район: Процент технической готовности - 67%; 9) пос. Медовое, Багратионовский район: Процент технической готовности - 40%; 10) пос. Яснополянка,Славский городской округ: Процент технической готовности - 50%; 11) с.Минькино, Кольский район: Процент технической готовности - 38%; 12) с. Тимашево, м.р. Кинель-Черкасский: Процент технической готовности - 23%; 13) п. Глушицкий, м.р. Большечерниговский: Процент технической готовности - 25%; 054 0801 114A155190 523 - реализуется 49 объектов
[210100630] 511 634,6
[210100631] 793 862,9
[210100632] 1 739 378,8
[210100633] 296 457,2
Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации (остатки 2020 года) 12 995,6 11 904,711 904,7 КБК 054 0801 114A154560 522 - Приспособление недвижимого памятника ист... тории и культуры "Народный дом конца XIX века" под "Ставропольский краевой театр кукол" в г. Ставрополе" - 3815,4 тыс. руб. КБК 054 0801 114A155670 522 д. Ровное, Рязанский район - 6052,6 тыс. руб. КБК 054 0801 114A155190 523 - 2063,7 тыс. руб.
[210412645] 4 603,0
[210412646] 2 036,7
[210412647] 6 355,9
[210100634] Объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включаемые в соглашения между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и в отношении которых не требуется принятие акта Правительства Российской Федерации 57 587,8 36 141,1 Заключен контракт с ЗАО «СМУ-77» от 21.06.2021 №436ЭК-21 Разрешение н... на строительство от 30.07.2021 № 180, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Планируется корректировка проектно-сметной документации в части оптимизации проектных решений по усилению фундаментов.
Минкультуры России 6 582 434,2741 998,31 493 645,2
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Политехнический музей", г. Москва 2 127 694,8
Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Политехнический музей", Новая площадь, д.3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап 2 127 694,8
реконструкция 2021 700 000,0 Объект не будет введен до конца года. Проводятся мероприятия по уточне... ению срока ввода и объемов финансирования с последующим изменением НПА. По объекту откорректирована проектно-сметная документация. За период с начала строительства по отчетный период 2021 года процент технической готовности составил 35,5%. Получено положительно заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий № ЕГРЗ 77-1-1-3-068937-2020 от 29.12.2020 выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта № ЕГРЗ 77-1-1-3-068937-2020 от 29.12.2020 выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России». Приказ Минкультуры об утверждении проектно-сметной документации № 109 от 28.01.2021: стоимость строительства 18 174 047,05 тыс. рублей. В связи с увеличением сметной стоимости инициировано дофинансирование на 2022 год. Кроме того прорабатывается вопрос об отзыве части лимита в размере 660 020,3 тыс. рублей в 2021 году с последующим возвратом в 2022 году. - Действующий контракт ПАО ""Россети Московский регион"" (лимит предусмотренный на 2021 год - 213,29 тыс. рублей) - Планируемые на общую сумму 39 766,38 тыс. рублей: 1. Авторский надзор 2. Мониторинг окружающих конструкций 3. технический надзор 4. Выполнение функций технического заказчика.
реконструкция (остатки 2020 года) 2021 1 427 694,8 Приказом от 28 января 2021 №109 Минкультуры утвержден ССР на откоррект... тированный проект, получивший положительное заключение ГГЭ, который предусматривает в том числе внесение изменений в объемы, виды и стоимость работ и соответствующее увеличение стоимости проекта и объема средств Федерального бюджета. Действующий госконтракт с генподрядчиком АО «Политехстрой» охватывает работы по проекту 2019 года, основная часть которых по информации генподрядчика выполнена. Для приемки госзаказчиком работ по проекту 2020 года необходимо внести изменения в госконтракт на генеральный подряд и принимать работы по откорректированному проекту, на который имеется положительное заключение государственной экспертизы. Однако, в связи с недофинансированием в настоящее время проекта бюджетными средствами в полном объеме такая возможность отсутствует. Принимать и оплачивать работы не представляется возможным. Политехничским музеем внесены изменения в государственный контракт, уменьшена цена государственного контракта. Действующие контракты: 1. ПАО ""Россети Московский регион"" - технологическое присоединение энергопринимающих устройств к энергетическим сетям - 236 563,63 тыс. рублей. 2. АО ""Мосводоканал"" (перенесенный остаток 2020 года - 869,50 тыс. рублей) - подготовка централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта ""Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры ""Политехнический музей"", Новая площадь, д.3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап"
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", г. Москва 3 054 148,4 276 528,31 004 912,7
Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) 1 014 192,9 135 828,7161 316,9
[210100509] строительство 2023 858 600,0 5 496,65 755,4 Выданы авансы по контрактам: на строительно-монтажные работы в размере... е - 5 496,63 тыс. рублей на технологическое присоединение - 258,73 тыс. рублей
[210263079] строительство (остатки 2020 года) 2023 155 592,9 130 332,1155 561,5 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): устройство монолитных железобетонных конструкций – 1675 куб. м. устройство гидроизоляции стен – 230 кв. м. устройство воздуховодов вентиляции – 3865 кв. м. устройство трубопроводов теплохолодоснабжения – 1560 пог. м. устройство трубопроводов канализации – 107 пог. м. устройство гидроизоляции стилобатной части – 820 кв. м. устройство перегородок подземной части – 143 куб. м устройство железобетонного канала теплосети – 139 пог. м. устройство щебеночного основания дорог – 600 куб. м. устройство «пирога» плоской кровли – 1609 кв. м. устройство скатной кровли – 320 кв. м. вертикальная планировка грунта – 2100 куб. м. монтаж лотков электрических сетей – 1830 пог. м. устройство заземления – 450 пог. м. устройство подпорных железобетонных стен – 117 куб. м. разработка грунта – 520 куб. м. устройство железобетонной плиты дорожного основания – 161 куб. м. устройство сетей наружного водостока – 112 пог. м. демонтаж временных железобетонных конструкций – 165 куб. м. воссоздание кирпичной кладки фасадов – 130 куб. м.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров. Корректировка 734 248,4 1 750,0544 244,1
[210100510] реконструкция, реставрация 2024 729 075,0 298,2539 370,6 Выполнены работы по контрактам: Мониторинг и научно-техническое сопров... вождение строительства; Определение поставщика Заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы и выплачены авансы.
[210263080] реконструкция, реставрация (остатки 2020 года) 2024 5 173,4 1 451,84 873,5 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): Заключены контракты и частично выполнены работы по авторскому и строительному надзору. Кроме того приняты работы и закрыты авансы прошлых лет: - монолитные железобетонные конструкции подземной части – 3031,8 куб. м. - монолитные железобетонные конструкции надземной части – 203,2 куб. м. - разработка грунта в подземном пространстве механическим способом – 17305 куб. м. - разработка грунта в подземном пространстве ручным способом – 16952 куб. м. - фундаментная плита – 2470,8 куб. м. - устройство гидроизоляции нового подземного пространства – 14047 кв. м. - устройство гидроизоляции флигелей – 957,1 кв. м.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр 288 095,4 4 760,94 760,9
[210100511] реконструкция, реставрация 2022 280 917,0 2 896,82 896,8 Выполнены и оплачены работы по контракту Строительный контроль ООО "Н... Ново Групп" № 22-15/УКС от 05.11.2015
[210263081] реконструкция, реставрация (остатки 2020 года) 2022 7 178,4 1 864,11 864,1 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): Выполнены и оплачены работы по контрактам по археологическому наблюдению и корректировке проектно-сметной документации. Кроме того выполнены работы по авансам прошлых лет: бетонирование подземной части – 494 куб. м. задавливание свай – 284 пог. м.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строение 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. 658 374,8 66 173,0218 680,7
[210100512] реконструкция, реставрация 2023 626 300,0 58 671,4186 629,0 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): Строение № 3 устройство металлических конструкций кровли – 3,2 т. монтаж профлиста кровли – 300 кв. м. грунтовка и огнезащита металлических балок кровли – 420 кв. м. вычинка и устройство перегородок из кирпича – 10,5 куб. м. штукатурка стен и потолков подвала – 646 кв. м. штукатурка стен 1-го и 2-го этажа – 1119 кв. м. устройство полов из керамической плитки – 126 кв. м. смывка и очистка фасада – 580 кв. м. штукатурка фасада – 110 кв. м. монтаж лотков кабельных линий – 175 пог. м. прокладка кабеля системы пожаротушения – 650 пог. м. прокладка кабеля электроснабжения – 800 пог. м. устройство воздуховодов системы вентиляции – 20 кв. м. устройство штроб под инженерные системы – 850 пог. м. устройство утеплителя и стяжки технического чердака – 180 кв. м. подготовка под полы 2-го этажа из керамзита – 100 кв. м. Строение № 4 вычинка из кирпича – 7,5 кв. м. Строение № 5 устройство монолитных конструкций ниже отметки 0.000 – 157 куб. м. устройство монолитных конструкций выше отметки 0.000 – 1092 куб. м. монтаж ферм кровли – 3,7 т. устройство байпаса Д 300 – 200 пог. м. устройство канализации Д 200 – 100 пог. м. устройство водопровода Д 100 – 50 пог. м. устройство воздуховодов системы вентиляции – 1772 кв. м. прокладка кабеля электроснабжения – 1850 пог. м. монтаж щитов электроснабжения – 2 шт. прокладка кабеля системы пожаротушения – 190 пог. м. устройство полов из керамической плитки на отметке -5.190 – 210 кв. м. штукатурка стен на отметке -5.190 – 410 кв. м. вычинка и устройство перегородок из кирпича – 7 куб. м. Строение № 8 устройство монолитных конструкций выше отметки 0.000 – 67 куб. м. разборка кровли и перекрытия над вторым этажом – 90 куб. м.
[210263082] реконструкция, реставрация (остатки 2020 года) 2023 32 074,8 7 501,632 051,7 Приняты частично выполненные работы в рамках контрактов: - Авторский н... надзор; - Строительный контроль; - Мониторинг и научно-техническое сопровождение строительства; - Разработка рабочей документации.
Объект обороны и безопасности. Техническая зона спецтранспорта ФСО России (г. Москва, Кремлевская набережная, вл. 1/9/6) 4 454,8
[210263083] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 4 454,8 По объекту по разделам проектной документации Подрядчиком устраняются ... разночтения и несоответствия, выявленные Заказчиком в процессе выполнения ПИР. Для устранения замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» требуется внести изменение в правила землепользования и застройки; выдать новый градостроительный план земельного участка с разрешенными параметрами использования земельного участка; поручить Департаменту культурного наследия г. Москвы разработать «Режимы и регламенты использования территории». Направлены письма в Москомархитектуры и правительство Москвы, решения о вынесении вопросов на Градостроительную земельную комиссию г. Москвы нет.
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания 219 546,8 66 180,174 031,8
реконструкция, реставрация 2022 219 500,0 66 180,174 031,8 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): устройство ограждения – 77,5 м. устройство временных дорог из железобетонных плит – 54 шт. обшивка конструкций профилированным листом – 60 кв. м. прокладка водопровода – 60 м. земляные работы внутри зданий – 547 т. демонтажные работы – 547 т. цементация фундамента – 18 куб. м. инъектирование кирпичной кладки стен – 15140 шт. инъектирование и армирование трещин – 2490 шт. реставрация кирпичной кладки (вычинка) – 452,6 кв. м. устройство отсечной гидроизоляции – 17,5 кв. м. устройство плит перекрытия – 121,8 кв. м. устройство кровли – 273 кв. м. устройство ниш методом алмазного бурения – 2679 шт.
реконструкция, реставрация (остатки 2020 года) 2022 46,8 Работы по технологическому присоединению по нижеследующим контрактам в... в отчетном периоде не выполнялись: № 5138 ДП-В АО ""Мосводоканал"" № 5139 ДП-К АО ""Мосводоканал"" № 10-11/17-875 ПАО ""МОЭК""
Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) 14 367,2
[210263084] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 14 367,2 В связи с невозможностью перемещения музейных экспонатов в места време... енного и/или постоянного хранения на объектах «Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1)» и «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров. Корректировка», работы по строительству (реконструкции) перенесены. Лимит капитальных вложений в размере 822 880,00 тыс. рублей перераспределен на объект «Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1)». Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 14 367,2 тыс. рублей.
Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка 120 868,1 1 835,61 878,3
[210100517] строительство 2023 120 825,4 1 835,61 835,6 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаным раствором – 352,3 кв. м. известковая окраска водными составами – 7523,4 кв. м. монтаж противопожарных дверей – 17 шт. монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей – 7,11 т. окраска металлических поверхностей – 644,84 кв. м.
[210263085] строительство (остатки 2020 года) 2023 42,7 42,7 Закрыты денежные обязательства ко контракту "Москоллектор" Техническа... ая эксплуатация коллекторов № 2940-А ГУП от 02.11.2020
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" 584 269,1 311 107,4292 961,7
Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, д.2 440 285,4 250 390,1240 070,1
реконструкция 2022 440 285,4 250 390,1240 070,1 За отчетный период выполненные работы (в соответствии с актами выполне... енных работ): - Подготовительные работы: установка строительных лесов 3 168,03 кв.м., монтаж временной кровли 4,1 куб.м.; монтаж временного навеса 580 кв.м.. - Демонтажные работы, в т.ч. снос: демонтаж ограждения кровли 107 пм; демонтаж бетонной плиты 42,2куб.м.; - Земляные работы и устройство фундаментов: устройство керамзито-бетонной стяжки – 743,09кв.м.; - Наружные ограждающие конструкции: инъектирование кирпичной кладки 25092 л. раствора; - Перегородки, и др.: кирпичные перегородки 373 кв.м.; остеклённые 48,1кв.м.; - Проемы (окна, двери, витражи): двери противопожарные 38,9 кв.м.; - Внутренняя отделка: штукатурка 2547,8 кв.м., окраска 4107 кв.м., отделка мрамором 48 кв.м., монтаж фальшполов 246,0кв.м., подвесные потолки 213 кв.м.; - Наружная отделка: облицовка гранитными плитами – 81,2 кв.м. ; - Реставрационные работы: расчистка фасада 924,2кв.м., вычинка 52,3 кв.м., реставрация штукатурки 1063,19кв.м., окраска фасада 232,4кв.м., реставрация деревянной балюстрады на кровле 836,62 дкв.м., реставрация кирпичной кладки – 51,99 кв.м.; - Технологическое оборудование:1 очередь 100 %, 2 очередь 5 %; - Инженерные системы (по системам в процентах готовности): 1 очередь 100 %, 2 очередь 37 %; - Пусконаладочные работы: 1 очередь 100 %;
Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования Императорской фермы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский парк 143 983,7 60 717,352 891,6
[210100519] реконструкция 2022 127 180,0 43 913,636 087,9 По объекту за отчетный период с нарастающим итого выполнены следующие ... основные работы: - Проемы (окна, двери, витражи): усиление проемов – 72м.п.; монтаж оконных блоков – 10 шт. - Внутренняя отделка: штукатурка 1613кв.м.; - Реставрационные работы: реставрация кирпичной кладки – 62 кв.м., расчистка кирпичной кладки 100 кв.м.; - Технологическое оборудование: блоки кондиционирования – 14 шт., система охранного телевидения – 2 комплекта; - Инженерные системы:50%, слаботочные сети 30%;
[210263086] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 16 803,7 16 803,716 803,7 По объекту за отчетный период с нарастающим итого выполнены следующие ... основные работы: - Демонтажные работы, в т.ч. снос: демонтаж оконных блоков 38 шт.; - Земляные работы и устройство фундаментов: устройство фундаментов 53,7 куб.м., устройство бетонных балок 50,0 куб.м.; - Перегородки, и др.): кирпичные перегородки 37,4 куб.м., гипсокартонные перегородки 394,3 кв.м.; - Кровельные работы: 485 кв.м., герметизация стыков – 1170 м.п.;
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" 2 836,0
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" - строительство комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Тульской области: фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, центр приема и обслуживания посетителей, в том числе проектирование, д. Ясная Поляна Щекинского района Тульской области 2 836,0
строительство 2023 558,5 Ведутся судебные разбирательства: в результате судебной экспертизы и о... обследования конструкций выявлены некачественно выполненные работы подрядчиком, в том числе по несущим конструкциям, влияющих на безопасную эксплуатацию здания. Комиссией от 31 марта 2021г.подписан протокол о приостановке работ. Судебное разбирательство перенесено на 20.10.2021г. Проводятся мероприятия по уточнению срока ввода и объемов финансирования с последующим изменением НПА. Действует контракт на технологическое присоединение. Контракты с генеральным подрядчиком, а так же по авторскому надзору и строительному контролю расторгнуты. Продолжение строительства планируется после разрешения юридических, строительных и технологических проблем в 2022 году. Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 333 498,2 тыс. рублей.
[210263087] строительство (остатки 2020 года) 2021 2 277,5 Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 2277,5 Контрак... кт на технологический контроль расторгнут (08.07.2021)
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский государственный музей-заповедник» 52 000,0
Строительство национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина 52 000,0
[210412591] проектные и изыскательские работы 2021 52 000,0 23 июля 2021 года подписан контракт на разработку проектно-сметной док... кументации и проведение инженерных изысканий; В соответствии с Дополнительным соглашением №2 к Контракту №2 от 23.07.2021 года завершение работ по первому этапу запланировано на 20.10.2021 года. Авансы контрактом не предусмотрены. Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 500,0 тыс. рублей.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный музей современной истории России" 39 998,5 39 998,539 998,5
Реконструкция музейно-выставочного комплекса, по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 21, стр. 4 39 998,5 39 998,539 998,5
[210263089] проектные и изыскательские работы (остатки 2020 года) 2021 39 998,5 39 998,539 998,5 Выполнены проектные и изыскательские работы. Получено положительное з... заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» №77-1-1-3-004247-2021 от 03.02.2021 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина" 369 743,3 75 135,257 833,4
Реконструкция объекта, находящегося в пользовании ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (нежилое здание по адресу: г. Москва, Татарская ул., д. 20 (фондохранилище и экспозиционно-выставочные залы) 369 743,3 75 135,257 833,4
[210100526] реконструкция 2023 369 743,3 75 135,257 833,4 По объекту выполнены следующие основные работы (в соответствии с актам... ми выполненных работ): - Демонтажные работы, в т.ч. снос: 5 434,55 кв.м.; - Демонтаж стен, покрытий: 8 517,58 кв.м.; - Демонтаж штукатурки наружных стен, со стороны фасада - 728,7 кв.м. - Земляные работы: 1 160куб.м.; - Устройство фундаментов: 140,93 куб.м.; - Монтаж стальных элементов обоймы для усиления каркаса здания: 130,02 тн.; - Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях под временных стальной каркас — 10.5 куб.м.; - Наружные ограждающие конструкции: - Инъектирование стен: 2 309,61 кв.м.; - Ремонт кирпичной кладки стен в кирпича: 618,81 кв.м.; - Ремонт кирпичной кладки стен в 1 кирпич: 44,52 куб.м.; - Фасад, монтаж лесов: 1 667 кв.м. Образование денежных обязательств в размере - 17 301,86 тыс. рублей
Федеральное государственное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания", г. Москва 351 744,1 39 228,997 938,9
Завершение строительства по объекту: "Реконструкция филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пензенский государственный цирк", г. Пенза, ул. Плеханова, д. 13 351 744,1 39 228,997 938,9
[210263088] реконструкция (остатки 2020 года) 2021 351 744,1 39 228,997 938,9 По объекту выполнены следующие основные работы (в соответствии с актам... ми выполненных работ): - Строительный контроль за строительством - Авторский надзор за строительством. - Государственная экспертиза откорректированной проектно-сметной документации - Усиление конструкций (изоляция конструкций – 12,4 куб.м.; штукатурка по сетке – 114,11 кв.м.; окраска металлоконструкций – 139,62 кв.м.) - Стены и перегородки (кладка кирпичных стен – 1,35 куб.м.; кладка кирпичных перегородок –32,61кв.м.) - Кровельные работы (монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа – 503,1 кв.м.; монтаж снегозадержателей – 160,6 п.м.) - Проемы (монтаж витражей – 176,85 кв.м.; установка подоконных досок – 271,55 п.м.; установка металлических дверей –– 57,35 кв.м.; установка ПВХ дверей –– 11,00 кв.м.; установка противопожарных дверей ––63,45 кв.м.; установка деревянных дверей –– 140,49 кв.м.; установка ворот –– 23,07 кв.м.; пробивка проемов –– 4,05 куб.м.;) - Внутренняя отделка (устройство стяжек цементных и гидроизоляции –2 728,79 кв.м.; устройство полов из керамогранитных плит – 1 698,07 кв.м.; устройство полимерных полов – 37,01 кв.м.; штукатурка стен и потолков – 5 467,91 кв.м; подготовка и окраска стен и потолков – 5 740,1 кв.м; устройство подвесных потолков – 600,37 кв.м; устройство реечных потолков – 498,28 кв.м) - Наружная отделка (изоляция стен минераловатными плитами – 7,02 куб.м.) облицовка стен искусственными плитами – 165,76 кв.м.) - Инженерные системы в т.ч.: Вентиляция монтаж опорных металлоконструкций – 1,65 тн.; огрунтовка и окраска металлоконструкций – 187,00 кв.м.; пробивка отверстий – 1,98 куб.м.; обрамление проемов угловой сталью – 1,98 тн.; прокладка воздуховодов – 252,34 кв.м.; установка клапанов – 16 шт.; огнезащита и изоляция – 199,86 кв.м.; Противодымная защита и автоматика дымоудаления: установка клапанов огнезадерживающих и сигнально пусковых блоков – 44 шт.; прокладка кабельных лотков и труб ПВХ – 760,00 п.м.; прокладка кабелей и проводов – 1 345,00 п.м.; прокладка воздуховодов – 106,00 кв.м.; устройство огнезащиты – 2 039,52 кв.м.; Электроснабжение: монтаж светильников в подвесных потолках – 107 шт.; монтаж и установка щитов управления, автоматических выключателей – 18 шт.; прокладка кабельных лотков и труб ПВХ – 160,00 п.м.; прокладка кабелей и проводов – 1 369,88 п.м.) Канализация: прокладка трубопроводов – 205,82 п.м.; монтаж хомутов, отводов и др. – 336 шт.; Автоматика АОВ: монтаж шкафов управления – 17 шт.; прокладка кабельных лотков и труб ПВХ – 156,00 п.м.; прокладка кабелей и проводов – 960,0 п.м.; Сети связи: монтаж разветвительных коробок – 196 шт.; прокладка проводов – 50,0 п.м.; Система охранного видеонаблюдения: монтаж плат различного назначения и преобразователей– 7 шт.; прокладка кабельных лотков и труб ПВХ – 870,00 п.м.; прокладка кабелей и проводов – 2 475,0 п.м.; Автоматическая пожарная сигнализация: прокладка труб ПВХ – 70,00 п.м.; прокладка проводов – 800,00 п.м.; Охранная сигнализация: прокладка труб ПВХ – 355,00 п.м.; прокладка проводов – 362,10 п.м.; Система оповещения эвакуации людей при пожаре: прокладка труб ПВХ – 510,00 п.м.; прокладка проводов – 1 591,00 п.м.; монтаж разветвительных коробок – 55 шт.; Система контроля и управления доступом: прокладка труб ПВХ –1 376,32 п.м.; прокладка проводов – 4 955,00 п.м.; монтаж разветвительных коробок – 41 шт.; Структурированные кабельные сети: прокладка кабельных лотков и труб ПВХ – 660,00 п.м.; прокладка кабелей и проводов – 270,00 п.м.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" 649 733,4186 018,7186 095,0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского" 649 733,4 186 018,7186 095,0
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул., д.13/6, стр.1, д.11/4, стр.1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, стр.2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр.1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва 649 733,4 186 018,7186 095,0
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д.13/6, строение 1, д.11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д.12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва", в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 года)", 3 этап, 3 очередь строительства (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, стр.1) 373 638,3 142 539,2142 539,2
[210712730] реконструкция 2022 134 165,2 50 496,350 496,3 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): Технологическое оборудование: технология залов и помещений (6/2021-ГК ООО "СТАРТ-ВЕСТ-94" от 25.01.2021 - "Рояли для оснащения")
[210263090] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 239 473,1 92 042,992 042,9 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): - Земляные работы и устройство фундаментов: устройство фундаментной плиты пристройки в осях 5-9/А-Г 86,1 куб.м; - Наружные ограждающие конструкции: шпунтовое ограждение котлована пристройки в осях 5-9/А-Г стальной трубой 159 мм 35 м; - Перегородки, и др.): сверление отверстий в монолите для прокладки внутренних инженерных сетей пристройки в осях 10-16/Г1-Е – 563 шт.; устройство перекрытий пристройки в осях 5-9/А-Г – 69,9 куб.м, устройство ж/б перегородок пристройки в осях 5-9/А-Г – 113,9 куб.м, облицовка перегородок акустическими панелями – 22,6 кв.м, - Кровельные работы: устройство зенитного фонаря 72 кв.м; - Проемы (окна, двери, витражи): дверные блоки – 42 шт.; - Внутренняя отделка: устройство и покрытие полов керамогранитом - 94,4 кв.м, устройство тепло и звукоизоляции потолков 91,5 кв.м, устройство подвесных потолков 235 кв.м, подшивка потолков плитами 235 кв.м, штукатурные работы стен и перегородок пристройки в осях 10-16/Г1-Е 1871,5 кв.м, устройство перегородок из гипсоволокнистых листов 862,25 кв.м, облицовка стен гипсокартоном 513,4 кв.м;устройство оснований под паркетный пол 131,7 кв.м, подготовка стен под окраску и их окраска 1755 кв.м, облицовка лестниц доломитом - 128,35 кв.м - Реставрационные работы: инъектирование стен – 2730 шпуров, воссоздание лепного декора 272,6 п.м, отделка поверхностей парадного вестибюля 99 кв.м, шлифовка поверхности пола и проступней 128,58 кв.м, воссоздание плинтуса 3,56 кв.м, отделка доломитового плинтуса 59,3 м, реставрация ступеней и покрытий полов из доломита 15,98 кв.м, отделка фасада 1 407,3 кв.м, реставрация предметов мебели – 12 шт., реставрация фасада внутреннего дворика в осях 10-13/Г-Д: реставрация кирпичной кладки 256 шт., 55 кв.м, реставрация штукатурки 88,4 кв.м, окраска карнизов 57,5 кв.м; - Технология общественного питания - 31,3 %; шеф-монтаж системы обеззараживания воды – 1 компл., - Инженерные системы (по системам в процентах готовности): теплоснабжение 1,5%, холодоснабжение 36,2%, водоснабжение и водоотведение 2,6 %, электроосвещение и электрооборудование 61,7%, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 86,7%, автоматическая пожарная сигнализация и оповещение 3%, охранная сигнализация и контроль доступа 31,2%;сети связи 1,6 %.
Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва" 4 этап, 2 очередь строительства - комплекс по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: 1 этап проектирования - проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б.Никитская ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства) 274 027,4 41 496,841 496,8
[210712731] реконструкция 2022 113 746,9 Заключены контракты: - Компенсация потерь по факту сноса имущества всл... ледствие выполнения работ по реконструкции, реставрации. - Осуществление функций технического надзора (технического заказчика) на завершение работ по реставрации и приспособлению к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям на завершение строительства по РЗК по адресу: (ул. Б.Никитская, д. 11/4, стр.1) - Осуществление авторского надзора на завершение работ по реставрации и приспособлению к современным функциональным и инженерно-техническим требованияим по завершению строительства по РЗК по адресу: ул. Б.Никитская , д. 11/4, стр.1. Не закрыта дебиторская задолженность по контракту "Подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжения (РЗК)."
[210263091] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 160 280,5 41 496,841 496,8 По объекту за отчетный период с нарастающим итого выполнены следующие ... основные работы: - Земляные работы и устройство фундаментов: усиление фундаментов 328,8 куб.м, устройство основания под фундаменты 74,3 куб.м, гидроизоляция стен и фундаментов 1543,5 кв.м, разборка бутовых фундаментов 633,6 куб.м, устройство фундаментных балок 2,29 куб.м, устройство контрфорсов 95,7 куб.м; - Перегородки, и др.): обшивка стен звукоизоляционными плитами - 36,4 куб.м, облицовка стен гипсокартоном 273,0 кв.м; - Внутренняя отделка: устройство шумоизоляции потолков 34,4 куб.м; обшивка подвесных потолков гипсокартоном 555,9 кв.м; окраска потолков 336,4 кв.м, облицовка стен гипсокартоном 21,7 кв.м, окраска стен 408,2 кв.м, покрытие полов керамической плиткой 38,4 кв.м; - Реставрационные работы: установка оконных блоков – 55 шт.; установка дверных коробок – 141 п.м, изготовление дверного полотна – 57 кв.м; устройство ж/б перекрытий 15 куб.м, устройство ж/б поясов 3,5 куб.м, реставрация-вычинка лицевой поверхности кирпичных стен – 172,8 кв.м, 9944 шт.; отделка-окраска фасадов 410 кв.м; реставрация и воссоздание штукатурки, штукатурных элементов фасадов 286 кв.м; установка металлических решеток – 27 шт.; выемка грунта внутри здания 1478 куб.м; засыпка полов керамзитом 27,8 куб.м; устройство подстилающих слоев пола 880 куб.м, устройство гидроизоляции пола 359 кв.м, устройство стяжек пола – 516,6 кв.м; устройство шумоизоляции и пароизоляции пола 533,2 кв.м, армирование стяжки пола 0,75 т, лепной декор: розетки - 2 шт., потолочный карниз 21,65 п.м., окраска 12,54 кв.м; воссоздание паркета 874,5 м, воссоздание плинтуса 605 п.м, окраска стен 225 кв.м; - Технологическое оборудование: лифтовое оборудование – 1 компл.; - Инженерные системы (по системам в процентах готовности): холодоснабжение 46 %, вентиляция и кондиционирование, противодымная защита 62 %, комплексный кабелепровод 55,9%, ИТП 11,9%; автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре 9,5%, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 9 %, водоснабжение и водоотведение 7%, отопление 35%, система электроснабжения 72,6%, сети внутренней связи 40,2%. - Пусконаладочные работы: ИТП 19,2%.
Инженерные сети и сооружения объекта "Реконструкция, реставрация и приспособление к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО (Университет) "Московская государственная консерватория имени П. И.Чайковского" по адресам: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, ул. Б. Никитская , д. 13/6, стр. 1, д. 11/4, стр. 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4 2 067,7 1 982,72 059,0
[210263092] реконструкция (остатки 2020 года) 2022 2 067,7 1 982,72 059,0 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): Завершены работы по строительству тепловых сетей к ЦТП-3 и к ИТП-2 по адресам: г. Москва, Б. Никитская ул., д. 13/6, стр. 1, д.11/4, стр. 1, 2. АО «Мосводоканал» осуществлено фактическое подключение объектов капитального строительства по адресу: ул. Б.Никитская, д.13/6 стр.1; д.11/4, стр.1,2 к городской системе водоотведения. По данному контракту закрыты денежные обязательства на сумму 76,3 тыс. рублей. Выполнены работы по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению. Закрыта дебиторская задолженность по данному контракту на сумму 833,3 тыс. рублей. Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 8,7 тыс. рублей.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского" 288 890,720 188,045 242,2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского" 288 890,7 20 188,045 242,2
Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, ул. Малая Грузинская, вл. 22-24, стр. 1, 3, вл. 26-30, стр. 1 288 890,7 20 188,045 242,2
[210263093] реконструкция (остатки 2020 года) 2024 28 890,7 11 461,012 125,3 Выполнены работы по авторскому надзору Осуществление функций техническ... кого надзора Инженерные системы (по системам в процентах готовности): прокладка воздуховодов противодымной вентиляции 95%; установка клапанов противодымной вентиляции 116 шт. Заявлено к возврату в резервный фонд Правительства РФ - 217,2 тыс. рублей.
реконструкция 2024 260 000,0 8 727,033 116,9 По объекту за отчетный период с нарастающим итогом выполненные работы ... (в соответствии с актами выполненных работ): - Земляные работы и устройство фундаментов: гидроизоляция стен подземной части 195,7 кв.м, монолитные работы по устройству лестницы ЛН-4 9,5 куб.м; - Наружные ограждающие конструкции: устройство входных групп (пандус ж/б – 2 шт., наружная лестница ж/б – 1 шт., лестница металлическая – 1 шт.); устройство вентилируемых фасадов 2 464,3 кв.м; - Перегородки, и др.): кладка кирпичных перегородок 8,84 кв.м, кладка перегородок из газобетонных блоков 1 131,6 кв.м, устройство молниезащиты – 1 комплекс, устройство перекрытий 13,0 куб.м; - Кровельные работы: утепление покрытий плитами 79 кв.м, ограждение кровли перилами 225 м, монтаж стальной перголы 4,5 т, установка водосточных воронок 4 шт.; монтаж металлических балок 5,58 т, укладка гравия 725,7 кв.м, покрытие бетонной плиткой 725,7 кв.м; - Внутренняя отделка: штукатурные работы 3951,9 кв.м, устройство оснований полов 2 913,3 кв.м; - Наружная отделка: изоляция пенопластом стен подземной части 25 куб.м, кладка стен надземной части из пеноблока 72,4 куб.м;
Государственный Эрмитаж 1 471 236,8
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 1 471 236,8
Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - III очередь, V-й этап строительства (3-й этап III очереди строительства) по адресу: Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 39, литера А 1 471 236,8
строительство 2024 1 471 236,8 На 01.10.2021 процент технической готовности объекта составляет – 19,7... 7 %: На 01.10.2021 выполнены работы: - демонтаж зданий и сооружений – 100 %; - разработка РД – 38,6 %; - устройство буронабивных свай – 100 %; - устройство шпунтового ограждения – 100 %; - устройство обвязочной плиты – 100 %; - земляные работы – 99 %; - срубка оголовков свай – 100 %; - размещение отходов – 95 %; - устройство фундаментов под башенные краны – 100 %; - установка башенного крана – 100 %; - устройство ростверков – 100 %; - устройство фундаментной плиты в/о 8-15 – 100 %; - устройство фундаментной плиты в/о 1-7 – 100 %
Росархив 3 784 388,81 764 688,71 764 688,7
Росархив 3 784 388,81 764 688,71 764 688,7
Федеральное казенное учреждение "Государственный архив Российской Федерации" 3 289 584,3 1 648 479,81 648 479,8
Архивный комплекс федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" в г. Обнинске (Калужская область) 3 289 584,3 1 648 479,81 648 479,8
[210100541] строительство 2022 2 250 000,0 667 375,4667 375,4 Выполненные строительно-монтажные работы на 01.10.2021 г. Подготовите... ельный период: - валка деревьев и кустарников – 100% -организация дорожного движения на период строительства – 100% - обустройство бытового городка - 100% - обустройство мест складирования материала - 100% - ограждение строительной площадки, пункт охраны - 100% Архивный корпус: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Конструктивные решения (ниже нуля) – 85% - Конструктивные решения ЗСГО (Защитное сооружение гражданской обороны) – 90% - Конструктивные решения (выше нуля) – 35% Административный корпус: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Ведётся устройство (армирование) фундамента – 30% - Конструктивные решения (ниже нуля) – 90% - Конструктивные решения (выше нуля) – 57% Контрольно-пропускной пункт: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Устройство фундамента – 100% - Конструктивные решения (выше нуля) – 85% Внутриплощадочные инженерные сети: - Ливневая канализация - 80%; - Электроснабжение – 30%; - Теплоснабжение – 15%. Работы по поставке, сборке, монтажу, установке и пуско-наладке технологического оборудования: - Изготовление комплектов технологического оборудования (многоуровневых сдвижных металлоконструкций с механическим приводом и неподвижных многоуровневых металлоконструкций) для компактного размещения документов на 1,2,3,4,5 этажах архивного корпуса (Корпус 2) – 100%; - Изготовление комплектов технологического оборудования (многоуровневых сдвижных металлоконструкций с механическим приводом и неподвижных многоуровневых металлоконструкций) для компактного размещения документов на 6,7,8,9 этажах архивного корпуса (Корпус 2) в административном корпусе (Корпус 1) и контрольно-пропускного пункте – 100%.
[210212204] строительство (остатки 2020 года) 2022 1 039 584,3 981 104,4981 104,4 Выполненные проектные работы на 01.07.2021 г. 1. Проектно-сметная док... кументация – 100% 2. Рабочая документация – 77 % Выполненные строительно-монтажные работы на 01.10.2021 г. Подготовительный период: - валка деревьев и кустарников – 100% -организация дорожного движения на период строительства – 100% - обустройство бытового городка - 100% - обустройство мест складирования материала - 100% - ограждение строительной площадки, пункт охраны - 100% Архивный корпус: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Конструктивные решения (ниже нуля) – 85% - Конструктивные решения ЗСГО (Защитное сооружение гражданской обороны) – 90% - Конструктивные решения (выше нуля) – 35% Административный корпус: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Ведётся устройство (армирование) фундамента – 30% - Конструктивные решения (ниже нуля) – 90% - Конструктивные решения (выше нуля) – 57% Контрольно-пропускной пункт: - Разработка котлована -100% - Подготовка основания под гидроизоляцию – 100% - Гидроизоляция фундаментной плиты – 100% - Устройство фундамента – 100% - Конструктивные решения (выше нуля) – 85% Внутриплощадочные инженерные сети: - Ливневая канализация - 80%; - Электроснабжение – 30%; - Теплоснабжение – 15%. Работы по поставке, сборке, монтажу, установке и пуско-наладке технологического оборудования: - Изготовление комплектов технологического оборудования (многоуровневых сдвижных металлоконструкций с механическим приводом и неподвижных многоуровневых металлоконструкций) для компактного размещения документов на 1,2,3,4,5 этажах архивного корпуса (Корпус 2) – 100%; - Изготовление комплектов технологического оборудования (многоуровневых сдвижных металлоконструкций с механическим приводом и неподвижных многоуровневых металлоконструкций) для компактного размещения документов на 6,7,8,9 этажах архивного корпуса (Корпус 2) в административном корпусе (Корпус 1) и контрольно-пропускного пункте – 100%.
Федеральное казенное учреждение "Российский государственный архив кинофотодокументов", г. Красногорск, Московская область 494 804,5 116 208,9116 208,9
Строительство лабораторного корпуса федерального казенного учреждения "Российский государственный архив кинофотодокументов", г. Красногорск, Московская область 494 804,5 116 208,9116 208,9
[210212205] строительство (остатки 2020 года) 2021 75 587,3 893,2893,2 Объект не введен в эксплуатацию по состоянию на 01.10.2021 Выполненны... ые работы на 01.10.2021 г. Конструктивные решения ниже 0.00 – 100% Монолитные конструкции выше 0.00 – 100 % Устройство наружных стен и внутренних перегородок – 100% Устройство кровли – 100% Устройство остекления – 100% Устройство утепления наружных стен – 100% Устройство навесной системы для монтажа натурального камня - 100% Закупка натурального камня (юрский известняк), для облицовки стен здания Лабораторного корпуса – 100% Монтаж натурального камня – 100% Наружные инженерные сети – 55% Вспомогательные сооружения (в т.ч. котельная, РТХ, насосная) – 90% Фундамент под газовую котельную – 100% Закупка блочно-модульной котельной – 100% Монтаж котельной и газовой трубы – 100% Внутренний водопровод – 60% Ведутся внутренние отделочные работы: Из них: - черновая отделка внутренних стен здания – 100% - черновое устройство полов – 100%. Согласно утвержденному графику производства работ Генеральный подрядчик ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» обязан был производить работы разбитые на этапы выполнения, оплата которых возможна только после полного исполнения этапа и предоставления Генеральным подрядчиком исполнительной и иной документации для сдачи здания в эксплуатацию. Этапы: 1. Монтаж обрамления окон фибро-стекло-бетонными элементами. (на 01.06.2021 г. выполнено 35 %) 2. Монтаж декоративных карнизов фибро-стекло-бетонных элементов на фасаде здания. (на 01.06.2021 выполнено 5%) 3. Чистовая отделка технических помещений Лабораторного корпуса. (на 01.06.2021 выполнено 10%) 4. Тепломеханические решения Резервного топливного хозяйства. (на 01.06.2021 выполнено 85 %) 5. Монтаж (разводка по этажам) пожарного водопровода (на 01.06.2021 выполнено 10%) Однако с 07.06.2021 г. Генеральный подрядчик прекратил производство работ по этапам, без объяснения причин. График производства работ не исполняется. В связи с неисполнением обязательств государственные контракты с Генеральным подрядчиком ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» были расторгнуты. В настоящее время решается вопрос о возможности выделения в 2021г. Росархиву дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в связи с удорожанием в 2021 году строительных ресурсов и недостаточности освободившихся после расторжения государственных контрактов бюджетных ассигнований на выполнение неисполненных ООО "ГК "Капиталстрой" работ по строительству. 13 октября 2021 года объявлена закупочная процедура на завершение части неисполненных ООО "ГК "Капиталстрой" работ, в пределах остатка средств, оставшихся от расторжения государственных контрактов. В связи с расторжением контракта с ООО "АВИКС" от 25.12.2019 по оказанию услуг строительного контроля, технического заказчика в 2021 году заключен новый контракт на выполнение работ по техническому контролю рабочей документации, по комплектации и передаче в работу рабочей документации для строительства объекта РГАКФД на сумму 418 600,00 руб. Выплачен аванс 30%. Произведен окончательный расчет за услуги монтажа оборудования (металлические шкафы,стеллажи) по Контракту № 10/19-ЭА от 06.12.2019, заключенному с ИП Нефедов Д.В, в сумме 767 653,00 руб. Объект находится в высокой степени готовности.
[210312511] строительство 2021 419 217,2 115 315,7115 315,7 По состоянию на 01.10.2021 объект не введен в эксплуатацию. 1. Заклю... ючен Договор № 29/-21-ЕП от 23.06.2021 на оказание услуги по ведению авторского надзора с ООО "АРХИКУМ" в сумме 598 000,00 руб. Исполнитель оказывает услуги по ведению авторского надзора. 2. Заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля с ИП Ахматов П.В. 19 июля 2021 в сумме 598 999,00 руб. 3. Заключен государственный контракт № 01/21-ОКЭФ от 18.05.2021 на выполнение работ по устройству инженерных сетей лабораторного корпуса РГАКФД с ООО "СУ-27" в сумме 418 020 200,00 руб. В соответствии с условиями контракта произведен авансовый платеж в сумме: 62 703 030,00 руб., который закрыт актамии выполненных работ в отчетный период. Подрядчик выполняет работы устройству инженерных сетей лабораторного корпуса РГАКФД, согласно утвержденному графику производства работ. На 01.10.2021г. Подрядчиком ООО «СУ-27» были выполнены работы на сумму – 146 766 114,00 руб. К выполненным работам Подрядчика относятся: 1. Система внутренней канализации – 55% 2. Приточно-вытяжная вентиляция воздуха и автоматизация систем вентиляции – 65% 3. Противодымная вентиляция – 51,3% 4. Кондиционирование воздуха - 44% 5. Внутреннее электроосвещение - 52,8% 6. Внутреннее электроснабжение – 45,9% 7. Наружное электроосв